消防合同

時間：2024-10-11 19:57:46 合同范本我要投稿

消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
相關推薦

關于消防合同模板集合9篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的消防合同9篇，希望能夠幫助到大家。

關于消防合同模板集合9篇

消防合同篇1

　　需方：地址：

　　法定代表人：營業執照編號：

　　供方：地址：

　　法定代表人：營業執照編號：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《消防法》等相關法律，供、需雙方在互惠互利、友好協商的基礎上，就消防器材的供給與服務等相關內容達成合意。供方根據需方的需要，按時、保質、保量的向需方供應消防器材。具體要求如下：一、

　　二、質量標準：

　　供方提供的商品質量（技術、計量、包裝等）必須符合國家相關標準，同時還應能滿足需方的使用目的；否則，供方必須在 3個工作日內調換，由此產生的一切費用（運費等）由供方承擔。經兩次調換后仍不符合要求的`，需方可以要求供方退還貨款。三、交貨方式、地點、付款方式等

　　1、供方負責貨物的運輸，送貨上門。供方將貨物運到需方指定地點后，需方進行驗收。供方需隨貨配送合格證、出廠批次等相關資料。

　　產品相關信息：（詳見材料表）

　　2、供方在接到需方送貨（下單）通知后，應在3天完成送貨；遇特殊情況應及時通知需方，經需方同意后另行約定延期交付時間。

　　3、貨到檢驗后，按雙方規定時間貨款以轉賬或現金方式支付給供方。四、違約責任：

　　供方提供的消防器材在使用中（非人為損害）前提下，出現質量問題，供方要在3天內賠付該器材的貨款。如超過3次因器材質量問題而影響需方正常使用，需方有權終止合同，并追究供方責任。

　　五、因履行合同產生的糾紛，雙方協商解決；協商不成的，雙方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。

　　六、本合同一式兩份，供、需雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　需方（簽章）：供方（簽章）：

　　年月日年月日

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　銀行帳號：銀行帳號：

消防合同篇2

　　20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

　　【分歧】

　　案件審理過程中，存在兩種不同意見：

　　第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。

　　第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

　　【律師評析】

　　同意第二種意見。

　　根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的`，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

　　雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。

　　最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。

消防合同篇3

　　甲方（賣方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　乙方（買方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　雙方根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等有關法律，經充分協商，現就甲方向乙方銷售__________事宜達成以下協議，以資共同遵守：

　　第一條合同適用范圍及期限

　　1、本合同為甲乙雙方交易往來的框架性協議，適用于甲方向乙方銷售等產品；乙方依據本合同及其附件的規定向甲方采購相關產品，甲方按照本合同及其附件的要求向乙方提供相應的產品與服務。

　　2、除本合同外，乙方在每次具體采購產品時均須以書面形式向甲方發出采購訂單（以下簡稱“訂單”）。

　　3、本合同有效期為_____年，自______年______月______日起至______年______月______日止；本合同期滿前，雙方可以協商續展合同的期限。

　　第二條訂單

　　1、訂單的形式：訂單應以書面形式向甲方發出。

　　2、訂單的內容：訂單內容應包含產品名稱、規格、價格、數量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、收貨人、運費承擔等。

　　3、訂單的送達：雙方按本合同約定的訂單簽訂方式確認并成交。乙方應使用指定的電子郵箱或傳真號向甲方發送訂單，否則該訂單對甲方無效；雙方接收訂單方式如有變動的，應以書面形式及時通知對方；具體每批交貨數量、價格和時間以訂單為準。

