建筑工程防水施工合同

時間：2022-09-08 17:33:59 施工合同我要投稿

建筑工程防水施工合同

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，它可以保護民事法律關系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家整理的建筑工程防水施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建筑工程防水施工合同

　　發包人(甲方)：______________

　　承包人(乙方)：______________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規定，本著平等、公平、互惠、互利的原則，結合本工程具體事宜，經雙方協商訂立此合同，當事人雙方必須全面履行此合同規定的義務及責任，任何一方不得擅自變更或解除。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________住宅房屋外墻滲水維修

　　2、工程地點：___________________

　　3、承包方式：包工包料

　　二、工期要求：工期自____________年_______月_____日至____________年_____月_____日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。

　　三、承包范圍：

　　1、材料乙方自購

　　2、使用材料：彩色有機硅防水涂料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑。

　　四、處理方法：

　　1、外墻裂縫滲水處理

　　①使用材料：彩色有機硅防水涂料及嵌縫帶。

　　②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有機硅涂料刷完裂縫后，將嵌縫帶沿裂縫處貼實，隨后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后與墻面牢固結合，嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用，增強防水層彈性。

　　③工藝流程：用毛刷和膩子刀清理外墻基面上的灰塵及附著物，施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。

　　2、外墻瓷磚裂縫滲水處理

　　①使用材料：無色拒水溶液和速疑型堵漏劑。

　　②施工方法：將瓷磚接縫處的細微小洞用堵漏劑填實后，將無色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時后即形成一層透明防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

　　③工藝流程：用毛刷和膩子刀將外表面清理干凈，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。

　　五、質量要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方書面或口頭交底，按照施工工藝進行規范施工，做到

　　確保優良工程。

　　2、保質期______年，保質期內出現質量問題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的`質量問題由甲方出資維修。

　　六、結算價格及付款方式：

　　1、施工價格及要求：根據雙方協商勝大花a區一期住宅按住戶簽字認可后的工程量維修費用￥________________元每戶;____________一期住宅按_______________元每單元計算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據《屋面防水工程技術規范》及《防水涂料技術規范》之標準進行施工。

　　2、付款方式：_____維修施工時料費及人工費由乙方預支，工程結束后的________月后內結清維修工程款的90剩余維修款做為維修保證金，在保修期結束后的兩個______月內支付。

　　七、本工程在施工過程中，甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全，出現任何責任事故均由乙方負責。

　　八、本合同在履行過程中發生爭議由雙方協商解決，協商不成經雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。

　　九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　十、本合同一式4份，甲乙雙方各執2份。

　　十一、未盡事宜，另行協商。

　　發包人(蓋章)：__________承包人(蓋章)：___________

　　負責人(簽字)：___________負責人(簽字)：___________

　　聯系電話：_________________聯系電話：___________

　　簽定日期：___________年______月______日

【建筑工程防水施工合同】相關文章：

防水施工合同05-26