內部銷售承包合同（推薦）

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的內部銷售承包合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內部銷售承包合同1

　　發 包 人： (以下簡稱甲方)

　　承 包 人： (以下簡稱乙方)

　　為加強企業管理，提高企業經濟和社會效益，甲方決定將所承攬的工程實行內部承包，為明確甲乙雙方的責任、權利和義務，依據現行的《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及《建設工程施工合同》(GF-1999-020_文本)，結合本工程的實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　承包范圍：

　　承包范圍： 。

　　1、承包人對本工程進行施工總承包，即按本工程施工圖紙的內容除業主另行專業分包項目的全部百葉制作、安裝工程等均由承包人負責總承包施工。

　　2、承包人按合同約定的承包范圍：包工、包料、包工期、包質量、包安全、包交房、包工程全部風險(含政策和市場價格風險)的全部項目。

　　3、承包人不得對承包工程主體工程項目進行分包，其他項目未經發包人允許不得分包，一經發現承包人擅自分包，承包人須按合同總價的10%向發包人賠付違約金，發包人有權立即終止本合同，承包人于合同終止日十天內無條件退場，所造成的一切損失均由承包人負責，勞務分包除外。

　　4、承包人對承包范圍內的全部工程的質量、安全、工期、文明施工等負有完全責任。

　　承包人對施工現場內的其他單位、人員負有安全文明施工及安全的總包管理責任和連帶責任。

　　二、質量標準：

　　質量標準：達到〈〈建設工程施工質量驗收統一標準〉〉 (GB50300-20_)合格標準。

　　三、合同工期：

　　合同工期總日歷天數：天。

　　四、承包方式及合同價款：暫定金額(大寫)：

　　五、結算及付款方法

　　1、結算辦法：參照甲方與業主簽訂的施工合同的相應條款

　　2、乙方應向甲方上交本工程總造價的

　　2.5%作為甲方的管理費,用作甲方協調費。若協調費不超出所繳管理費，甲方不再收取;若超出則甲乙雙方按比例分攤。稅金、定額測定費等，由甲方代扣代交，各種稅費均由乙方承擔。

　　3、本工程與建設單位發生的工程款撥付、材料供應等經濟業務，均由甲方財務部門或委托代理人憑甲方統一印制的手續辦理，否則出現所有經濟糾紛與民事責任，甲方概不負責。

　　4、乙方向甲方支取工程款，需持甲方統一印制的本企業內部收款收據，并經甲方分管負責人和經辦人簽章后，報甲方主要負責人審批，待批準后到甲方財務部門辦理撥款。

　　否則甲方財務部門可拒付。另：乙方不得以任何形式私自去建設單位(總承包單位)支取工程款，更不能以白條形式支取工程款。否則甲方將按乙方支款總額的20%收取罰金，并有權利更換施工隊伍。

　　5、撥款方式：執行甲方與建設單位所簽訂施工承包合同約定的撥款方式，在建設單位工程撥款到位的情況下，扣除應上交有關部門稅費等款額后剩余轉付乙方。

　　但在下列情況下，乙方承諾甲方可拖欠乙方工程款：

　　(1) 建設單位(總承包單位)拖欠甲方工程款;

　　(2) 甲方尚未同建設單位辦理竣工結算;

　　(3) 雖然甲方已同意建設單位辦理竣工結算，但甲方對乙方已付款比例不低于建設單位對甲方已付款占應付款的比例。

　　6、竣工結算完，甲方收到業主全部結算時30天內與乙方履行內部結算，等甲方收到建設單位全部工程款后(保修金除外)，甲方財務部門與乙方進行財務結算，余款在扣除保修金后一次付清。

　　7、因乙方原因在施工中發生的安全事故由乙方負責，承擔全部經濟責任，并接受甲方的處罰。

　　七、物質供應：

　　1、甲方與建設單位合同約定的`建設單位供應給甲方的物資，為甲方供應給乙方的物資。

　　2、乙方自購材料應為合格品，合格證應齊全，且應保證材料質量，出現材料質量問題應有乙方自負。

　　3、乙方供應的產品應為合格產品，乙方施工機具應為符合機械設備安全管理規章制度及有關規范要求的合格機具，否則出現的一切質量事故由乙方負責。

　　八、甲方職責：

　　1、負責與建設單位及上級各部門聯系工作，辦理工程撥款，協助乙方辦理有關施工手續，收繳各種稅費。

　　2、負責履行甲方與建設單位簽訂的承包合同內容，協調組織工程管理工作。

　　3、提供業主提供的圖紙，有關技術人員會同乙方參加圖紙會審，對工程的工期、質量、造價、交付使用后的保修向建設單位負責，全面檢查指導，督促乙方的工程進度，監督、檢查乙方的工程質量、施工、技術、財務管理、安全生產及文明施工等各項工作，在檢查中發現的各類問題,勒令乙方限期整改，并依據國家法律有關條款、合同及約定、甲方的規章制度對乙方進行處罰。

　　4、負責質量檢查監督，審查乙方的各類月報表。

　　5、甲方有權對乙方使用施工材料的質量、實際消耗量等，進行檢查或抽查，發現有質量問題和材料實際使用量與額定消耗量出入較大時，除追究乙方相應責任外，并處以罰金，并隨時更換施工隊伍。

　　九、乙方職責：

　　1、乙方應嚴格遵守執行甲方的各項規章制度和要求，接受甲方的管理模式及各項管理，嚴格按規范和施工圖的實際要求施工，并按現行的施工規范標準組織施工，確保工程質量，自覺接受上級各有關部門及甲方的質量檢查、監督和管理，對承包范圍內的工程向甲方負責。

