承包加工合同15篇

　　在不斷進步的社會中，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的承包加工合同，歡迎大家分享。

承包加工合同1

　　甲方： (以下簡稱：甲方)

　　乙方： (以下簡稱：乙方)

　　根據森本公司的生產需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在 年度簽訂 業務加工承攬承包合同。

　　一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

　　二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

　　三、乙方對于加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。

　　四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔;

　　五、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照 年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致后再定;

　　六、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;

　　七、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利;

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包加工合同2

　　甲方：安達（錦鴻）洗水廠

　　乙方：______________________

　　為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源；乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

　　2、甲方經乙方提供食、宿（按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等）。

　　3、乙方因質量和管理造成經濟損的（如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等）；乙方全賠。

　　4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

　　扁樹脂（半圓）

　　二位0。70元/條；四位0。90元/條；六位1。20元/條

　　八位1。40元/條；十位（全條）；1。60元/條（水后同價）

　　注：全泡不做壓皺0。30元/條；中褲0。25元/條、知褲0。20元/

　　圓樹脂：

　　二位0。80元/條；四位1。20元/條；六位1。50元/條形碼'八位1。80元/條

　　十位2。20元/條（封頂）打膠針0。30元/條（包定位）

　　5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等；用原料量月底平均計算不能超過0。60元/條，如超過金額由乙方承擔。

　　6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰；同時應隨時檢查和保護各種設備；有問題及時通知廠方處理、維修；如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

　　7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

　　8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰；其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

　　9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到（打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元）

　　10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

　　11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

　　12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0。80元/條。

　　13、乙方人員必須從甲方公司管理規定；乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

　　14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

　　15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

　　16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

　　甲方簽名：______________________乙方簽名：______________________

　　_______年______月_____日_______年______月_____日

承包加工合同3

　　廠方：

　　承包方：身份證號碼：

　　為進一步加強企業管理，完善車間各項制度，不斷提高生產工效，保證質量，降低成本，使管理日趨合理化，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：

　　一、承包責任：

　　1、廠方負責生產任務的下達、質量驗收。安全檢查等，同時廠方為乙方提供住宿場所，提供廚具一套。廠方提供生產用刀頭，吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鉆頭、制作架子用釘子、200元以上設備配件等。

　　2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。

　　3、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。

　　4、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，并要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。

　　5、承包期間若承包方工人到位后，試用期一個月，廠方確定正式留用工人，不合格者辭退，正式留用員工提供身份證，工人需要辭職，應提前一個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批后方可辦理辭職手續。未經廠方同意承包方私自辭退工人，未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。

　　6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機修在廠(至少合計9人)，加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工，三個以上卸工，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定給工人發放必要的勞保用品，如手套、防護眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等，確保安全。

　　二、承包范圍：

　　(一)、大切車間：

　　1、承包方負責公司下達生產單的材料切割，機臺(三臺大切機)的維修、本車間行吊、抽水機的維修、電路(切機電路、電機、電控箱)的維修及零配件更換，配件在200元以下的由承包方負責購買，單個配件超過200元的由承包方從倉庫領取，除大型配件需要廠里調貨外，一般設備維修要在當天內及時完成。

　　2、承包方負責整個大切車間衛生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機臺所使用的大切片體、刀頭、機油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發放。

　　3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

　　4、承包方生產前要與上道程序辦理領料手續(如荒料領用)，此道工序完畢需與下道工序辦理入庫手續，在辦理領料過程中，有出現質量問題應及時上報主管。不得有私自銷毀或將錯就錯生產，發現者按公司材料價格全額賠款處理。

　　5、由于荒料品質不穩定，承包方切開表皮后，及時砸掉表皮查看水線的分布情況，然后會同主管確定板材切割規格。承包方不得隨意切割。

　　6、承包方承包方負責荒料的碼放、吊裝，切割，卸板、刀頭焊接等生產工序，荒料進場后按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區域，生產出的毛坯卸完板后在區域內排放好，不可疊高，亂擺亂放。

