機械加工合同集合（15篇）

　　隨著法律觀念的日漸普及，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的機械加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

機械加工合同1

　　甲：設備有限企業 合同號：20xx-6-27

　　乙： 常州市華夏機械加工廠 單號：20xx-6-27

　　一、甲：因為生產需要訂購 以下配件材料經過乙：承接達成以下協議：

　　乙：收到（甲) 資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

　　二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

　　如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

　　三、交貨規定：

　　1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

　　2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致

　　甲生產拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時 乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲

　　方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。

　　五、收貨規定：

　　1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現

　　有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

　　六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

　　以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　單號：20xx-6-27 ***

　　甲：玻璃設備有限企業 乙：常州市華夏機械加工廠

　　經 手 人： 經 手 人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期：年月 日 日期： 年月 日

機械加工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方）經友好協商，乙方愿意追隨甲方以謀求發展，依據有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協議：

　　第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。

　　第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。

　　第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。

　　第四條：乙方的所有客戶在終止合作協議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。

　　第五條：甲乙雙方合作的業務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。

　　第六條：甲乙雙方合作的業務提成范圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收取；產品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。

　　第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。

　　第八條：乙方必須維護甲方公司的.形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。

　　第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。

　　第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。

　　第十一條；本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意后，再達成書面協議方可生效。

　　第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決；其次是協商不成之后，可通過法律途徑解決。

　　第十三條：本協議未盡事宜可另行商議；本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

機械加工合同3

　　合 同 書

　　買方（甲方）：有限公司 合同編號：

　　賣方（乙方）：有限公司 簽訂合同時間： 年 月 日

　　為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

　　二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）

　　1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

　　2．乙方按雙方確認的`技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置

　　3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

　　4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

　　5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

　　6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

　　三．交貨時間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用

　　五．驗收：

　　安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗

　　收手續

　　六．設備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點： 有限公司

　　2、運輸方式：汽車公路運輸

　　3、運輸費用：由乙方承擔

　　4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙

　　方承擔

　　七．設備付款方式：

　　1．支付方式：銀行轉帳支付

　　2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

　　2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進

　　度款；

　　3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

　　3．開票時間： 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票

　　八．人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可

　　抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任

　　九.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

　　十.解決合同糾紛方式:

　　1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相

　　互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

　　2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

　　3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

　　十一.其它

　　1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效

　　2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表： 代 表：

　　聯系人： 聯系人：

　　電話/傳真： 電話/傳真：

　　日 期： 年 月 日日 期：年月日

　　開 戶： 開 戶：中國農行灌口分理處 開戶名稱： 開戶名稱：廈門豐力機械有限公司 帳 號 帳 號： 304001040007099

機械加工合同4

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條 工作范圍與內容

　　乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務；電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。

　　第二條 合同期限

　　本合同期限一年。

　　第三條 承包方式

　　包工不包料

　　第四條 合同總價

　　本合同總價為人民幣（大寫）元整（含增值稅及附加稅）。

　　第五條 材料供應

　　1。乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗；

　　2。乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。

　　第六條 驗收標準

　　1。缺陷消除率100%；

　　2。微波設備運行率為99。8%；

　　3。交換設備運行率為99。9%；

　　4。調度總機運行率為99。9%。

　　第七條 質量保證金

　　1。本合同質量保證金為合同總價的10%；

　　2。因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

　　第八條 付款方式

　　甲方按時間進度付款，付款時乙方需開具服務業發票（與付款額度相同），乙方在每月25日前補開當月差額部分發票（年總費用十二分之一扣除當月已開發票），甲方在每月25日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿，經驗收合格后支付。

　　第九條 違約責任

　　1。甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的.應付款項的利息等）。

　　2。乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　第十條、爭議或糾紛：

　　因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

　　第十一條、不可抗力：

　　由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。

　　第十二條 合同變更：

　　本合同簽訂后，如需修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　第十三條 附則：

　　本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。

　　本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。

　　本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

　　1。撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍

　　2。撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

機械加工合同5

　　甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名

　　規格（cm）

　　單位

　　數量

　　備注

　　長

　　寬

　　高

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款xxx元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的'，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）__

