樣品買賣合同

時間：2023-06-13 07:35:45 買賣合同我要投稿

樣品買賣合同

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的樣品買賣合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

樣品買賣合同

樣品買賣合同1

　　賣方：________(下稱甲方)

　　地址：____________________

　　電話：____________________

　　買方：________(下稱乙方)

　　地址：____________________

　　電話：____________________

　　茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的'，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

　　第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

　　第九條其他約定事項：________

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：____________

　　買受人(乙方)(簽章)：____________

　　_________年_________月_________日

　　簽訂地點：______________________

樣品買賣合同2

　　出賣人：（以下簡稱甲方）______________買受人：______________（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條、乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于____日內交付乙方。

　　第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條、如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩____日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條、買賣貨款議定每件人民幣_______元，共人民幣_______元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的`，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條、乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條、甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條、貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人（甲方）：_______買受人（乙方）：_______

　　日期：______________

樣品買賣合同3

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣______元共人民幣_____________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的'，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：________________________

　　本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)：____________

　　買受人(乙方)：____________

　　__________年______月______日

樣品買賣合同4

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　買受人：（以下簡稱乙方）

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。

　　數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條　乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：

　　履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

　　第二條　質量標準乙方所購甲方產品屬于：

　　定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　第三條　交貨時間、地點風險提示：

　　交貨地點

　　對于交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。

　　第四條　收貨與驗貨乙方指定的收貨人

　　1：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　第五條　付款時間、方式風險提示：

　　價款支付

　　在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。

　　乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。

　　第六條　違約責任與合同解除風險提示：

　　違約責任

　　違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。

　　1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期____日，按應交付貨物價款的'千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。

　　2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　第七條　爭議解決風險提示：

　　爭議解決方式

　　合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　第八條　乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第九條　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第十條　貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十一條　合同生效風險提示：

　　證據保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

　　本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

樣品買賣合同5

　　憑樣品買賣是買賣合同的一種特殊形式，其特殊性就是表現在當事人是以樣品來確定標的物的品質。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品，出賣人須按樣品的品質交付標的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類，大到一些大型的機械設備等。憑樣品買賣合同糾紛一般是因雙方當事人對出賣人交付的標的物質量是否合格而產生的，所以，此類案件在司法實踐中對樣品的認定尤為重要。

　　所謂樣品，是指當事人選定的用以決定標的物的品質的貨物。樣品買賣須有樣品的存在，樣品須于訂立合同時作出約定，并且應當保存好樣品以備日后對照，必要時要在公證處封存，并對樣品質量予以說明。所以要求憑樣品買賣的標的物品質必須與樣品相同，而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質為生效條件，也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質為解除條件。

　　在司法實踐中如何判斷標的.物質量是否符合樣品的認定。

　　一、一般原則。

　　此類案件的原告一般是合同的買受人，被告則一般是出賣人。如果雙方當事人就其買賣合同是否屬于樣品買賣而發生爭議時，應當實行“誰主張、誰舉證”的原則，買受人主張為憑樣品買賣的，應當由買受人舉證，出賣人主張為憑樣品買賣的，應當由出賣人舉證。在訴訟中，買賣受人可以申請由人民法院委托有關專門機構進行質量鑒定，鑒定的標準也是以樣品所體現的品質為鑒定標準。

　　二、雙方當事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。

　　所謂隱蔽瑕疵是指當事人已盡其交易上的必要注意，仍然沒有發現的瑕疵。《合同法》第一百六十九條規定，憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物仍然應當符合同種類物的通常標準。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵，但并沒有因此影響標的物的通常用途，能夠達到同種標的物的通常標準的，出賣人仍然可以按樣品的品質交付標的物，如果出賣人未按樣品的品質要求交付標的物的，而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標的物的通常用途，法律為保護買受人的利益，仍然要求出賣人負有交付符合同種物的通常標準的標的物義務。

　　合同在我們日常生活中隨處可見，憑樣品購買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式，正是因為憑樣品合同的特殊性，使當事人減少了風險，使銷費者對商品有實質的了解，立法的目的也正是追求將購買者的損失降到最低。

樣品買賣合同6

　　賣方：________（下稱甲方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　買方：________（下稱乙方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的`交付，應于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　（1）提________交仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。出賣人（甲方）（簽章）：________買受人（乙方）（簽章）：________________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：________簽訂地點：________

樣品買賣合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國政府采購法》和《合同法》、###公共資源交易中心項目編號HNSH-ZCGK20_的招標文件、投標文件、中標通知書的要求，經甲、乙雙方協商，本著平等自愿、誠實信用的原則，簽訂本合同并遵守以下條款：

　　一、供貨產品的名稱、商標、型號、制造廠商、數量、金額、交貨時間

　　注：合同總價為包含設備、運輸、保險、安裝調試、售后服務等一切費用在內的###范圍內規定的地點交貨價，該價在合同履行期間固定不變。

　　二、貨物產地及標準

　　1、貨物為(制造商名稱)全新的(原裝)產品(含零部件、配件、隨機工具等)，表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。