　　4、訂單的生效：訂單內容經甲乙雙方確認無誤并經雙方簽字蓋章后生效。

　　第三條消防器材的質量標準

　　產品的技術和質量標準以經雙方確認的訂單為準。

　　第四條包裝與標識

　　應當能達到防壓壞、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。

　　第五條交貨時間、交貨地點

　　1、交貨時間：以經雙方確認的訂單為準。

　　2、交貨地點：以經雙方確認的訂單為準。

　　第六條產品的驗收

　　1、乙方應在訂單中明確貨物的收貨人信息，至少應包括：收貨人詳細地址、公司全稱、指定貨物簽收人姓名（一人或多人均可）、聯系電話、身份證號等信息。

　　2、甲方的貨物到達乙方指定的地址的，乙方應在___日內進行貨物簽收和驗收。

　　3、甲方及其供應商有權要求指定的貨物簽收人提供身份證明以供查實身份，并要求其在簽收時在貨物簽收單上簽上清晰可辨的姓名。若乙方指定的貨物簽收人違反本條規定的，甲方有權拒絕其簽收，并追究乙方逾期收貨的違約責任。

　　4、甲方可委托甲方的'供應商直接向乙方發貨，乙方在甲方供應商的貨物簽收單上簽收，視同簽收了甲方的貨物。

　　5、乙方接收貨物時，應及時進行驗收，如有數量短缺、品名、規格錯誤、產品質量等問題，應在當日內通知甲方，并提供相關書面證明材料，甲方將根據具體情況予以處理。若乙方超過期限未提出異議的，則視為甲方提供的產品完全符合乙方質量要求。

　　第七條付款時間及方式

　　1、對賬方式：甲方每月____日前以《對賬單》的形式與乙方核對至上月雙方的往來賬目情況，如乙方對《對賬賬單》內容有異議，應在收到《對賬單》后一個工作日內與甲方核對；若無異議，則乙方以單位蓋公章或財務專用章或其授權的人員簽字（需事先提供蓋有乙方公章的授權書并留被授權人的簽字樣）的方式予以確認并反饋給甲方（傳真件有效）。

　　2、乙方應于每月_____日前將到期應付貨款匯入甲方指定的銀行賬戶。

　　3、乙方付款后，甲方開具等額增值稅發票給乙方（開票名稱、開票地址、稅號等資料在開票前由乙方另行提供）。

　　4、甲方保證開具給乙方的所有發票、憑證等真實合法有效。

　　5、若經雙方確認的訂單對第八條各款約定的情形作出更改的，則以經雙方的確認的訂單為準。

　　第八條違約責任

　　1、需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價_____％的違約金。

　　2、供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，供方應償付需方此批貨款總值______％的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值_____％的違約金。任意一方如提出增、減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經濟責任。

　　3、供方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款（如已付款，應訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續，并代為保管和立即通知供方，因此所發生的一切費用損失，由供方負責，如經供方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

　　4、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　5、當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

　　第九條爭議解決方式

　　在履行本合同中出現的爭議，雙方應通過友好協商的方式解決。如未能協商解決，任何一方均可向____________人民法院提起訴訟。

　　第十條其他

　　1、甲方指定聯系方式：

　　電話：____________；傳真：____________；郵箱：____________。

　　2、乙方指定聯系方式：

　　電話：____________；傳真：____________；郵箱：____________。

　　3、上述聯系方式是甲乙雙方履行本合同的法定方式，雙方均認同上述聯系方式所傳遞的信息。

　　4、訂單及其他資料的傳真件、電子郵件與原件具同等法律效力；合同附件以及經雙方簽字、蓋章確認的補充協議等均作為合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　5、除經雙方確認的訂單、雙方簽字并蓋章確認的《補充協議》或者經雙方協商一致達成的具有補充協議性質文件外，在合同履行過程中產生的其他資料（如出/送貨單、運輸單、提貨單、報價單等）內容與本合同條款有沖突的，以本合同條款為準。

　　6、本合同一式_____份，雙方各執_____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　銀行賬號：

　　開戶行：

　　簽約時間：______年______月______日

　　乙方：

　　銀行賬號：

　　開戶行：

　　簽約時間：______年______月______日

消防合同篇4

　　甲方：

　　乙方：浙江新世紀消防工程有限公司江西第一分公司

　　經甲、乙雙方共同協商，甲方決定將項目委托給乙方承建；為圓滿完成該項目，明確工程內容及雙方的責權利，根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規，結合該工程的實際情況，簽訂本合同。

