2022年加工合同10篇
隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的2022年加工合同，希望能夠幫助到大家。
2022年加工合同1
甲方：________________________
乙方：________________________
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由_________方負責(zé)。
第五條若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的`一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：________________
_________年________月_______日
乙方(簽章)：________________
_________年________月_______日
2022年加工合同2
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責(zé)任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質(zhì)量要求并標(biāo)示清晰。
3、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進行驗收貨品。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴格按照甲方的.委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術(shù)資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業(yè)，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
4、乙方必須加強質(zhì)量保證能力，確保加工、運輸過程的質(zhì)量控制，保證所加工的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日，乙方安排財務(wù)人員到甲方財務(wù)部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應(yīng)付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異，甲方應(yīng)在收到貨物之日起15日內(nèi)書面通知甲方處理。驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)樣品或甲方檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
第六條違約責(zé)任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨，每拖延一天，罰款500元。
2、質(zhì)量與合同約定不符，導(dǎo)致產(chǎn)品報廢的，應(yīng)賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方負擔(dān)。
3、如合格率指標(biāo)達不到約定要求，甲方有權(quán)要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產(chǎn)生的相關(guān)費用由乙方負責(zé)。
2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。
3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質(zhì)量要求和交期要求，除追究違約責(zé)任外，甲方有權(quán)終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結(jié)算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自____年__月__日至____年__月__日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條不可抗力
在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責(zé)任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協(xié)議），附件（或補充協(xié)議）與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
負責(zé)人簽字：
負責(zé)人簽字：
日期：日期：
2022年加工合同3
承攬方：
身份證號：
電話：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
電話：
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的.安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責(zé)，與定作方公司無關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標(biāo)的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責(zé))，經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責(zé);
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
2022年加工合同4
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。
法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制，則不
論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認定雙方簽定的'合同是承攬合同。 其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制
度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以方便辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。
由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。
二、其他具體區(qū)別：
1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同以完成一定工作為目的，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。
2、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。
3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物；承攬合同中
的標(biāo)的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。
6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險，可由買受人承擔(dān)，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險。
因此，實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制，應(yīng)認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。
2022年加工合同5
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點：
簽訂時間：____年__月__日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù)量
名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的.方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
____年__月__日____年__月__日
有效期限：____年__月__日至____年__月__日
2022年加工合同6
供方（全稱）：___________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
需方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：
五、貨款結(jié)算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān)：
七、經(jīng)濟責(zé)任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：________
____年____月____日
2022年加工合同7
甲方:
乙方:
乙方為甲方定做零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于____年__月__日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)及時回復(fù)，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)
第四條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
第五條：交貨的時間和地點：____年__月__日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預(yù)付款：元(大寫：元).乙方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責(zé)任
一：乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)重新加工，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
二：乙方逾期交付加工件的，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾
三：乙方不能交付加工件的，應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責(zé)任
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的'違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
____年__月__日
2022年加工合同8
委托方：_________(甲方)
承攬方：_____________(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：
由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6、結(jié)算方式：
____________________。
7、違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
____年__月__日
2022年加工合同9
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點：
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。
(2)合格模具定義：
①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。
2、驗收方法(標(biāo)準(zhǔn))：
①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的'穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔(dān)。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條：技術(shù)資料提供及保管：
1、甲方負責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條：質(zhì)量異議/違約責(zé)任：
1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。
第九條：
雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
2022年加工合同10
定做方：(簡稱甲方)
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價約___________;
3)其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20__)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2)其他檢測項目：
3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
_______
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
_______
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章)：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方(蓋章)：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
【加工合同】相關(guān)文章：
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工制作合同加工制作合同怎么寫03-10
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
加工合同11-28
加工的合同06-22
加工合同06-13
木托加工產(chǎn)品加工承攬合同11-09
來料加工和來件裝配加工合同11-04