　　2、標準本合同所指的貨物應符合招標文件要求、乙方投標產品所列出的配臵、技術參數及各項要求，同時應符合中華人民共和國國家質量及國家安全環保標準。

　　3、進口產品必須具備原產地證明和商檢部門的檢驗證明及合法進貨渠道證明。

　　4、國內制造的產品必須具備國家生產許可證、出廠合格證。

　　5、乙方應將所供貨物的用戶手冊、保修手冊、有關資料及配件、備品備件、隨機工具等交付給甲方，甲方須知的重要資料應附有中文說明。

　　三、交貨方式和交貨地點

　　貨物由乙方送貨上門，交貨地點為甲方指定的地點。

　　四、包裝

　　乙方交付的貨物應為制造商原廠包裝，包裝箱號與設備出廠批號一致。

　　五、安裝與調試

　　乙方必須負責將設備的安裝并調試至甲方認為的最佳狀態，甲方不承擔報價以外的任何費用。

　　六、驗收方式、質量保證期及售后服務要求

　　1、(1)供貨商在合同期內將貨物送至指定地點后，采購人負責組織驗收，由采購人主管部門成立驗收小組。招標方對驗收過程進行監管。如果在合同供貨期內不按時供貨并且驗收不合格者保證金將不予退還。直接參與項目采購活動的主要負責人不能作為驗收工作的主要負責人，驗收應按照招標要求及中標供應商的投標內容對所供貨的產品品牌型號、數量和質量進行核對驗收;中標供應商提供產品質量合格證以及相關的資料。

　　(2)驗收合格后，有驗收小組組成人員簽署驗收報告，并承擔相應責任，該驗收報告將作為付款的主要依據。

　　2、貨物的質量保證期和免費維修期以乙方在投標文件中的承諾為準。質量保證期和免費維修期內，乙方對所供貨物包修、包換、包退。

　　3、質量保證期內，非人為因素不能使用而更換部分的質量保證期和免費維修期相應延長。

　　4、乙方負責向農戶提供技術培訓、咨詢和服務。

　　七、付款方式

　　貨物經采購人驗收合格后，支付合同總額90%，余款轉為質量保證金，半年后無質量問題，結算其余的10%的資金。

　　八、履約保證金

　　貨物經甲方驗收合格后5個工作日內，乙方若無違規行為，將無息退還乙方。

　　九、違約責任

　　1、乙方交付的貨物達不到驗收標準的，甲方有權拒收，且乙方須向采購單位支付本合同總價5%的違約金;

　　2、乙方未能按本合同規定的交貨時間交付貨物的，從逾期之日起每日按本合同總價2‰的數額向采購單位支付違約金;逾期十天以上的，甲方有權終止合同，由此造成的甲方經濟損失由乙方承擔。

　　3、乙方不按其售后服務承諾響應甲方的服務請求的，乙方須向甲方支付合同總價2‰的違約金。

　　4、甲方不按合同規定接收貨物，或無正當理由不按政府采購辦的要求辦理結算手續的，甲方須向乙方支付本合同總價的2%的違約金，同時乙方可向###政府采購管理部門投訴。

　　十、提出異議的時間和方法

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、質量不符合約定的`，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物3天內向乙方提出書面異議。

　　2、甲方因違章操作、保管保養不善等自身因素造成質量問題的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在24小時內作出處理并予以書面說明;否則，即視為乙方默認了甲方提出的異議。

　　十一、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后1日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失;在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解確認后，允許延期履行或修訂合同，并視情況免于承擔部分或全部的違約責任。

　　十二、爭議的解決

　　1、合同履行過程中發生的任何爭議，若雙方不能通過友好協商的方式加以解決，可由###公共資源交易中心調解，也可向###政府采購監督管理部門投訴，或向###人民法院提起訴訟。

　　2、因貨物質量問題發生的爭議，統一由###質量技術監督局鑒定，其鑒定為最終鑒定。貨物符合質量技術標準，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量技術標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　十三、其它

　　1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同經甲乙雙方法人代表或授權代理人簽字蓋章后生效。

　　3、合同一式四份：甲乙雙方各執一份，一份由甲方報采購辦，一份由甲方按相關規定報###公共資源交易中心。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

樣品買賣合同8

　　出賣人（以下簡稱甲方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　買受人（以下簡稱乙方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年月___日共同封存樣品（雙方各持一份）

　　第二條 甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條 買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時應全部付清。如乙方不能付清的.，甲方可停止交付貨物，并約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請求賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時，乙方可以解除合同，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。

　　第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。

　　第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執____份。

　　（以下無正文）

　　出賣人（甲方）：

　　______年_____月____日

　　買受人（乙方）：

　　______年_____月____日

樣品買賣合同9

　　合同編號：____

　　出賣人：_____(以下簡稱甲方)

　　買受人：_____(以下簡稱乙方)