　　第一條：工程內容和承包范圍

　　（一）工程名稱：匯景廣場

　　（二）工程地址：上饒市鳳凰大道（交警大隊旁）

　　（三）建筑面積：

　　（四）承包范圍：匯景廣場1#、2#、3#樓（裙樓1、2、3、4層及地下室、負1、負

　　2層）

　　1、消防工程報警系統

　　2、消防工程自動噴淋系統

　　3、消防工程防排煙系統

　　4、消火栓系統

　　上述系統材料、設備的成套供應、安裝及調試，系統竣工驗收合格起免費保修一年。（注：不含消防水池；消防系統弱電部分安裝由乙方負責，強電由甲方負責；甲方將強電送到消防控制室配電箱內和水泵房水泵控制柜內。）

　　第二條：工程造價及承包方式

　　（一）乙方按甲方提供的圖紙施工，實行包工、包料，包工期、包質量及保修一年的形式，承包上述系統工程。

　　（二）付款方式：

　　1、套用江西省20xx年安裝定額及相關文件取費。

　　2、材料按江西省市場價格信息（注：以當地當月信息造價結算）

　　（三）工程總造價暫為：元（大寫：人幣元）。

　　（四）由于甲方前期原因導致乙方增加的工作量甲方應補償乙方相應費用，具體金額雙方協商制定。

　　第三條：合同文件的使用文字、標準和適用法律

　　（一）合同語言：漢語。

　　（二）適用法律、法規：《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條件》及有關法規。

　　（三）適用標準、規范：

　　1、GBJ16－87《建筑設計防火規范》；

　　2、GB50045－95《高層民用建筑設計防火規范》(20xx版)

　　3、GB50084－20xx《自動噴水滅火系統設計規范》；

　　4、GB50261－96《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》；

　　5、GB50166－98《火災自動報警系統設計規范》；

　　6、GB50166－92《火災自動報警系統施工及驗收規范》；

　　第四條：圖紙及甲、乙雙方現場代表

　　（一）圖紙提供套數：甲方向乙方提供三套施工圖

　　（二）圖紙特殊保密要求：雙方均應妥善保管圖紙

　　（三）甲方駐工地代表及委派人員：

　　（四）乙方駐工地代表及委派人員：第五條：工期

　　（一）開工日期： 20xx.4.15日

　　竣工日期：

　　工期：乙方施工隊全面進場后個月；

　　（二）其它：

　　1、因前期工作未完工，或工作場地有障礙物，施工用水、用電未接通，經雙方協商，工期可以順延。

　　2、如遇不可抗拒的自然災害造成的停工，工期可以順延。

　　3、因甲方沒有按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，由甲方負責所造成的全部損失。

　　第六條：材料、設備供應

　　乙方負責提供和購買工程的全部材料和設備，所有材料必須執有出產品合格證；設備必須出示國家消防產品檢測機構合格檢測報告。

　　第七條：工程款的支付

　　（一）本合同簽字蓋章生效

　　（二）甲方每月按乙方實際工程量的支付。工程全部完工后一周內甲方向乙方支付至工程總額的90%，驗收合格后（注：驗收合格以拿到消防驗收意見書為準）甲方向乙方支付到工程總造價的 97%。

　　（三）剩余工程總造價的 3%作為工程質保金，一年后 7日內付清。

　　（四）在合同簽訂后，除遇材料和設備價格上浮外，無特殊因素，乙方將不得提出任何異議。

　　（五）由乙方造成的誤工或在驗收過程中有不合格項目，應當在雙方商定的時間內，由乙方負責返工直至合格，乙方將不得提出任何異議。

　　第八條；雙方責任

　　（一）甲方責任：

　　1、負責現場施工協調、監督，并盡力為乙方提供施工便利。

　　2、安排好乙方的辦公和施工以及材料堆放臨時占用的場地。

　　3、提供設計和施工中必須的.相關技術資料。

　　4、協助組織對該工程的竣工驗收，并按合同規定的期限付工程進度款辦理竣工結算。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方按圖施工并達到消防驗收標準。