　　______________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　乙方：________________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　________年____月____

機械加工合同6

　　甲方：無錫友承機械制造有限公司

　　第一條 ：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件（見圖紙部件加工明細表），總計按甲方提

　　供的每種零件的數量，價格按雙方協商所定的的價格（見圖紙部件加工明細表）。

　　第二條： 乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等

　　確實履行準時交貨；延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。

　　第三條： 乙方所交的`加工品應保質保量，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完

　　畢送貨至甲方工廠，經過甲方初步驗收后入庫。（因甲方提供的物料本事質量問題，乙方應及時告知甲方，經過甲方確認，乙方不承擔責任）。

　　第四條： 通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加

　　工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第五條：付款方式：

　　1、合同雙方簽訂后，甲方預付乙方（人民幣）作為合同定金，乙方將 零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經過甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的 %。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金（第 二次零件加工訂單總款的%）一起支付；以后長期合作以此類推。

　　2、 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。

　　甲方（簽章）：________________ 乙方（簽章）：________________

　　20xx年 月日

機械加工合同7

　　買方(甲方)：有限公司

　　賣方(乙方)：有限公司

　　為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

　　二.技術標準及售后服務：(乙方對產品質量負責的條件和期限)

　　1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

　　2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的`配置制作加工裝配 不得更換配置

　　3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

　　4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

　　5.設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

　　6.乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

　　三.交貨時間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用

　　五.驗收：

　　安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續

　　六.設備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點： 有限公司

　　2、運輸方式：汽車公路運輸

　　3、運輸費用：由乙方承擔

　　4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔

　　七.設備付款方式：

　　1.支付方式：銀行轉帳支付

　　2.支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金;

　　2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款;

　　3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

　　3.開票時間： 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票

　　八.人力不可抗力

　　本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可

　　抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任

　　九.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

　　十.解決合同糾紛方式:

　　1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

　　2.若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

　　3.違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

　　十一.其它

　　1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效

　　2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

機械加工合同8

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的.戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____

機械加工合同9

　　甲方：

　　乙方 ：

　　乙方為甲方加工零件一批。

　　經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守：

　　第一條：加工成品質量要求：

　　一：甲方提供圖紙和質量要求。

　　二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

　　第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于 年 月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。

　　第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）

　　第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

　　第五條：交貨的時間和地點：年 月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。

　　第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。

　　第八條：乙方的違約責任

　　一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

　　二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫 ：

　　期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

　　三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

　　第九條：甲方的.違約責任

　　一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

　　二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

　　三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

　　四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。

　　第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償

　　第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同一式 份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章）

　　代表人： 代表人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日

機械加工合同10

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、加工成品編號名稱規格單位數量備注

　　二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　三、技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　五、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　八、定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的'幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　九、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________代表人：________

　　____年____月____日

機械加工合同11

　　定作方： 合同編號:

　　承攬方： 簽訂日期： 經過雙方友好協商,本著真誠合作特達成以下協議:

　　一、 產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量

　　二、質量標準：按定作方提供圖紙及技術要求制作, 產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。 三、交貨期：見備注。 四、交貨：

　　1、 交貨地點:

　　2、 運輸費由承攬方承擔。

　　3、 運輸方式：承攬方自主選擇。

　　五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：

　　包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。

　　六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。

七、提出異議期限：

　　定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出，未按規定期限提出書面異議的.，視為所交產品驗收合格；承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。

八、質量責任：

　　承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根

　　據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。

九、結算方式：

　　1、合同簽字蓋章生效后十五日內，定作方支付合同總價20%預付款；定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。 2、支付方式：轉賬支票。

　　十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協商解決、如協商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。

　　十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具

　　同等法律效力。

機械加工合同12

　　甲方： 合同編號:

　　乙方：簽訂日期： 經過雙方友好協商,本著真誠合作特達成以下協議:

　　一、 產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量

　　二、質量標準：按甲方提供圖紙及技術要求制作 。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。 三、交貨期：見備注。 四、交貨：

　　1、 交貨地點:

　　2、 運輸費由乙方承擔。

　　五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：

　　包裝標準為紙箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。

　　六、驗收方式：貨到甲方廠內后，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，

　　10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。

七、提出異議期限：

　　甲方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向乙方提出，未按規定期限提出書面異議的'，視為所交產品驗收合格；乙方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。

八、質量責任：

　　乙方承諾提供給甲方的產品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。

九、結算方式：

　　1、合同簽字蓋章生效后十五日內，甲方支付合同總價20%預付款；甲方在收到乙方合同總金額17%增值稅專用發票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。 2、支付方式：轉賬支票。

　　十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協商解決、如協商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。

　　十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具

　　同等法律效力。

機械加工合同13

　　甲方:

　　乙方 :

　　乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條：加工成品質量要求：

　　一：甲方提供圖紙和質量要求。

　　二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

　　第二條：甲方提供圖紙共計： 份，由甲方于 年 月日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。

　　第三條：加工價款：按核定價格計算共計： 元。（乙方附明細清單）

　　第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

　　第五條：交貨的時間和地點：年 月日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。

　　乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。

　　第八條：乙方的違約責任

　　一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

　　二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款： 元（大寫 ：

　　期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

　　三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50％的違約金。

　　第九條：甲方的違約責任

　　一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

　　二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50％的違約金。

　　三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

　　四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。

　　第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的'，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失．

　　第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同一式 份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章）

　　代表人：代表人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日

機械加工合同14

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響質量時，方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知方;方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運物時承運部門簽發戳記日期為準;自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　1.未按合同規定的質量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付物或完成工作的數量少于合同規定，方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。

　　3.未按合同規包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等)，應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意，提前交付物，方有權拒收。

　　5.不能交付物或不能完成工作的，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　6.異地交付的物不符合合同規定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養費。

　　7.實行代運或送貨的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。

　　8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。

　　9.未按合同規定的.辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 方的違約責任

　　1.中途變更物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4.超過合同規定期限領取物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養費時，方還應補償不足部分;如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5.超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7.變更交付物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在方遲延接受或無故拒收期間發生的，方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月___

機械加工合同15

　　甲方：

　　合同編號：

　　乙方：

　　簽訂日期：

　　經過雙方友好協商，本著真誠合作特達成以下協議：

　　一、質量標準：按甲方提供（圖紙）型號及技術要求制作，產品自交貨之日起質保期x年。

　　二、交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。

　　三、交貨期：見備注。

　　四、交貨地點：

　　運輸費由乙方承擔。

　　運輸方式：乙方自主選擇。

　　五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：

　　包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。

　　六、驗收方式：貨到甲方指定地點后，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。

　　七、提出異議期限：

　　甲方若對產品有異議應在入場驗收后日內以書面形式向乙方提出，未按

　　規定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格；乙方在接到書面異議后應在日內作出書面答復。

　　八、質量責任：

　　乙方承諾提供給甲方的產品是合格的`，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。

　　九、結算方式：

　　1、合同簽字蓋章生效后 日內，甲方支付合同總價預付款；甲方在收到乙方合同總金額增值稅專用發票日內，支付合同總價 結算款。剩余作為質保金，合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。2、支付方式：轉賬支票、現金結算。

　　十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協商解決、如協商不成，交給甲方所在地仲裁機構仲裁。

　　十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。

【機械加工合同】相關文章：

機械代加工合同 代加工機械設備合同03-28

機械加工合同05-24

(精選)機械加工合同07-25

[精選]機械加工合同07-10

機械加工合同[經典]07-28

經典的機械加工合同04-01

（精選）機械加工合同08-01

機械加工合同06-13

機械加工合同（經典）08-09

機械委托加工合同范本-加工合同02-24