買賣合同

時間：2021-07-22 15:20:29 買賣合同我要投稿

有關(guān)買賣合同模板集合9篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的買賣合同9篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

有關(guān)買賣合同模板集合9篇

買賣合同篇1

　　甲方：尋甸先鋒永銀養(yǎng)殖場

　　乙方：尋甸縣六哨鄉(xiāng)柏櫟村委會大火唐村盛柱林

　　經(jīng)甲方與乙方協(xié)定同意簽訂以下供種羊合同：

　　一、甲方向乙方購買綿公羊 10 只，每只價格為 5000 元(大寫:伍仟元整);種母羊 140 只，每只價格為 5000 元(大寫:伍仟元整)，總合計為 750000 元(大寫:柒拾伍萬元整),結(jié)算以實際價格為準。

　　二、乙方所供綿羊均系一級周歲優(yōu)質(zhì)羊或優(yōu)質(zhì)未滿周歲，體重達45公斤以上。

　　三、綿羊外貌特征符合品種標準要求。

　　四、優(yōu)質(zhì)綿羊系譜檔案

　　五、乙方負責(zé)優(yōu)質(zhì)綿羊布病血檢并保證無陽性。

　　六、乙方負責(zé)提供運輸車輛消毒及防疫、檢疫合格證、協(xié)助裝車及運輸期間飼草料準備等。

　　七、乙方準時于年月日前按要求交貨。

　　八、甲方驗收種羊合格后一次性向乙方付清購種羊款。

　　九、如遇不可抗力因素影響合同正常實施

　　貨時間。

　　十、本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　十一、本合同一式兩份

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　年月日

買賣合同篇2

　　收購方(甲方)：___________________________________________________

　　種植方(乙方)：___________________________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就油菜種植產(chǎn)品收購有關(guān)事宜達成如下協(xié)議。

　　第一條產(chǎn)品基本要求：

　　產(chǎn)品名稱

　　品種規(guī)格

　　產(chǎn) 地

　　等級

　　單位

　　數(shù) 量

　　價格/保護價

　　總金額(元)

　　合計人民幣金額(大寫) 萬仟佰拾元角分

　　第二條質(zhì)量要求：1、內(nèi)在質(zhì)量：油菜籽品質(zhì)應(yīng)符合《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》標準提出的無公害要求。

　　2、外觀質(zhì)量：__________________________________________________.

　　第三條種子提供方式為□甲方提供：□乙方自備，提供種子的數(shù)量、時間和方式為：__________________.種子應(yīng)滿足的條件為：_______________;對種子驗收的方式為______________.種子價格為_______元/_________(單位)，合計：_______元，種子價款結(jié)算方式為□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交貨時抵扣收購款。

　　第四條收購定金：甲方□是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收購定金_________________元。交貨時定金應(yīng)(□抵作收購款/□返還甲方)。定金支付后，因甲方違約解除合同的，定金不予退還;因乙方違約解除合同的，應(yīng)雙倍返還定金。

　　第五條種植具體要求及對乙方的技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)：_______________________________________________________________________.

　　第六條包裝標準及費用承擔(dān)：_______________________________________.

　　第七條超欠幅度損耗及計算方法：___________________________________.

　　第八條收購運輸辦法由乙方送到甲方指定的收購點或工廠投售點。

　　第九條檢驗方法：__________________;檢驗時間：___________________

　　檢驗地點：______________.

　　第十條結(jié)算方式及期限：___________________________________________.

　　雙方約定保護價的，當(dāng)交貨時市場收購價格低于保護價時，以保護價為準：市場收購價格高于保護價時，雙方可協(xié)商上調(diào)價格。

　　第十一條違約責(zé)任：

　　1、甲方遲延支付收購款的，應(yīng)當(dāng)每日按照遲延部分價款_________%的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　2、乙方交付的產(chǎn)品不符合約定要求的，甲方有權(quán)要求補足、換貨或退貨，由此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)：但甲方應(yīng)在________日內(nèi)書面通知乙方，否則乙方有權(quán)拒絕甲方的要求。

　　3、甲方未按約定收購符合要求的產(chǎn)品的，應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。

　　4、________________________________________________________________.