　　2、依據施工組織設計好施工準備工作，積極組織勞動力，按進度計劃組織實施，確保工程按期完成。

　　當乙方進度、質量、安全等不能使甲方滿意時，甲方有權解除本合同，其損失有乙方承擔。

　　3、負責工程的圖紙會審，及時搜集整理施工中發生的簽證手續，負責編制完整合格的質檢、技術、安全、經濟資料，參加甲方通知參加的各種會議，按時向甲方遞交各類準確的報表和計劃，工程竣工后及時向甲方遞交竣工驗收報告，及時準確地編制竣工圖決算，在上級有關質量監督部門驗收達標后，按要求向甲方及有關單位送交完整的技術資料存檔，工程竣工檔案資料送交甲方工程管理部一份存檔。

　　4、按施工組織設計及甲方等有關部門的要求，自覺做好安全工作，自覺接受甲方及上級有關部門的檢查和指導，做到安全生產，杜絕人身設備等安全事故的發生。

　　乙方施工期間本工程出現的一切安全事故(即人身重傷事故、重大機械設備損壞事故、重大火災事故、重大交通事故、重大環境污染事故和重大垮(坍)塌事故、大面積傳染病和集體食物中毒事故等，包括但不僅限于以上內容)、質量事故及違約罰款，均由乙方承擔一切費用和責任，并接受甲方的罰款和各項處罰。

　　5、按施工平面布置圖布置現場，搞好現場文明施工，工程交工前負責施工范圍內已完工程的成品保護。

　　6、對乙方責任造成的工程質量問題無償修理和返工，對甲方與建設單位合同約定的保修期間內的保修項目無償保修。

　　7、積極配合甲方催要工程款。

　　8、甲方與業主所簽訂合同中承包人的義務、責任，對本合同中的乙方均具有約束力。

　　9、乙方人員施工中發生的人身及設備事故和工作時間以外及施工現場外的任何意外傷害事故，由乙方承擔全部責任和全部費用，并全部承擔各方罰款。

　　10、乙方不得將承包的本工程以任何形式再轉包或分包給任何單位，否則乙方接受甲方的罰款及經濟損失。

　　11、乙方必須每月及時足額發放其在本合同工程中施工的所有人員的工資，否則在乙方承擔責任的前提下，甲方有權從乙方應得任何工程款項中扣除應發員工工資相等的款項，代乙方直接發放到被拖欠者手中，此款項作為甲方向乙方的撥付工程款，乙方予以承認并辦理財務手續，接受甲方處罰。

　　十、進度計劃及工期控制：

　　嚴格按照招標文件要求和投標文件承諾的工期施工，如因乙方原因未能按時完成，甲方經要求無效后，可采取果斷措施直至終止合同，由此發生的各種費用均有乙方負責，因乙方原因造成的本工程工期延誤，乙方應全部分攤建設單位對甲方的罰金，甲方還按企業內部規定加罰乙方。

　　十一、質量檢查與驗收：

　　1、乙方應嚴格按現行施工規范標準及圖紙要求施工，自覺接受建設單位、質量監督站、監理及甲方的檢查，并對檢查查出的問題，自覺整改返工，由于乙方原因導致的工程質量事故由乙方負全部責任和承擔全部費用。

　　2、階段驗收，應在資料合格自檢合格的基礎上通知有關部門驗收;

　　竣工驗收應在甲、乙、建設單位初驗達到規定等級后，由乙方遞交竣工報告，報請質量監督部門評定等級。如達不到合格要求的等級，乙方應承擔甲方對建設單位合同約定或文件規定的罰金和損失，乙方還應按照甲方內部規定接受處罰。

　　十二、安全文明施工：

　　1、乙方應建立在安全施工保證體系，設專職安全員，制定安全施工生產管理制度和安全文明生產責任制度，并按規定采取嚴格安全防護措施，在施工中發生的一切安全事故，乙方應負完全責任和承擔一切經濟損失，包括各級罰款。

　　2、發生重大傷亡事故，乙方立即通知甲方，如有隱瞞不報，除承擔責任外，按照規定給予經濟處罰。

　　現場達到滕州市安全文明工地標準。

　　十三、工程保修：

　　按甲方同建設單位合同約定的保修期(沒約定的按有關部門頒發保修辦法)從工程正式辦理竣工驗收之日起算起，保修期內保修范圍乙方應無條件無償保修，待保修期滿建設單位將保修金返還給甲方后，再由甲方返還給乙方。

　　十四、補充條款：

　　1、乙方必須保證工程質量、工期、安全，因乙方原因造成的業主、監理等對甲方的各類罰款，均由乙方承擔。

　　另外甲方將酌情對乙方進行處罰。

　　2、水電費、臨設等均由乙方承擔。

　　3、保修金按甲方與業主簽訂合同的保修條款規定，由乙方承擔。

　　4、施工過程中的資料費、試驗費等應由乙方承擔的部分，全部由乙方承擔。

　　5、本合同不詳、表述不到位的全部執行甲方與業主簽訂的合同。

　　十五、其他事項：

　　1、本合同一式四份，甲方

　　一 份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效，至工程交付建設單位使用、雙方內部結算、財務結算、工程款交付完畢后，除保修款仍然有效外，其他條款即告終止，保修期滿后有關保修條款失效。

　　2、本合同條款雙方應嚴格遵守，如有違約，由違約方承擔一切損失及責任。

　　3、本合同在有效期間內出現爭議和糾紛時由雙方協商調解，如調解不成，須在甲方所在地的仲裁部門進行仲裁或法院訴訟。

　　4、雙方在簽訂本合同的同時須簽訂《安全生產管理協議書》、《消防安全協議書》。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

內部銷售承包合同2

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　因甲方公司發展需要，甲方將 業務分包給乙方，雙方就相關權利和義務協商如下：

