裝修合同

時間：2022-05-16 12:54:21 裝修合同我要投稿

【精品】裝修合同十篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的裝修合同10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【精品】裝修合同十篇

裝修合同篇1

　　發包方（甲方）：_____________________ 身份證號碼：______________

　　聯系（通信）地址：_______________________________________________

　　電話：①_______________②____________ 手機：____________________

　　承包方（乙方）：_________________________________________________

　　公司總部地址：___________________________________________________

　　法定代表人：_________________________ 電話：____________________

　　法人營業執照號：_____________________ 資質證號：________________

　　分公司（分部）地址：_____________________________________________

　　營業執照號：_________________________ 電話：____________________

　　負責人：_____________職務： _________ 電話：____________________

　　簽約代理人：_________________________ 電話：____________________

　　工程代表人（或項目經理）：___________ 電話：____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《湖北省合同監督條例》、建設部第110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律法規,結合家裝工程施工特點,經雙方協商一致,簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1．工程地址：________________________________________________。

　　2．建筑面積：_______________㎡。

　　3．戶型： ______室______廳______衛,為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。（□為確定的內容，以√或×表示,下同。）

　　4．承包方式：雙方商定采用下列第______種方式承包：

　　①乙方包工、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ （以“甲方委托乙方代購主材清單”為準）。

　　②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材（見甲方提供材料明細表）。

　　③其他方式______________________________。

　　5．施工內容：（附施工說明、施工圖及工程報價單）。

　　6．施工日期：________年_____月_____日至_______年____月_____日。

　　7．合同金額：（大寫）______________________元。竣工后據實復核結算□；合同款包干□。

　　8．支付方式：合同簽訂后，甲方按合同_____％首期預付________元；水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____％支付_________元；工程竣工驗收合格后_____日內支付尾款__________元。

　　9．甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時，應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據或發票等據。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供

　　1．甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2．甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費（大寫）_______________元。（此費用由甲方支付□；此費用予以減免□）。

　　三、甲方工作

　　1．若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　2．審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單，雙方簽認可。

　　3．開工前為乙方入場施工創造條件，包括搬清居室內家具、陳設，并歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　4．提供施工所需水、電；辦理施工所涉及的相關手續。

　　5．負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　6．及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規廠家生產的自備材料和設備。

　　7．組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質量驗收。

　　四、乙方工作

　　1．嚴格執行施工規范、安全操作規程、消防和環境保護等規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。

　　2．若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　3．施工中不得拆改建筑主體或承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。

　　4．確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生因施工造成的質量問題，負責返工返修，費用由乙方負責。

　　5．遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全及圍護工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。

　　6．保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，負責將垃圾定點堆放。

　　7．組織好工程質量的自檢，配合甲方（實行工程監理的，應有監理方參加）做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。

　　五、工程監理

　　本工程實行工程監理，甲方委托_______________監理公司對本工程進行監理，甲方自行支付監理費用。

　　六、工期

　　1．乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方按合同金額_______％的比例向甲方支付違約金。

　　2．由于甲方原因導致中途停工的，工期順延。且每停工一天，由甲方按合同金額的__________％的比例補償乙方誤工費。

　　3．若甲方增加工程內容，經雙方書面認可后，按新增加工程量順延工期，費用由甲、乙雙方協商支付。

　　七、材料供應

　　1．本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，并按時供應施工現場。如因質量問題、規格差異或“三無”產品造成損失，由甲方自行承擔。

　　2．凡由乙方供應的材料、設備，應向甲方提供其品牌、規格、單價、產地及產品合格證等，并經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

　　八、工程變更

　　1．工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（附：設計（施工）變更單）；

　　2．無故未按期支付工程款的，工期相應順延。

　　3．若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。

　　九、工程質量驗收及保修

　　1．工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（gb50210－XX）及《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb50327-XX）為質量評定的標準；以《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（gb50325—XX）為室內環境達標標準。