　　第十二條因發(fā)生自然災(zāi)害、重大疫情等不可抗力的，經(jīng)核實可全部或部分免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明。

　　第十三條合同解除條件：___________________________________________.

　　第十四條爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商或申請有關(guān)部門調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

　　第十五條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份，甲方________份，乙方________份，_________，_______份，具有同等法律效力。

　　第十六條其它約定事項：___________________________________________.

　　收購方(簽章)：種植方(簽章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

買賣合同篇3

　　1．買賣合同是有償合同。買賣合同的實質(zhì)是以等價有償方式轉(zhuǎn)讓標的物的所有權(quán)，即出賣人移轉(zhuǎn)標的物的所有權(quán)于買方，買方向出賣人支付價款。這是買賣合同的基本特征，使其與贈與合同相區(qū)別。是有償民事法律行為。

　　2．買賣合同是雙務(wù)合同。在買賣合同中，買方和賣方都享有一定的權(quán)利，承擔(dān)一定的義務(wù)。而且，其權(quán)利和義務(wù)存在對應(yīng)關(guān)系，即買方的權(quán)利就是賣方的義務(wù)，買方的義務(wù)就是賣方的權(quán)利。是雙務(wù)民事法律行為。 3，買賣合同是諾成合同。買賣合同自雙方當(dāng)事人意思表示一致就可以成立，不需要交付標的物。

　　4．買賣合同一般是不要式合同。通常情況下，買賣合同的成立、有效并不需要具備一定的形式，但法律另有規(guī)定者除外。

　　5.買賣合同是雙方民事法律行為。

買賣合同篇4

　　第一條家具名稱（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）

　　│家具名稱│商標│規(guī)格型號│材質(zhì)│顏色│生產(chǎn)廠家│數(shù)量│單價│總價│

　　第二條定作家具圖紙?zhí)峁┺k法及要求：_________。

　　第三條質(zhì)量標準：_________。

　　第四條交貨方式、時間及地點：（）買方自提；（）賣方送貨，送貨費用由_________承擔(dān)。交貨時間：_________；交貨地點：_________。

　　第五條驗收及三包期限：對于家具的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、顏色等表面瑕疵，買方應(yīng)在交貨時當(dāng)場提出異議；對于其他質(zhì)量問題要求三包的，應(yīng)按照《北京市家具產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》辦理。

　　第六條付款方式、地址、時間：_________。

　　第七條定金：買方應(yīng)在_________年_________月_________日前向賣方交付總價款_________%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨后，定金抵作價款。買方違約中途解除合同的，無權(quán)要求返還定金；賣方違約中途解除合同的，應(yīng)雙倍返還定金。

　　第八條違約責(zé)任：

　　（一）一方遲延送貨或提貨的，應(yīng)每日向?qū)Ψ街Ц哆t延部分家具價款_________%的違約金；

　　（二）_________。

　　第九條賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任；主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后，有權(quán)向賣方追償。

　　第十條爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商或調(diào)解解決或向有關(guān)行政機關(guān)申訴解決；協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，按下列第_________種方式解決；

　　（一）提交北京仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　　第十一條其他約定事項：_________。

　　賣方（簽章）：_________ 賣方（簽章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

買賣合同篇5

　　出賣方： (以下稱甲方)

　　買受方： (以下稱乙方)

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方購買甲方舊設(shè)備事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條買賣標的物

　　第二條雙方權(quán)利義務(wù)

　　出賣方負責(zé)拆卸裝車，裝車費用由出賣方負責(zé);買受方負責(zé)車輛運輸，運費由買受方負責(zé)。

　　第三條設(shè)備交付設(shè)備拆卸后，若在接受后再出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，出賣方概不對上述設(shè)備承擔(dān)任何質(zhì)量瑕疵等責(zé)任。

　　第四條設(shè)備付款簽訂協(xié)議后，買受方預(yù)先交付定金2萬元，余款裝車完畢后一次性付清，裝車付款后后續(xù)一切質(zhì)量及其他問題均與出賣方無關(guān)。

　　第五條合同爭議本合同生效后，若買受方要求解除合同，必須承擔(dān)合同總價的20%的約定損失賠償責(zé)任。

　　第六條違約責(zé)任在本合同履行中，若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地法院處理爭議。

