樣品買賣合同【熱門】

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的樣品買賣合同，歡迎大家分享。

樣品買賣合同1

　　甲方（賣方）：北京XX公司

　　乙方（買方）：

　　一、基本情況：

　　二、 質量標準：每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內 觀看實物為同一物品。

　　三、 付款方式：現金或銀行卡轉帳

　　四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時 督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發現問題需當場提出，甲乙雙方協商解決，運送過程中發生的損壞由甲方承擔。

　　五、 違約責任：若甲方未能按乙方規定的.時間規格交貨（交貨時間 以全部貨款到賬的____日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

　　六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙 方協商解決，協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合 同執行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）： 簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同2

　　上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李xx，董事長兼總經理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

　　法定代表人吳xx，董事長。

　　委托代理人安xx，xxx房地產開發有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　xx空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　xxx房地產公司在一審中答辯稱：xxx房地產公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款，xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。盡管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是，xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底，xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　一審法院判決認定：xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元，已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見，對于xxx房地產公司給付xx空調公司4200元，xx空調公司予以認可。對于xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元，xx空調公司予以否認，且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間，xxx房地產公司向xx空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關于xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。

　　xx空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有xx空調公司提供的.《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同3

　　賣方（甲方）： 買方（乙方）： 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：

　　第一條：數量、價格 數量：自行車總數（含雙人車）總數為 輛。 價格：合計總額為元（大寫： 萬仟佰拾元整）。

　　第二條： 交貨方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，甲方于XXX____月____日在某某地點交車（包括現車、車鎖、維修工具） 乙方于_XXX____月____日某地。

　　第三條 ：付款方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于XXX____月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款后，甲方應當開具收款憑證。

　　第四條 ：違約責任 1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的.__2__%向對方支付違約金。

　　第五條： 爭議解決 發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下幾種方式解決：

　　1．提交仲裁委員會仲裁。

　　2．依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條： 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式___兩__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。

　　賣方（甲方）__________ __________ 地 址（住址）_______ 聯系電話________________

　　買方（乙方）______ _____ 地址（住址） ： ______________ 聯系電話____________ 簽訂地點_________________ 簽訂時間________年____月____日

樣品買賣合同4

　　出賣人：_________（以下簡稱甲方）

　　買受人：_________（以下簡稱乙方）

　　茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的'交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：_________

　　本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。

　　出賣人（甲方）（簽章）：_________買受人（乙方）（簽章）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

樣品買賣合同5

　　憑樣品買賣是買賣合同的一種特殊形式，其特殊性就是表現在當事人是以樣品來確定標的物的品質。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品，出賣人須按樣品的品質交付標的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類，大到一些大型的機械設備等。憑樣品買賣合同糾紛一般是因雙方當事人對出賣人交付的標的物質量是否合格而產生的，所以，此類案件在司法實踐中對樣品的認定尤為重要。

　　所謂樣品，是指當事人選定的用以決定標的物的品質的貨物。樣品買賣須有樣品的存在，樣品須于訂立合同時作出約定，并且應當保存好樣品以備日后對照，必要時要在公證處封存，并對樣品質量予以說明。所以要求憑樣品買賣的標的物品質必須與樣品相同，而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質為生效條件，也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質為解除條件。

　　在司法實踐中如何判斷標的物質量是否符合樣品的認定。

　　一、一般原則。

　　此類案件的原告一般是合同的買受人，被告則一般是出賣人。如果雙方當事人就其買賣合同是否屬于樣品買賣而發生爭議時，應當實行“誰主張、誰舉證”的原則，買受人主張為憑樣品買賣的，應當由買受人舉證，出賣人主張為憑樣品買賣的，應當由出賣人舉證。在訴訟中，買賣受人可以申請由人民法院委托有關專門機構進行質量鑒定，鑒定的標準也是以樣品所體現的.品質為鑒定標準。

　　二、雙方當事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。

　　所謂隱蔽瑕疵是指當事人已盡其交易上的必要注意，仍然沒有發現的瑕疵�！逗贤�法》第一百六十九條規定，憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物仍然應當符合同種類物的通常標準。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵，但并沒有因此影響標的物的通常用途，能夠達到同種標的物的通常標準的，出賣人仍然可以按樣品的品質交付標的物，如果出賣人未按樣品的品質要求交付標的物的，而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標的物的通常用途，法律為保護買受人的利益，仍然要求出賣人負有交付符合同種物的通常標準的標的物義務。

　　合同在我們日常生活中隨處可見，憑樣品購買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式，正是因為憑樣品合同的特殊性，使當事人減少了風險，使銷費者對商品有實質的了解，立法的目的也正是追求將購買者的損失降到最低。