　　2．在水、電等隱蔽工程完工后，甲、乙雙方應共同進行中期驗收（實行工程監理的，監理方應參加驗收）。

　　3．工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。（實行工程監理的，應有監理方參加）。

　　4．在隱蔽工程和中期驗收過程中，甲、乙雙方（實行工程監理的，應有監理方參加）確認的質量問題，由乙方負責返修（返工）并承擔費用和工期；在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修（返工）和承擔費用，并重新約定返修（返工）工期。

　　5．未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。

　　6．工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，并出具《工程保修單》，保修期按《建設工程質量管理條例》的相關規定執行。

　　十、違約責任

　　1．甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。

　　2．未經有關部門批準，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。

　　3．在施工過程中，甲方未與乙方主要負責人協商，私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。

　　4．若因違反施工規范、安全操作規程、消防法規、環保規定及雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。

　　5．因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應及時通知對方辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失，違約金按合同金額的______％支付。

　　十一、爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議應優先協商解決；當事人協商不成時，甲乙雙方同意以第_____種方式解決：

　　①__________仲裁委員會仲裁；

　　②向人民法院提起訴訟。

　　十二、其它___________________

　　十三、附則

　　1．本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。

　　2．本合同簽訂后工程不得轉包，否則合同無效，由此造成的一切損失由轉包方承擔。

　　3．合同附件為本合同的有效組成部分。

　　附件1：補充協議；

　　附件2：設計、施工圖紙、施工說明；

　　附件3：工程報價單；

　　附件4：設計（施工）變更單；

　　附件5：驗收單（含隱蔽工程、中期和竣工驗收）；

　　附件6：甲方（乙方）提供裝飾裝修材料明細表；

　　附件7：工程結算單；

　　附件8：工程保修單。

　　甲方（簽章）：_____________ 乙方（簽章）：_______________

　　法定代表人：_______________ 簽約代理人：_________________

　　合同簽訂日期：_______________年_____________月__________日

裝修合同篇2

　　甲方:xxxx

　　乙方：xxx

　　甲乙雙方在平等自愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，就會所軟裝物品設計、采購，安裝，擺放事宜，經雙方協商一致，達成如下合同條款。

　　一、工作內容：物品采購(詳見附件清單)：具體內容分為三部分：即家具、飾品(掛畫等)、燈具。

　　二、承包方式：包設計、供應、物品陳設。另雙方約定在非承包范圍內的地毯、窗簾、小飾品的陳設等附加工作由乙方免費提供指導和服務(設計費和技術指導費不另收取)。

　　三、貨款結算方式

　　(1)(2)、合同簽訂之日起乙方開始下定單(甲方支付乙方壹萬元定金)，合同簽訂后7個工作日內甲方預交訂單總金額的25%作為預付款，各部分貨(分為家具、燈具、飾品三部分)到工地7個工作日之內甲方須支付該部分總金額的40%貨款，乙方再開始安裝家具及飾品擺放，30%貨款在乙方安裝家具完畢，甲方驗收后7個工作日內無質量問題后付清，質保金5%一年后無息付清，每次付款乙方需提供同等金額的發票(最后一次開票包括質保金金額)。

　　(3)、本合同范圍內的所有單價均為“固定單價”，無論市場價格漲跌與否，均不再進行增、減調整。

　　四.交貨時間：乙方應在合同簽訂后當日下單，從下單之日起，燈具在35天內供應完畢，家具及飾品45天內對上述物品擺放完成。

　　五、包裝及運輸方式：乙方應在雙方約定的時間內，將所有物品交付到甲方指定的地點，并提供詳細的物品清單;本合同產品的包裝必須適合汽車長途運輸和產品多次搬運;汽車運輸并搬運到甲方指定地點(運費、裝卸費及人工費含在總價內)。