　　2、做好施工的自檢工作；確保工程質量；確保合同工期；做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄，匯集施工技術資料、維修資料等交工文件和附件一并移交甲方。

　　3、按施工安全規范的規定采取預防事故的措施，確保施工安全和第三者的安全，由乙方造成的安全事故，乙方負責處理并承擔一切責任。

　　4、作好施工組織、管理、保持現場清潔、道路通暢、器材堆放整齊，并及時清除垃圾和不用的臨時設施。

　　5、工程竣工后清理現場，做到工完場清。

　　6、負責對使用單位的工作人員進行系統操作培訓。

　　第九條：工程質量檢查及驗收

　　1、施工中乙方根據甲方要求，應隨時提供關于工程質量的技術資料，如材料、設備出廠合格證、試驗報告、銷售許可證等。

　　2、乙方必須健全質量檢查制度，做好質量自檢記錄。

　　3、乙方在工程竣工前十五天，書面通知甲方作預驗收檢查，甲方應及時配合。

　　4、工程竣工時，乙方向甲方提交全部竣工資料叁套。

　　5、經驗收檢查工程需返修，則以返修合格后的日期為竣工日期。

　　6、乙方的生產、生活臨時設備，應在竣工報告提交期十五天內全部撤離，并工完場清。

　　第十條：其它

　　1、由于乙方在施工過程中的安全防護不利而造成的責任事故和經濟損失由乙方承擔責任。

　　2、雙方因其中一方違約，給另一方造成經濟損失，由違約的一方負責賠償，賠償金額雙方協商解決。

　　3、在合同的有效期內，雙方必須遵守國家的政策、法令、法規及有關條例規定。

　　4、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽訂補充協議，（補充協議與本合同同樣具有法律效力）。

　　5、本合同保修期滿后，自動失效。

　　6、本合同正本一式四份，甲、乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　電話：電話：

　　手機：手機

　　地址：地址：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

　　合同簽訂日期：合同簽訂日期：

　　消防系統工程施工

　　合

　　同

　　書

　　浙江新世紀消防工程有限公司江西第一分公司

消防合同篇5

　　合同編號：

　　需方：

　　供方：項目名稱：供需雙方經平等協商，一致同意簽訂本銷售合同，條款如下：

　　一、供方同意為需方提供產品，需方同意購買供方所提供的產品。產品型號、數量及單價等詳見本合同貨物清單。

　　貨物清單

　　二、供需雙方確認，需方應支付的貨款總價為人民幣￥160000.00（大寫：壹拾陸萬元整）本貨款總價不含稅。需方應按本合同的約定按時如數支付上述貨款。

　　三、付款方式及期限：

　　供需雙方確認，本合同采用以下方式付款，即：

　　（1）本合同簽訂后在日內需方應向供方支付購貨定金（即人民幣大寫：元整）

　　（2）貨到工地支付至該批貨款總額的 60 %貨款。

　　（3）消防驗收通過后3日內支付至發貨總額的 25 %貨款。

　　（4）貨款總額的5%為質保金，質保期二年后3日內付清。

　　供需雙方確認，需方以轉帳支票或匯款方式匯至供方銀行帳戶。供方確認，供方的開戶單位：；開戶銀行：招商銀行深圳時代分行；賬號：*********************.

　　四、關于現金支付的特別約定

　　供方特別聲明：供方如不接受本合同第三條約定方式付款，如需方向供方業務員支付現金或者以供方業務員為收款人開具現金支票，須我司開具收款委托書，否則均不能被視為需方向供方已支付貨款。貨款未付清時貨物所有權仍歸供方所有。

　　五、交貨期限：

　　在需方已按合同要求如期足額交付定金、預付款的條件下，供方應于年月日之前向需方交付本合同附件所列之貨物，具體發貨數量以需方通知為準，（通知應采用書面方式，口頭通知無效）超出本合同附件所列之貨物時，雙方應簽訂增補合同。

　　六、交貨方式：

　　供需雙方確認，本合同采用以下第（ 2 ）方式交貨，即：1、需方自提；

　　2、供方代辦托運，運費由（供）方承擔。交貨地點：。托運方式：汽運 .

