關于加工合同集合八篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的加工合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

加工合同 篇1

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　�。�3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

　�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

　�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　________________________________________ __________________________________________

　　____________________________________ __________________________________________

　　__ _________________________________________________________________________________

　　__ ___________________________________________________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）： ______________ 定作方 （蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

加工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　承包形式：

　　1、 乙方負責承包1#-3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

　　2、 乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）

　　3、 甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。

　　承包價格：

　　1#-3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建筑面積）承包給乙方。

　　承包內容：

　　乙方負責1#-3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。

　　質量要求及驗收標準

　　本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：

　　1、 垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm.

　　2、 垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。

　　3、 陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。

　　4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。

　　5、 以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。

　　竣工時間：

　　乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰 元（其中包括陰雨天氣）

　　付款方式：

　　1、 甲方按乙方所完工程量的 %付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）

　　2、 其它款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。

　　工具設備的保養使用及材料節約：

　　1、 乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。

　　2、 乙方應對工地的設備和工具要定期保養和維修。

　　3、 乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。

　　4、 落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。

　　5、 乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。

　　文明施工，安全生產：

　　1、 乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。

　　2、 正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。

　　3、 員工上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。

　　4、 員工要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁打架斗毆，如發現一次罰500元。

　　5、 員工上班要嚴格按操作規程施工，如發生一切傷亡事故，其全部經濟費用和損失由乙方自負。

　　本協議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

加工合同 篇3

甲方（承接方）： 地址： 電話：

　　代表人：

　　乙方（定做方）： 地址： 電話：

　　代表人：

　　甲乙雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條 加工內容

　　乙方向甲方提供加工________（產品名稱）________（數量）件所需的原材料，乙方向甲方支付相應的加工費后，甲方將乙方提供的原材料所加工成的產品交付乙方。

　　第二條 交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站（或加工地）交付甲方；甲方在收到原材料后的________個月內結算加工費后將加工后的成品________件負責運至________交付乙方（乙方負責運費）。

　　第三條 來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率；乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略） 和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認。

　　第四條 加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條 不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第六條 仲裁

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。

　　第七條 合同終止

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________件由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方（承接方）：________________（蓋章） 乙方（定做方）：________________（蓋章）

　　代表人：________________ 代表人：________________

　　____年____月____日 ____年____月____日

加工合同 篇4

　　加工方：************有限公司(以下簡稱甲方) 訂貨方： (以下簡稱乙方)

　　經雙方共同協商，本著互惠互利的原則，達成產品代加工協議如下：

　　一、加工方式：甲方負責生產加工，包括：混合攪拌、分裝、裝箱、貼簽。乙方自行采購包裝、標簽，費用由乙方承擔;乙方提供原料、輔料等。

　　二、加工品種及規格：共 個。

　　三、加工藥品銷售區域:____________________,乙方在協議地區銷售合同約定產品。在以上地區甲方的原來的網點繼續銷售，乙方未經許可不得在該地區以外銷售以上產品。

　　四、加工費及付款方式： 規格為100克的西藥加工費為產品成本×3×-______%;規格為1000克的中藥______元/袋，其它規格另議。乙方每批加工不少50件，不足50件按50件收費。在乙方每次提貨時付清全部加工費、包裝費，如果乙方使用甲方原料應先付款再加工。

　　五、配方與批準文號：乙方提供配方的產品，乙方應按提供組方及相關材料，由甲方負責報批文號，歸甲方所有。

　　六、乙方使用甲方批號的，必須交納50000元(伍萬元)保證金，如果被藥政部門抽查乙方必須妥善處理，如果不及時處理甲方有權動用保證金來處理抽查事件。如果單是甲方問題則有甲方負責。

　　七、關于退貨：原則上無退貨，退貨視為重新加工，加工費為原加工費的1.5倍。

　　八、關于質量爭議：由于甲方加工工藝導致乙方出現質量問題(如結塊、封口不嚴等)由甲方負責免費重新加工。如果是甲方按配方添加不足按價值的1.5倍賠付乙方。其他質量問題由乙方自行解決。

　　九、交貨地點：乙方的貨物的交貨地點為甲方倉庫。乙方必須在加工完畢后的當天取走。

　　十、合同期限： 年 月 日至 年 月 日。

　　十一、保密條款：雙方合作過程中的知悉對方的相關事宜均由保密義務，如關于購貨渠道、加工方法、配方、客戶來源等，如有違反，給予對方壹拾萬元的賠償。

　　十二、合同相關的補充協議是合同的組成部分，與本合同具有同等效力，未盡事宜，雙方再行協商。

　　十三、任何一方違約造成雙方損失應賠償對方并解除合同。

　　十四、本合同雙方簽字并蓋章生效，本合同一式二份，雙方各執一份。

　　甲 方：***********有限公司

　　負責人： 聯系電話： 乙 方： 聯系電話：

　　年 月 日

加工合同 篇5

　　承攬方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方:____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務必依照合同規定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