　　六、物品擺設布置

　　物品擺設布置必須在設計師本人的監督下進行，設計師到現場進行安裝工作，甲方可協調當地搬運工人(所產生的費用及責任由乙方負責)。乙方進場時間以甲方告知為準，乙方的擺設布置工作應該在3天內完成。

　　七、雙方責任

　　1、甲方責任

　　(1)、甲方在本合同簽定后，須在本合同約定時間內按時付款。若由于甲方原因，延期付款，乙方交貨時間順延。

　　(2)、如因甲方原因推遲安裝時間，甲方應提前通知乙方;乙方交貨時間順延。

　　(3)、甲方應在乙方安裝前提供以下條件：室內已經初步完成清潔;晚間有保安;安全系統已經安裝并運行。

　　(4)、甲方應認真審核乙方提供的清單，明確最后擺放的效果，并予以確認。

　　2、乙方責任

　　(1)、乙方須將貨物送至合同約定的交貨地點;

　　(2)、乙方采購的貨品效果及安裝效果應該達到室內設計的要求。配飾附件清單沒有包括部分，按甲方要求增加的，費用另付。

　　(3)、乙方應該保護甲方的私密資料，不得向第三人泄露或轉讓本設計合同及相關附件等技術資料。如發生以上情況，甲方有權向乙方索賠。

　　(4)、乙方在安裝及布置過程中不得損壞已完成的精裝飾及土建結構成品及半成品，否認照價賠償。

　　(5)、乙方應按本合同約定時間完成合同內容。

　　八、售后服務

　　5.1本合同所有家具家俬嚴格按照國家三包法執行，所有家具家俬質保一年，自確認驗收1年之后截止。保修期內，如出現確屬質量問題，應由乙方提供的廠家免費維修;確實不能修復的，廠家予以更換。若因甲方原因造成家具損壞或超出保修期限的，廠家可提供維修服務，但需收取相應的工本費及運費。

　　九、爭議的解決及違約責任

　　1、本合同一經簽訂，甲乙雙方均應履行各自的義務。除因不可抗力造成本合同無法正常履行時，甲乙雙方互不承擔責任外;甲乙任何一方的單方面違約而造成對方損失，均應承擔相應的經濟賠償責任。賠償責任的限額，不超過本合同規定的合同總金額。

　　2、甲方應按合同約定的時間及金額付款，如甲方不按合同約定時間及時付款，因此造成乙方交貨時間超時，后果由甲方自行承擔，于乙方無關。

　　3、未經甲方允許變更產品標準或乙方所提供的產品，未達到合同約定的規格、材質及相關質量、技術標準(或與封樣、圖紙標示基本相符)，甲方有權扣除總貨款的5%作為違約金。

　　4、乙方未按照合同約定的時間、地點將貨送到指定地點，按1000元/天結算違約金，在剩余貨款中扣除。

　　5、甲乙雙方在執行此合同過程中發生爭議，且不能通過友好協商方式解決時，甲乙任何一方均有權向寧海縣人民法院提請訴訟。

　　十、其他

　　7.1本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決并簽訂補充條款或相應附件。補充條款或附件作為本合同內容的延續和補充，具有同等法律效力。

　　7.2合同有效附件:工程量清單

　　7.3本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后即生效。合同正本一式四份，甲方、乙方各持二份;合同與附件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同篇3

　　甲方（委托人）：

　　乙方（承包人）：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修，為保證工程順利進行，簽定以下合同雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：XXX宿舍三單元101室。

　　2、居室規格：三室兩廳

　　3、主要裝修范圍為室內所有工程，包括地磚、墻磚、衛生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛浴、推拉門、櫥房餐柜。