　　7、承包方生產出的產品需做好標識，特別是石材原編號。

　　8、承包方生產中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上，做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上，并做好鋸片生產統計記錄。不能亂扔亂放，做到整齊、不丟失，若發現亂扔亂放，每片罰款50元，若發現丟失每片按進價賠款。

　　9、質量要求：

　　①大切車間生產正常按兩班倒，每班輪看機臺，如遇生產任務不多可全部安排夜班切板，合理避開用電高峰期，以降低工廠生產成本。

　　②承包方按生產單的規格進行合理排料切割，厚度15mm~40mm毛板長度驗收按300mm進，卸板后廠方統計確認，厚度41mm~100mm毛板以小切打包好后按裝車發貨單驗收統計。

　　③毛板成材率控制：毛板成材率≥90%;小于以上成材率相對應部分不計算工料費并扣相應平方數的工料費用(每平方5元)。

　　④平整度驗收標準：700頭及以內≤0.5mm;800頭以上≤0.8mm，經驗收合格的正常結算，不合格的按C級品處理。

　　⑤厚度驗收標準(15mm～95mm)：按生產單要求，厚度按照±21驗收，在以上標準內且符合平整度要求的為A級品，超出生產單厚度要求±1mm為B級品，超出生產單厚度要求的±1mm為C級品。

　　⑥B級與C級品中超厚或超薄的，碼放在單獨地方，并做好標記，不給予計算工料費，但不能超出總產量的2%，如果超出，所超出部分按5元/平方扣除。待客戶要求較低訂單簽訂發貨后，給予計算工料費。

　　⑦吊破板，弄破板，按材料成本的20%計賠。

　　10、承包單價：A級品厚度15mm~40mm每平方4.5元，41~100mm的每平方6元。B級與C級品待廠方銷售單價由于質量問題降價處理的合理價格結算，不合格的超出總產量2%的，所超出部分按5元/平方扣除。

　　11、承包工料費發放及結算：以廠方質檢員驗收的日報表進行結算，當月承包工料費在地三個月的5日左右發放。

　　(二)、小切車間：

　　1、承包方負責公司下達生產單材料的切割、板材倒運、架子制作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機臺(紅外線1臺，中切臺2臺，開槽倒角機1臺，單臂吊2臺)的維修及各相關配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。

　　2、承包方負責整個切邊車間衛生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時負責廢料頭的清理及可用料頭的碼放。

　　3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

　　4、承包方生產前要按車間管理的要求嚴格用料，沒有按排的料不能亂用，有出現質量問題應及時上報車間主管，不得私自銷毀或將錯就錯生產，如有發現者按公司材料賠款條例處理。

　　5、承包方生產出的邊板排放好，不可疊高，亂擺亂放。承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

　　7、質量要求：長寬誤差：±1mm，對角線誤差：±0.5mm。

　　8、承包方按生產單的規格進行合理切割，確保產品質量及出材率，大板成材率≥90%;小板成材率應≥85%，如果出材率不高，需經管理人員許可才能切割，未經許可造成的損失由承包方承擔。廠方按加工單要求打包裝車后進行驗收。

　　9、加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。加工過程中出現不合格品，承包方及時通知廠方，如果通過整修達到質量要求，按照合格品驗收統計，如廠方發貨后，使用單位發現不合格品，廠方不計加工費用，按材料成本的60%計陪。如不合格產品整修后也不能達到質量要求，廠方不計加工費用，如果廠方變換規格銷售，承包方負責加工，如果不能銷售按材料成本的30%計賠。

　　10、承包單價：

　　厚度：15mm~40mm:4.0元，41~60mm:6.0元，80mm:12元，100mm:15元。承包工料費發放及結算：以廠方所下單加工完成裝車后的發貨單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)

