承包加工合同

時間：2023-01-11 14:59:01 加工合同我要投稿

承包加工合同(匯編15篇)

　　在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家整理的承包加工合同，歡迎閱讀與收藏。

承包加工合同(匯編15篇)

承包加工合同1

　　甲方：安達（錦鴻）洗水廠

　　乙方：______________________

　　為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源；乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

　　2、甲方經乙方提供食、宿（按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等）。

　　3、乙方因質量和管理造成經濟損的（如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等）；乙方全賠。

　　4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

　　扁樹脂（半圓）

　　二位0。70元/條；四位0。90元/條；六位1。20元/條

　　八位1。40元/條；十位（全條）；1。60元/條（水后同價）

　　注：全泡不做壓皺0。30元/條；中褲0。25元/條、知褲0。20元/

　　圓樹脂：

　　二位0。80元/條；四位1。20元/條；六位1。50元/條形碼'八位1。80元/條

　　十位2。20元/條（封頂）打膠針0。30元/條（包定位）

　　5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等；用原料量月底平均計算不能超過0。60元/條，如超過金額由乙方承擔。

　　6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰；同時應隨時檢查和保護各種設備；有問題及時通知廠方處理、維修；如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

　　7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

　　8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰；其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

　　9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到（打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元）

　　10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

　　11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

　　12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0。80元/條。

　　13、乙方人員必須從甲方公司管理規定；乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

　　14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

　　15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

　　16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

　　甲方簽名：______________________乙方簽名：______________________

　　_______年______月_____日_______年______月_____日

承包加工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　現有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:

　　一、承包內容

　　甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。

　　二、承包期限：

　　承包期為年，自年月日起至年月日止。

　　三、承包金額和支付方式

　　1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款元。

　　2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。

　　四、雙方責任

　　1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的后果由乙方承擔。

　　2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。

　　3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備，費用由乙方承擔。

　　4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。

　　5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。

　　6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。

　　7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。

　　8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。

　　五、其它

　　1、如國家政策調整、征用廠地、經合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。

　　2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。

　　3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。

　　4、合同未盡事宜雙方另行商議。

　　5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執一份。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　產品加工承包合同3

　　甲方：安達(錦鴻)洗水廠

　　乙方：

　　為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

　　2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。

　　3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

　　4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

　　扁樹脂(半圓)

　　二位0.70元/條四位0.90元/條六位1.20元/條

　　八位1.40元/條十位(全條)1.60元/條(水后同價)

　　注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂：

　　二位0.80元/條四位1.20元/條六位1.50元/條形碼八位1.80元/條

　　十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

　　5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

　　6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

　　7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

　　8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

　　9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

　　10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

　　11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

　　12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

　　13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

　　14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

　　15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

　　16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

　　乙方簽名：甲方簽名：

　　年月日

承包加工合同3

　　合同編號：

　　簽訂日期：

　　定作方：(以下簡稱甲方)

　　承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：貨號：

　　顏色：尺碼：

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：

　　2、數量：

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數量\質量：

　　提供日期：

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：

　　2、總金額(元)：

　　第七條包裝方式

　　內用，外用包裝，包裝費由__方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產品的交(提)貨期限：。

　　第九條服裝驗收

　　1.驗收期間：

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

　　(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

承包加工合同4

　　甲方委托乙方加工，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　1、用乙方原材料生產時，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時，甲方有權要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

　　2、用甲方原材料生產時，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　第十條結算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、

　　保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設備等）。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：20年月日簽訂日期：20年月日

承包加工合同5

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

　　2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過書面協議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十七條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的.相關責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包加工合同6