　　4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。

　　5、工程期限：2個月，開工日期為20xx年4月8日，竣工日期為20xx年6月8日。

　　二、質量要求

　　1、工程使用材料的品種、規格、質量經雙方認定。

　　2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加費用，應另簽訂補充合同。

　　三、委托人義務

　　1、開工前幾天，應為承接人入場施工創造條件，把影響施工的物品清理。

　　2、提供施工期間的水源、電源。

　　3、負責做好保衛、消防等項工作。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督。

　　四、承包人義務

　　1、按期保質完成工程。

　　2、竣工后負責清掃施工現場。

　　五、合同價款：本合同工程總合計造價174880。00元（大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整）。包括材料及工人費用，一次性到位。

　　1、合同生效后，委托人將施工前三日首付給承包人24880。00元（大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整），其余150000。00元（大寫人民幣壹拾伍萬元整）于裝修工程完工，雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到10月底付清尾款，如違約，將賠付承包商一定的違約金。

　　2、包修期限為20xx年6月8日至20xx年6月8日止。

　　六、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。

　　附：裝飾工程預算表

　　甲方（簽字蓋章）：

　　乙方（簽字蓋章）：

　　年月日

裝修合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　風險提示：

　　裝修合同簽訂的主要目的是為了明確責任。裝修合同是家裝質量的約束憑證，也是避免家裝糾紛保證書，是業主維護自身合法權益的重要“武器”。

　　因此，訂立合同時，建議發包方根據實際情況對工程概況、違約責任、管轄地等約定清楚，以降低合同履行風險和保證合同順利履行，并盡可能保障自身的合法、合理利益。

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積平方米。

　　二、工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

　　工程造價為：￥元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、工程期限

　　工程開工日期：20xx年月日

　　工程竣工日期：20xx年月日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　風險提示：

　　為保障發包方的合理利益，應在合同中明確約定，對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　裝修合同應約定，工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方在合理時間內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如果發包方不能在規定時間內組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發包方在驗收時發現不符合質量標準的，可要求承包方賠償或返工。

　　六、付款方式

　　風險提示：

　　裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個柜子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經開工后，那這可能就是設計說了算了。所以如果有可能，能復印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷梁換柱，改換價格。

　　還要注意一點，最后結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

　　九、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：(蓋公章)

　　乙方單位名稱：(蓋公章)

　　________年________月________日

裝修合同篇5

依照<<中華人民共和國合同法>>及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議:

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點:___________________________________________

　　1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料

　　(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第三條發包人義務

　　3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　3.2 提供施工期間的水源、電源;

　　3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　3.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條承包人義務

　　4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　4.3 保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

　　4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第六條材料的提供

　　6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第七條工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延;

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8.1 雙方約定按以下第種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　支付方式支付時間支付金額

　　第一次開工前三日支付元

　　第二次工程進度過半支付元

　　第三次雙方驗收合格支付元

　　工程進度過半指:________________________________________

　　(2)其他支付方式:________________________________________

　　8.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

　　8.3 工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起月

　　第九條違約責任

　　9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

　　第十條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十一條附則

　　11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　11.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　11.3 本合同一式_______份，雙方各執________份,_________部門___________份。

　　11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

　　法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

　　委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________

　　________年_____月_____日 _________年_____月_____日

裝修合同篇6

　　甲方：乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將國美電器金城國貿店拆除及垃圾清運工作委托給乙方，經雙方友好協商達成協議：

　　一、工程名稱：二、工程地點：三、承包方式：乙方對本拆除工程實行自行組織人員、機械及拆除工具設備，包施工安全，包拆除質量，嚴格按拆除施工工期完工，乙方自行承擔本項目拆除過程中發生的全部費用。

　　四、拆除范圍包括石膏板吊頂所有部件、礦棉板吊頂所有部件、原木質包柱基層、木質地板、地磚、展臺、洗手間、廳房部分等，要求保留部分不得拆除，內容詳見拆除范圍物品清單附件。