　　三、承包人全面負責生產環節的安全工作，工人上崗前進行必要的安全教育，每天做好安全檢查，要求每周召開安全例會，將安全隱患排除。員工上班時應嚴格按規范進行操作，同時應穿膠鞋，戴安全帽、佩戴防護眼鏡、高空保養設備佩戴好安全帶，同時下方必須有人提醒防護，嚴禁任何人私自動用、改裝電器及防護用品。私接亂拉電線電纜。嚴禁隨意打開配電箱及進入配電室，電器出現故障，必須要求專業電工維護，設備出現較大異常，必須及時通知廠方，廠方派專人檢查維護，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內非人為造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

　　四、任務繁忙時，未經公司領導及管理人員許可，不得自動離開崗位，工廠跟據情節每次處以100元以上的罰款，情節嚴重的公司自動離職處理。

　　本合同為期一年，到期后雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

承包加工合同4

　　甲方：（定做方）

　　乙方：（承攬方）

　　附加身份證復印件 加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元2）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期____月，200________年月____日起至200________年月____日止。 本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

承包加工合同5

　　發包人：XX木材廠

　　法定代表人(下稱甲方)：

　　承包人：身份證號碼：

　　(下稱乙方)

　　經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守，加工承包合同范本。

　　一、 合同標的

　　甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

　　二、 承包方式

　　乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、 承包期限

　　1、承包經營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

　　2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保證金及繳納方式

　　乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

　　;____________________________________________________.

　　五、甲方的權利與義務

　　1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

　　2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

　　3、本協議簽訂后甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。

　　4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。

　　六、乙方的權利與義務

　　1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

　　2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。

　　3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

　　4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

　　5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。

　　6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

　　7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

　　8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。

　　9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

　　10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

　　七、 違約責任

　　甲乙雙方應當全面履行本協議書的'約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

　　八、 其它

　　1、協議期滿后，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

　　2、協議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

　　3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

　　九、本協議經雙方簽字后生效。

　　十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

承包加工合同6

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　身份證號碼：_________________家庭住址：_________________

　　根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》及有關法規的規定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，經協商簽訂本鋼筋加工勞務承包合同。

　　一、工程名稱：_________________

　　二、工程地點：_________________

　　三、承包方

　　做好施工現場的工后落手清，及時清理現場、回收剩余鋼筋，每天打掃宿舍內外環境，保持現場整潔文明和生活區干凈衛生。

　　乙方及所屬成員不得將非本工地人員帶入甲方施工現場或生活區域，如經發現，甲方將按有關規定對乙方進行處罰。如由此發生意外傷害，均由乙方負責。

　　違約責任

　　(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：_________________

　　1、乙方屢次不能如期完成施工任務而影響總體施工進度的，

　　2、乙方未能在甲方規定的時間內完成整改內容，并經一再催促無效的;

　　3、乙方施工質量低劣，造成甲方材料浪費、進度滯后和信譽損害的;

　　4、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三者;

　　5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價、纏索工費，擾亂甲方正常工作秩序的;

　　6、乙方承包人經常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴重不足影響甲方其他工序的。

　　對乙方的違約行為，甲方有權對乙方進行罰款、賠償損失、沒收保證金和中止合同等處罰。

　　(二)由于甲方施工指導錯誤或因設計變更原因，要求乙方對已完工程進行返工重做的;其變更費用在元以外的，由甲方補償乙方因返工而引起的實際損失費用;在上述金額內的變更費用甲方已在乙方的工價中考慮，不再補償。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　代表人：_________________電話：_________________

　　簽訂日期：_________________

承包加工合同7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　雙方本著誠信、平等、自愿的原則，甲方將象山蘭園項目一期工程現場辦公區三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經雙方充分友好協商一致，達成本協議，雙方共同遵照執行。

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、承包方式：包工包料

　　四、承包范圍及內容：三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。

　　五、工期：5月7號安裝完成。

　　六、工程計價及付款方式：

　　1、括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。

　　2、工程完工經甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發票和收據交與甲方后三日內，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內無利息付清。