　　一、承包范圍與單價

　　甲方樓梯清潔工作，主要包括： ，總面積： m2總價：元（大寫： ）。

　　二、甲方職責

　　1、甲方按時支付款項。

　　2、甲方提供相應的施工圖紙，并提供相應安全的工作環境，確保甲方工作人員的安全。

　　3、甲方負責提供乙方施工所需的水電等資源，以及施工道路暢通安全。

　　4、施工結束后，甲方及時驗收，并支付尾款。

　　三、乙方職責

　　1、嚴格按規范和要求施工，保證工作質量。

　　2、服從甲方工作人員的'現場管理。

　　3、按照甲方要求的進度節點完工，并保證質量。

　　4、服從甲方現場安全管理，嚴禁魯莽施工。

　　四、付款方式

　　1、乙方一進施工現場，甲方支付元（大寫： ）的首付款（不低于50%），施工完成后支付尾款 元（大寫：）

　　2、付款方式：轉賬支付（或現金支付），施工完成后三日內完成支付。

　　五、爭議解決

　　因本合同引起的或與本合同有關的爭議，由合同雙方協商解決，協商不成的可向對方所在地或合同發生地勞動仲裁委申請仲裁，也可向相應的人民法院起訴。

　　六、附則

　　1、本協議一式兩份，協議雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　2、本協議由雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

內部銷售承包合同3

　　(以下簡稱甲方)

　　(以下簡稱乙方)

　　茲甲方承建的 蓮東新區保障房F地塊1-1#樓、1-2#樓2-1#樓工程，其中水電安裝、消防分項工程以包工、包料形式由乙方承包施工。為明確甲、乙雙方權利和義務按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》原則，經雙方協商達成如下協議，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：

　　2、詳見施工圖紙及設計變更圖紙。

　　3、施工日期：以土建與建設單位簽訂合同工期為準。

　　4、質量達到優良。

　　5、十七層

　　6、工程合同(預算)

　　二、承包形式：水、電配套施工項目(如甲方承包室外工程及相關水電內容);包工包料(包

　　三、承包內容：

　　1、乙方應完成本程中甲方公司與建設單位簽定的建設工程施工合同(含補充協議)中水電安裝、消防分項工程所有條款的工作內容。

　　(含材料品牌、價格的結算辦法及竣工結算辦法的有關規定)。

　　2、水、電工程的驗收費用由乙方自行處理，水電施工中所產生的垃圾應及時清理，否則由甲方派人清理，發生的費用按兩倍計算由乙方承擔。

　　3、工期應嚴格按照項目部指定的施工進度計劃施工，必須滿足土建工程的進度要求。

　　乙方在施工中必須配合土建施工，服從甲方、監理、業主合理的指揮，不得延誤土建施工，預埋管線必須與鋼筋同時驗收，若因乙方的水電預埋、安裝而影響工期者，經項目部確定后，每天罰款1000元。由乙方在當月進度款中扣除償還甲方。除此以外，甲方另行派工人施工，其工、料費按兩倍計算由乙方承擔。交工前乙方無法按甲方要求的工期完成，逾期者每天罰款1000元。

　　四、工程結算方式及責任制約定：

　　1、依據甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同(含補充協議)條款規定。

　　水電安裝分項工程由乙方負責按實辦理工程竣工結算至終審完畢。

　　2、本工程所用的材料，其價格的確定按甲方公司與建設方的主合同規定的方式計算(甲方已提供壹份合同復印件給乙方作為本協議的組成部分)。

　　3、乙方應履行并分別承擔甲方與福建省華航建設工程有限公司簽訂的'項目部責任內部管理合同(甲方已提供壹份合同復印件給乙方作為本協議的組成部分)。

　　4、甲方向乙方收取水電安裝分項工程管理費，按乙方完成的經有關部門審定結算總造價的12﹪(上交甲方的費用)歸甲所得。

　　其中含：配合費、垂直運輸、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、電和預埋用的少量鋼筋頭等，其他材料也不得有浪費現象，若發現浪費現象者

　　五、工程款支付方式：

　　4、依據甲方與建設方簽訂的主合同(含補充協議)，乙方必須在每月的15日前向建設方、監理、甲方提交當月完成的工程量報表及下月的進度計劃，并附工程量計算表，必要時應附簡圖。

　　5、每月的工程進度款按甲方與業主簽訂的承包合同撥款額度及撥付時間，從工程款轉入甲方帳戶后三天內扣除上交相關部門的稅、上交福建省華航建設工程有限公司的管理費及上交甲方的費用后余下部分為撥付給乙方的工程進度款。

　　6、乙方在收到甲方的工程進度款時，應保證按時足額支付農民工工資及材料款。

　　若拖欠工人工資及材料款嚴重者，憑乙方的欠條，由甲方先墊付償還，其補償金按日千分之三向乙方收取。

　　7、乙方對外的所有經濟往來由乙方自負，與甲方或福建省華航建設工程有限公司無關。

　　8、竣工結算審核完畢后預埋本工程水電安裝分項含稅工程造價的保修金(保修期限、責任以甲方與業主簽訂的主合同為準)(保修金以甲方與業主簽證的合同為準)，退還保修金的時間甲方與業主簽訂的主合同為準。

　　9、付款約定：以乙方的合同簽字人向甲方領取工程款，并提供40%的職工工資表和60%的正式稅務建材發票或收據(具體以甲方與福建省華航建設工程有限公司簽訂的項目部責任內部管理合同為準)。

　　七、質量與安全要求：

　　1、乙方在施工過程中應嚴格按圖和設計變更施工，按國家有關規定、規范及工程質量驗收標準施工，不得違章作業，不得亂打槽，亂鑿洞口，確保水電安裝分項工程質量達到合格以上和建設方的質量目標，絕對服從甲方、業主、監理及有關部門的管理指導，在施工中若出現達不到要求，除自費返工外，應賠償甲方相應的經濟損失。

　　乙方應負責本工程在施工中所有水電預埋孔洞、坑、槽的修補。

　　2、本工程在施工過程中乙方應嚴格按《安全管理條例》和文明施工的相關規定施工，因乙方違章施工造成的安全事故由乙自負。

　　3、發生安全事件時所產生的費用在兩萬內由乙方自行負責，當費用超出兩萬時超出部分由甲乙雙方各承擔50%.