　　3、其他： .

　　七、供需雙方確認，采用上述第六條約定的交貨方式時，供方在將本合同約定的貨物交付給需方（包括需方的雇員、代理人、需方指定的任何為其服務的人員或機構、第一承運人）后，即視為交付完成。交付完成后貨物的風險責任由需方承擔。

　　八、需方收到貨物后應對貨物品種、型號、數量、質量等按本合同、銷售定單和《送貨單》進行核查。發現不符時，需方應在收到貨物之日起十天內以書面方式通知供方。逾期無書面通知的，視為需方對此批貨物無異議。

　　九、供方所提供的產品應符合國家規定的.質量標準，并且能滿足消防部門對消防設備驗收的標準或要求。

　　供需雙方確認：供方提供的產品在交貨時能符合本條第一款要求的，需方不得要求退貨。因工程方案更改而多余的尚未使用過的零星貨物，允許退貨，但應以退貨當日的價格進行結算（其中退貨期限為：廣東省內三個月，其他省市六個月）退貨期限的起算日為供方發貨之日。需方在退貨期限內向供方提出退貨要求，應以書面方式。超越退貨期限提出的退貨要求，供方不予接受。

　　十、產品的質量保證期分為二種：1、屬供方自行生產的產品享有為期二年的保修服務。

　　2、屬供方外購的配套產品享有為期一年的保修服務，但需方對外購品機身上的合格標識、保修標識等保修憑證不得拆除，否則視為已過保修期。

　　質量保證期的起算日為供方發貨之日。在質量保證期內，供方負責對其所提供的產品進行免費維修。質量保證期滿后，供方負責對其所提供的產品進行有償維修服務。

　　十一、因不可歸咎于供方產品本身的原因所造成的（包括但不限于因需方故意或過失原因造成的）產品損壞，不屬于免費質量保證的范圍，應由需方承擔責任。如由供方進行維修的，供方將按維修的實際狀況予以收費。

　　十二、違約責任：

　　1、任何一方未能嚴格按照本合同履行義務的，對方有權暫不履行對應的義務。如果一方有違反合同約定的行為持續30天以上，則無過錯方有權提出單方終止合同，但應以書面方式通知合同另一方。

　　2、如需方逾期不支付定金，本合同自然終止。如需方逾期不支付定金之外的其余貨款，每逾期一日，供方有權按總貨款的5‰收取滯納金。逾期超過30天的，供方有權提出單方終止合同，但應以書面方式通知合同另一方。合同被單方終止后，供方有權沒收定金、停止供貨，需方應向供方付清已供貨的尚未支付的貨款及滯納金。

　　拖欠貨款逾期未超過30天，或逾期超過30天但供方同意繼續履行本合同的，供方將按照每逾期一日按總貨款的5‰收取滯納金。需方應向供方及時付清所拖欠的貨款本金及相應的滯納金。

　　十三、解決糾紛的方式：

　　本合同履行過程中如發生糾紛，供需雙方應本著友好合作的原則予以協商解決。不能協商解決，供需雙方一致同意，提交項目所在地訴訟解決。

　　十四、其它約定事項：

　　十五、本合同一式貳份，供供需雙方各執壹份，每份合同文本具有同等法律效力。

　　十六、本合同自供需雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章之日起生效。

　　十七、本合同騎縫蓋章有效。

　　需方（章）地址：郵政編碼：電話：傳真：公司代表：委托代理：（簽字）簽約日期：

　　供方（章）地址：郵政編碼：電話：傳真：公司代表：委托代理：（簽字）簽約日期：

消防合同篇6

　　甲方：

　　乙方

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商同意簽定本合同。

　　一、工程名稱及范圍：蘇州蒙特納利驅動設備有限公司2#研發樓、5#宿舍樓、6#研發樓室內水電安裝，工程布線全部到位，不安裝開關及燈具，不包括空調開孔，給水管進衛生間，不安裝衛生潔具，不含消防水。(工程范圍見施工圖紙)。

