加工合同

時間：2022-08-23 10:51:53 加工合同我要投稿

【精華】加工合同模板合集9篇

　　在不斷進步的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的加工合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

【精華】加工合同模板合集9篇

加工合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

　　（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　　（2）合格模具定義：

　　①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；

　　②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　　③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

　　2、驗收方法（標準）：

　　①按甲方的圖紙和技術要求執行。

　　②模具結構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

　　第七條：質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

加工合同篇2

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　____________________。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________________年________月______日

加工合同篇3

　　定作方：簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于20xx 年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點 (地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：年月日至年月日止。

　　定作方：承攬方：

　　(蓋章) (蓋章)

　　代表人：代表人：電話：電話：

加工合同篇4

　　定作單位：

　　某某項目經理部（以下簡稱甲方）

　　承攬單位：

　　某某市某某機械制造有限公司（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構件品名與價款

　　一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

　　四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。

　　六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條加工材料供應與采購

　　一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的`材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

　　五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

　　第四條加工成品質量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、質量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

　　七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。

加工合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，在友好協商的基礎上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條：甲方接受乙方的委托生產加工以下產品：……

　　第二條：甲方須于年月日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。

　　第三條：乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。

　　第四條：產品質量、款式、規格按乙方的要求及提供的樣品生產。

　　第五條：產品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。

　　第六條：發往廣州市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。

　　第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。

　　第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。

　　第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。

　　第十條：本合同未盡事宜，經雙方協商后可另擬補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效應。

　　第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協商解決。如無法協商

　　解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。

　　第十二條：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　第十三條：本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　簽約代表：簽約代表：

　　年月日年月日

加工合同篇6

　　甲方：(定作方)

　　地址：

　　乙方：(承攬方)

　　地址：

　　經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　品名

　　規格

　　單位

　　單價

　　數量

　　金額

　　交貨時間

　　貨款共計人民幣(大寫)

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服裝質量標準和驗收方法

　　五、配套及包裝要求

　　六、結算方式和付款期限

　　七、交貨期限、地點、方式

　　八、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　九、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　企業照號碼：

　　開戶銀行帳號：

　　企業負責人：

　　代表： (蓋章)

　　年月日

加工合同篇7

　　合同編號：_________________

　　定作人：_________________簽訂地點：_________________

　　承攬人： ________________簽訂時間：_________________

　　第一條加工物

　　加工物名稱

　　規格型號

　　計量單位

　　數量

　　報酬

　　單價

　　金額

　　工藝手繡鞋墊

　　38-45#

　　雙

　　元/雙

　　合計人民幣金額（大寫）：￥：

　　第二條定作人提供的材料

　　材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額工藝布制鞋料38-45#雙一等

　　第三條

　　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測_________________________________。

　　第四條

　　定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。

　　第五條

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__當_____日內答復。

　　第六條

　　定作方（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產品質量問題。

　　第七條

　　定作人協助承攬人的事項與要求：______定作人免費為承攬人提供加工原材料________________________________________________________。

　　第八條

　　加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈，圖案準確 _______________________________。

　　第九條

　　加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據由定作方負責報銷（累計200元以上）。

　　第十條

　　加工物的交付方式、期限及地點：_____產品由承攬方在合同有效期內發送至定作人處_________________________________________________。

　　第十一條

　　加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品為準。驗收期限定作人收到產品后三天內，驗收地點定作人處。

　　第十二條

　　承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__合同期限：年月日至年月日止(雙方協商)。

　　第十三條

　　承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金（大寫）__________________ 元。

　　第十四條

　　結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物后，定作方必須付清加工費.現金結算，批交批結，批清批領，合同有效期限見第十條。

　　第十五條

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條

　　本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　（二）承攬人可以隨時解除合同, 但應及時書面通知定作方并承擔由此給定作方造成的損失。

　　第十七條

　　定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。

　　承攬人違約責任：除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。

　　第十八條

　　合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第___二___種方式解決；

　　（一）提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。

　　（二）依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。

　　第十九條

　　其他約定事項：另議

　　定作人

　　定作人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　承攬人

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼

加工合同篇8

　　甲方：乙方：地址：地址：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　銀行：銀行：

　　銀行戶頭號碼: 銀行戶頭號碼: 增值稅號碼: 增值稅號碼:

　　甲方與乙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　(1)乙方希望根據下列條件委托甲方加工產品，有關產品訂單將按本協議規定向甲方發出。

　　(2)甲方希望根據下列條件為乙方加工將按本協議規定完成。

　　(3)乙方為權。

　　第一、每月訂單

　　1、乙方必須提前天以傳真方式給甲方落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

　　2、甲方在收悉訂單后，必須在內以傳真書面向乙方確認訂單。

　　3、除非雙方經過同意，否則在訂單(本文來自萍飛精品商貿:被甲方確定接納后，乙方不能中止訂單而甲方必須履行訂單。

　　4、乙方必須最遲在甲方開工前五天向甲方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　5、甲方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于 (含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延遲的一切損失由乙方承擔。