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字后具有同等法律效力。

　　出賣方：買受方：

　　代表：代表：

　　20 年月日

買賣合同篇6

　　上訴人（原審原告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　上訴人因買賣合同糾紛一案，不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

　　2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔(dān)。

　　上訴理由：

　　一、一審判決認定事實錯誤

　　1、一審法院對xxx有限公司通過銀行給xxx股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。

　　首先，上訴人與被上訴人并未在協(xié)議書中約定由第三人xxx有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協(xié)議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據(jù)與法律依據(jù)。

　　其次，根據(jù)《合同法》第八條“依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意”的規(guī)定，而被上訴人并沒有已經(jīng)履行清償貨款義務(wù)的證據(jù)，也沒有上述義務(wù)已轉(zhuǎn)移給第三人承擔(dān)的相關(guān)證據(jù)，法官僅根據(jù)推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據(jù)”的法律基本原則。

　　2、一審法院對貨款59820元的性質(zhì)認定有錯誤。

　　首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為xxx集團湖南分公司，與xxx股份有限公司是兩個不

　　同的公司，不符合證據(jù)的關(guān)聯(lián)性標準。

　　其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復(fù)印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認定59820元為xxx集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應(yīng)為被上訴人向xxx集團湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。

　　再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經(jīng)過了訴訟時效。

　　二、一審判決適用法律錯誤

　　1、一審法院根據(jù)《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規(guī)定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據(jù)屬適用法律錯誤。

　　根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規(guī)定的，應(yīng)優(yōu)先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據(jù)《合同法》第一百零七條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任”與第一百一十二條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，在履行義務(wù)或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定，被上訴人應(yīng)當(dāng)支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。

　　2、一審法院對證據(jù)的審核認定適用法律錯誤。

　　首先，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關(guān)系成立并生效的一方當(dāng)事人對合同訂立和生效的事實承擔(dān)舉證責(zé)任；主張合同關(guān)系變更、解除、終止、撤銷的一方當(dāng)事人對引起合同關(guān)系變動的事實承擔(dān)舉證責(zé)任”。被上訴人應(yīng)當(dāng)對合同的履行承擔(dān)舉證責(zé)任。在本案中，被上訴人并不能就已經(jīng)清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據(jù)證明，所以應(yīng)該承擔(dān)不能證明的后果。

　　其次，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第十條“當(dāng)事人向人民法院提供證據(jù)?應(yīng)當(dāng)提供原件或者原物。如需自己保存證據(jù)原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經(jīng)人民法院核對無異的復(fù)制件或者復(fù)制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)”，第七十三條“雙方當(dāng)事人對同一事實分別舉出相反的證據(jù)但都沒有足夠的依據(jù)否定對方證據(jù)的人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件情況，判斷一方提供證據(jù)的證明力是否明顯大于另一方提供證據(jù)的證明力，并對證明力較大的證據(jù)予以確認”。在本案一審質(zhì)證中，被上訴人已對我方提供的證據(jù)4、證據(jù)5的真實性沒有異議，而兩證據(jù)足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據(jù)3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據(jù)證明其真實性，所以根據(jù)證據(jù)蓋然性優(yōu)勢原則，應(yīng)對我方證據(jù)進行確認并以此為依據(jù)進行判決。

　　綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請求貴院撤銷xxx人民法院（20xx）大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預(yù)期利息以及承擔(dān)本案一、二審全部訴訟費用。

　　此致

　　xxx中級人民法院

　　上訴人：xxx

買賣合同篇7

　　買賣合同的標的物應(yīng)包括哪些？是僅限于實物還是包括未來之物和權(quán)利？對此，大陸法系許多國家都作出了明確的規(guī)定，我國合同法則沒有明確規(guī)定。實體物作為買賣合同的標的物在各國立法上的規(guī)定是一致的。但對于買賣合同的“標的物”是否包括將來之物，以及是否包括權(quán)利的問題，國外立法也存在不同的立法例，國內(nèi)法學(xué)理論界和司法實務(wù)界均存在不同認識。