　　二、工程期限：自 20xx 年 11 月 9 日至工程結束，如遇不可抗力的自然因素，工程期限順延。

　　三、工程總造價：宿舍樓27元每平方，2#6#研發樓8元每平方，共計20萬元，大寫;貳拾萬元整。如有變更，另追加費用。不含裝修。

　　四、工程質量、進度：按圖施工，達到驗收合格標準。工程進度因根據土建實際施工進程進行，不得拖延。

　　五、付款方式：

　　1、合同簽訂，施工人員進入現場安裝工程，按每月每人1500元人工工資結算，年底人工工資按工程量的進度比例結算，待工程竣工驗收合格后，全部結清。

　　六、雙方的權力和義務：

　　1、甲方應為乙方在施工中提供便利條件，提供倉庫，工人住宿;

　　2、質保期內乙方應對甲方指定人員進行業務培訓，，如遇人為損壞，甲方負責設備、人員的.費用，乙方予以維修;

　　3、乙方在施工中如遇到任何問題，甲方應負責為乙方協調解決，甲方提供乙方圖紙一份，乙方按圖施工，甲方負責技術指導及施工質量監督，如乙方不按圖施工造成返工，有乙方自行承擔，如甲方技術指導失誤，造成返工有甲方自行承擔。

　　4、乙方在施工中應倍加小心，不得損壞甲方的設備，做好現場施工安全工作，一旦發生事故，責任自負。

　　七、違約責任：

　　協議自簽定之日起生效，雙方共同遵守，除不可抗力因素外，任何一方不得終止協議，如有違約，對違約方進行適當處罰。

　　八、解決糾紛的方式：

　　共同協商解決，本協議一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

消防合同篇7

　　甲方： (以下簡稱“甲方”)

　　乙方：北京京泰華盛消防設備有限公司(以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方經過共同協商，本著互利互惠、平等交易、共同發展的原則，就乙方向甲方提供產品及服務等有關問題達成一致意見，為明確雙方的權利義務，特簽訂本協議并共同遵守。

　　第一條合作內容

　　乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務，乙方對甲方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤。

　　第二條產品質量要求

　　協議中產品質量及滅火器的換藥及維修服務應符合國家相關法律規定的質量要求。乙方并保證能通過消防驗收。

　　第三條交貨

　　3.1 乙方供貨時須提供《供貨清單》并加蓋公司印章，詳細填寫所有產品名稱、數量、單價和金額。

　　3.2 乙方應將貨物運至甲方指定的交貨地點。

　　3.3甲方收到乙方貨物時，如發現錯裝、缺件以及其他缺陷時，應及時通知乙方，乙方收到通知后應在2日內無償更換及補齊，以達到協議中的標準。

　　第四條報價和結算

　　4.1乙方所供產品價格依據雙方確認的價格表執行。

　　4.2雙方約定以人民幣支付，支付方式為__________形式，乙方同時提供等額合法發票。

　　4.3結算方式：貨到驗收后，甲方在7個工作日內甲方向乙方支付全部結算價款。

　　第五條采購內容及價格

　　序號

　　采購項目

　　型號

　　單位

　　單價(元)

　　數量

　　總價(元)