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　定作方：______

　　承攬方：______

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　二、定作方帶料

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

　　十四、雙方協商的其它條款

　　-----------------------------------

　　| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見： |

　　|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |

　　|單位地址： |單位地址： | |

　　|法定代表人： |法定代表人： | |

　　|委托代理人： |委托代理人： |經辦人： |

　　|電話： |電話： | 鑒(公)證機關(章) |

　　|電報掛號： |電報掛號： | 年月日 |

　　|開戶銀行： |開戶銀行： |(注：除國家另有規定外， |

　　|帳號： |帳號： |鑒(公)證實行自愿原則) |

　　|郵政編碼： |郵政編碼： | |

　　-----------------------------------

　　有效期限：年月日至年月日

　　監制部門：印制單位：

承包加工合同7

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

　　一、工程概況

　　二、工期

　　本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

　　2、遵守以上約定并執行。

　　四、乙方的權利和義務

　　2、按照圖紙制作，保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

　　3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

　　4、遵守以上約定并執行。

　　五、技術要求

　　1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

　　2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

　　3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

　　4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。

　　5、構件制作驗收執行GB50205—20xx《鋼結構工程質量驗收規范》。

　　六、付款方式

　　合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

　　七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

　　八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________

　　________年________月________日________年________月________日

承包加工合同8

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工，經甲乙雙方共同協商達成如下協議：

　　1、工期要求：乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹臺，其余焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規定的時間內完成這批任務，工作中必須服從甲方的統一調度。

　　2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，并遵守廠規定的作息時間，在廠工作期間并做到愛護廠內的一切配套設施，如有損壞按價賠償。

　　3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結算扣除。

　　4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質量。

　　5、嚴格按照焊工安全操作規程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規程操作造成的后果由乙方自己負責。

　　6、焊接工程量與單價計算為：

　　A、二懸臂主柱套；價格合計價格。

　　B、三懸臂主柱套；價格合計價格。

　　C、二懸臂支桿套；價格合計價格。

　　D、三懸臂支桿套；價格合計價格。

　　E、羊柱支桿套；價格合計價格。

　　合計總價元

　　以上協議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后，在本月內付給乙方加工費，以上協議甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　20xx年11月1日

承包加工合同9

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　身份證號碼：_________________家庭住址：_________________

　　根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》及有關法規的規定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，經協商簽訂本鋼筋加工勞務承包合同。

　　一、工程名稱：_________________

　　二、工程地點：_________________

　　三、承包方

　　做好施工現場的工后落手清，及時清理現場、回收剩余鋼筋，每天打掃宿舍內外環境，保持現場整潔文明和生活區干凈衛生。

　　乙方及所屬成員不得將非本工地人員帶入甲方施工現場或生活區域，如經發現，甲方將按有關規定對乙方進行處罰。如由此發生意外傷害，均由乙方負責。

　　違約責任

　　(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：_________________

　　1、乙方屢次不能如期完成施工任務而影響總體施工進度的，

　　2、乙方未能在甲方規定的時間內完成整改內容，并經一再催促無效的;

　　3、乙方施工質量低劣，造成甲方材料浪費、進度滯后和信譽損害的;

　　4、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三者;

　　5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價、纏索工費，擾亂甲方正常工作秩序的;

　　6、乙方承包人經常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴重不足影響甲方其他工序的。

　　對乙方的違約行為，甲方有權對乙方進行罰款、賠償損失、沒收保證金和中止合同等處罰。

　　(二)由于甲方施工指導錯誤或因設計變更原因，要求乙方對已完工程進行返工重做的;其變更費用在元以外的，由甲方補償乙方因返工而引起的實際損失費用;在上述金額內的變更費用甲方已在乙方的工價中考慮，不再補償。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　代表人：_________________電話：_________________

　　簽訂日期：_________________

承包加工合同10

　　發包方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　承包方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　雙方根據中國有關法律規定，在合法自愿基礎上，經協商簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條承包形式為上交利潤遞增包干。

　　第二條承包期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共____年。

　　第三條上交利潤數額

　　1、承包方上交利潤包干基數為________元。

　　2、承包方按____遞增____%比例上交利潤。

　　3、承包方上交利潤時間按____計算，即____年____月交____元。____年____月交____元。____年____月交____元。____年____月交____元。____年____月交____元。

　　第四條企業留利分配

　　———————————————————————————————

　　|企業留利|

　　———————————————————————————————

　　第五條國家指令性產品供應計劃和生產計劃

　　第六條主要經濟技術指標

　　1、____年末固定資產原值____萬元，承包期間固定資產增值總額為____萬元，其中____年____萬元。____年____萬元。____年____萬元。____年____萬元。____年____萬元。