　　五、質量目標：拆除后達到裝修施工進場要求和裝修目標。六、拆除工程工期：

　　總工期天，年月日晚至年月日，24小時不間斷施工。賣場內所有要求拆除部分拆除完畢，垃圾清運完畢。

　　七、拆除工程承包價格及支付方式：

　　拆除工程合同價款為乙方拆除工程所得物品，乙方付給甲方元場地協調費。合同簽訂時乙方向甲方支付履約保證金元整。乙方在開工前應一次性付甲方場地協調費、保證押金合計元。乙方按照約定完成拆除任

　　務，并辦理完相關手續后，甲方按約定七日后無息向乙方返還履約保證金元。

　　八、雙方責任：

　　（一）甲方責任：

　　1、甲方負責對拆除現場進行監督、檢查。 2、甲方負責協調乙方的停水、停電等工作，

　　3、甲方負責協調乙方的物體搬運、垃圾堆放等工作。 4、乙方完成工作內容提請驗收時，甲方負責組織驗收。（二）乙方責任：

　　1、乙方應具備承擔本合同工程的法定資格、資質，乙方不具備相應的資格資質而發生的一切后果由乙方自行承擔。

　　2、乙方應先制定拆除方案，保證安全文明施工，不得影響周邊單位的正常辦公、經營秩序。如造成周邊客房或工作人員投訴，一次罰款500元。

　　3、乙方應嚴格按照經審批的拆除方案，精心組織施工，負責切斷拆除區域的水電線管路，并做好安全保護工作。乙方負責人現場值班，發現一次不在現場，罰款500元。

　　4、乙方拆除過程中不得損壞主體結構，不得拆除不于拆除范圍內的物品，否則所產生的后果由乙方承擔。

　　5、工程完工后，乙方提請甲方進行驗收，并對甲方提出的整改意見及時進行整改，直至工程驗收通過。驗收合格后，乙方及時撤離現場。 6、非甲方原因造成的一切安全事故，責任由乙方承擔。

　　九、現場安全文明管理：

　　1、嚴格按照規定時間進行作業。 2、嚴格按照規定路線進出現場。 3、嚴格按照安全管理規定操作。 4、嚴格按照工期要求進行施工。

　　5、嚴格按照規定地方堆放垃圾，嚴禁向樓外拋灑垃圾。十、工程質量

　　1、乙方嚴格按照國家、地方或行業的有關規范與標準施工，保證一次驗收通過，達到裝飾裝修施工質量目標。

　　2、乙方完成全部工作，負責現場垃圾全部清運（并承擔清運費），場地清理達到甲方要求，方可通過驗收。

　　十一、違約責任：

　　1、因甲方原因引起的工期延誤，給予順延。

　　2、因乙方原因引起的工期延誤，每延誤一天賠償甲方5000元，延誤超過2日，甲方有權解除合同，保證金不予退還，并要求乙方承擔違約責任，造成損失的，乙方賠償實際損失。

　　3、乙方在承包過程中所發生的任何安全事故，均由乙方自行承擔，如導致甲方承擔責任的，甲方有權向乙方追償。

　　4、乙方中途退出，保證金不予退還而且還要承擔違約責任，造成損失的，乙方賠償實際損失。

　　十二、合同生效及其他：

　　1、本合同自雙方簽字蓋公章之日起生效。本合同未盡事宜，雙方另行協商。 2、本合同一式貳份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　3、如發生爭議，協商解決，協商不成時可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。 4、合同訂立地點： 5、拆除清單作為本合同的附件，是合同不可分割的內容。（本行以下無正文）甲方（蓋章）：乙方（簽字或蓋章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：或授權代理人（簽字）：或授權代理人（簽字）：電話：電話：日期：日期：

　　附件：

　　拆除范圍及物品清單

裝修合同篇7

　　發包方(甲方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　承包方(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，雙方協商一致，簽定本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：XXXXXXXXX.

　　2、建筑面積：XXXXXXXXX㎡.

　　3、戶型：XXXXXXXXX室XXXXXXXXX廳XXXXXXXXX衛，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。(□為確定的內容，以√或×表示，下同。)

　　4、承包方式：雙方商定采用下列第XXXXXXXXX種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以“甲方委托乙方代購主材清單”為準)。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。③其他方式XXXXXXXXX.