樣品買賣合同6

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條：

　　乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。

　　第二條：

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條：

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條： 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條：

　　乙方預知屆期不能付款的'，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條：

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條：

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條：

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 ______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條：

　　其他約定事項：________________________

　　本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　甲方：乙方：日期：

樣品買賣合同7

　　賣方：________(下稱甲方)買方：________(下稱乙方)

　　地址：________地址：________

　　郵編：________郵編：________

　　電話：________電話：________

　　傳真：________傳真：________

　　電子郵箱：________電子郵箱：________

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的.爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(1)提________交仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：________買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_______年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：________簽訂地點：________

樣品買賣合同8

　　出賣人（以下簡稱甲方）：

　　買受人（以下簡稱乙方）：

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于____日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的`，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執____份為憑。

　　出賣人（甲方）：

　　______年_____月____日

　　買受人（乙方）：

　　______年_____月____日

樣品買賣合同9

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

　　第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

　　第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的'損失，由甲方負責。

　　第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)：__________________

　　買受人(乙方)：__________________

　　_____年____月____日

樣品買賣合同10

　　甲方：_________________________

　　地址：_________________________

　　法定代表人：___________________

　　____編碼：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　傳真號碼：_____________________

　　乙方：_________________________

　　地址：_________________________

　　法定代表人：___________________

　　____編碼：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　傳真號碼：_____________________

　　第一條 合同標的

　　1.1 甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

　　1.2 乙方負責合同設備的安裝、調試工作，由甲方提供必要配合。

　　1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準。

　　第二條 價格

　　2.1 合同設備的價格(以下稱為：合同總價)為：_________，價格清單詳見附件一。

　　2.2 上述合同總價是固定的。

　　第三條 付款條款 合同

　　第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付：

　　3.1 預付款：在本合同生效后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

　　3.2 交貨款：在合同設備交貨后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

　　3.3 驗收款：在合同設備驗收后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

　　第四條 合同設備的交貨

　　4.1 所有合同設備應在合同正式生效后_________周內，(此周__為最晚交貨設備的周期)，由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉移至買方。

　　4.2 乙方應于交貨日____日之前，通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內容包括合同號、合同設備的名稱、數量、估計總重量與總體積，以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

　　第五條 合同設備的檢驗

　　5.1 合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

　　5.2 設備開箱檢驗合格后，雙方簽署驗貨合格證書。

　　5.3 如雙方認可的合同設備的小缺陷，并不影響設備性能，雙方仍然簽署驗貨合格證書，但乙方應立即采取措施修復缺陷。

　　5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規定不符，雙方代表將簽署一份詳細報告，該報告將作為甲方要求乙方進行更換，修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任，乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任，乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。

　　第六條 保證與賠償

　　6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的。

　　6.2 乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。

　　6.3 保修期內，乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后，應盡快將更換設備自費運至甲方。

　　6.4 如果因乙方原因不能按照合同

　　第四條的要求按時交貨，甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨

　　第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計，不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

　　6.5 如果甲方未按合同

　　第四條規定的內容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規定的付款日次日起，按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的5%。

　　6.6 如果由于非乙方原因造成合同執行延遲，則交貨周期相應順延。

　　第七條 不可抗力

　　7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力，如：戰爭、火災、臺風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行，則合同執行相應延遲，延遲的時間等于不可抗力發生作用的時間。

　　7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

　　7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方，并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

　　第八條 仲裁條款

　　8.1 所有與合同及合同執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決，如果不能通過友好協商解決，則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

　　8.2 仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

　　8.3 仲裁費用由敗__承擔。

　　8.4 仲裁進行過程中，雙方將繼續執行合同，但仲裁部分除外。

　　第九條 保密條款

　　9.1 雙方同意，在任何時候，不論是合同有效期內還是合同終止以后，對另一方提供的技術文件以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

　　9.2 一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何

　　第三方(包括單位、個人，也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意，對方是秘密信息的獨家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。

　　9.3 一方應只在下述情況下，方可使用秘密信息：

　　(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;

　　(2)出于履行本合同的'需要。

　　(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意，不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給

　　第三方。

　　9.4 一方除經按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協議條款的約整，根據此項保證，一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

　　9.5 本條款構成獨立的保密協議，本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

　　第十條 合同的生效、解除和終止

　　10.1 本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。

　　10.2 如果發生以下情況，可以視為合同解除或終止：

　　(1)一方進入解體或倒閉階段;

　　(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

　　(3)本合同已有效、全部得到履行;

　　(4)雙方共同同意提前解除合同;