　　6、原材料及包裝材料的進庫(甲方之倉庫)質量檢驗工作由乙方委派代表全權負責。

　　7、加工費(包括甲方提供之原材料成本)為人民幣。于此協議簽訂日起計至年月情況作出調整。

　　8、乙方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

　　9、乙方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向甲方運送所需原材料及包裝材料，乙方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

　　第二技術及工藝

　　成品各項理化指標由乙方提供(見附件一)，甲方嚴格按照 ____ 工藝進行加工。首次加工由乙方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。甲方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，甲方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由乙方承擔。

　　第三付款條件

　　1、加工費，乙方在產品生產完成后全數匯至甲方的銀行戶頭。

　　2、非經乙方書面同意，甲方或任何人不能使用乙方的商標、商號或泄露甲方為乙方的產品代加工商。

　　第四雙方責任

　　甲方根據乙方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成乙方的加工任務指標，乙方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，乙方將負全部責任。

　　第五協議終止

　　1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　3、協議終止后，乙方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于乙方之剩余的產品，原材料及(本文來自萍飛精品商貿:包裝材料，否則甲方有權自行處理有關物料。

　　第六協議期限

　　本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期年。經雙方協商同意，可以補充協議延長協議期限。

　　甲方：代表人簽字：代表人姓名：年月日乙方: 代表人簽字：代表人姓名：年月日

加工合同篇9

　　委托方：焦作市裕東鞋業有限公司 (以下簡稱甲方) 加工方：身份證號： (以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方友好協商，甲方的布鞋幫委托給乙方縫紉加工，雙方并達成委托加工合同如下：

　　一、甲方負責提供鞋幫片和相關氣眼、縫紉線、口條帶等小件材料及相關制幫工藝標準。乙方自行招收員工和自備生產場地、設備及消防安全設施。

　　二、乙方為甲方提供鞋幫加工服務的場地位于未經甲方書面同意，乙方不得將甲方的幫料投到上述場地以外的地方或單位進行加工。

　　三、甲方按各鞋幫品種制定相應的加工費(含領幫交幫費用)，乙方認可后，到甲方公司內領取所加工的布鞋幫及相關材料。

　　四、乙方對甲方提供的待加工物件發現不合格的應及時到甲方處調換;甲方應允許乙方最長時間自拉幫件及材料之日起壹個月內調換。過期造成損失的，由乙方承擔。

　　五、乙方在拉待加工材料時，甲方應向乙方告知交幫時間，乙方應按時、按質、按量加工好并負責交到甲方公司內。

　　六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的專用材料，否則，造成的質量問題及經濟損失由乙方承擔。

　　七、鞋幫加工不合格的，甲方有權拒收，乙方照價賠償。

　　八、領材料和交幫等手續，由甲、乙雙方簽字生效。如乙方本人不能親自簽字，可書面委托他人代理簽字。

　　九、乙方須保證甲方所提供的加工物件的安全事項，如發生火災、雨淋、鼠咬、霉爛等造成的經濟損失由乙方賠償。為保證物件安全，根據加工量的多少，乙方應向甲方交付相應的質保金。

　　十、結算方式：甲方每月十五日前向乙方結算上月加工費，結算時，以乙方交成品幫時經甲方確認的驗收數量和品種作為依據。

　　十一、乙方如不愿或不能為甲方提供加工時，應提前兩個月通知甲方。乙方通知到甲方后，應在停止領幫之日起二十天內按質按量全部向甲方交清所加工的成品幫，甲方除留乙方少量的質量保證金外，其余加工費用應一次性向乙方結清。

　　十二、違約責任：乙方如不能按時、按質如數向甲方交夠成品幫，應按甲方相應成品幫的價值賠付甲方，如拖延時間給甲方造成間接損失，須另向甲方賠付違約金，違約金按甲方成品幫價值每日千分之三比例自乙方違約日起計算。如非乙方原因，甲方不能付清乙方相應加工費的，須向乙方賠付違約金，違約金按加工費額每日千分之三比例自甲方違約日起計算。

　　十三、本合同有效期為自簽定之日起壹年，即自年起至月日止。甲乙雙方之前簽訂有委托加工合同的，以本次簽訂的委托加工合同內容為準。

　　十四、本合同內容同樣適用于本合同簽定日之前甲、乙雙方已發生但未結算的加工業務，具同等效力。

　　十五、本合同有效期壹年。期滿后雙方如愿意繼續合作，則本合同有效期自動向下期延續，每期壹年。如期滿單方不愿合作，沒例行完的合同內容，照樣按本合同的條款執行完畢，合同終止。

　　十六、本合同于甲方公司辦公室內簽訂，壹式貳份，每份貳頁，甲乙雙方各執壹份，自甲乙雙方簽字后生效，具同等法律效力。本合同履行中如有爭議，甲乙雙方友好協商解決;如協商不成時，由溫縣人民法院裁定解決。甲方:(簽章) 乙方：(簽章) 地址：溫縣黃莊鎮白衛路地址：縣鄉(鎮) 韓村工業區村

　　電話：

　　年月日

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

公司產品委托加工合同-加工合同07-25

家具加工的合同范本-加工合同02-10

加工承攬合同書格式-加工合同07-25