房裝修合同

時(shí)間：2023-04-17 11:03:15 裝修合同我要投稿

房裝修合同(通用15篇)

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的房裝修合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

房裝修合同(通用15篇)

房裝修合同1

　　委托方（甲方）：________________________________

　　承接方（乙方）：________________________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：____________________________________________________

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第________種承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同

　　3、總價(jià)款：________________________________

　　4、開工日期：___________年______月______日

　　第二條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)，施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第三條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的________倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2、乙方提供的'材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的________作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第四條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付____________工程款；剩余____________尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)并且施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的____________支付給乙方。

　　第五條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的____________作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式____________份，甲乙雙方各執(zhí)____________份。

　　甲方（業(yè)主）：__________________________乙方：__________________________________

　　簽約日期：__________年________月______日簽約日期：__________年_______月______日

房裝修合同2

　　甲方：南京綠野房地產(chǎn)有限公司

　　乙方：張世彬

　　就乙方希望購買甲方精裝修辦公房的請求，現(xiàn)雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　1、由于乙方身在外地事務(wù)繁忙，意向購買甲方開發(fā)建設(shè)的.綠野大廈1004房號（面積102。65平米）精裝修辦公房，雙方自愿達(dá)成此協(xié)議；

　　2、房屋成交單價(jià)為8580元/平米，其中房屋凈價(jià)為5900元/平米，其余2680元/平米為裝修和辦公設(shè)施等費(fèi)用（含8號車位20年使用權(quán)）；

　　3、乙方簽約時(shí)須付總房款50%的首付款即人民幣44萬元整；

　　4、甲方負(fù)責(zé)將乙方所購房屋按乙方要求進(jìn)行設(shè)計(jì)及裝修，達(dá)成如下要求：

　　1）辦公房內(nèi)部豪華裝修標(biāo)準(zhǔn)；

　　2）辦公設(shè)施齊全，達(dá)到入住即可辦公的標(biāo)準(zhǔn)，（裝修及設(shè)施基本標(biāo)準(zhǔn)見附頁1）

　　3）房屋交付時(shí)水、電、電話、寬帶已接通可正常使用；

　　5、房屋交付時(shí)間：20xx年3月1日；

　　6、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；

　　補(bǔ)充條款：

　　1、甲方向乙方提供地下停車場8號車位使用，免租金使用20年，。開始日期以交房日期為準(zhǔn)；

　　2、如上列第4條款產(chǎn)生異議，雙方本著友好協(xié)商的原則進(jìn)行補(bǔ)充及更改；

　　3、如上列第5條款交付時(shí)間產(chǎn)生變動(dòng)，按歸責(zé)原則進(jìn)行協(xié)商，如實(shí)際是由甲方違約，則違約金為總房款的萬分之零點(diǎn)五/天；

　　甲方：乙方：

　　日期：

　　附頁1：

　　一、設(shè)計(jì)要求：

　　甲方的設(shè)計(jì)圖紙完成，效果圖等材料交由乙方認(rèn)可后方可施工。材料核算以不低于10萬元為標(biāo)準(zhǔn)。

　　二．裝修基本標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、地面為全實(shí)木地板；

　　2、所使用裝修材料全部為國家級標(biāo)準(zhǔn)綠色環(huán)保材料；

　　二、辦公設(shè)施基本標(biāo)準(zhǔn)

房裝修合同3

　　委托方（甲方）：_______________身份證號：______________________

　　承接方（乙方）：_______________身份證號：______________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1。工程地址：_________________________。

　　2。居室規(guī)格：房型______層（式）____室____廳____廚____衛(wèi)。

　　（1）____室，計(jì)____________平方米；

　　（2）____廳，計(jì)____________平方米；

　　（3）____廚房，計(jì)__________平方米；

　　（4）衛(wèi)生間，計(jì)___________平方米；

　　（5）陽臺，計(jì)_____________平方米；

　　（6）過道，計(jì)_____________平方米；

　　（7）其他（注明部位）：計(jì)_____________平方米；總計(jì)：___________，施工面積_________平方米；

　　3。施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容清單》和施工圖。

　　4。委托方式：包工包料大包干工程。

　　5。開工日期：_____________年_____月__日，竣工日期_____________年_____月__日，工程總天數(shù)：_____________天。