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條甲方應封存樣品，并對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。

　　第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產品與樣品相同，甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。

　　第三條產品的數量和計量單位、計量方法

　　1.產品的數量：_____

　　2.計量單位、計量方法：_____

　　第四條產品的價格，按下列第( )項執行：

　　1.按甲乙雙方的商定價格;

　　2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

　　3.按照國家定價履行。

　　第五條產品的`交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

　　1.產品的交貨單位：_____。

　　2.交貨方法，按下列第( )項執行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運;

　　(3)甲方自提自運。

　　3.產品的交(提)貨期限：_____

　　4.運輸方式：_____

　　5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

　　第六條買賣貨款議定每件人民幣______元，共人民幣________元

　　交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第七條乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償責任。

　　第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。

　　第九條甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十條驗收方法

　　第十一條對產品提出異議的時間和辦法

　　1.乙方在驗收中，如果發現產品與樣品不相同時，應一面妥為保管，一面在天內向甲方提出書面異議;在托收承付期內，乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的，視為產品合乎樣品。

　　2.乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.是否是甲方在接到需方書面異議后，應在天內負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條甲方所交付產品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十三條雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

　　第十四條其它第十五條本合同自______年合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　賣方：________(簽章)

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：___________

　　電話：________

　　開戶銀行：________________

　　賬號：___

　　買方：________(簽章)

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：_____

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：____

　　簽約日期：________年________月________日

樣品買賣合同10

　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條

　　乙方預知屆期不能付款的`，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。第九條

　　其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________

　　買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

樣品買賣合同11

　　甲方（賣方）：乙方（買方）：經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協議如下：

　　一、裝載機工程機械概況品牌：柳工裝載機型號：50C 車輛識別代號：50CXXX

　　二、轉讓價格：20元

　　三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。

　　四、甲方承諾對上述裝載機轉讓合同范本享有合法的完全的所有權，乙方基于該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。

　　五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對于裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對于該裝載機的現狀以及日后運行可能出現的問題均已了解。

　　六、裝載機由甲方于________年____月____日，在廣漢順興XX交付給乙方，乙方采取現場驗收的.方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認并由雙方協商解決，交付后即視為驗收合格。

　　七、裝載機交付后，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。

　　八、如甲方在裝載機交付后承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。

　　九、因履行裝載機轉讓合同范本協議所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。

　　十、本裝載機轉讓合同范本協議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：乙方： ________年____月____日

樣品買賣合同12

　　上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李xx，董事長兼總經理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

　　法定代表人吳xx，董事長。

　　委托代理人安xx，xxx房地產開發有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　xx空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　xxx房地產公司在一審中答辯稱：xxx房地產公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。盡管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對于xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間，xxx房地產公司向xx空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調公司應該知道自己的'權益遭到了侵害，而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關于xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。

　　xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有xx空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同13

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

　　第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的.，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)：__________________

　　買受人(乙方)：__________________

樣品買賣合同14

　　供方(甲方)：

　　通信地址：

　　電話：

　　傳真：

　　需方(乙方)：

　　通信地址：

　　電話傳真：

　　甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方產品，簽訂本合同，內容如下：

　　一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　二、交貨時間、地點：甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的送貨地。

　　三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號，聯系電話；收貨人2姓名身份證號，聯系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的'樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

　　五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　甲方（代表）：乙方（代表）：

　　年月日年月日

樣品買賣合同15

　　甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據甲方施工生產需要，為確保工程質量，加快工程進度，在安全生產、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務，經雙方在平等互利、協商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況：（詳見勞務承包合同）二、承包形式、內容、結算單價：

　　1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結算，建筑面積計算規則按[GB/T50353—20xx]規范執行。

　　2、承包合同和承包單價包干范圍：

　　（1）工程所需周轉材料（鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協議》。

　　（2）現場所有發生的`安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費）；因現場需要臨時設施的多次搭拆，根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

　　（包括圍墻內的所有臨設，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設）。（3）安全文明施工：施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少于3人，負責清潔衛生、車輛進出沖洗，并設置保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的創建等全部工作，所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達不到工完場清、工完料盡的處200元—2000元/次的處罰。

　　（4）凡需文明施工用工性質，均包括在文明施工費內，不另計算。（5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決（包括修建臨設的所有材料費和人工費）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。

　　（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械（包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械）。

　　（7）所有進出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50％。

　　（8）所有工護具及低值易耗材料（凡不構成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網）。

　　（9）二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均采用膠導線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。（10）自然災害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。

　　（11）構造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內。

　　3、結算單價：

　　按建筑面積包干單價執行，總價：元/m2。

　　4、付款方式：

　　三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票（材料費可開材料發票、機械費可開機械發票）。

　　四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協議書》。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　甲方委托代理人：乙方法定代表人（或委托代理人）：

　　甲方駐現場負責人：乙方指定收料人員：

　　乙方現場負責人：

　　二OO七年月

　　日