　　八、其他約定：

　　1、的履約保金。

　　2、履約保證金的退還時間：正負零主體結構施工完成退還保證金叁拾萬。

　　其余保證金待水電穿線時退還。(乙方繳納的保證金均不計息)

　　3、乙方進場施工后，不得以(甲方原因除外)任何理由中途退場。

　　若退場由甲方派人繼續施工，乙方完成的工程量，按70%決算。

　　4、乙方施工人員的食、住由乙方自理，但甲方要提供一間辦公室和一間臨時倉庫及工人宿舍一間，并提供施工圖紙四套給乙方。

　　5、乙方工人應自行辦理好各種證件，自覺遵守國家和地方政府的各項法律規定，不能發生打架、斗毆、聚眾賭博等違法行為。

　　違者每人次罰款500元，情節嚴重的移送公安機關處理。

　　6、上級蒞臨工地檢查安全文明和竣工驗收前，應及時將本工地水電、消防施工的垃圾清理干凈，不得影響整個工地的文明施工和竣工驗收工作。

　　7、竣工驗收前十五天內，乙方必須整理一套完整的內業資料，一式

　　伍 份送監理審核。

　　8、乙方必須安規定及時編制、整理工程內業資料，在有關部門來工地檢查時，應積極配合并提供完整內業資料備查。

　　竣工驗收合格后30天內，按甲方與建設方簽訂的合同(補充協議)，乙方必須提供一套決算書、竣工圖及簽證等決算材料(一式四份)，給業方審核。

　　9、甲方應負責協調乙方與各工種班組間的施工進度和工序安排。

　　九、違約責任：

　　按主合同的有關條款約定，屬乙方的工作內容，而乙方沒有按規定時間完成者，所拖延的天數而引起撥付工程款的延誤者，其責任由乙方自負。

　　十、保修責任：自本工程交付業主使用后的保修期內，所發生的保修事件，乙方應在24小時內到位維修，否剛，由甲方派人維修，其工、料費按雙倍由乙方承擔，從乙方的保修金中扣除。

　　十一、本協議一式肆分，雙方各執貳份。自雙方簽字之日起生效，至辦好工程結算，付清工程尾款時自動生效。

　　訂立合同雙方：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

內部銷售承包合同4

　　甲方：

　　吧臺負責人身份證號碼：

　　乙方：

　　住址：

　　聯系方式：

　　甲乙方就乙方承包甲方吧臺經雙方協商達成如下合同條款：

　　一、承包內容：

　　雅典休閑商務會所吧臺業務，月工資總額 元。

　　二、承包時間：

　　年 月 日至年 月 日。

　　三、甲方權利及義務：

　　1、有權聘用和解聘乙方；

　　2、有權對乙方依照本合同和本所規章制度進行考核和獎懲；

　　3、有義務給乙方提供必需和適用的工作條件和環境；

　　4、根據乙方下單及時提供吧臺所需的各種原材料；

　　5、每月十五日發放上月的月工資總額；

　　6、負責安排乙方人員的食宿。

　　四、乙方權利及義務：

　　1、乙方有核定不得低于4人的人員聘用權，所聘人員盡可能征得甲方同意，并報甲方備案；

　　2、乙方有權對工資總額進行二次分配，并將二次分配后的明細表報甲方備案；

　　3、月工資總額含通訊費、加班費、交通費及社保，如社保費需要甲方代繳，則甲方從乙方工資中扣除；

　　4、乙方有義務對所用員工進行職業道德、勞動紀律、業務技能、安全衛生等方面的培訓，并對其應具備的.素質負責；

　　5、乙方上崗人員如須持有衛生防疫部門的健康證，如須熟知工作場所的安全知識，除甲方原因一切事故責任由乙方負責。

　　五、考核及獎懲：

　　1、乙方的考核工作由會所總經理負責；

　　2、乙方在工作期間表現突出和對會所作出特殊貢獻的甲方應給予適當獎勵；

　　3、乙方在工作期間應精神飽滿保證良好的工作狀態，個人衛生衣著整潔。一次不整潔扣50元；

　　4、病事假應提前向甲方申請，經批準后方可準假。未經批準擅自脫崗每次扣500元，情節嚴重甲方有權辭退；

　　5、保證產品質量。因質量被客人投訴一次扣工資總額200元；

　　6、吧臺所出產品要認真按計量要求，對茶葉、水果、咖啡三大類數量月底和出單數盤點，損耗超過20%部分全部由乙方承擔賠償責任。

　　六、其他：

　　1、雙方如解除本合同應提前30天書面通知對方；

　　2、雙方解除合同時，乙方應做好工作交接手續；

　　3、本合同未盡事宜雙方協商解決；

　　4、本合同壹式貳份，雙方簽字蓋章后生效；

　　乙方： 甲方：

　　年 月日

內部銷售承包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　為了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規范化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的 工程施工合同（含補充協議及附件資料，以后簡稱《施工協議》）的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以后簡稱合同書)。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程工期：以甲方與發包方簽訂的施工合同為準

　　4、工程質量標準：以甲方與發包方簽訂的施工合同為準

　　第二條 原則與方式

　　1、實行項目經理（或項目負責人）負責制。甲方聘任 為該工程項目經理（或項目負責人，以后簡稱乙方），在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。

　　2、實行確保上繳，自負盈虧的原則。本項目由甲方統一核算，實行工程成本單列，確保上繳營業稅、所得稅、管理費等各項稅費。

　　3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精干的項目管理班子（乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備

　　案），以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

　　4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本核算等技術性問題進行技術指導。

　　5、根據本工程的情況，甲方委派 同志為派駐現場工程負責人，并全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司匯報現場施工情況。