　　第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙帶給辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約職責

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不貼合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。

　　八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔職責。

　　十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。

　　第十三條定作方的違約職責

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:

　　1、向仲裁機關申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月____日

　　承攬方:________________________

　　代表人:________

　　________年____月

加工合同 篇6

　　甲方：（以下簡稱：甲方）

　　乙方：（以下簡稱：乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的（ ）工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工（含機械連接接頭）、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　一、 工程概況：

　　（ ）項目位于（ ），工程建筑面積：（ ）平方米，結構封頂日期 年 月 日。

　　二、 加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

　　三、 重量結算依據：

　　根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

　　四、 甲方工作：

　　1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度（月度計劃及結構封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸），配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。

　　4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

　　5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

　　6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨（簽字人簽字樣本附后）。

　　7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

　　五、 乙方工作：

　　1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

　　5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。

　　六、 設計變更：

　　1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間（供應時間甲、乙雙方協商確定），如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

　　2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　七、 產品質量要求：

　　1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》GB701-1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》GB13013-1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499-1998的規定。

　　2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》DBJ／T01-69-20xx的規定。

　　3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》Q/JY16-20xx中的規定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

　　2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據《建筑工程資料管理規程》DBJ01－51－20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式C4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價款及付款方式：

　　1、 合同價款：

　�。�1） 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣（ ）元/噸（鋼筋不分品種、規格均為本單價），上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用（卸車及費用由甲方承擔）。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　（2） 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加（ ）元/噸。

　　（3） 鋼筋機械連接頭 元／單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

　�。�4） 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

　�。�5） 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

　　（6） 本合同成型鋼筋總量為（ ）噸，總價款（人民幣）：（ ）元，（大寫： ）。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　（7） 驗貨地點：

　　2、 付款方式：

　�。�1） 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達（乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清），乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

　�。�2） 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

　�。�3） 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。

　�。�4） 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

　　十、違約責任：

　　1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

　　2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章（5）條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

　　3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

　　4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

　　5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

　　6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元／噸扣除乙方應承擔的違約責任。

　　十一、爭議：

　　本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

　　2、 如遇人力不可抗力因素（民法153條規定）致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

　　3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。

　　本合同變更條款及內容（銷售部門填寫）：

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　公司地址： 公司地址：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

　　簽訂地點：

加工合同 篇7

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、標的物（詳細描述）

　　1、品名:儲油罐、攪拌罐

　　2、 規格型號: 見附件1

　　3、 產地: 北京

　　二、數量、質量要求和技術標準

　　1、 數量: 4

　　2、 供貨內容：（見附件 1 ） 。

　　3、 質量要求: 產品完全符合原廠質量檢測標準和合同規定的質量規格及性能要求。

　　4、技術及設計制造標準:（詳見技術附件 2）。

　　三、價款和支付

　　1、 合同價款:

　　小寫:元

　　大寫:

　　2、合同價款包含： 含安裝調試費用運費

　　3、 價款支付方式和時間: 合同簽訂后甲方支付乙方產品預付款30%的定金，貨到驗收合格后支付65%貨款，剩余5%為質量保證金，待質保期滿后無

　　質量等其它問題支付（無利息）。

　　四、交付

　　1、 交付方式:乙方送貨

　　2、 交付時間和內容: 合同生效后乙方于10個工作日內全部交清。

　　3、 交付地點: 甲方指定地點

　　4、 乙方應提供的單證和資料: 產品合格證、產品檢驗報告、使用說明書等相關材料。

　　五、包裝

　　包裝標準: 按廠標執行。

　　六、運輸

　　1、運輸方式:公路運輸 ；發貨地點: 北京 ；到達地點： 陜西省×××××××××××× ；收貨人: ×××。

　　2、運費及相關費用承擔: 由乙方承擔

　　3、乙方交由承運人運輸的在途貨物，毀損滅失的風險由乙方承擔。

　　4、乙方按照約定將貨物交運后,甲方變更到達地點或收貨人的，由此產生的費用和風險由甲方承擔。

　　七、驗收與安裝調試

　　1、甲方應在提貨前到乙方公司內驗收，如果甲方接到乙方通知后未按照通知確定的時間參加驗收，視為已同意乙方單方進行驗收并接受驗收結果；

　　2、驗收應依據本合同約定的相關要求和標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。驗收結果應經雙方簽字確認。

　　3、驗收結果與合同約定不符，甲方應在驗收后當日或三日內提出異議。賣方應負責 對設備進行相應的調整、維修或更換，以滿足合同約定要求，期間所發生的所有費用由乙方承擔。同時，因乙方其它過失給甲方造成的損失由乙方承擔全部賠償責任 。