　　合計

　　第六條協議的生效和期限

　　6.1 本協議壹式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，經雙方授權代表簽字并蓋章后生效。

　　6.2 協議期限為貳年，從年月日至年月日止。

　　第七條合同的變更和解除

　　7.1 本協議經雙方協商同意可以變更，就變更事項，雙方應另立補充協議。

　　7.2 本協議經雙方協商一致可解除。

　　7.3 協議中一方有以下違約行為，則另一方有權解除合同，并要求違約方賠償經濟損失或承擔違約責任。

　　①乙方無故單方面終止協議，中途停止供貨或未經甲方書面同意停止供貨的。

　　②乙方供貨的產品有質量缺陷，經甲方通知后，未在有效期內及時更換的。

　　③甲方無故終止協議，給乙方造成損失的。

　　第八條質保期及售后服務

　　8.1本協議產品質保期自通過驗收之日起24個月。如由于乙方責任需要更換或修理部分的質保期從再次驗收合格之日起計算，期限為24個月。

　　8.2乙方為甲方提供優質服務，對甲方在乙方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤服務，每年至少上門協助檢查壹次。甲方如有需求可隨時電話預約，乙方在一個工作日內到達。

　　8.3甲方在乙方所購消防器材均免費送貨上門;換藥、維修的滅火器乙方上門提取，換藥、維修后及時送還到甲方。

　　8.4甲方須嚴格按照滅火器使用說明書正確使用、保管、儲存滅火器;經常檢查壓力表，一經開啟，即使噴出不多或壓力表低于綠線區必須及時重新充裝維修;必要時可通知乙方上門指導。

　　8.5甲方享受乙方簽約單位干粉滅火器維修的配件費用全免待遇。

　　第九條不可抗力

　　9.1 本協議中所指不可抗力是指簽訂本協議時不能預見、不能避免或不能克服的事件。

　　9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的`原因不能履行協議時，應及時向對方通報不能履行或延期履行的理由，并在十五日內提供書面證明，經雙方協商是否變更或延期執行協議。

　　9.3 因不可抗力造成的損失，雙方協商解決。

　　第十條違約責任

　　10.1乙方如延期交貨或交貨數量不足者，乙方應償付甲方此批貨款總值1%的違約金。

　　10.2 乙方所發產品有不合規格、不符合質量要求等情況，甲方有權拒絕辦理收貨手續，且無代為保管責任，因此所發生的一切費用損失，由乙方負責;

　　10.3 在產品保質期內，乙方所供產品存在質量問題或發生損壞，乙方負責無償修復或更換，但甲方非正常使用或人為原因導致的除外。

　　10.4甲方根據本協議第7.3條的約定解除協議的，乙方必須在收到甲方解除協議的通知后一周內退還甲方已付全部款項，設備已經交付的，乙方在返還貨款后一周內自行取回設備。

　　第十一條爭議解決

　　11.1所有因本協議或執行本合同引起的爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十二條附則

　　12.1 附件與本協議具有同等法律效力，是不可分割的部分。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：北京京泰華盛消防設備有限公司

　　代理人：代理人：姜金松

　　電話：電話：13366979678

　　日期：日期：

消防合同篇8

　　甲方(全稱):

　　乙方(全稱):

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協商一致,訂立本合同，水電消防合同承包合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　二、工程概況

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數：_____天

　　三、質量標準

　　工程質量標準：

　　四、合同價款

　　金額(人民幣大寫)：

　　五、組成合同的文件

　　1、本合同

　　2、中標通知書

　　3、投標書及附件

　　4、標準、規范及有關文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單

　　7、工程報價單及預算書

　　雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　六、合同的生效及終止

　　1、合同簽訂之日起生效

　　2、除質量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗收達到約定標準后，本合同即告終止。

　　3、合同的權利義務終止后，甲、乙雙方應當遵循誠實信用的原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　七、圖紙

　　提供方及份數：

　　八、甲方工作：

　　1、提供經當地消防部門審批的設計資料，如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決。

　　2、對乙方施工現場的設備、配線、管路等予以保護。

　　3、如工程需基建方預留、預埋等基建配合工作，甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。

　　4、提供具備施工條件的施工場地

　　5、提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地

　　6、雙方約定甲方應做的其他工作：

　　九、乙方工作

　　1、必須按消防部門審批合格的設計圖紙和《建筑設計防火規范》等有關規定進行施工。

　　2、在施工過程中，如發現要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規范》時應向甲方提出，由甲方和設計單位與消防部門協商解決。