　　第三條 工程承包范圍及合同工作量

　　以年 月日甲方同發包方簽訂的工程施工合同的全部內容為準。

　　第四條 指標

　　1、工程承包上交系數：乙方按工程結算總造價的百分之 向甲方上交管理費。營業稅、所得稅、地方或行業規定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規定稅（費）率向乙方代扣代繳。

　　2、施工工期：以甲方同發包方簽訂的合同工期和開工日期為準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款 1000 元（因發包方原因造成的工期延誤除外）；延誤工期超過 15 天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目經理（或項目負責人）組織施工及管理，乙方應在限期內無條件撤除。乙方若在限期內未撤除，給甲方造成的一切后果均由乙方負責承擔。

　　3、工程質量：嚴格執行國家建筑工程施工質量驗收規范，確保工程質量達到國家驗收 等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

　　4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全

　　事故的發生（如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等）。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

　　5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。

　　6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達 100%。

　　第五條 有關支付工程款的規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，并提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本（會計報表），甲方對乙方月結成本進行及時審核，確保工程資金專款專用。

　　第六條 有關工程保修金的`規定：工程竣工保修期滿后，待甲方從發包方處將保修金收回后，保修金一次性返還給乙方；若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保修金。

　　第七條 有關風險抵押金的規定：按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，并以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。在工程竣工結算后，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，及工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返回履約保證金后一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理后再退還。

　　第八條 債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方必須以自己的動產和不動產來補足差額或清償債務，并承擔因此給甲方造成的一切損失。

　　第九條 施工總結：項目施工結束，乙方應就工程項目建設情況進行總結，

　　甲方就項目施工綜合情況進行考核評審。若乙方嚴格按照合同執行，并完善合同的全部內容得到各方認可后，甲方獎勵工程結算總價的百分之給予乙方自行分配，其具體分配方案由乙方制訂，報甲方批準后實施。

　　第十條 財務管理：為保證項目資金專款專用，該項目工程款一律劃入甲方所開設的銀行專用帳戶： 。工程款一經劃入，由甲方按協議收取費用和上交稅費后，全部支付給乙方，不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必須將工程款用在該項目工程上，不得另作它用。工程完工時，按業主合同要求扣留質保金。

　　第十一條 作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

　　附件一 承包經營合同書實施細則

　　附件二 聘用協議

　　附件三 安全生產目標責任書

　　第十二條 本《合同書》經甲、乙雙方蓋章或簽字后生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢并經審計后，本《合同書》自行失效。

　　第十三條 本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲 方： 乙 方：

　　擔 保 方：

　　年月 日

內部銷售承包合同6

　　荒山承包合同

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　法定代表人： 聯系電話

　　地址：

　　承包方(簡稱乙方)： 身份證號碼

　　聯系電話

　　地址

　　為明確雙方的權利義務，以便更好的發展農業生產，培育和合理使用土地資源，并同時促進甲乙雙方的經濟發展，根據現行《中華人民共和國農村土地承包法》、和《山東省實施〈中華人民共和國農村土地承包法〉辦法》等法律、法規和國家有關政策的規定，經甲方村民代表會議通過、并經甲乙雙方充分協商同意，就乙方承包甲方享有所有權的土地事宜依法達成如下補充協議：

　　第一條 承包地塊的概況及要求

　　1、承包地塊位置：

　　甲方將其享有所有權的地處村西、潮汶路東共計3.7畝山地承包給乙方使用，該土地東西長75米，南北寬32.8米，北鄰四至為

　　2、承包地塊的要求：

　　(1)、甲方保證該地塊有合法的所有權和使用權。

　　(2)、在本合同簽訂的之前甲方未對該地塊所有權和使用權作任何處理(包括無轉讓、無抵押、無租賃、無發包等)。

　　第二條 承包經營期限及期限屆滿后的處理辦法

　　1、 承包經營期限為 年，即從 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、 承包經營期限屆滿，甲方將該地塊繼續對外發包的在同等條件下，乙方享有承包經營優先權，但雙方應當以書面形式延長本合同的經營期限，或者重新訂立承包經營合同。

　　3、 承包經營期屆滿，乙方應當將該地塊交回甲方，移交時，乙方在承包期添置的設備、設施歸乙方所有，乙方有權拆除并予以處理，乙方在期滿后30天內未拆除或處理的，視為無償歸甲方所有，并由甲方予以處理。

　　第四條 承包費及其支付方法

　　承包款：該地塊的承包費為每畝每年800.00元，全年共計 2960.00元人民幣，費用為5年一付，即合同簽定后的當天乙方付款合同期前5年（20xx.09.26—20xx.09.26）期間的費用14800.00元，以此類推，先交費后使用。

　　第五條 林道、防火帶及其他林業設施

　　乙方有權無償使用該地塊范圍內外的現有公路、林道及甲方移交該地塊時未處理的其他設施及道路。承包經營期,乙方必須負責該地塊防火，如發現該地塊有點火現象，乙方應支付甲方違約金2000元，情節嚴重的移交司法機關并解除合同。

　　第六條 承包經營權及投資收益權

　　承包經營期間，乙方在該地塊上擁有自主經營權及收益權。

　　如旅游業發展旅游單位須租用或征用乙方承包的部份地塊時，在征(占)用地的補償費中，屬土地補償歸甲方所有，屬地面物補償甲方種植的歸甲方，乙方種植的歸乙方，并共同簽署補充協議確認減免林地承包費事宜。但在乙方已繳交當年度的承包費的，應按實際使用期和使用面積折算林地承包費，并將多交部份的承包款退還給乙方。承包經營期間，乙方在該地塊上投資經營所得的`一切收益歸乙方所有，任何單位和個人不得侵占、截留。

