【熱門】加工承攬合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的加工承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

加工承攬合同1

　　承攬合同（供加工承攬用）

　　訂立合同雙方：

　　承攬人______________________，以下簡稱甲方；

　　定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；

　　第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）；

　　第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；

　　第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；

　　第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

　　第六條 加工費結算辦法與時間；

　　第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；

　　第八條 甲方的違約責任：

　　1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2、甲方交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

　　5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條 不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

　　定作人：__________承攬人：_______________

　　代表人：__________代表人：____________________

　　開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________

　　帳 號：_________________帳 號：_____________________

　　簽訂日期：_____年____月____日

加工承攬合同2

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關事宜:

　　1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、 加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　時間： 年 月 日

加工承攬合同3

　　發包人： （以下簡稱甲方） 承包人： （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本著平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：

　　一、 工程慨況

　　工程名稱： 工程地址：

　　二、 合同價格

　　木質門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整）。

　　三、 承包范圍

　　承包的內容：

　　四、 工期期限

　　1、開始工作日期：年日，結束工作日期：門必須于 年日完成。

　　2、乙方必須按甲方計劃完成；

　　3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方

　　不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

　　五、質量要求

　　1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

　　2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

　　六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

　　七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

　　2、結算方式：

　�。�1）本工程預付款元；

　　（3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位后，甲方在確定工程結算后2個月內支付至工程結算的95％；

　�。�4）其余5％作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

　　八、工程驗收與結算

　　1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。

　　2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

　　3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收，并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。

　　4. 經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

　　5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

　　九、安全文明施工

　　1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

　　2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規，嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

　　十、事故處理

　　1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，并保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

　　2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

　　十一、雙方權利義務

　　甲方權利義務

　　1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。

　　2、在本合同簽訂后五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

　　3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

　�。ǘ�）乙方權利義務

　　1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。

　�。�1）乙方在門制作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。

　�。�2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次復測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

　　5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

　　8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委托他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

　　十二、工程變更

　　1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

　　3、雙方確認：對于涉及工程價款的確認，雙方協商后進行解決。

　　十三、成品保護

　　工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。

加工承攬合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程

　　工程地點：華同公司

　　工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗

　　二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

　　三、承包工程價格及面積

　　1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；

　　2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

　　四、協議工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。

　　五、工程質量標準：符合安全標準。

　　六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

　　七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。

　　八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規范施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。

　　九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；

　　十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　電話：電話：

　　簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日

加工承攬合同5

　　承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　_________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的'，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　�。ㄒ唬┘追剑�

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　�。ǘ�）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________

加工承攬合同6

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

加工承攬合同7

　　合同編號：____________________ 簽訂地點：___________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承攬方：_________________________

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　項目名稱及內容_________________________

　　計量單位_________________________

　　數量_________________________

　　工作量_________________________

　　報酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　單價_________________________

　　金額_________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術標準、質量要求：

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

　　材料的檢驗方法：__________________________________________________________________

　　第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條結算方式及期限：

　　第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：

　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。

　　按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工承攬合同8

　　地址：______

　　電話：______傳真：______

　　容器類委托加工承攬合同NO：______

　　委托方：_____公司簽訂地點：______

　　受托方：______簽訂時間：______

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：________ 公司受托方：______

　　法人代表：______ 法人代表：______

　　委托代表：______ 委托代表：______

　　傳真：______ 傳真：______

　　電話：______ 電話：______

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：______

　　帳號：______ 帳號：______

　　地址：______ 地址：______

加工承攬合同9

　　定作單位：某某項目經理部 （以下簡稱甲方）

　　承攬單位：某某鋼結構制造有限公司 （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條 加工構件品名與價款

　　一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、 承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

　　四、 本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　五、 本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。

　　六、 本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條 加工成品期限與交付

　　一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、 交付狀態：按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付，并配合防腐涂裝。

　　三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條 加工材料供應與采購

　　一、 甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

　　二、 乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、 乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、 具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

　　五、 材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

　　第四條 加工成品質量與驗收

　　一、 根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、 質量等級：一次驗收合格

　　三、 保修期限：保修壹年。

　　四、 技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

加工承攬合同10

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：________（簽名）

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　帳號：________

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：____縣支行

　　帳號：________

　　________年_________月_________日

加工承攬合同11

　　買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力，應定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

　　一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

　　法律之所以區分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定，原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別：比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利，有單方要求承攬人停止加工行為的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制，則不

　　論雙方在合同中如何約定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次，從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規定，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制

　　度構建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地，以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

　　由此可見，二者的區別關鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產過程的控制和監督；如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權，而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

　　二、其他具體區別：

　　1、買賣合同以轉移所有權為目的，出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權；承攬合同以完成一定工作為目的，轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

　　2、在買賣合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

　　3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物；承攬合同中

　　的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

　　4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

　　5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人并無此權利。

　　6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

　　因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制，如果沒有體現對生產過程的控制，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

加工承攬合同12

　　定作方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　供料方（以下簡稱丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

　　2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經營執照（加蓋公章）

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十四、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十五、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

　�。ㄒ韵聼o正文）

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

加工承攬合同13

　　定做方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風德納車橋有限公司新建齒輪車間

　　2、制作內容：（含稅）

　　（1）、主構件：角鋼桁架

　　材質：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸

　�。�2）、主構件：吊車梁、鋼軌吊

　　材質：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸

　　（3）、主構件：鋼柱、鋼梁

　　材質：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸

　　以上單價所有構件均進行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵沖貨款，）

　　3、結算方式：按照實際工程量結算。（每次發貨前付清當批次貨款）

　　4、發票：增值稅發票。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205—20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產品，所有鋼材的厚度應達到國家標準。

　　3、鋼材應滿足設計材質要求。

　　4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：湖北團風鴻路工廠。

　　2、發貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求車輛使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施（具體由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車，甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4、甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5、乙方加工質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1、本合同壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　開戶行：

　　委托代理人：賬號：

　　聯系方式：委托代理人：

　　日期：日期：

加工承攬合同14

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》 規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、 加工制作內容：

　　1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、 制作內容：_______________________________________________________。

　　1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、 合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

加工承攬合同15

　　定作方： 合同編號：

　　承攬方： 簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、 加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間： 。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　時間： 年 月 日

【【熱門】加工承攬合同】相關文章：

加工承攬合同04-21

加工承攬合同09-19

加工承攬合同【薦】04-21

加工承攬合同(15篇)04-21

加工承攬合同15篇04-21

加工承攬合同合集15篇04-21

加工承攬合同(匯編15篇)04-21

加工承攬合同(集錦15篇)04-21

加工承攬合同匯編15篇04-21

加工承攬合同(通用15篇)04-21