　　4、乙方應在驗收后3日內完成對設備的安裝與調試，達到合同約定的要求和標準，并保證設備正常運轉。甲方在安裝與調試過程中應提供必要的協助和配合。

　　5、安裝工作完全符合合同要求和標準，雙方代表可在 10 日內現場簽署安裝竣工書。但不免除乙方在安裝調試過程中和質量保證期內所應承擔的責任。

　　6、設備整機經聯運測試完全符合約定的技術指標, 經雙方代表簽字確認后，即完成了對全部設備的最后驗收。

　　7、在安裝調試期間，如果乙方提供的設備、材料有缺陷或由于乙方技術

　　人員的指導錯誤或賣方提供的'技術資料、圖紙、說明書的錯誤造成甲方設備、材料損壞，乙方應采取必要的補救措施，并賠償甲方的損失。

　　8、雙方對驗收與安裝調試過程中因設備技術和質量等方面出現異議，應提交 陜西省技術監督局

　　認可的檢驗機構（離合同履行地最近的檢驗機構）對產品質量進行鑒定，以該檢定意見為準。

　　八、質量保證

　　1、質量保證期限自完成約定事項之日起12個月。

　　2、質量保證期內，由于產品質量問題造成的故障，由乙方負責免費維修或更換零配件。但因甲方責任造成的設備損壞，乙方將收取設備修復的成本費用。保修期外乙方有義務負責產品終身有償的服務，只收取成本費用。

　　3、乙方同意將貨款總額的5 %即:人民幣 (大寫) 作為質量保證金。質量保證期內，出現質量問題，乙方不能按買方的要求無償返修或返修后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還。

　　4、甲方派員或委托第三方監造設備,并不替代或解除賣方對產品質量的責任。

　　5、乙方保證向甲方提供完全符合甲方要求的品牌、規格型號及配置的產品。

　　6、產品及配置均為原廠原裝的、全新的、未使用過的產品。

　　7、產品完全符合原廠質量檢測標準和合同規定的質量規格及性能要求。

　　九、違約責任

　　1、 乙方未按期交付貨物，每逾期一天，應向甲方支付遲延交付部分貨款金額 1 ％的違約金，同時負責賠償給甲方造成的損失。

　　2、 甲方因自己原因未按合同約定付款，每逾期一天，應向乙方支付未付貨款金額 1 ％的違約金。

　　3、因乙方原因造成甲方整體停工，乙方向甲方賠償誤工人員工資，工期順延。

　　4、由不可抗力引起的工期延誤雙方均不承擔責任，工期相應延長。

　　5、甲方在接到乙方要求驗收通知單后一月內組織驗收，否則視驗收通過；若不經驗收，甲方擅自使用機組生產，則視驗收通過，并從使用之日起開始計算保修期，同時按本合同第五條支付設備余款。

　　6、其它違約責任，雙方友好協商解決。若協商無法達成協議，按合同法有關規定處理。

　　十、其它

　　1、施工過程中如遇變更，雙方以書面形式提出和答復，共同確認。

　　2、如需中途停建、緩建，雙方應對在建工程進行商定，以明確雙方應承擔的經濟責任和處理方式，并予以確認。

　　3、乙方剩余的材料，零部件由乙方全權處理。

　　4、當地政府所征收的各種規費收甲方承擔。

　　5、本合同雙方代表簽字蓋章之日起生效。

　　6、合同附錄以及與本合同有關的其它協議、文件經雙方確認蓋章后作為本合同附錄，與本合同具有同等法律效力。

　　7、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　甲方（章） 乙方（章）

　　甲方代表： 乙方代表：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　傳真人：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號： 帳號：

　　稅號：稅號：

　　附件1：

加工合同 篇8

　　編號

　　電力金具（低壓）鑄造加工

　　承包合同

　　發包方：

　　承包方：

　　簽約日期：

　　簽約地點：

　　電力金具（低壓）鑄造加工承包合同

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　因生產需要，甲方委托乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。為明確雙方責任，確保產品按時，按量，按質完成，雙方在平等，自愿，公平的基礎上，經充分協商達成合同條款如下，望共同遵守。

　　第一條加工承包合同

　　1.甲方委托乙方為其代加工電力金具（低壓）產品，生產加工所需的場所，設備，模具（夾具）以及生產過程所需要的原材料，輔助材料，水，電，氣等均由甲方提供：加工產品款式，品種，標準要求，質量數量，工藝文件，交貨期限等以甲方提供的生產單，技術圖紙和工藝文件為準：加工的品種單價由雙方事先協商確定，乙方簽字確認，同意接受甲方委托及要求進行加工生產。（詳細清單附后）

　　2..在每次生產前，甲方開立具體的委托加工生產單，其一般條款由本合同規定，補充條款在生產單中說明，經雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產時生效。