　　第七條 轉包

　　承包經營期間，乙方可自主決定將該地塊轉給他人承包，但必須經甲方同意。

　　第八條 征(占)用地補償

　　承包經營期間，該地塊因國家建設需要被征(占)用的，在征(占)用單位支付的補償費中，屬于土地補償費歸甲方所有外，其余屬乙方投入的一切地上附首物補償均屬乙方所有。

　　第九條 合同提前解除時，作如下處理

　　經雙方協商同意提前解除的，該林地的設施物和林木雙方可協商給甲方，屬國家征(占)用地原因致合同提前解除的，依照本合同第八條處理。

　　第十條 違約責任

　　承包經營期間，雙方應共同遵守本合同規定的條款，不得單方擅自終止合同，如單方終止合同，則視為違約，違約方除按本合同承包總款的20%賠償給守約方外，還應當賠償守約方因此所遭受的經濟損失。

　　第十一條 不可抗力

　　任何一方如遇到不可抗力的影響，以致使無法履行本合同時，則在此范圍內得以免除其責任。但遭遇不可抗力事由的一方應及時通知對方，并在合理期限內提供合法證明。如未能及時通知另一方，致使另一方造成損失的，應負責賠償責任。

　　本合同所指不可抗力，是指雙方在訂立本合同時不能預見、不能避免并不能克股、且足以直接影響本合同履行的客觀情況，包括自然災害，戰爭、國家法律法規的變更等。

　　第十二條 本合同未盡事宜，由雙方自行協商補充。補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　第十三條 本合同正本一式三份，共 頁。甲、乙雙方各執一份，街道辦事處經管站一份、具有同等法律效力。

　　第十四條，本合同經甲乙雙方簽字、蓋章后生效 .

　　甲方:

　　法定代表人：

　　乙方：

　　年 月 日

內部銷售承包合同7

　　甲方：(以下簡稱：甲方)

　　乙 方 ： (以下簡稱：乙方)

　　經甲、乙方雙方協商，乙方在甲方所承包的工程項目間提供勞務，為明確雙方權利和義務，本著平等自愿的原則，訂立本合同，本合同與勞務安全承包合同(二)共同構成一個完整的勞務安全承包合同，甲方與乙方的關系為民事合同關系，非勞務關系。乙方與其聘請的工人為勞動關系，甲方與乙方聘請的工人無民事法律關系，一、工程概況：

　　1、甲方將

　　C棟 工程中的分部 給水、電器、消防、防雷、排水、現場機械、電器照明等 分項工程交由乙方負責提供勞務，包工 不 包料。

　　2、具體工作內容包括：圖紙要求全部做完，達到檢測要求。

　　3、給水室內全部管道安裝和衛生潔具安裝。

　　4、消防室內全部做完。

　　5、排水包括污水管、雨水管、空調管等管道安裝，安裝做到室外檢查井，所有管道做好預留孔洞，管道安裝完后應做澆補洞。

　　6、現場維護負責做好C棟機械用具，電器、照明的維護和維修，保證現場所有機器、照明、電器等正常運轉，(7)共用部分機具、電器由兩個班組共同維護。

　　二、工程質量

　　1、乙方所施工的分部分項工程質量要求為總承包方生產安全部和技術質量部按國家現行施工驗收標準進行評定，并接受有關質監部的監督和檢查。

　　2、乙方所施工的分部分項工程必須設置一名專職質量管理員，負責所施工的質量檢查，并與甲方以及施工單位有關管理人員進行質量管理和評定，并負責對質量不合格品進行整改。

　　三、承接項目工期：

　　1、乙方所承接的分部分項工程工期為：

　　由甲方對乙方的具體按排。

　　2、為保證工期，乙方派駐本項目的工人保證不得少于

　　工程量的 人，并服從甲方及施工單位管理人員的安排，保證本項目的能夠按期完工。

　　四、承接項目價款及結算辦法，付款方式：

　　1、項目價款：甲方按乙方所承接的項目工作量結算價款。

　　單價： 按建筑面積每平方按5、5元計算 。

　　2、付款方式：甲方按乙方所完成的工作量每月收方一次，每次付85%，主體未建之前每月暫借生活費，工程竣工驗收后一次性付清余款。

　　五、甲、乙雙方權利和義務

　　(一)甲方權利和義務：

　　1、權利：

　　(1)統一協調指揮乙方的工作，并對乙方各方面進行統一管理。

　　(2)檢查評定乙方的工程質量，對質量問題提出整改意見，交乙方執行。

　　(3)對乙方不服從甲方有關人員的管理，有權辭退乙方，乙方在三日內無條件退場。

　　(4)其它：

　　①要求乙方至少有一人隨時在工地對乙方人員進行管理，配合甲方工作。

　　②乙方所有人員應持證上崗，并收取乙方人員的辦證費。

　　③對乙方的工程進度按總計劃考核，且每10天應檢查一次分計劃。如連續兩次檢查沒達到，乙方無條件退場并不結算完成的工作量和不返還保證金。

　　④若屬乙方工作內容未及時按要求完成的，甲方可加行安排人員完成，其工資從乙方的工資中扣除。

　　2、義務：

　　(1)提供乙方施工所需的材料物資，內容包括： 塔機等所須物品。并對所提供物資質量負責。

　　(2)加強勞動保護，提供所需的安全設施。

　　(3)及時的組織收方和質量檢查、評定，及時的按約給付乙方勞務費。

　　(4)為乙方提供住宿，乙方按甲方有關規定支付臨時住宿費用。

　　(5)其它： 為乙方提供住宿所需的床和棕墊。

　　(二)乙方權利和義務：

　　1、權利：

　　(1)獨立的從事權。

　　(2)有按約定要求甲方支付勞務費的權利。

　　(3)對甲方有關質檢人員評定的.質量不服，有向更高一級請求評定的權利;申請評定應以一次為限。

　　(4)其它：

　　2、義務：

　　(1)遵守國家有關法律、法規以及地方法律、法規，遵守施工現場勞動紀律，對違反法律、法規的人員負全權責任。

　　(2)服從甲方統一管理，對不服從甲方管理，野蠻施工，忽視安全操作規程造成的安全事故、質量事故負全權責任，(3) 安全、文明、高效施工，使工程質量達到施工單位要求，如出現質量問題要及時的整改。