　　2、國家資產的維護________________________________________。設備完好率____%。固定資產凈值率________%。

　　3、新產品開發____項，主要新產品是____________________________ 。

　　4、承包期間技術改造投資總額____元。____年為____元。____年為____元。____年為____元。

　　5、產品質量要求________________________。

　　6、主要物資能源消耗指標______________________________________。

　　7、安全生產和雙保指標_______________________________________。

　　8、出口創匯指標_____________________________________________。

　　9、產值指標_________________________________________________。

　　10、上交利潤________________________________________ 。

　　第七條貸款歸還，承包前的債權債務處理：_____________________ 。

　　第八條雙方權利和義務

　　（一）發包方：

　　1、應按承包合同規定，監督企業管理好資產，監督企業依法經營，照章納稅，履行合同。做好指導、協商、服務工作。

　　2、承包方因經營管理不善，在____時間內完不成上交利潤____%，或嚴重違法經營，或____的，發包方會同有關部門核查后，可依法定程序解除承包合同或者更換經營者。

　　3、按合同規定兌現獎罰條款。

　　4、____________________________________________ 。

　　（二）承包方：

　　1、承包方的經營者____是企業在承包期內的法定代表人，對企業的生產經營管理活動負有全面責任，按照《中華人民共和國全民所有制工業企業法》第45條規定行使職權。

　　2、在國家法律、政策、計劃允許的范圍內，承包方有權建立以經營者為首的生產經營管理系統。

　　3、承包方必須遵守國家法律，執行國家政策和計劃，完成合同規定的各項指標和任務，維護國家、企業和職工的合法權益，正確處理企業內部的分配關系。

　　4、承包方完成或超額完成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行獎勵：

　　（1）____________________________________________。

　　（2）____________________________________________。

　　（3）____________________________________________。

　　5、承包方完不成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行處罰：

　　（1）____________________________________________。

　　（2）____________________________________________。

　　（3）____________________________________________。

　　6、________________________________________________________。

　　第九條違約責任

　　1、發包方違約或非法干預，給承包方造成經濟損失，相應調整當年上交利潤或延長承包期限。

　　2、承包方完不成上交利潤指標，除由經營者和其他負責人按合同規定賠償外，不足部分以企業資金補足。

　　3、____________________________________________。

　　第十條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，按（）項處理：

　　（1）由____仲裁委員會仲裁。（2）向____人民法院起訴。

　　第十一條雙方約定的其他事項

　　本合同自____起生效。合同正本一式兩份，發包方、承包方各執一份，副本一式____份，分送____，____，____。

　　發包方：____________________________

　　法定代表人：____________

　　____年____月____日

　　承包方：____________________________

　　法定代表人：____________

　　____年____月____日

承包加工合同11

　　甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

甲方辦公樓正門需安裝不銹鋼門一道，承包給乙方加工安裝，經雙方共同協商，達成如下協議。

　　一、承包方式：乙方包工包料包安裝。

　　二、承包單價及金額：尺寸為：寬4.42米，高2.86米，計12.64平方米，每平方米720元，合計金額大寫：玖仟壹佰元整(￥9100.00元)。

　　三、付款方式：乙方加工安裝完畢后，由甲方驗收合格，乙方開具正式發票一次性付清款項。

　　四、乙方責任：在加工和安裝過程中，需注意安全，如出現安全情況，由乙方自行負責。此門保質期為一年(鎖具除外)。

　　五、完工日期：自合同簽訂之日起30日內完成。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起執行。

　　甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

　　年月日

承包加工合同12

　　甲方：____________（以下簡稱"甲方"）

　　乙方：____________（以下簡稱"乙方"）

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定，甲乙雙方就甲方食堂承包事宜共同協商，達成如下協議：

　　一、經營方式：

　　1 、甲方只提供乙方部分廚房設備及經營場所，現有物品及設備均提供乙方無償使用，但需乙方支付押金__________元，合同期滿后返還。

　　2 、乙方負責廚房區域內設施的維護，若財產發生人為損壞，乙方需照價賠償。

　　3 、乙方對所需物品、材料自行采購、加工，自負盈虧，甲方不參與乙方任何經營性行為。

　　4 、乙方根據經營需要自行安排廚房員工。

　　二、雙方權利及義務：

　　1、甲方按承包合同規定監督乙方依法經營、履行合同。

　　2、如乙方不按合同規定營業，甲方有權利收回出租場地。

　　3、乙方必須保證食品衛生安全和生產安全，責任自負。

　　4、如乙方需辦理任何手續如營業執照等證件，均由乙方自行辦理。

　　5、如在乙方經營期間所發生任何法律及社會因素產生的問題及糾紛，由乙方自行解決，與甲方無關。

