承攬加工合同

時(shí)間：2023-01-26 08:28:38 加工合同我要投稿

關(guān)于承攬加工合同集合12篇

　　在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了合同，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的關(guān)于承攬加工合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

關(guān)于承攬加工合同集合12篇

關(guān)于承攬加工合同1

　　承攬方：以下簡(jiǎn)稱甲方

　　定作方：以下簡(jiǎn)稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）單位數(shù)量備注

　　玻璃柜臺(tái)130x40x90件120

　　塑料臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件20

　　棉布貨架180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

　　三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

　　甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價(jià)款：

　　按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬(wàn)元）．

　　甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

　　第十一條結(jié)算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的.質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　年月日

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　年月日

關(guān)于承攬加工合同2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬(wàn)元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的'價(jià)款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值

　�。常埃サ倪`約金．

　　四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：黃華新（簽名）

　　地址：七都鎮(zhèn)

　　電話：６６．８９７１

　　開(kāi)戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

　　帳號(hào)：１０４７５０

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關(guān)中山街５號(hào)

　　電話：３３．７３４７

　　開(kāi)戶銀行：××縣支行

　　帳號(hào)：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

關(guān)于承攬加工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見(jiàn)—3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。

　　3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072。35元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。

　　5、土建工程結(jié)束后開(kāi)始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f(wàn)元的.違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

關(guān)于承攬加工合同4

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的.數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項(xiàng)處理：

　　1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

關(guān)于承攬加工合同5

　　承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條

　　甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　加工費(fèi)

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條

　　加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱

　　完工時(shí)間

　　檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

　　檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

　　包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　包裝費(fèi)承擔(dān)

　　第三條

　　加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運(yùn)輸方法

　　運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

　　第四條

　　乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條

　　原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗(yàn)方法

　　運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

　　第六條

　　加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

　　第七條

　　乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx％的違約金。

　　6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1．乙方如中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　�。ǘ┮曳剑�

　　1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用xx（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2．各方通訊地址如下：xx。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭(zhēng)議的處理

　　1．本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：

　�。�1）提交xx仲裁委員會(huì)仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

　　法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx

關(guān)于承攬加工合同6

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的`價(jià)款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值３０％的違約金．

　　四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開(kāi)戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開(kāi)戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　日期：_________

關(guān)于承攬加工合同7

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規(guī)格(長(zhǎng)，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺(tái)│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的`價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃華新(簽名)

　　地址：七都鎮(zhèn)

　　電話：66.8971

　　開(kāi)戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

　　帳號(hào)：104750

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關(guān)中山街5號(hào)

　　電話：33.7347

　　開(kāi)戶銀行：縣支行

　　帳號(hào)：003485

關(guān)于承攬加工合同8

　　甲方：_______________公司

　　法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

　　代理人：_________________

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：

　　1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的`委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

　　2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

　　3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

　　甲方：__________________有限公司

　　法定代表人：____________________

　　乙方：__________________有限公司

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

關(guān)于承攬加工合同9

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

　　4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

關(guān)于承攬加工合同10

　　定作人：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　承攬人：

　　簽訂時(shí)間：年月日

　　第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

　　加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量

　　數(shù)量

　　名稱、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)

　　合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規(guī)格

　　計(jì)量

　　數(shù)量質(zhì)量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號(hào)單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的'技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：

　　第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：

　　第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：

　　第十三條定作人在年月日前交定金（大寫(xiě)）元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責(zé)任：

　　第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會(huì)仲裁；

　�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十八條其他約定事項(xiàng)：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號(hào)碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開(kāi)戶銀行：

　　開(kāi)戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

　　賬號(hào)：

　　經(jīng)辦人：

　　郵政編碼：

　　監(jiān)制部門(mén)：

　　印制單位：

關(guān)于承攬加工合同11

　　委托方：xx紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期：

　　項(xiàng)目

　　產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計(jì)

　　2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6．結(jié)算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：xx紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號(hào)：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號(hào)：xxxxxxxx年xxxx月xx日