　　5、施工內容：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。

　　6、施工日期：XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日至XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日。

　　7、合同付款：(大寫)XXXXXXXXX元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。

　　8、支付方式：合同簽定后，甲方預付XXX%工程款XXXXXXXXX元;水電等隱蔽工程驗收后支付XXX%工程款XXXXXXXXX元;家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付XXX%工程款XXXXXXXXX元和追加工程款XXXXXXXXX元。工程竣工驗收合格后XXX日內支付XXX%的尾款XXXXXXXXX元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款時，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有“財務專用章”的收據或發票，除此以外的憑證，乙方不認可。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第XXXXXXXXX種方式提供：

　　1、甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費(大寫)XXXXXXXXX元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行設計的，開工前向乙方提

　　供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。

　　3、開工前尾乙方入場施工創造條件，包括搬清家內家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。

　　4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。

　　5、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。

　　7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。

　　四、乙方工作

　　1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。

　　2、若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。

　　4、確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題，負責返工返修，費用自負。

　　5、遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全保衛工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。

　　6、保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點。

　　7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

　　五、工程監理

　　本工程實行工程監理，甲乙雙方共同委托XXXXXXXXX監理公司對本工程進行監理，甲方付監理費XXXXXXXXX%，乙方支付XXXXXXXXX%□;甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理合同，由甲方支付監理費□。

　　六、工期

　　1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工XXX小時以上等原因外，工期每拖延XXX天，由乙方支付甲方工程總造價千分之XXX的違約金。

　　2、由于甲方原因導致中途停工，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之XXX補償乙方誤工費。

　　3、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。

　　七、材料供應

　　1、本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，并應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或“三無”產品造成損失，由甲方自行承擔。

　　2、凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

　　八、工程變更

　　1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(附裝修工程變更單);

　　2、無敵未按期支付工程款的，工期相應順延。

　　3、若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。

　　九、工程質量驗收及保修

　　1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據

　　，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(XXXXXX)為質量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。

　　2、在水、電等隱蔽工程完工后，甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。

　　3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。

　　4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監理也參加)確認的質量問題，由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修(返工)并承擔費用，但不再承擔工期。

　　5、未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。

　　6、工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，并出據《保修單》，保修期未貳年。

　　十、違約責任

　　1、甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。

　　2、未經有關部門批準，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。

　　3、再施工過程中，甲方未與乙方代表協商私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。

　　4、若因違反施工規范，安全操作規程，防火法規、環保規定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。

　　5、因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失。(違約金按合同金額的XXX%支付，設計費按XXXXXXXXX元/平方米建筑面積支付)。

　　十一、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議可采取協商解決或XXXXXX建筑裝飾學會家裝委員會申請調解。

　　2、當事人不愿通過協商、調解或協商、調解不成時，甲乙雙方同意以第XXXXXXXXX種方式解決：

　　(1)XXXXXX仲裁委員會仲裁;

　　(2)向人民法院提起訴訟。

　　十二、其它XXXXXXXXX.

　　十三、附則

　　1、本合同一式XXX份，雙方各執XXX份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包，否則合同生效。

　　3、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：XXXXXXXXXXXX乙方(簽章)：XXXXXXXXXXXXXXX

　　日期：XXXXX年XXXX月XXXX日日期：XXXXXX年XXXX月XXXX日

裝修合同篇8

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務。

　　20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。

　　2、不履行安全保衛義務。

　　沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行。”但是，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護公用設施的義務。

　　沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的'安全造成了威脅。

　　4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。

　　依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。

　　根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。

　　因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝修合同篇9

　　需方：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　營業執照號碼【身份證號碼】：

　　電話：

　　地址：

　　開戶賬號：

　　供方：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　營業執照號碼【身份證號碼】：

　　電話：

　　地址：

　　開戶賬號：

　　供、需雙方為實現合同目的，明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法通則》《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規， ______________公司就________________項目的招標結果和招標文件的要求，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條合同貨物清單