　　1.買賣合同的標的物是否包括將來之物

　　將來物，是相對于現(xiàn)在物而言的，在德國民法中，它被稱為“將來財產(chǎn)”。它是指“現(xiàn)時不存在，將來才能存在的物，有時也指事實上已存在，不過訂約時還不屬于當(dāng)事人所有的物。”就大陸法系國家而言，立法明確規(guī)定買賣標的物的，當(dāng)以日本和俄羅斯為代表。如日本民法典第506條就規(guī)定：“以他人權(quán)利為買賣標的時，出賣人負有取得該權(quán)利并轉(zhuǎn)移于買受人的義務(wù)。”俄羅斯聯(lián)邦民法典第455條則明確規(guī)定：“買賣合同可對賣方現(xiàn)有的`商品簽訂，也可以對賣方將來制造或?qū)砣〉玫纳唐泛炗啞！辈粌H如此，將來物為買賣標的的觀點已為有關(guān)的國際公約所接受。如（聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約）第3條第1款規(guī)定：“供應(yīng)尚待制造或生產(chǎn)的貨物的合同應(yīng)視為銷售合同。”

　　在我國，買賣合同標的物是否包括將來之物呢？依合同法第130條的規(guī)定，買賣合同實質(zhì)是買賣雙方進行所有權(quán)交換的合同；第132條規(guī)定，出賣的標的物應(yīng)當(dāng)屬于出賣人所有或有權(quán)處分。據(jù)此，從理論上，法律并不承認正在制造中和合同訂立后將有的物能夠成為買賣合同的標的物。但是，在經(jīng)濟活動和社會生活實踐中，存在著大量以將來之物為標的物的買賣合同。許多工業(yè)制品定購合同，也是要在合同訂立后再組織進行生產(chǎn)加工的；許多技術(shù)開發(fā)合同，也是要在合同訂立后才進行研制開發(fā)的。對于這些合同，不論是原經(jīng)濟合同法、涉外經(jīng)濟合同法、技術(shù)合同法，還是合同法，都是予以確認和保護的。因此，雖然法律沒有明文規(guī)定，但我國實際上是承認未來之物可以成為買賣合同標的物的。

　　基于上述分析，在司法實踐中，對于出賣人在訂立時并不擁有所有權(quán)或處分權(quán)，但在合同履行過程中可以擁有所有權(quán)或處分權(quán)的合同，不能以標的物不合法為由否認合同的法律效力，而要依法予以確認并保護。如關(guān)于“期貨”買賣的合同，只要不違背其他有關(guān)法律的特別規(guī)定，就要予以確認、保護。否則，就違反了市場經(jīng)濟運行規(guī)律，制約著市場經(jīng)濟的發(fā)展。

　　2.買賣合同的標的物是否包括權(quán)利

　　對于買賣合同標的物是否應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利，歷來有不同的理解。一種觀點認為，作為買賣合同的標的物是指具有特定物或種類物特征，并允許進入民事流轉(zhuǎn)的有體物；其他類型的財產(chǎn)流轉(zhuǎn)（如有價證券、智力創(chuàng)作成果、請求權(quán)和使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓等），則歸入其他合同類型研究。另一種觀點認為，買賣的標的包括物和權(quán)利兩種，物指有體物，物附著所有權(quán)，物的買賣即是所有權(quán)買賣；權(quán)利指所有權(quán)以外的其他財產(chǎn)權(quán)利，包括其他物權(quán)、債權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)利，不含人身權(quán)和繼承權(quán)。上述兩種觀點均有其各自的道理，世界各國立法對此也有不同的規(guī)定，大體上有兩種觀點。英美法系國家大都認為，買賣合同是關(guān)于有體物移轉(zhuǎn)財產(chǎn)所有權(quán)的活動，權(quán)利不能成為一般買賣合同的標的，而需接受其他法律的調(diào)整。大陸法系國家，大都承認權(quán)利作為買賣合同標的物。如德國民法典第433條規(guī)定：“因契約買賣，物的出賣人負有向買受人交付其物，并使其取得該物所有權(quán)的義務(wù)。權(quán)利的出賣人負有使買受人取得權(quán)利的義務(wù)。”

　　我國合同法基本上沿用了英美法上的規(guī)定，其所規(guī)定的買賣合同制度基本上只調(diào)整以有體物為標的的買賣合同活動，而不調(diào)整以權(quán)利為標的的買賣合同活動。而有關(guān)權(quán)利的轉(zhuǎn)讓、買賣分別由特別法予以調(diào)整和規(guī)范，如專利法調(diào)整有關(guān)專利轉(zhuǎn)讓合同、證券法調(diào)整股票和債券的買賣活動、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同則在合同法中列出專章作出專門的規(guī)定。這就形成了將實物買賣與