　　3、乙方應按合同規定的時間完成和提供服務。

　　十、施工組織設計和工期

　　1、開工及延期開工

　　乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應當以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開

　　工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。因甲方原因不能按按合同約定的開工時間開始施工。甲方應并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。

　　2、由于下列原因造成的工期延誤，工期相應順延:

　　a) 甲方不能按合同規定提供圖紙及開工條件;

　　b) 工程量改變和設計變更;

　　c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工;

　　d) 不可抗拒力;

　　e) 因甲方無法達成約定義務造成的工期延遲;

　　f) 雙方約定工期順延的其他情況：

　　3、工程竣工

　　a) 乙方按協議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。

　　b) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內容，合同范本《水電消防合同承包合同》。

　　十一、工程質量

　　a) 工程質量應達到協議書約定的質量標準。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的.質量標準，乙方承擔違約責任。

　　b) 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔

　　c) 乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　d) 甲方代表的檢查檢驗不應影響施工的正常進行。如影響施工的正常進行，影響正常施工的費用由甲方承擔，并相應順延工期。除此之外嚴重影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔。

　　e) 隱蔽工程和中間驗收

　　根據國家、盛市有關規定執行。

　　f) 重新檢驗

　　無論甲方代表是否進行過驗驗、當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝露或開孔，并在檢驗后重新進行修復。甲方承擔由此發生的費用，并相應順延工期。

　　g) 本工程約定的質量保修金為施工合同價款的 %，

　　本工程雙方約定乙方向甲方支付質量保修金為(大寫)

　　質量保修金應在保修期過后一周內由甲方一次性返還。

　　本工程約定的質量保修期為一年。一年后如出現故障，乙方只收更換設備款和施工成本費用。

　　十二、合同價款與支付

　　1) 合同價款的確定本合同價款采用_________方式確定。

　　2) 雙方約定的工程款(進度款)支付方式和時間：

　　3) 甲方應按約定的支付方式和時間支付工程款(進度款)，由于甲方未能按時支付工程款(進度款)所造成的一切后果由甲方負責，如影響工程進度的相應順延工期。

　　4) 工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

　　十三、工程設計變更施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前7天以書面形式向乙方發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時，甲方應報規劃管理部門和其他主管部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。

　　因工程設計變更所產生的工程費用應作為工程款的一部分與工程款同期調整支付。

　　十四、竣工驗收與竣工結算

　　1) 工程竣工驗收標準為國家和行業現行各項驗收標準及甲乙雙方的有關約定

　　2) 工程竣工驗收合格后，乙方向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。之后雙方參照本合同書約定的合同價款及補充條款約定的合同價款調整等內容，進行工程竣工結算.

　　3) 甲、乙雙方對工程竣工結算價款發生爭議時，按合同中關于爭議的約定處理。

　　十五、索賠和爭議

　　1) 違約的處理：

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它違約行為，由乙方支付違約金，違約金按工程總造價的0.5%每天計收，但誤期賠償最高限額不超過合同總價的5%。

　　2) 索賠

　　除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天書面通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　3) 爭議

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　十六、合同解除

　　1) 甲，乙雙方協商一致，可以解除合同。

　　2) 有下列情況之一的，甲、乙雙方可以解除合同：

　　1、因不可抗力致使合同無法履行;

　　2、因一方違約致使合同無法履行。

　　3) 一方根據上述約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知的前10天告知對方，通知到達對方時合同解除.對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。

　　4) 合同解除后，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和轉移工作，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地，甲方應為乙方撤出提供必要條件，并按合同約定支付應支付的工程價款.已經定貨的材料、設備由訂貸方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貸款和因退貨，解除訂貨合同發生的費用，由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方賠償因合同解除給對方造成的一切損失。

　　5) 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　十七、合同份數

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份;副本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　十八、補充條款

　　甲方：(章) 乙方：(章)

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話: 電話:

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：