　　6、甲方提供乙方經營所需水電，但電費需另外計算，不含在租金中。

　　三、結算方式：

　　每月租金_______元（房屋使用費），自合同簽訂日期之日起，由乙方以現金形式先行繳付甲方合同價款_______%（人民幣_______元整），合同進行到中期時，乙方支付下半年租金。

　　四、合同期限：

　　合同期一年，即從________年______月______日至________年______月______日止。合同自簽訂日期之日起開始生效。

　　五、合同終止條例：

　　若甲方有意終止合作關系，須提前_____天通知乙方。乙方有意終止合作關系，須提前30天通知甲方。

　　六、違約責任：

　　1 、因乙方提供不潔食物造成用餐人員食物中毒的，由乙方負責賠償并承擔相應的法律后果。

　　2 、乙方未按時繳納甲方租金超過_____日（以合同日期算起）的，應承擔違約金_____%。

　　3 、一方有意終止合作而沒有提前通知對方，須賠償對方合同價款__________% 。

　　七、其它：

　　1、如甲方出售售樓處，合同到期后，乙方仍有意向租用場地，需自行與購房方結合。

　　2、本合同壹式_____份，甲方執_____份乙方執_____份，雙方簽章后生效。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：________________

　　乙方：_________________

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：_____________

　　簽約日期：__________年______月_____日

承包加工合同13

　　甲方：（簽字）：____________

　　乙方：（簽字）：____________

　　甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方某某市某某區某某村道工程（總長度1。4公里）施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　1、乙方承包該工程的全部施工工作，即實行“包工不包料”，甲方自備材料，乙方只負責施工。

　　2、承包費用：8。5元/㎡

　　3、支付方式：施工隊進場預付20xx元，5天后再付5000元，經驗收合格后付13000元，剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。

　　4、工期：乙方應在約定的工期內完成全部施工任務

　　5、其他約定：

　　（1）乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責，與甲方無任何關系。

　　（2）乙方不得浪費、挪用甲方的材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失。

　　（3）乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。

　　（4）水電由甲方負責。

　　（5）保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。

　　6、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（簽字）：____________

　　乙方（簽字）：____________

承包加工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　本著互惠互利共同發展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協商達成以下協議:

　　一、原礦粗選廠地址：

　　二、合同期限：年月日至年月日止。

　　三、承包任務：全年生產時間為x個月。每月生產時間為xx天(其他為檢修設備時間)，日處理原礦xxxx噸，月處理原礦xx萬噸;

　　四、甲方職責：

　　1、甲方提供現有的選礦設備、現場作業機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。

　　2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。

　　3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開采設備的正常運行。

　　4、甲方負責配備現場生產協調人員，進行甲乙雙方現場工作的協調。

　　5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。

　　6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。

　　六、乙方的職責：

　　1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。

　　2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。

　　3、乙方負責進廠工人的安全教育。

　　4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。

　　5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

　　6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。

　　7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。

　　七、結算方式：

　　1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數，按xx噸/車計算)簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實后給予結算。

　　2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發放一切承包費用。

　　3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。

　　八、承包單價、獎罰和任務：

　　1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。

　　2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸，每月生產日期不低于xxx天，月處理礦石量不得低于xxx萬噸，月處理量低于xx萬噸時，所缺數量按每噸x元從承包費中扣除;