　　權(quán)利買賣區(qū)分開來的，實物買賣由合同法調(diào)整，權(quán)利買賣則由其他特別法來調(diào)整的立法格局。對于沒有特別法或其他法律沒有規(guī)定的，則參照適用買賣合同制度的有關(guān)規(guī)定處理。合同法第174條對此也作了明確的規(guī)定：法律對其他有償合同有規(guī)定的，依照其規(guī)定；沒有規(guī)定的，參照買賣合同的有關(guān)規(guī)定。

　　根據(jù)上述分析，在司法實踐中，對于以權(quán)利為標的的轉(zhuǎn)讓、買賣合同，應(yīng)當(dāng)首先適用有關(guān)專門法律或其他法律、行政法規(guī)的規(guī)定處理。在其他法律或行政法規(guī)沒有具體規(guī)定和處理原則時，才參照適用合同法中買賣合同的規(guī)定處理。

買賣合同篇8

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　1、根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)過充分協(xié)商，就甲方購買乙方鋼筋等相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　注：合同單價一欄不得調(diào)整;合同數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，結(jié)算數(shù)量以雙方簽認的(對帳單/結(jié)算單)為準，但總量不超過本合同總量，超量部分甲方有權(quán)拒付。結(jié)算金額按照單價乘以結(jié)算數(shù)量計算。

　　2、質(zhì)量要求

　　乙方所供產(chǎn)品應(yīng)符合國家標準：低碳熱扎圓盤條執(zhí)行GB/T701-1997、熱扎帶肋鋼筋執(zhí)行GB/1499-1998、熱扎光圓鋼執(zhí)行GB13013-91，碳素結(jié)構(gòu)鋼執(zhí)行GB/700-88或GB/702-86標準。

　　3、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)的條件和期限

　　3.1 按國家有關(guān)法律、法規(guī)要求，甲方應(yīng)對產(chǎn)品進行驗收和檢測，如出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的情況，應(yīng)于貨到甲方工地之日起日內(nèi)通知乙方，乙方應(yīng)無條件退換，并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的費用及損失。

　　3.2 如雙方對產(chǎn)品質(zhì)量問題存在異議，可由雙方認可的第三方或國家法定檢測部門進行檢測，由此而產(chǎn)生的費用及損失由責(zé)任方承擔(dān)。

　　3.3 甲方對產(chǎn)品質(zhì)量提出異議的處理期限為貨到甲方工地之日起

　　4、供貨方式及期限

　　4.1 乙方負責(zé)將產(chǎn)品送到甲方指定地點

　　4.2 具體供貨時間、數(shù)量按甲方通知;甲方應(yīng)提前天通知乙方供貨。

　　5、驗收標準、方法

　　5.1 產(chǎn)品外觀、質(zhì)量驗收

　　貨到現(xiàn)場后，甲方依據(jù)國家標準驗收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外觀、質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)拒收并要求乙方進行退換，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。

　　5.2 產(chǎn)品數(shù)量驗收

　　數(shù)量驗收依據(jù)檢斤進、檢斤收，檢尺進、檢尺收的原則：

　　5.2.1檢斤驗收：貨到現(xiàn)場，甲方依據(jù)國家標準進行數(shù)量驗收，數(shù)量誤差與乙方提供送貨單數(shù)量在3‰以內(nèi)的，按乙方提供數(shù)量簽收;數(shù)量誤差超出3‰時，雙方或由第三方復(fù)磅處理，復(fù)磅費用由方承擔(dān)。

　　5.2.2檢尺驗收：貨到現(xiàn)場，甲方依據(jù)技術(shù)規(guī)范檢尺換算。如有數(shù)量誤差，按實際驗收數(shù)量簽收，或要求乙方補齊不足部分。

