工程施工合同簡單模板
隨著人們法律意識的建立，越來越多的場景和場合需要用到合同，它可以保護民事法律關系。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的工程施工合同簡單模板，歡迎閱讀與收藏。
工程施工合同簡單模板1
發包方（以下簡稱甲方）：______________________________
承包方（以下簡稱乙方）：______________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
（一）工程名稱：___________________________
（二）工程地點：___________________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為：____________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規范》（gb50500-2017），《______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第______號），《______省建設工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉建設廳文件______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的.停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_________mm或_________mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電_________小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的______%，工程保修金留結算總價的______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）____________________________乙方（公章）______________________________
法定代表人（簽字）_______________________法定代表人（簽字）_______________________
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
工程施工合同簡單模板2
發包方（甲方）：__________________________________
承包方（乙方）：__________________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：_________________________
1.2工程地點：_________________________
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月_________日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準（JGJ73—91）。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。
注：（雙方約定單價明細為本合同附件）
1.7合同價款：__________________
（人民幣大寫）：__________________
注：（按雙方約定單價和實際工程量為結算依據）
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工_________小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
4.5、此工程于_________月_________日—_________日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知_________日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。
6.2、付款方式：第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款_________%。
第二次付款工程完成_________%以上，付款_________%。
第三次付款工程完成_________%，付款_________%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款_________%。
第五次付款尾款_________%質保金一年。
第7條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額_________%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的_________%日滯納金
9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜，雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方：__________________________乙方：__________________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
工程施工合同簡單模板3
建設單位：___________________________（以下簡稱甲方）
施工單位：___________________________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》的要求，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進行了考察，認為能夠滿足該工程的要求。經甲、乙雙方協商特定協議如下。
一、工程項目的綜合說明
2、工程地址：____________________________________
3、工程規模：建筑面積約_________平方米（實際面積以施工圖為準）
4、結構及層數：磚混六層
5、發包方式：包工包料
6、發包范圍：工程圖紙全部內容
7、開竣工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
8、本工程質量必須達到國家施工驗收規范的合格標準。
二、工程造價
1、經甲、乙雙方共同商定本承包協議造價為：
車庫及住宅部分實行平方米包干為_________元/平方米。
2、面積計算依據：
國家規定的建筑面積計算標準
三、材料采購供應
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應按照同期市場價格，經雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的房產進行置換。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工進度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方，按_________%現金加_________%房產進行撥付（砂石及門窗等甲方供應的材料視同撥付房產）。房產在施工前按_________元/平方米以立體砍塊的形式留足，經雙方確認后，根據施工進度情況陸續進行撥付。
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工現場三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。
2、基礎墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內，經雙方確認后按實際發生給予調整。
3、重大設計變更（指結構、規模、標準）由該工程圖紙設計部門出變更圖或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。按實際發生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按中華人民共和國國務院《建設工程質量管理條例》及《_________省建設工程質量管理規定》執行。按工程總造價的_________%預留，滿一年后返還。
七、其他有關要求和說明
安全生產及文明施工按有關規定執行。如發生安全事故由肇事方負責。
八、本協議共四份
建設單位、施工單位各二份。
以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設單位：________________________（蓋章）施工單位：________________________（蓋章）
法定代表人：__________________（簽字、章）法定代表人：__________________（簽字、章）
代理人：______________________（簽字、章）代理人：______________________（簽字、章）
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
【工程施工合同簡單模板】相關文章：
新版展覽工程施工合同模板01-19
工程施工機械租賃合同模板01-21
建筑工地工程施工合同模板02-07
工程施工合同12-02
房屋贈與合同模板簡單07-28
布線工程施工合同02-07
建設工程施工合同11-30
工程施工擔保合同02-07
深圳簡單房屋租賃合同模板01-25
北京簡單商鋪租賃合同模板01-25