　　九、甲方的權利和義務：

　　1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出，雙方協商及時糾正處理。

　　2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。

　　3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。

　　4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。

　　5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量后按每噸xx元雙方結算進行補償。

　　十、乙方的權利和義務：

　　1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

　　2、確保安全生產，并配有專業管理技術人員，在承包期負責設備保養和維修，如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。

　　3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規程操作，管理好自己的職工。

　　4、乙方必須服從甲方的統一管理，協調調配，一切以公司整體利益為主。

　　5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關的事情。

　　十一、違約責任：

　　1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，并承擔相應的法律責任。

　　2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。

　　3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協商終止本合同。

承包加工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信原則，雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項及相關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：碎石開采加工工程。

　　2、工程地點：旺蒼縣正源鄉。

　　3、工程內容：。

　　4、工程工期：

　　5、工程總量：

　　6、工程承包單價：(稅后價)。安裝和石子堆放。

　　4、甲方負責礦山資源征用手續，資源費用支付及當地群眾和政府的協調工作，確保乙方在施工過程中安全順利進行。

　　5、甲方負責建好炸藥庫，并負責相關報批、驗收手續，在施工過程中及時向乙方提供炸材物資，確保乙方炸材開工使用。

　　6、甲方向乙方提供石子質量的送檢報告單(復印件)。

　　7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據。

　　8、資金回收：甲方在乙方生產滿五仟立方時結算一次，并及時安排車輛運輸，如因甲方原因造成乙方石子積壓，場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負責，并按每天壹仟立方的標準賠償乙方損失。

　　9、甲方負責向乙方提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證，開采證、安全生產許可證等手續(復印件)各一份。

　　10、甲方負責廢料堆放場地。

　　11、甲方負責環保排污處理。

　　12、甲方保證日生產量及銷售量。

　　13、甲方負責由于爆破和施工過程中對周圍林地損失的賠償。

　　(二)乙方責任

　　1、按工程實際情況制定施工方案，組織機械設備操作人員進場，如因乙方責任給甲方造成的損失由乙方負責。

　　2、服從指揮，加強現場管理，嚴格安全制度，辦理保險，做到

　　7、工程總造價：

　　8、資金來源：自籌。

　　二、雙責任方

　　(一)甲方責任：

　　1、甲方負責搞好進場公路，確保乙方機械順利進場安裝，最低二十五噸吊車進場安裝和石子安全運輸。

　　2、甲方負責高壓線路架設和變壓器及配電箱安裝。

　　3、甲方負責搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機械的基礎設施(乙方提供基礎安裝圖紙)，確保乙方機械進場順利文明施工，杜絕人身安全事故發生，并自行承擔由此產生的一切經濟損失和法律責任(不可抗拒的自然因素除外)。

　　3、乙方加強施工中的安全管理，爆破施工時必須要有資質證書的專業爆破人員進行作業，要嚴防施工中的安全隱患。

　　4、建立正常的施工秩序，確保施工循環作業時間，按甲方要求每月完成的工程量。

　　5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內機械進場。

　　三、付款方式

　　甲方必須保證工程款到位，以乙方加工五仟立方結算一次，甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款，結算每次以每立方的單價(稅后價)全款結清，如逾期不支付，按本合同第二項第八條執行。

　　四、違約責任

　　雙方應共同遵守上述條款;未經對方同意，單方不得擅自變更和解除合同，如有違約，違約方負責賠償守約方按工程總造價的5%計算違約金，誰違約誰賠償。

　　五、其它

　　1、如遇不可抗拒的自然因素，造成的停工損失，甲、乙雙方協商解決。

　　2、各種手續、稅款全部由甲方承擔，乙方概不負責。

　　3、如因物價上漲，造成乙方成本增加，乙方有權要求甲方進行合理調價。

　　4、未盡事宜雙方協商解決，增加的補充條款和主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式四份，雙方簽字蓋章產生法律效力，甲、乙雙方各執兩份。

　　六、補充協議：

　　甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　20xx年x月x日20xx年x月x日

【承包加工合同】相關文章：

承包加工合同04-29