　　(4)自帶生活必需品。

　　(5)承接本項目的負責人代表必須進駐現場加強管理，且不能同時承接其它項目的施工。

　　(6)若圖紙變更和未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

　　(7)對甲方提供的材料物資不能任意損壞和浪費，如超定額用量，由乙方負責賠償。

　　(8)班長領料按照圖紙的用量定額發料，每月工作進度領用材料，布導線應盡量少彎曲在槽板內，到位線頭不要留長了，給排水管不要長材短用，膠水按定額耗量超出自行負責。

　　六、獎懲：

　　1、對質量達不到要求的分項工程，甲方扣減乙方本分項工程人工費的

　　10%;對質量不合格的分項工程，乙方必須返工重作，返工所需人工費、材料費、機械費等一切相關費用由乙方全權承擔，如確屬甲方提供材料不合格所致，可免乙方責任，但需經有關部門認定。

　　2、對工程質量特別好的獎勵辦法：

　　3、工期提前的獎勵辦法：。

　　工期延后的處罰： 計算方法由甲方確定。

　　4、承接本項目的負責人代表需離開現場時必須經施工單位項目經理、主管施工員批準。

　　擅自離開則視為乙方違約，立即退場，工程量不予結算。

　　七、違約責任：

　　1、甲方違約：如果甲方違約，賠償乙方造成損失。

　　2、乙方違約：如果乙方違約，乙方無條件退場，所做工程量辦理結算，并賠償甲方造成的一切損失。

　　八、其它：

　　乙方所有人員進入現場必須進行自身入場教育，進場后，遵守甲方有關現場以及公司的各項管理制度、規定和辦法。對違反現場各項管理制度以及公司的各項管理制度、規定和辦法所涉及的罰款概由乙方承擔，并由乙方全權承擔由此所造成的經濟支出。

　　九、本合同生效時間及份數：

　　本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，完工結清勞務費后失效。本合同一式四份，甲方執三份(其中經營產、生產安全部 重慶機場建設有限公司項目部各執一份)，乙方執一份，每份均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

內部銷售承包合同8

　　為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

　　一、管理職責

　　1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

　　2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

　　3、按企業制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

　　4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

　　5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

　　6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

　　7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

　　8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

　　9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發《市場句報》，逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

　　二、管理權限

　　1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

　　2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

　　3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法，經企業審定后實施。

　　4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

　　5、有權合理組織產品的發送運輸工作

　　6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

　　7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

　　8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

　　9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

　　三、承包方式；

　　銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

　　一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

　　二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

　　1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

　　2、工資發放采取先預支，季度考核兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是：第一季度任務為 萬

　　元，其他三個季度為 萬元。第一季度提成工資總額為 萬元，其余季度為 萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為 萬元由營銷部自由支配。

　　3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

　　四、法律效力

　　1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。

　　2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

　　改制企業內部承包權的保護

　　在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

　　一、企業內部承包合同的解除方式

　　企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致，發包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人

　　的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

　　二、承包期間遺留對外債權債務的處理

　　改制企業內部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔后，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產范圍時，就等于企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的`觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

　　三、承包方承包債權的實現

　　承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改制為股份制企業。（2）承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

　　在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

　　一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理辦法：1.如果改制后的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

　　二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件后，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優于普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高于民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以后案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

　　可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

　　論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

　　【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

　　【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟后，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

　　一、基本案情

　　20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨后三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。

　　該責任制協議履行一年后，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

　　上述協議簽定后，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由，認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

　　一審法院受理后，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

　　董XX不服一審判決，于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，

內部銷售承包合同9

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　甲、乙雙方經協商一致，簽訂本協議。

　　第一條 甲方保證咖啡廳在發包前符合國家的有關規定經營。

　　第二條 咖啡廳的坐落、面積、裝修、設施情況

　　1、咖啡廳的名稱：

　　2、咖啡廳地址：

　　3、該場所現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。

　　該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還給甲方時的驗收依據（本附件于 年 月 日由甲方交付給乙方）。

　　第三條 承包期限

　　承包期限為 月，自 年 月 日至 年 月 日止。

　　第四條 承包金及支付方式

　　1、該場所每月承包金為人民幣 元，大寫： 。

　　2、承包金支付方式如下：

　　本合同簽訂后，于 年 月 日支付 萬元。

　　3、承包金為每月一付。

　　第五條 保證金

　　乙方于 年 月 日交付給甲方 元，作為保證金，甲方于 年 月 日歸還乙方。

　　第六條 甲方的權利和義務

　　1、咖啡廳的財產歸甲方所有，咖啡廳的公章由甲方管理，甲方應及時提供。

　　2、按本協議約定收取承包金和保證金。

　　3、承包期前咖啡廳所發生的帳務由甲方負責，一切債權債務與乙方無關。

　　4、在承包期間，未經甲方書面同意，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回咖啡廳并沒收保證金。

　　（1）拆遷變動場所房屋結構。

　　（2）將咖啡廳應用于場所經營用途以外的`用途或利用其進行非法活動。

　　（3）將咖啡廳全部轉承包給第三方。

　　（4）未按約定繳納保證金或承包金逾期三十天以上。

　　（5）在承包期內，裝修及設施、設備要進行維護，甲方應適當對乙方進行補償。

　　第七條 乙方的權利和義務

　　1、在承包期內乙方擁有咖啡廳的經營管理權，有權收取全部經營所得款項。

　　2、在承包期內咖啡廳所發生的一切費用（包括水電物管費、稅費、員工工資福利，場所維修費等相關經營費用）全部由乙方負責支付，如不按時交納費用引起的后果則由乙方承擔全部責任。

　　3、在承包期內乙方對咖啡廳所發生的一切負全部法律責任。

　　4、按本協議約定按時向甲方支付保證金，承包金及其他約定的款項。

　　第八條 本協議未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議。補充協議及附件與協議具有同等法律效力。