　　七、工程質量及質量保證：乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質量為合格。工程質量保證期為2年，在此期間出現的風荷載等質量事故（不包括人為因素）均由乙方承擔維修、更換的責任。

　　八、違約責任：

　　1、若因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費500元，累計計算。

　　2、保修期間，如工程出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的24小時內派人處理，否則，甲方有權委托他人進行修復，所產生的費用甲方有權向乙方進行索賠。

　　九、其它約定：乙方在施工過程中應確保安全文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔責任。

　　十、本協議未盡事誼雙方協商解決，當協商不能達成一致時，可向甲方所在地人民法院起訴。

　　十一、本協議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，臺面以下的做法和高度根據現場實際情況施工。

　　甲方（公章）：_______乙方（公章）：_______

　　法定代表人或授權代表：__________________法定代表人或授權代表：___________________

　　地址：________________地址：________________

　　電話：________________電話：________________

　　傳真：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　簽約時間：________________年____月____日

承包加工合同8

　　甲方：________________________簽訂地點：_______________

　　乙方：_______________日期：_______________

　　甲方為乙方提供加工業務，雙方在平等互利前提下，經友好協商達成以下條款：

　　一、訂單有關事項如下：

　　（一）品名、規格、單價：

　　（二）加工數量：每次訂單量衛生巾不少于____萬片，護墊不少于____萬片。

　　（三）加工量與訂貨量可能有一定偏差，+/—____片據實結算。

　　二、包裝方式：

　　根據乙方要求確定。

　　三、付款方式：

　　每次訂貨前預付50%訂金，余款于提貨前付清。

　　四、運輸方式：

　　運費需方承擔。

　　五、質量驗收：

　　除以供方所提供的資料外，按中國一次性婦女衛生巾指標作準。質量問題可在發貨當日起15天內提出，逾期不予受理。

　　六、本協議雙方簽字蓋章即生效，執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《合同法》有關規定執行。

　　甲方：________________乙方：________________

　　地址：________________地址：________________

　　電話：________________電話：________________

　　傳真：________________傳真：________________

　　代表：________________代表：________________

　　簽字日期：________年____月____日

　　簽字日期：________年____月____日

承包加工合同9

　　立約單位及個人：

　　_______________公司(以下簡稱甲方);

　　_______________ (為代表) (以下簡稱乙方)。

　　合同內容：

　　因雙方需要，甲方與乙方就電子產品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項，通過友好協商，秉著平等互利的原則，符合中華人民共和國現形法律法規的前提下，特約定如下：

　　一、甲方責任：

　　1. 提供材料、附料、包裝材料;

　　2. 提供生產工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);

　　3. 提供生產加工場地、水、電(不含食宿場地);

　　4.材料來料不良品1換1;制程損耗不良品率：__________%，在范圍內1換1;

　　5. 提供工程生產資料、測試規格、測試流程;

　　6.其他：

　　二、乙方責任：

　　1.在甲方同意的日期、時間段，期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業;

　　2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統籌和管理;

　　3.加工內容：插件、后焊、裝配、全檢測試、成品包裝(不含老化、插件前剪短電子元器件腳);

　　4.加工作業工序(裝配、插件、包裝)可以自由安排，全檢測試流程(先后順序、測試規格、測試方法)必須按照甲方的流程要求執行;

　　5.加工期間有責任維護、保養甲方提供的生產工具、設備、儀器、工治具使之完整完好;

　　6.需要調整加工時間(延長工作時間)或者場地，必須經過甲方同意;

　　7.加工作業期間乙方人員必須遵守甲方的相關規章制度、行為規范;飲食、抽煙、休息閑聊、會客等應在甲方指定位置;

　　8.有責任對產品材料、工具設備等保管、保護;

　　9.必須在互相協定的完成期內結束產品的加工(除不可抗拒的意外事故)，若誤交貨期，應負相應責任;