　　6、結(jié)算程序、方式

　　6.1結(jié)算程序：根據(jù)每一批貨物驗收合格的結(jié)果，先由乙方向甲方提交結(jié)算報告，甲方收到結(jié)算報告后，由甲方項目相關(guān)人員在15日內(nèi)審查完畢并簽署意見，同時將簽署意見的報告送交甲方物資部及審計部，審核確認后，按本合同約定的付款額度支付貨款。貨物供應(yīng)完畢，雙方最終應(yīng)以書面形式，辦理結(jié)算手續(xù)，未經(jīng)雙方結(jié)算確認的，甲方有權(quán)停止支付余款。屬于結(jié)算單據(jù)及和其有關(guān)的函件，均須雙方簽字并加蓋公章，否則不予認可。

　　6.2支付方式：

　　7、違約責(zé)任

　　7.1 乙方不能按甲方要求的時間、地點交付產(chǎn)品，除不可抗拒因素外，乙方應(yīng)向甲方支付延期違約金，違約金額為合同總價款的0.05%/天，但不超過合同總額的5%。

　　7.2 甲方不能按合同約定支付貨款，應(yīng)按銀行同期*款利息向乙方支付違約金，但不超過合同總額的3%。

　　7.3 違約金累計至合同總額的3%時，如違約方繼續(xù)或再次發(fā)生違約，對方有權(quán)單方面解除本合同，自書面解除通知到達違約方之日起發(fā)生效力;合同因違約解除后，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;若因違約給對方造成損失，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償。

　　7.4 乙方交付的貨物不符合合同約定的質(zhì)量標準的，甲方有權(quán)拒絕接受。乙方應(yīng)按應(yīng)交貨物總價款的百分之五向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。同時甲方有權(quán)解除合同或要求乙方在甲方指定的時間內(nèi)按合同約定的標準繼續(xù)履行交付義務(wù)。 7.5 乙方單方解除合同，應(yīng)向甲方支付合同總額50%的違約金。

　　8、不可抗力

　　本合同因不可抗力而無法履行時，雙方按國家有關(guān)法律法規(guī)處理。當(dāng)不可抗力發(fā)生時，乙方應(yīng)及時告知甲方，并在十五日內(nèi)將負責(zé)該方面事情的當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)機構(gòu)的證明交給甲方。

　　9、合同的變更

　　當(dāng)合同一方要求變更合同時，在新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效，要求變更的一方應(yīng)及時通知對方。

　　10、合同生效

　　本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份，雙方各執(zhí) 壹份，具有同等法律效力。

　　11、糾紛解決方式

　　甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商;協(xié)商不成，雙方同意按照以下第_貳_種方式執(zhí)行：

　　第壹種：將本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議提交北京仲裁委員會并按該會仲裁規(guī)則仲裁，仲裁是終局的，對雙方均有拘束力;

　　第貳種：任何一方均有權(quán)向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　12、補充條款：任何一方不得將其在本合同項下無論是全部的還是部分的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三方。合同一方將其合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的，該權(quán)利轉(zhuǎn)讓無效，對本合同他方不產(chǎn)生法律約束力，并視為該方違約，該方應(yīng)向本合同他方支付相當(dāng)于本合同標的額10%的違約金。

　　買受人向出賣人發(fā)出的任何文件資料及指令，按以下出賣人提供的聯(lián)系方式均應(yīng)被認為已經(jīng)送至出賣人。

　　甲方(蓋章)

　　法定代表人

　　乙方(蓋章)

　　法定代表人

　　日期

買賣合同篇9

　　甲方（買方）:

　　（蓋章）

　　地址：

　　電話：

　　聯(lián)系人：

　　乙方(賣方):

　　（蓋章）

　　地址:

　　電話：

　　聯(lián)系人:

　　甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國合同法，平等互利，協(xié)商一致，同意簽訂本合同，共同信守。

　　1．貨物名稱、型號規(guī)格、基本配置、單位、數(shù)量、單價、金額及合同價見表1：（滿足招標文件要求）

　　號序

　　貨物名稱

　　型號規(guī)格

　　基本配置

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　金額（元）

　　計：人民幣（大寫）

　　備注：

　　2．技術(shù)資料

　　乙方應(yīng)隨貨物提供下列技術(shù)資料：

　　2．1各系統(tǒng)的運用手冊

　　乙方應(yīng)以書面或電子文檔形式提供給甲方。

　　3．交貨地點 ____________時間____________ 或另見甲方書面通知。

　　4．售后服務(wù)：____________

　　4．保修期____________

　　5．驗收

　　5．1 本合同的驗收期為貨物正式運行后七天內(nèi)。

　　5．2貨物驗收合格后，甲乙雙方在結(jié)算驗收證明書上簽字并加蓋單位印章。如甲方在貨物送達后無正當(dāng)理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同5.1款所規(guī)定的驗收期的，則視為其已驗收通過。