　　第九條 爭議解決

　　甲乙在全同執行過程中發生爭議，雙方應本著友好合同的態度進行協商，若協商不行，則應向承包場所所在地的人民法院提起訴訟。

　　第十條 本合同雙方簽章，甲方收到乙方的履約保證金后生效。合同一式兩分，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

內部銷售承包合同10

　　甲方：

　　乙方：________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國經濟合同法》以及國家相關法律法規，經友好協商，本著平等互利的原則，就乙方承包甲方吧臺達成如下協議：

　　一、 根據本店經營需要，現甲方將咖啡廳吧臺承包給乙方，乙方自己出任吧臺長并做技術管理及吧臺日常管理,有效期為20__年__月__日至20__年__月__日。

　　二、 甲方每月支付乙方承包費人民幣_____元(大寫:____)，每月__號前支付。乙方正常離店時,甲方須足額、按時發放全部工資，不得以任何理由拖欠、克扣工資。

　　三、 吧臺技術崗位工作人員由乙方組織全面安排，甲方不得干涉。

　　四、 在工作期間，乙方人員要做到:遵守甲方的規章制度及國家法律法規，乙方保證吧臺工作人員配備,保證不影響咖啡廳正常經營。同時在保證出品質量的基礎上提升出品速度，并嚴格控制好成本;又要不斷推出新品種、新花樣，力求做到讓客人滿意，盡心盡力為甲方的發展創造盈利。

　　五、 在合作期間，甲方須為乙方提供必需的工作條件和約定的生活待遇。如對乙方安排有異議，可及時向乙方提出，甲方應及時改進，達到雙方滿意。

　　六、 甲方不得命令、誘導乙方做違背國家任何法律之事，否則責任由甲方負責;乙方所帶人員在外出、下班后不得做出有違反任何法律、法規，違害咖啡廳利益之事。

　　七、 若由乙方所雇用的'吧臺人員出現工傷事故、人員身體不宜等問題原則上由乙方自行負責，但可根據具體情況，只要在符合法律范圍內的情況下，可由甲乙雙方各自承擔50%。

　　八、甲、乙雙方欲解除本協議，一方應提前三十日(自收到通知。

　　九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方須按照有關法律規定，明確雙方的權利義務，本著互相諒解的精神共同協商處理。

　　十、如果雙方合作良好，服務到位，會在此合同到期屆滿時，乙方可以優先續簽合同。

　　十一、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一，經雙方簽字蓋章后

　　甲方：______

　　乙方：______

內部銷售承包合同11

　　甲方：(簡稱甲方)

　　乙方： (簡稱乙方)

　　為了加強對項目部的統一領導與管理，明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，在甲方與建設方 合同項下，同意簽訂本合同：

　　一、承包內容：甲方與建設方所簽合同的全部內容。

　　二、承包方式：包工包料包利潤上繳。

　　三、工期：必須確保按期完成甲方與建設方所簽訂的合同工期。

　　四、工程質量：達到建設方要求。

　　五、上繳利潤辦法：

　　1、上繳利潤數額按本項目工程總造價

　　元的 %，即 萬元。

　　2、上繳辦法：一次性繳清。

　　六、雙方職責：

　　(一)、甲方職責：

　　1、根據乙方要求，為乙方聯系業務提供方便。

　　如開具介紹信，提供有關資料等，并協助乙方與建設方簽訂有關施工合同。

　　2、協助乙方加強工程的技術、質量及安全管理。

　　3、協助乙方做好工程預決算，指導資料歸檔。

　　4、協助乙方辦理工程預結算，工程款到帳后，及時通知乙方，并辦理資金劃撥手續。

　　(二)、乙方職責：

　　1、乙方必須嚴格按照國家質量技術規程和甲方與建設方簽訂的施工合同組織施工，規范作業，確保工程質量一次合格，爭取創優。

　　如因質量問題需要返工修理的一切損失由乙方承擔，甲方概不負責。

　　2、乙方必須認真落實安全生產責任制和操作規程，認真組織實施安全技術措施，杜絕重大安全事故的發生。

　　如工程主體安全未能達標，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人，由此所造成的'一切損失，全部由乙方承擔。有關具體安全責、權、利，雙方另簽《安全生產責任書》(見附件一)。

　　3、乙方必須認真負責工程技術安全資料、預決算資料的收集整理。

　　4、乙方應按有關規定及時支付工人工資及材料等款項，如因拖欠工人工資、材料等及其他欠款事項，而引起糾紛或訴訟，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　施工過程中，有關執法部門檢查對乙方的處罰由乙方全部承擔。本人鄭重承諾不拖欠民工工資(見附件二)。

　　5、乙方承包工程項目所需的一切費用(包括報建手續、意外傷害保險等費用)，全部由乙方承擔。

　　6、建設方撥付的工程款，必須全部轉入甲方公司帳戶。

　　甲方負責將有關撥款手續通知建設方，乙方不得以任何理由私自開立帳戶。

　　乙方如私開帳戶或采取其他手段逃避甲方帳戶，騙取建設方撥款資金，自愿接受甲方按工程決算總造價1%的處罰，從建設方撥付的工程款中直接扣除。對情節嚴重，拒不改正的，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人(見附件三)。

　　7、及時向甲方報告工程進度、質量、安全等情況。

　　如遇特殊情況須立即報告甲方。

　　七、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字之日起生效，工程竣工，保修期滿，利潤繳清后失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【內部銷售承包合同】相關文章：

內部銷售承包合同12-23

內部承包合同模版企業內部承包合同模板11-16

內部承包合同05-29

勞務內部承包合同05-02

工程內部承包合同05-26

內部食堂承包合同11-22

標準內部承包合同09-02

內部承包合同新09-02

正式內部承包合同09-02

簡易內部承包合同08-31