　　10.包裝后之成品經過甲方QA檢驗合格者為加工完成。

　　11.其他：

　　三、違約責任：單方面違約者須賠償對方由此引發的經濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當地人民法院裁決。

　　四、其他責任：若客戶有問題反饋，經過雙方分析：

　　1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。

　　2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。

　　五、加工款支付方式：七天(一周)：即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現金方式支付給乙方。

　　補充事項：此合同一式兩份，甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。

　　(甲方)負責人簽名/簽章：________________

　　(乙方)負責人簽名/簽章：________________

　　合同生效日期：__________年_____月_____日

承包加工合同10

　　甲方(發包方)：_公司

　　法人代表： 法人身份證號：

　　乙方(承包方)：

　　法人代表： 法人身份證號：

　　甲乙雙方經平等協商，現就經_加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

　　一、承發包內容

　　甲方將經_品牌_、_加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。

　　二、承包期限

　　承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約，違約方應向對方按_萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優先滿足乙方續包，乙方須在承包期滿日_天內書面告知甲方是否續包，否則甲方有權作出其他處理。

　　三、質量標準

　　乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：

　　四、工資結算

　　1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資：

　　_加工工價為_元/條;_加工工價：_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當月應按_件_的保底加工工資數額結算給乙方，以便乙方能穩定員工隊伍，為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產量_件以上，則按每增加_件_的日產量乙方可增聘1人，余數不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結算工資時按每少一件扣_元工資。

　　五、獎懲約定

　　乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數量介于乙方所聘員工數和一半員工數(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少于乙方所聘員工數的一半時(四舍五入取整)，甲方應按當月加工出的門的數量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應另行給予乙方_萬元獎金。

　　六、員工管理

　　乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

　　1、在廠區內打架的每人每次扣_元。

　　2、在廠內包括宿舍內抽煙的每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

　　3、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

　　七、其它事項

　　1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質量，廠房材料整理等。

　　2、甲方每月15日定期給乙方結算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權利停工，且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。

　　3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

　　4、在廠區內，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。

　　5、乙方內部員工工資結算，打架斗毆與甲方無關。

　　6、甲方保證不挑起廠內員工事端，若出現一起，除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。

　　7、 甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

　　8、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包加工合同11

　　委托方：____（以下簡稱甲方）

　　承攬方：_______________________________（以下簡稱乙方）

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　1、所有設備加工、生產、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

　　2、本勞務合同內的總承包范圍。 以上設備總工資人民幣 整（包括保險費）。

　　3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

　　4、本合同內容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，制作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時制作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規范。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

　　6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現乙方制作的質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

　　7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。

　　11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽訂日期：年月日 簽訂日期：年月日

承包加工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信原則，雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項及相關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：碎石開采加工工程。

　　2、工程地點：旺蒼縣正源鄉。

　　3、工程內容：。

　　4、工程工期：

　　5、工程總量：

　　6、工程承包單價：(稅后價)。安裝和石子堆放。

　　4、甲方負責礦山資源征用手續，資源費用支付及當地群眾和政府的協調工作，確保乙方在施工過程中安全順利進行。

　　5、甲方負責建好炸藥庫，并負責相關報批、驗收手續，在施工過程中及時向乙方提供炸材物資，確保乙方炸材開工使用。

　　6、甲方向乙方提供石子質量的送檢報告單(復印件)。

　　7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據。

　　8、資金回收：甲方在乙方生產滿五仟立方時結算一次，并及時安排車輛運輸，如因甲方原因造成乙方石子積壓，場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負責，并按每天壹仟立方的標準賠償乙方損失。

　　9、甲方負責向乙方提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證，開采證、安全生產許可證等手續(復印件)各一份。