　　3.委托加工生產單的主要內容為加工的產品名稱，數量，質量標準，交貨期的資料以及具體的特定要求，違約責任等，訂單約定與本合同約定相異的，以訂單為準。

　　4.委托加工生產單附屬本合同，符合本合同中的一般規定，為本合同不可缺少的附件。

　　5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品，雙方可就產品代加工價格進行再次協商確認。

　　6.乙方優先安排工人按時完成甲方交代之生產任務，做到保質，保量，按時出貨。

　　7.產品質量要求：符合工藝文件和產品圖紙上注明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。

　　8.產品驗收程序和方式：產品驗收采取抽樣的方式進行驗收，抽煙驗收分別在試樣，批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。

　　二，合同有效期限

　　1．本合同期暫為壹年，暫從具體以甲方通知確定為準。

　　三，加工費結算

　　乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日為結算日，15號結算到賬。

　　四，甲方的權利義務

　　1. 甲方要保證達到產品生產工應開具的條件：

　　2. 委派產品管理代表，負責產品進度，產品質量的檢查監督。

　　3. 及時組織驗收人員，辦理交貨的驗收結算手續。

　　4. 為乙方相關人員提供工傷保險（由于社會保險和其他福利已經包含在加工費內，甲方不再承擔，由乙方自行參保）。

　　5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。

　　6. 甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作，因甲方生產原因造成乙方停工，甲方應安排乙方工作普工每天90/元，技術員工作每天130/元，停機期間工作效率不得低于本公司員工的日生產量，若故意散漫或影響他人工作，不按甲方規定要求實施生產的，甲方有權提出解除合體或罰款。

　　7. 甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止，乙方本人必須操作低壓設備生產產品，若中途違約，甲方按年生產量的工資作為乙方的違約金，乙方需押一個月的工資（元）作為甲方的違約保證金（合同終止違約保證金退回）。

　　五，乙方的權利義務

　　1， 按生產單規定的內容進行按質，按量，按時生產，嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件進行加工生產；發現設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方，但在沒有得到甲方書面許可

　　前嚴禁擅自修改產品技術參數和外觀等。

　　2， 接受甲方在不影響生產的情況下的必要監督，及時向甲方提交完工驗收通知

　　3， 乙方要 遵守甲方的規章制度，嚴禁遲到，早退和在工作場所吸煙等等；

　　4， 乙方負責生產現場的工作環境清潔整理工作，保證工作場所整潔干凈，產品堆放有序，接受甲方的6S檢查和其他管理要求；

　　5， 乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理，生產中要穿戴安全生產的防護器具，同時愛護甲方的生產設備，設施，合理使用生產中的輔助材料；嚴格按照技術圖紙和工藝文件，嚴禁違規，違章操作。

　　第六條 違約條款

　　1， 乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件生產，造成產品質量不合規格的，要全部返工，由此造成的原材料，輔助材料，水，電氣等消耗，乙方要照價賠償；如果因乙方原因出現3次質量問題，甲方有權利單方面解除合同，并進一步追究法律責任的權利；

　　2， 在正常周期內，乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的，應承擔違約責任，違約金為該訂單產品總價值的50%。

　　3， 如果乙方不按照甲方的工藝文件操作，造成甲方設備，設施非正常損壞的，乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑒定后給出。

　　4， 乙方沒有穿戴規定的防護器具并違規操作，由此造成安全事故，其經濟，法律后果全部由乙方負責，與甲方無涉。

　　5， 乙方違反甲方的管理制度，考核扣分，其處罰標準參照金錨公司其他員工，從加工費中扣除。

　　6， 甲方未能及時向乙方支付代工款的，要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。

　　7， 如果因為甲方的設計和工藝文件的原因造成質量問題的，由甲方自行負責，與乙方無涉，且事前約定的加工費照付不誤；

　　8， 由于甲方生產條件的原因造成交貨時間延誤的，乙方不承擔責任，若乙方認為原因造成模具損壞的，乙方負全責。

　　第七題 其他

　　1， 因不可抗力因素：如自然災害，戰爭，國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。

　　2， 本合同包括訂單等有相關文件在履行期間，如發生爭議，雙方可協商解決，協商未果，任一方可向人民法院提起訴訟。

　　3， 本合同如有未盡事宜，，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行書面補充修改。

　　4， 合同生效后，甲方無理由單方終止本合同，應向乙方賠償本合同的違約金三萬元，乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金

　　5， 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　附：代加工產品種類，單價清單

　　甲方（蓋章）； 乙方（蓋章）：

　　代表人（簽字）： 代表人（簽字）：

　　年 月 日

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

家具加工的合同范本-加工合同02-10

機械委托加工合同范本-加工合同02-24

承攬加工合同03-24

鋼筋加工合同07-26

食品加工合同05-09

加工合同的范本05-07

加工合同模板04-07

模具加工合同02-15

授權加工合同02-15