家庭裝修承攬合同

時間：2024-11-22 12:16:59 裝修合同我要投稿

相關推薦

家庭裝修承攬合同

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的家庭裝修承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

家庭裝修承攬合同

家庭裝修承攬合同1

　　甲方(裝修方)：____________

　　乙方(承攬方)：____________

　　甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢。

　　一、甲方提供家庭裝飾圖紙，乙方按圖紙要求進行施工。甲方負責按照國家規定的家庭裝飾標準驗收工程質量，如合格則支付加工承攬費用。如果甲方需委托乙方進行設計、報價等相關服務，則乙方應以高品質的服務和工程為目標，確保工程質量和工期。雙方簽訂合同后，乙方應全力與甲方溝通協作，以達到最佳的裝飾效果。

　　二、裝飾施工地點：

　　1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：________m2，室內面積84m2。

　　2、我們的裝飾施工包括水電路工程、泥水工程、木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及按照甲方要求進行的其他工程。

　　3、工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，工期________天。

　　三：在施工過程中，乙方需自行提供相應的設備、工具和技術，并聘請專業技術工人進行施工。同時，乙方需要全面承擔安全事故的責任。

　　四、雙方約定采用包工包料的'承攬方式，乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買所需材料。甲方有權預先支付部分加工承攬費用，以協助乙方采購材料。如果乙方提供的材料或設備不符合質量要求，或規格存在差異，則應立即停止使用。如因使用上述材料或設備造成的工程損失，乙方應承擔全部責任。

　　五、雙方達成協議，乙方將按照圖紙要求，分階段、分步驟進行施工。每個施工單元均有相應的施工圖，甲方將根據市場價格與乙方商議后支付加工承攬費。每個施工單元的費用將在協商一致后支付給乙方。

　　六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

　　七、為方便施工，甲方將房屋的一把鑰匙提供給乙方。乙方承諾不會遺失、損壞、復制或轉借該鑰匙，并在結算加工承攬費用時歸還給甲方。同時，乙方需對房屋內原有設施、堆放的各種材料、電器、家具及裝飾裝潢進行妥善保護和保管，直至交付使用后為止。如因乙方保管不當而造成的任何直接或間接損失，乙方應承擔全額賠償責任。

　　八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　簽約代表：______________蓋章簽約代表：______________

　　簽約日期：______________簽約日期：______________

家庭裝修承攬合同2

　　委托方(甲方)：_________________

　　承接方(乙方)：_________________

　　甲、甲乙雙方經過友好協商，決定由乙方承擔居室裝修的任務。為了確保工程高質高效地完成，根據國家有關法律規定，特訂立本合同，并共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：________市________小區________號樓______單元________。

　　2、居室規格：房型_____層(式)_____室_____廳_____廚_____衛，總計施工面積___________平方米。

　　3、施工內容：本合同裝修工程報價單。

　　4、承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5、工程開工日期：_____年_____月_____日

　　6、工程竣工日期：_____年_____月_____日

　　工程總天數：_______天

　　第二條：工程價款

　　工程價款￥________元，大寫(人民幣)：________，詳見本合同裝修工程報價單。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的.損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方預付乙方50%裝修工程款，;當工期進度過半(20___年__月__日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%款待甲方對工程竣工驗收后結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按合同金額的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日。

　　2、在甲方自行選擇的材料和設備中，如果因為其質量問題而導致工程質量和工期受到影響需要進行返工，那么返工費用將由甲方承擔；但如果質量問題是由于乙方施工原因引起的，那么返工費用將由乙方承擔。不過，無論是誰承擔了返工費用，工期都不會因此發生變化。

　　3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理。

　　4、若因甲方原因導致需要重做工程或改變施工內容而拖延工期，應簽署變更協議并由甲方承擔全部額外費用。如因乙方原因導致重做工程，由乙方承擔責任，但工期不會因此延誤。

　　5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1、工程質量驗收是確保工程質量合格和達到預期效果的重要步驟。在整個工程結束后，乙方將組織甲方進行竣工驗收，并完成工程結算和移交手續。除了隱蔽工程需要分段驗收外，在其他情況下，竣工驗收應該在工程全部完成之后進行。

　　2、乙方完成工程后，應立即通知甲方進行工序驗收和竣工驗收。甲方應在三天內到達現場進行驗收，逾期將被視為自動放棄權利并默認驗收合格。甲方自行搬進入住，也視為驗收合格。若發現問題，甲方需自行承擔責任。所有內容均為原創，與其他文本無關。

　　3、如果甲方無法在乙方規定的時間內進行驗收，應當及時與乙方聯系并商定新的驗收日期。但甲方應該認可工程或工序的完成日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1、甲方責任

　　1)甲方應當提供經過物業管理部門認可的房屋平面圖和水、電、氣線路圖，并在現場向乙方進行交底。如果甲方無法提供上述資料，則需要由乙方自行提供房屋平面圖和水、電、氣線路圖，并進行確認。