　　1、供方負責向需方供應下表中所列貨物：（貨幣單位：元）

　　序號

　　產品名稱

　　型號規格

　　質量要求

　　數量

　　單價

　　總價

　　金額總計

　　如需方要修改或變更貨物清單的，必須提前______月通知供方。

　　2、合同總價

　　合同總價包括合同貨物的物料購置、設計、制作、運輸、包裝、檢驗、納稅及不可預見的一切費用，甲方不須另付任何費用。

　　第二條技術標準及質量要求

　　供方按國家質量標準及供方提供的產品樣品及檢驗報告指標參數生產制造供應給需方，產品免費承保年。供方保證按質、按量、按時交貨。

　　第三條商品包裝標準

　　有國家技術規定的，按國家技術規定執行；無國標準家技術規定的，由買賣雙方商定。

　　第四條產品的交貨時間、交貨地點、運輸方式及費用

　　1、交貨時間：

　　2、交貨地點：

　　3、運輸方式及費用：

　　第五條驗收標準及方法：貨到工地后，需方按現行國家驗收標準及雙方認定型號規格及樣品為準。供方須向需方提供產品合格證及檢驗報告。

　　第六條對質量提出異議期限：需方對供方產品如有疑問及異議，在_____天內以書面形式向供方提出，并負責對貨物進行保管。在此期間內，需方有權拒付不符合合同規定的貨款。供方收到需方通知后，須在第____天內派人員到現場處理。否則，即視為接受需方提出的異議和處理意見。

　　第七條結算方式及期限

　　合同簽訂后，需方支付供方合同貨款總額的_____%作為合同訂金。供方發齊貨到需方工地經需方驗收合格后，需方再支付到合同貨款總額的_____%，余下合同貨款總額的_____%作為質量保證金，待需方使用滿_____周年后無任何質量問題后，于_____個工作日內付清。

　　第八條違約責任

　　1、供方所交的產品名稱、型號規格、數量、質量等不符合同規定的，應無償包退、包換、包修；并承擔因退貨、換貨或維修所產生的實際費用。否則，按違約處理。

　　2、供方因產品包裝不符合合同規定，導致貨物刮花、破損的，供方應當負責賠償。

　　3、供方逾期交貨的，應向需方償付逾期交貨的違約金，并承擔需方因此所受的損失費用。

　　4、產品錯發到貨地點的，供方除應負責運交合同規定的到貨地點外，還應承擔需方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。未經需方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應承擔由此增加的一切費用。

　　5、由于需方原因，如沒落實產品規格型號、數量等而使供方交貨期延遲的，責任由需方承擔。

　　6、如供方未能按本合同規定的交貨期交貨（不可抗力除外），從規定交貨期限起每延遲壹天按合同總價的______％對延期交貨向需方支付違約金；并有權單方面取消合同和保留進一步追究其由此造成需方間接損失的權利。另外，對于因供方遲交貨而導致需方增加繳納有關稅費或其它費用，則此等增加之費用須由供方承擔。

　　第九條不可抗力

　　不可抗力是指嚴重的自然災害和災難（如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等）、戰爭（不論是否宣戰）、叛亂、動亂等等。

　　合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務的執行時，則延遲履行合同義務的期限相當于不可抗力事件影響的時間；但是不能因為不可抗力的延遲而調整合同價格。

　　第十條解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；若經協商不能達成協議時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。受理期間，雙方應繼續執行合同其余部分。

　　第十一條其他

　　1、本合同生效履行期間內，雙方不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式_____份，雙方各執_____份，自雙方簽字蓋章起生效。