　　10、甲方負責廢料堆放場地。

　　11、甲方負責環保排污處理。

　　12、甲方保證日生產量及銷售量。

　　13、甲方負責由于爆破和施工過程中對周圍林地損失的賠償。

　　(二)乙方責任

　　1、按工程實際情況制定施工方案，組織機械設備操作人員進場，如因乙方責任給甲方造成的損失由乙方負責。

　　2、服從指揮，加強現場管理，嚴格安全制度，辦理保險，做到

　　7、工程總造價：

　　8、資金來源：自籌。

　　二、雙責任方

　　(一)甲方責任：

　　1、甲方負責搞好進場公路，確保乙方機械順利進場安裝，最低二十五噸吊車進場安裝和石子安全運輸。

　　2、甲方負責高壓線路架設和變壓器及配電箱安裝。

　　3、甲方負責搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機械的基礎設施(乙方提供基礎安裝圖紙)，確保乙方機械進場順利文明施工，杜絕人身安全事故發生，并自行承擔由此產生的一切經濟損失和法律責任(不可抗拒的自然因素除外)。

　　3、乙方加強施工中的安全管理，爆破施工時必須要有資質證書的專業爆破人員進行作業，要嚴防施工中的安全隱患。

　　4、建立正常的施工秩序，確保施工循環作業時間，按甲方要求每月完成的工程量。

　　5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內機械進場。

　　三、付款方式

　　甲方必須保證工程款到位，以乙方加工五仟立方結算一次，甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款，結算每次以每立方的單價(稅后價)全款結清，如逾期不支付，按本合同第二項第八條執行。

　　四、違約責任

　　雙方應共同遵守上述條款;未經對方同意，單方不得擅自變更和解除合同，如有違約，違約方負責賠償守約方按工程總造價的5%計算違約金，誰違約誰賠償。

　　五、其它

　　1、如遇不可抗拒的自然因素，造成的停工損失，甲、乙雙方協商解決。

　　2、各種手續、稅款全部由甲方承擔，乙方概不負責。

　　3、如因物價上漲，造成乙方成本增加，乙方有權要求甲方進行合理調價。

　　4、未盡事宜雙方協商解決，增加的補充條款和主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式四份，雙方簽字蓋章產生法律效力，甲、乙雙方各執兩份。

　　六、補充協議：

　　甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　20xx年x月x日20xx年x月x日

承包加工合同13

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

　　2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過書面協議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十七條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包加工合同14

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工，經甲乙雙方共同協商達成如下協議：

　　1、工期要求：乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹臺，其余焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規定的時間內完成這批任務，工作中必須服從甲方的統一調度。

　　2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，并遵守廠規定的作息時間，在廠工作期間并做到愛護廠內的一切配套設施，如有損壞按價賠償。

　　3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結算扣除。

　　4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質量。

　　5、嚴格按照焊工安全操作規程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規程操作造成的后果由乙方自己負責。

　　6、焊接工程量與單價計算為：

　　A、二懸臂主柱套；價格合計價格。

　　B、三懸臂主柱套；價格合計價格。

　　C、二懸臂支桿套；價格合計價格。

　　D、三懸臂支桿套；價格合計價格。

　　E、羊柱支桿套；價格合計價格。

　　合計總價元

　　以上協議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后，在本月內付給乙方加工費，以上協議甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　20xx年11月1日

承包加工合同15

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，經平等協商，甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方，達成以下協議：

　　第一條：承包方式及要求

　　1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。

　　2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。

　　第二條：承包定額及費用

　　1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。

　　2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除<注每月扣回_____仟元>)

　　第三條：雙方的責任和義務

　　1、甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。

　　2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。

　　3、工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。

　　第四條：違約責任及獎罰制度

　　1、乙方必須完成年產量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。

　　2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。

　　3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等效力，本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方盡量協商解決，如達不成共識，可在當地法院訴訟解決。

　　5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。

　　6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金_____元。

　　7、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【承包加工合同】相關文章：

承包加工合同04-29

承包加工計件合同09-07

機械加工承包的合同12-19

加工廠加工承包合同12-08

承包加工合同范本07-11

承包加工合同(15篇)01-03

有關承包加工合同范本04-11

礦山承包加工合同范本04-11

個人承包加工計件合同09-01