　　2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施。

　　3)如有必要對原建筑的構造或設備進行拆除、改造或管線更換，需向所在地房產管理部門申請辦理手續，并承擔相關費用。同時，在施工過程中需要暫時使用公共設施和場地的，應當事先與周邊居民溝通并取得同意。

　　2、乙方責任

　　1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。(如屬個人或施工隊。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3)確保工地安全，預防火災，持證上崗，文明施工，防止因施工導致的管道堵塞、滲漏、停電、物品損壞等事故對他人造成影響。如發生意外事件，需及時負責修復或賠償。

　　4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)我們會在裝修工程完成后承擔保修責任，保修期為12個月，并從甲方驗收合格之日開始計算。在這段時間內，我們將全力以赴確保裝修效果和質量的穩定性。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、若在施工過程中，任何一方希望終止合同，需書面提出并經雙方同意辦理結算手續，簽署終止合同協議后，方可解除本合同。

　　第十二條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(業主)：_______(簽字)乙方：_______(簽字)

　　_________年____月____日_________年____月____日

家庭裝修承攬合同3

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協議：

　　一、裝修施工地點：江川縣前衛鎮中街村1號

　　二、工程內容：

　　1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

　　4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

　　二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

　　三、乙方為單包工的`方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元（捌拾貳元整）。

　　四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

　　五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

　　六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

家庭裝修承攬合同4

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

　　二、裝修施工地點：江川縣前衛鎮上街地276號。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

　　四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的'安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

　　五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

家庭裝修承攬合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，甲方決定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協議：_________________

　　一、工程地點及概況：_________________

　　大竹縣竹陽鎮東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。

　　二、工程項目：_________________

　　1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。

　　2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。

　　5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：_________________

　　乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。

　　三、質量標準：_________________

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：_________________

　　20__年8月15日到20__年11月14日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。

　　五、工程造價：_________________

　　所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。

　　六、付款方式：_________________

　　房屋裝修費總價為元，大寫元，甲方先預付裝修費用元，大寫元，剩余部分由甲方竣工后，經檢驗符合上面要求后一次付清。

　　七、安全責任

　　乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。

　　八、其他問題

　　裝修項目的`具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。

　　十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

家庭裝修承攬合同6

　　甲方（裝修方):

　　乙方（承攬方):

　　甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

　　一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期）。

　　二：裝飾施工地點：

　　1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

　　3、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿天。

　　三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

　　工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

　　四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的'市場價格分別議定和支付。

　　六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

　　七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

家庭裝修承攬合同7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。

　　二、工程項目：_________________

　　2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。

　　5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。

　　三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的.裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。

　　五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。

　　六、付款方式：房屋裝修費總價為___元，大寫___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫___元，剩余部分由甲方竣工后，經檢驗符合上面要求后一次付清。

　　七、安全責任

　　乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。

　　八、其他問題

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。

　　十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

家庭裝修承攬合同8

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________

　　元，服務商需在施工前，向有關部門提交施工圖紙，并由雙方確認后，服務商應在約定的開工日期前及時取得有關部門的確認或批準。此外，由發包人支付相關費用，該費用不包括在工程價款內。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將

　　項目委托給乙方施工。工程總造價計==圓整，大寫金額：==圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限本合同工程預計自起始日期至完成日期止。如甲方提出變更，導致待工，則工程時間將相應順延。

　　三、甲方工作

　　1、施工前_______天，需要將房屋全部或部分騰空，清除障礙物。(已經包括在合同中的清理除外) 對于未能全部騰空的房屋內的家具和裝飾品需要采取保護措施，以為承包人順利進場做好準備。

　　2、在保證符合法律、法規和規章規定的前提下，我們將負責為工程施工辦理各項必要的申請和批件手續，以確保乙方能夠順利進場并開展施工工作。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.我們在施工過程中，要嚴格遵守安全施工掃做規范、防火規定、施工規范以及質量標準，確保工程按期保質完成。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.必須嚴格遵守有關施工現場管理的規定，不能對周圍居民造成噪音或污染環境，保證施工現場的整潔。在工程完工后，要負責清理施工現場，確保留下一個干凈整潔的環境。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間付款百分比金額

　　合同簽訂后開工前二至五天50%

　　施工完成交付驗收后兩日內40%

　　竣工驗收一個月后10%

　　七、違約責任：

　　1、如果由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應當承擔相應的賠償責任。具體來說，甲方應向乙方支付停工、窩工造成的損失，每停工或窩工一天，甲方應支付給乙方相應的`賠償金額；甲方若未按照合同約定支付款項的，每逾期一天，甲方需支付給乙方相應數額的違約金，違約金的比例為欠款金額的一定比例。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、如果甲方要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，但甲方未履行相關手續，導致損失或事故(包括罰款)的發生，甲方應承擔全部責任和賠償。

　　4、如果乙方私自拆改原有建筑的承重結構或共用設備管線，一旦發生了相應的損失或事故(包括罰款)，所有的責任都應由乙方負責并且承擔。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式____份

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【家庭裝修承攬合同】相關文章：

裝修承攬合同07-29