監控施工合同書

時間：2024-09-17 21:18:01 施工合同我要投稿

相關推薦

監控施工合同書

　　隨著時間的推移，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編收集整理的監控施工合同書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

監控施工合同書

監控施工合同書1

　　(甲方)：________________

　　(乙方)：________________

　　依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。

　　4、工程內容：由乙方承攬甲方的工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。

　　5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期____日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)

　　二、合同價款及支付方式

　　1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為：________元，人民幣大寫：________(費用明細詳見合同附件)。

　　2、付款方式：采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經驗收合格后2個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內一次性付清。

　　三、工程變更及結算

　　1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

　　2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。

　　3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。

　　四、工程驗收與保修服務

　　1、工程完工后____日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的2____日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;

　　2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

　　3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。

　　4、以上設備、線路的`維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。

　　5、保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。

　　五、甲方責任

　　1、甲方現場代表，指導乙方工作，并負責協調乙方與各部門關系的處理。

　　2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場，并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電。

　　3、甲方應及時辦理變更簽證手續，按約支付。

　　6、乙方指定(聯系電話：)為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。

　　7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

　　六、違約責任

　　1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

　　2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。

　　3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　七、爭議及解決方法

　　1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;

　　2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;

　　3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。

　　八、合同的生效及變更與終止

　　1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。

　　2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。

　　九、其他

　　1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;

　　2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

監控施工合同書2

　　甲方(委托方)：________________

　　乙方(承建方)：________________

　　根據《中華人民共和國民法典》及國家有關規定，結合本項工程(安防系統)的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

　　一、工程項目：

　　1、工程名稱：監控系統工程。 (具體內容見附件)

　　2、交貨及安裝工程地點：速8酒店(沭陽)店內

　　3、承包方式和承包范圍：本工程以包工、包料的形式由乙方承建，乙方在施工結束后，由甲方組織驗收。

　　二、系統總造價及其支付：

　　(一)系統總造價

　　1、本安防系統總造價為人民幣(不含稅價格，具體價格服從合同) 。

　　2、整個系統以甲方審定的設計、施工方案為標準，具體設備、配置詳見附件，以在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程另議)。如有增補工程，可按原報價清單所標價格另算。

　　(二)工程款支付

　　甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

　　1、在簽定合同后，付工程總價的30% 。

　　2、主體線路施工結束后，再付工程總價之30%;工程全部完工，驗收合格后，再付總工程款的35 %,余款等________年質保期滿后____日內結付。

　　三、工期：

　　2、在履約過程中，如因甲方變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽字認可后作出工期調整，并以此確定竣工日期。

　　四、供貨及安裝：

　　1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、設備必須按雙方所確定的配置清單吻合，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

　　3、甲方如需要調換產品、增加工程或更改設計方案，則另行協商。

　　五、維修保養：

　　本安防系統保修期為，自工程完工調試安裝完畢，甲方接收使用之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起2個工作日內派技術員維修;若非因甲方人為損壞的`，乙方免收一切費用。

　　附：維護收費標準(表)

　　1、本合同簽訂后，乙方即可準備材料，待甲方通知進場之____日內進場施工，具體工期視甲方施工進度而定。

　　2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表中的價格向甲方適當收費。

　　3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍：

　　1、自行拆卸改換機內任何部分(如：線路、零件)后造成損壞;

　　2、非乙方指定的專業技術人員安裝而引起的故障。

　　六、雙方責任：

　　(一)甲方責任：

　　1、審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案。向乙方提供必要的場地、腳手架及施工用電。甲方必須提供詳細的預留管道位置，并保證管道暢通。如管道不通，由甲方自行解決。

　　2、及時驗收工程進度，并按工程進度向乙方支付工程款。

　　3、委派(職務：)為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度，處理并協調甲乙雙方在施工中有關事宜。

　　4、在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收;已安裝的線材、設備均由甲方負責看管，如遺失或人為損壞，由甲方負責。

　　5、及時組織對工程進度的驗收工作(驗收工作應在乙方提出驗收請求后3個工作日內進行，否則視為合格)，并及時辦理竣工結算，及時支付工程款(含稅費)。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范做好施工質量管理，凡施工期間發生的施工質量問題，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。

　　2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。

　　3、對竣工驗收后保修期內發現的產品質量問題，應負責返修、更換。

　　4、遵守甲、方有關場地管理的規定，保護甲方施工場地、設施、設備，不得人為損壞，如有損壞，應照價賠償。

　　七、違約責任：

　　1、除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價30 %的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。

　　2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲____日，按應付而總金額的2 %計付違約金。

　　3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期____日，按工程總造價的2 %向甲方計付違約金。

　　4、本安防系統若由于系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任后10天內付清，否則按逾期付款處理。

　　2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。

　　3、雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。

　　4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。

　　5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果3____日內不答復視為認可。

　　6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清余款后本合同第五條第1款仍需繼續履行。

　　7、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

【監控施工合同書】相關文章：

監控施工方案11-07

監控施工合同安防監控施工合同范本03-02