裝修承攬合同

時間：2023-03-28 08:22:01 裝修合同我要投稿

【熱】裝修承攬合同

　　隨著人們法律意識的加強，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家收集的裝修承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

【熱】裝修承攬合同

裝修承攬合同1

　　發(fā)包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

　　2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）

　　3、工程標準：符合國家相關標準。

　　4、工程地點：新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。

　　二、質量技術要求

　　乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）

　　三、工程價款

　　合同總造價：（大寫）（￥：元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執(zhí)行。

　　四、工期要求

　　年月日至年月日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。

　　六、雙方的權利和義務

　　（一）甲方權利和義務：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

　　（二）乙方權利和義務：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。

　　2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。

　　4、工程完工后出現的'質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

　　5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

　　6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

　　7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。

　　2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

　　八、違約責任

　　雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預決算單。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

　　地址：地址：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

裝修承攬合同2

　　委托單位：

　　承攬單位：

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發(fā)包人支付.

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。

　　二、施工時間

　　工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的`水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方：

　　承攬單位：

　　代表人：

　　日期：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

裝修承攬合同3

　　甲方（定作人）：乙方（承攬人）：

　　住址：住址：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的`工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 93.00元。

　　2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

　　3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金元。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協議

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日年月日

裝修承攬合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

　　工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結構：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　工程價款及付款方式：

　　1.本工程總價為________元，大寫_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

　　3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。

　　a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

　　b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

　　四、質量標準及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

　　六、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的`監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地點：地點：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

裝修承攬合同5

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的'監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6. 嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由

　　乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

裝修承攬合同6

　　甲方(裝修方):

　　乙方(承攬方):

　　甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

　　一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。

　　二：裝飾施工地點：

　　1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

　　3、工期：自XXX年XXX月XXX日開工，至XXX年XXX月XXX日竣工，工期XX天。

　　三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

　　工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責賠償。

　　四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

　　六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。

　　七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　八：驗收：

　　1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修;

　　3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。

　　九：其它：

　　1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。

　　2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管

　　不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　十：衛(wèi)生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

　　十一：保修

　　1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

　　2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的.防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。

　　十三：附則

　　1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，

　　應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。

　　4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。

　　十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

裝修承攬合同7

　　甲方（業(yè)主):

　　乙方（承攬方):

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點及房屋情況

　　1.施工地點：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。

　　2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。

　　二、雙方權利義務

　　1．乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的`原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質量和工期要求

　　1.工期從20xx年10月日開始建設，到20xx年11月日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定

　　2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

　　4.甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　四、違約責任

　　由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月

　　乙方簽字：年日日月

裝修承攬合同8

　　甲方（定作人）：身份證號碼：

　　住址：乙方（承攬人）：身份證號碼：住址：

　　甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、具體裝修工程為乙方承攬的房屋工程（含面積的防水）。工程面積為平方米。防水面積為平方米。

　　2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

　　3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的'安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從20xx年月日開始建設，到20xx年月日止，工期為天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為元。

　　2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15 天內給付。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

　　2、由于工程質量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

　　3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款元。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交區(qū)人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字（手印）：乙方簽字（手印）：年月日年月日

裝修承攬合同9

　　發(fā)包人：____________________

　　身份證號：____________________

　　電話：____________________

　　承包人：____________________

　　身份證號：____________________

　　電話：____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。給賓館裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發(fā)包人的賓館裝修工程(以下簡稱工程)有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程簡介

　　1.1工程地點：____________________

　　1.2工程承包方式：承包人包工包料。發(fā)包人提供部分材料。

　　1.3工程期限100天。

　　1.4合同價款：本合同工程造價為(大寫)伍拾叁萬元(小寫)530000元整。

　　第二條承包范圍

　　2.1承包范圍;包房間：(走廊、客房)裝修。

　　2.2承包內容：整體裝修，按圖施工。按每個房間實際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、床上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調、衣柜、監(jiān)控系統、消防設備、沙發(fā)、桌椅|、LED屏幕。

　　第三條發(fā)包人義務

　　3.1開工前天為承包人入場施工創(chuàng)造條件。其中包括搬清宅內家具、陳設或將宅內不易搬動的家具、陳設歸堆或遮蓋以不影響施工原則;