　　需方：

　　簽訂日期：

　　供方：

　　簽訂日期：

裝修合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　由臨沂鼎泰招標有限公司組織的臨沂大學機房裝飾裝修及家具辦公設備購置項目（編號為：LYDTX2013067）詢價采購，甲乙雙方一致同意，乙方負責主控室裝修施工，具體內容如下：

　　一、項目名稱金額及工期：

　　1、項目名稱：臨沂大學機房裝飾裝修及家具辦公設備購置項目

　　2、工程量及施工要求見附件

　　3、合同金額為98032元，大寫玖萬捌仟零叁拾貳元整

　　4、工程完成時間：合同簽訂之日后15天內完成，以完成安裝并驗收合格為準

　　二、工程承包方式

　　本工程實行包工包料，保工期保質量，并按圖紙施工。乙方不得將工程轉包其他單位施工，違者終止合同。

　　承包范圍：該項目全部材料、設備、運輸、安裝、施工及各項費用，以及保修期內的費用。

　　三、質量標準

　　雙方約定，本工程項目按甲方招標文件的要求組織施工，乙方各項工作滿足甲方的有關技術質量和環境要求。招標文件、技術資料、施工示意圖和提出的規范標準等均為施工有效文件。

　　質量標準為合格及以上。

　　四、物資供應

　　本工程所需的主要設備材料需經雙方認可，由乙方采購。乙方采購的材料均應滿足設計和規范要求的標準，并向甲方提供產品合格證明和檢驗資料，因設備材料質量引起的工程質量問題由乙方承擔一切損失。

　　五、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　　（1）甲方駐工地代表（由后勤管理處指定）

　　（2）向乙方提供施工的水電條件，并盡量保證施工期的需要。

　　（3）向乙方提出合理的施工整改要求。

　　2、乙方責任

　　（1）乙方駐工地代表（由乙方指定）

　　（2）負責水電臨時鋪設和相關費用。

　　（3）負責施工區域內安全防護，指定相應的安全措施。

　　（4）遵守學校的各項管理制度規定。

　　（5）文明施工，保證施工現場規范整潔。交工之前清理垃圾及現場等。承擔因違反規定造成的損失和罰款。

　　六、工程質量管理和交工驗收

　　1、施工單位必須嚴格按照施工圖紙和國家相關現行工程質量檢驗評定標準和技術要求進行施工。

　　2、施工質量達不到規范和設計要求時，乙方必須返工，并承擔由此產生的費用及損失。

　　3、隱蔽工程隱蔽前乙方需進行自檢，自檢合格后通知甲方驗收，經甲方確認合格方可隱蔽。驗收不合格，乙方在限定時間內修改重新驗收。

　　七、本工程免費保修一年，自工程驗收合格日開始計算。保修期內乙方無條件免費承擔其施工范圍內的保修工作（人為原因及自然災害除外）保修期內，乙方必須在接到修理通知后按承諾和相關規定及要求在24小時內派人修理。否則，甲方可委托其他單位或修理人員修理，修理費用從保修金中撥付，因乙方材料質量、安裝施工等原因造成的返修費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、工程結算和付款方式

　　工程施工完畢，甲方根據工程量據實驗收、結算。審計完成一次支付工程量總金額的百分之九十五，余款做為保證金，自驗收合格之日起一年內無質量問題后一次無息結清余款。

　　九、違約責任凡有甲方責任而影響工期和工程質量的，工期順延，所造成的經濟損失由甲方承擔。違約責任。因乙方原因不能按合同約定時間竣工，沒延期一天，乙方按合同價款的萬分之三向甲方支付違約金。

　　十、爭議解決

　　此合同未盡事宜，雙方協商解決。協商不能解決的，任何一方可向工程所在地仲裁機構提請仲裁。

　　十一、合同簽訂地點：

　　十二、簽訂時間：20xx年11月27日

　　十三、合同生效：本合同自雙方代表簽字蓋章生效。

　　十四、本合同一式五份，甲方三份，乙方一份，丙方一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　代理人：

　　聯系人：