　　6．付款(詳見雙方說明的其它事項)

　　6．1 本合同以人民幣付款。

　　6．2乙方所供貨物經(jīng)甲方驗收合格并出具結(jié)算驗收證明書后，由區(qū)級財政國庫收付中心依據(jù)財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內(nèi)付款。

　　7．質(zhì)量保證

　　7．1 乙方應(yīng)保證所供貨物是全新的、未使用過的，并完全符合行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應(yīng)保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命期內(nèi)應(yīng)具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收后不少于本合同4.1條表3的質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方應(yīng)對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷而產(chǎn)生的故障負責(zé)。

　　7．2 在質(zhì)量保證期內(nèi)，如果貨物的數(shù)量、質(zhì)量或規(guī)格與合同不符，或證實貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用單位應(yīng)盡快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。

　　7．3 乙方應(yīng)在接到甲方或使用單位通知后，在本合同4.1條的響應(yīng)時間內(nèi),免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。

　　7．4 如果乙方在接到甲方或使用單位通知后，在本合同4.1條的響應(yīng)時間內(nèi),沒有彌補缺陷，甲方可采取必要的補救措施，但其風(fēng)險和費用將由乙方負擔(dān)，甲方根據(jù)合同規(guī)定對乙方行使的其他權(quán)力不受影響。

　　8．誤期賠償

　　8．1如果乙方?jīng)]有按照合同規(guī)定的時間交貨和提供服務(wù)，甲方應(yīng)從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法，賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價或延期服務(wù)的服務(wù)費用的百分之零點五（0.5%）計收，直至交貨或提供服務(wù)為止。但誤期賠償費的最高限額不超過合同價的百分之五（5%）。一周按七（7）天計算，不足七（7）天按一周計算。并且，買方可考慮終止合同。

　　9．合同轉(zhuǎn)讓和分包

　　9.1 乙方不得部分轉(zhuǎn)讓和分包或全部轉(zhuǎn)讓和分包其應(yīng)履行的合同義務(wù)。

　　10．適用法律

　　10．1 本合同應(yīng)按照中華人民共和國的現(xiàn)行法律進行解釋。

　　11．合同生效

　　11．1 本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

　　11．2 本合同一式四份，以中文書就，甲、乙雙方各執(zhí)一份，另一份報雨城區(qū)國庫科支付貨款，另一份報雨城區(qū)政府采購中心備案。

　　12．雙方需要說明的其他事項

　　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　　相關(guān)的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同

　　簽約方：

　　甲方單位：乙方單位：

　　（蓋章） (蓋章）

　　甲方法定代表人乙方法定代表人

　　或授權(quán)委托人：或授權(quán)委托人：

　　（簽章）（簽章）

　　年月日年月日

　　結(jié)算驗收證明書

　　雨城區(qū)政府采購中心：

　　茲證明雨城政采＿＿＿[ ]＿＿號采購履行完畢（合同編號：

　　YCZC[ ]_ 號），供應(yīng)商所提供的貨物（工程、服務(wù)）經(jīng) ____________

　　____________驗收合格，請將貨物（工程、服務(wù)）款￥：____________元（大寫人民幣 ____________ 佰＿拾____________萬____________千____________佰____________拾____________元）支付給：____________。

　　收款單位：

　　開戶行：

　　帳號：

　　購貨單位：

　　供應(yīng)商：（簽字、蓋章）采購中心簽章：

　　日期：年月日

【有關(guān)買賣合同模板集合9篇】相關(guān)文章：

有關(guān)買賣合同模板集合九篇10-15

有關(guān)買賣合同模板集合七篇11-09

有關(guān)房屋買賣合同模板集合7篇12-21

有關(guān)車輛買賣合同模板集合七篇11-25

有關(guān)買賣合同集合6篇10-28