　　3.2提供施工期間的水源、電源及水費、電費;

　　3.3負責協調施工隊與鄰居之間的關系;

　　3.4不拆宅內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

　　3.5參與工程質量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。

　　第四條承包人義務

　　4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;

　　4.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　4.3保護好原有的.設施及陳設;

　　4.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條工程延誤

　　6.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應延長。

　　①工程量變化設計變更;

　　②不可抗力;

　　③發(fā)包人同意工期順延及其他情況。

　　6.2因承包人未按約定完成其應負責的工作而影響工程的工期順延，因承包人、設備質理不合格而影響工程質量由承包人全權負責并承擔相應的返工費。

　　6.3發(fā)包人未按期支付工程款，工期相應順延。

　　第七條質量標準

　　雙方約定的工程施工質量標準(賓館裝飾裝修工程施工規(guī)范)施工過程中雙方工程質量發(fā)生爭議，由相關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔.

　　第八條工程驗收的保修

　　8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收。

　　①水電施工改造完工，開關插座定位驗收防水層經48小時試水不漏;

　　②地磚鋪設完工;

　　③木工吊頂，木制品完成;

　　④油漆工程完工;

　　⑤全部工程完工，承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單;

　　8.2工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收。發(fā)包人應在接到驗收通后兩天內驗收。填寫驗收單，在工程款結清后辦理移交手續(xù);

　　8.3在工程質檢合格雙方簽字日起保修期為12個月，12個月后人為造成裝修破損的發(fā)包人承擔，因質量造成的裝修承包人承擔維修責任。

　　第九條工程程款支付方式

　　合同簽訂當日包發(fā)人支付裝修款貳拾萬元，水、電暖安裝好以后，裝修到位，支付款30%，油漆工進工地支付款27%，剩余款驗收合格一次性付清。

　　工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議即視為同意。雙方填寫工程驗收單并簽字，發(fā)包人應在簽字后三天內承包人結清每期工程進度款。

　　第十條

　　10.1合同雙方當中任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償對方造成的經濟損失;

　　10.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失由發(fā)包人負責;

　　10.3因一方原因造成合同無法繼續(xù)旅行時，該方應及時通知另一方。辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應經濟損失;、

　　10.4發(fā)包人未按期支付每次工程進度款，承包人有權停止施工。

　　第十一條合責罵爭議的解決方式

　　本合同在履行過程事發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協議或調解不成，提交當地人民法院仲裁。

　　第十二條其他約定事項

　　拋光瓷磚(80x80)價格35~45元，燈飾價格，客房燈100~150元，水管，日豐管，墻紙35~45元。

　　第十三條附則

　　13.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉包;

　　13.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力;

　　發(fā)包人(蓋章)：____________________ 承包人(蓋章)：____________________

　　電話：____________________ 電話：____________________

　　日期：____________________ 日期：____________________

裝修承攬合同10

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的.設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

　　二、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

　　四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。

　　五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

裝修承攬合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方根據《民法典》關于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議：

　　一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房（具體工種）。

　　二、施工地點：

　　三、住房結構、戶型及面積：

　　四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。

　　五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。

　　六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

　　七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。

　　八、甲方的權利義務

　　（一）甲方的權利

　　1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。

　　2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

　　（二）甲方的義務

　　1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

　　2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

　　九、乙方的權利義務

　　（一）乙方的權利

　　1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。

　　2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

　　（二）乙方的義務

　　1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

　　2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。

　　3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

　　4、乙方保證具有從事裝修的`相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。

　　5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

　　6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。

　　7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

　　8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

　　十、違約責任

　　由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

　　十一、爭議解決條款

　　因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

裝修承攬合同12

　　發(fā)包人：佛山海兒康智能衛(wèi)浴有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程概況

　　1．工程名稱：營銷中心辦公室裝飾

　　2．工程地點：季華四路意美家衛(wèi)浴世界9棟4-6號

　　3．工程范圍：室內裝修（見預算清單）

　　4．工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、墻磚未在預算內）

　　5．工程造價：

　　（1）工程預算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。

　　（2）本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。

　　第二條：工程期限

　　1、經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。

　　2、本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。

　　第三條：工程施工準備與雙方責任

　　1．甲方責任：

　　（1）開工前甲方協商各方面的關系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔進場手續(xù)費用。