　　(5)按仲裁機構的裁決，合同解除或終止。

　　第十一條 其他

　　11.1 本合同壹式二份，雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減，須經雙方授權代表簽署書面文件，成為本合同的補充文件，具有同等法律效力。

　　11.3 任一方均不得向

　　第三方公開透露合同內容，除非事先征得對方的同意。但是，如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。

　　11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。

　　11.5 本合同均按《中華人民共和國合同法》執行。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：

　　________年____月____日 ________年____月____日

樣品買賣合同11

　　室 內 裝 飾 工 程

　　施 工 承 包 合 同 書

　　二零零九年八月

　　致力于設計行業

　　打造裝飾品牌

　　裝飾裝修工程施工合同

　　發包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設 計 師：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內容及做法

　�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認表及報價單）。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　�。�1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發包人提供部分材料（詳見報價說明）；

　　（2）承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8％以內。

　　（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天；

　　開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。

　�。篲____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。

　　第二部分 施工圖紙

　　_______元，由發包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內）。

　　第三部分 發包人義務

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　第2條、提供施工期間的水源、電源；

　　第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續（物管等），并承擔相關費用；

　　第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分 承包人義務

　　第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見裝修工程變更單）。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管；

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第三條，所提供材料保證一年內不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更；

　�。�2）發包人同意工期順延的其他情況；

　�。�3）發包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

　　第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，

　　認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第九部分 工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；

　�。�3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統計決算__； （4）ICI漆工程完工 。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見工程驗收單）。

　　第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見工程結算單）。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次（處）嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價（根據附工程報價單）。

　　嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現3處以上滲漏；

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣（材料質量問題除外）；

　　墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2

　　以上的涂料表層脫落；

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落（材料質量問題除外）；

　　墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；

　　地磚、地板工程出現5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質量問題除外）； 木工工程出現開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質量問題除外）。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

　　第十一部分 違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的.均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　第十二部分 合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規定

　　第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午

　　_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　　（1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。

　�。�2）保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修，并根據本協議的規定對發包人進行賠償；

　�。�3）保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　　（4）本保修單在發包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。

　　發包人簽字：

　　承包人簽字（蓋章）：

樣品買賣合同12

　　供方(甲方)：

　　通信地址： 電話： 傳真：

　　需方(乙方)：

　　通信地址：電話傳真：

　　甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方 產品，簽訂本合同，內容如下：

　　一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　二、交貨時間、地點：甲方應在 年 月日前將產品送至乙方指定的送貨地 。

　　三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名 身份證號 ，聯系電話 ；收貨人2姓名 身份證號 ，聯系電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后 日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

　　五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過 天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的.付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過 天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

　　甲方（代表）： 乙方（代表）：

　　年月日 年月日

樣品買賣合同13

　　賣方：________（下稱甲方）買方：________（下稱乙方）

　　地址：____________________地址：____________________

　　郵編：____________________郵編：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

　　傳真：____________________傳真：____________________

　　電子郵箱：________________電子郵箱：____________________

　　茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的`交付，應于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

　　第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

　　第九條其他約定事項：________

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人（甲方）（簽章）：_______買受人（乙方）（簽章）：_______

　　___________年_________月_____日___________年_________月_____日

　　簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________

樣品買賣合同14

　　甲方（賣方）：

　　合同編號：G-0502

　　乙方（買方）：

　　簽訂地點：上海

　　第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日

　　第二條 質量標準：每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。

　　第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內發貨。

　　第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第五條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。

　　第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的`，甲方應予以更換或退貨。

　　第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事 人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤划數刂俨梦瘑T會仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　聯系方式： 聯系方式

樣品買賣合同15

　　賣方(以下簡稱甲方)：

　　買方(以下簡稱乙方)：

　　特此同意以下商品的銷售：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。

　　第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨，則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。

　　因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。

　　第三條：由于自然災害或其他不可抗力原因，甲方不能按時交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數應由雙方共同決定。

　　第四條：約定每次購買應支付人民幣_________________________________，同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

　　第五條乙方預見到不能在該期限內付款的'，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對方的，應當承擔賠償責任。

　　第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

　　第七條貨物價格有變動的，當事人不得主張漲價，跌價或因故終止合同。

　　第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據。

　　賣方(甲方)：

　　______年______月______日

　　買方(乙方)：

　　______年_____月_____日

【樣品買賣合同】相關文章：

樣品買賣合同06-12

樣品買賣合同09-03

樣品買賣合同09-06

憑樣品買賣合同05-16

樣品買賣合同【推薦】03-15

樣品買賣合同【熱】03-15

樣品買賣合同【精】03-15

樣品買賣合同【薦】03-15

實用樣品買賣合同03-15

通用樣品買賣合同09-06