　　（2）組織好設計交底及圖紙核對會審工作。

　　（3）委托白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。

　　（4）做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

　　2．乙方責任：

　　（1）開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

　　（2）做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。

　　（3）嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養(yǎng)協議相關規(guī)定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。

　　第四條：工程價款及支付

　　1．本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

　　2．由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

　　3．支付采取按工程進度分段付款方式。

　　（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；

　　（2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；

　　（3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；

　　（4）留5%質保金在驗收合格半年后，無質量問題一次性付清。

　　工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

　　第五條：施工質量與設計變更

　　1．堅持按圖施工，發(fā)現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發(fā)出變更設計文件。

　　2．遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。

　　第六條：工程竣工驗收及結算

　　1．乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

　　2．甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

　　3．工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發(fā)現質量問題，由甲方承擔責任。

　　4．乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

　　第七條：工程安全生產、文明施工

　　1．乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的.規(guī)章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。

　　第八條：工程處罰及仲裁

　　1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。

　　2．甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第九條：附則

　　1．本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　2．本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　3．本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。

　　4．本合同有效附件。

　　（一）乙方提供平面圖紙；

　　（二）工程預算書；

　　甲方（蓋章）：

　　代理人：

　　年月日：代理人：年月日乙方（蓋章）

裝修承攬合同13

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：________________________

　　承包方(以下簡稱乙方)：________________________

　　鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條乙方承包經營________大酒店，_____________大酒店的經營范圍見營業(yè)執(zhí)照。

　　第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況

　　1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號

　　2.該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。

　　該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。

　　3.本合同簽訂后______日內，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。

　　第三條承包期限、用途

　　1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

　　2.承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。

　　乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂承包合同。

　　第四條承包金用支付方式

　　1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。

　　2.承包金支付方式如下：

　　A 分二次付款，自本同生效后________幾天內付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。

　　B 一次性付清，至本合同生效______天內全部繳清。

　　第五條承包期間相關費用及稅金

　　1.甲方應承擔的費用：

　　(1)在承包期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。

　　(2)__________________________

　　2.乙方交納以下費用：

　　(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。

　　(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。

　　(3)___________________________

　　第六條酒店房屋修繕與使用

　　1.在承包期限內，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。

　　A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協助配合。

　　B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。

　　2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經濟賠償。

　　3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

　　第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任

　　1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的，乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;

　　2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：

　　(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。

　　(2)要求乙方恢復酒店的原狀。

　　(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。

　　第八條酒店的轉讓與轉租

　　1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的'酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。

　　2.未經甲方同意，乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。

　　3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權。

　　第九條合同的變更、解除與終止本合同

　　1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經雙方協商一致達成新的書面協議。

　　2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：

　　(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經營。

　　(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經營。

　　3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：

　　(1)未經甲方書面同意，轉租、轉讓該酒店。

　　(2)未經甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。

　　(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內未修復的。

　　(4)未經甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。

　　(5)利用所承包的酒店進行非法活動。

　　(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經給甲方造成損失的。

　　(7)拖欠承包金累計_______元。

　　4.承包期滿合同自然終止。

　　5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協助商一致，可以變更或者解除合同。

　　第十條酒店交付及收回的驗收

　　1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。

　　2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內向對方提出異議。

　　3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。

　　4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品，甲方有權處置。

　　第十一條違約責任

　　1.甲、乙雙方應全面實際履行本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。

　　2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經營權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。

　　3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。

　　3.在承包期間，乙方未經甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。

　　第十二條保險

　　在承包期限內，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。

裝修承攬合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責任，權利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

　　4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定；嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元

　　（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元）樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛(wèi)浴門，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內門，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的.工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元

　　（小寫）

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

裝修承攬合同15

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，甲方決定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協議：_________________

　　一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮(zhèn)東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。

　　二、工程項目：_________________

　　1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。

　　2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。

　　5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。

　　三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。

　　五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。

　　六、付款方式：房屋裝修費總價為___元，大寫___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫___元，剩余部分由甲方竣工后，經檢驗符合上面要求后一次付清。

　　七、安全責任

　　乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的`工人發(fā)生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。

　　八、其他問題

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。

　　十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

【裝修承攬合同】相關文章：

裝修承攬合同08-31