　　第二條工程價(jià)款

　　工程價(jià)款（金額大寫）__________________________，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　第三條質(zhì)量要求

　　1。工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2。工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3。施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4。凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5。甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條材料供應(yīng)

　　1。乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的.雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

　　2。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的_____________%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條付款方式

　　1。合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付_____________%工程材料款和施工工費(fèi)的_____________%；當(dāng)工期進(jìn)度過半（_______年______月______日），甲方即第二次付施工工費(fèi)的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。（注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi)）。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　第六條工程工期

　　1。如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲______日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的______%作為誤工費(fèi)支付給乙方。

　　2。由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3。在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　第七條其他事項(xiàng)

　　1。甲方責(zé)任

　　1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　2）二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。

　　2。乙方責(zé)任

　　1）指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　2）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　第八條違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第九條爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十條合同的變更和終止

　　1。合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十一條合同生效

　　1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

　　甲方（委托方）：____________乙方（承接方）：__________________

　　簽字：____________________委托代理人簽字：________________

　　_____________年_____月___日_____________年_____月___日

房裝修合同4

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　裝修項(xiàng)目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點(diǎn)：

　　二、形式結(jié)構(gòu)：

　　三、委托方式：包工包料

　　四、施工內(nèi)容：祥見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》

　　五、施工時(shí)間：60天

　　六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　七、工程造價(jià)：共計(jì)人民幣叁拾壹萬壹仟柒佰陸拾玖元人民幣（311769.00元）。此費(fèi)用已含材料費(fèi)、人工費(fèi)、工程管理費(fèi)等，如有預(yù)算外費(fèi)用雙方商定。

　　八、付款方式：為確保工程質(zhì)量，施工結(jié)束后暫扣1萬元質(zhì)量保證金，至年 1月30日內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題，甲方將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)，

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　附：工程預(yù)算表

　　甲方：乙方：

　　簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　年月日年月日

房裝修合同5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　第一條：工程概況

　　(一)工程地址：**市**區(qū)***街道**小區(qū)**樓**室

　　(二)居室規(guī)格：三室一廳、雙陽臺、一衛(wèi)生間，建筑面積**平方米。

　　(三)施工內(nèi)容：

　　1、舊防盜籠改造翻新，破損處重新貼瓷磚、粉刷修復(fù);

　　2、衛(wèi)生間瓷磚、地磚、水電、衛(wèi)浴設(shè)備拆除重裝、門窗修復(fù);

　　3、后陽臺、隔斷門的粉刷、貼瓷磚修復(fù)，洗漱柜、洗衣機(jī)水電設(shè)施安裝，貼瓷磚出全部用白水泥勾縫;

　　4、房屋整體修復(fù)、刮瓷、刷乳膠漆兩遍，電路排線及插座開關(guān)安裝修復(fù);

　　5、電路埋線;

　　6、門框粉刷修復(fù);

　　7、防盜籠、門窗等除銹、打磨、刷漆2遍;

　　8、裝修垃圾清理干凈，刷漆、刮瓷等施工過程中產(chǎn)生的污染清洗干凈。

　　(四)材料要求：由乙方購買所有材料要求質(zhì)量優(yōu)良。例如乳膠漆要立邦、多樂士環(huán)保凈味漆。

　　第二條：工程價(jià)款

　　(一)施工內(nèi)容第1、2、3項(xiàng)價(jià)款為***元。

　　(二)施工內(nèi)容第4、5、6項(xiàng)價(jià)款為***元。

　　(三)施工內(nèi)容第7項(xiàng)價(jià)款為***元。

　　(四)施工內(nèi)容第8項(xiàng)***。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可;

　　2、凡由甲方自行采購的'材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);乙方購買材料質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。施工質(zhì)量由乙方全部負(fù)責(zé)。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　衛(wèi)生間、后陽臺完工后甲方先支付工程款****元予乙方，所有工程完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后付清余款。

　　第六條：施工安全和工程驗(yàn)收

　　1、在施工過程中乙方應(yīng)注意安全，如發(fā)生事故責(zé)任由乙方自負(fù)。

　　2、工程質(zhì)量驗(yàn)收，待工程全部結(jié)束后，乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　第七條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第八條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向***仲裁委員會(huì)申請仲裁;****人民法院提起訴訟。

　　第九條：合同的變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十條：合同生效

　　1、本合同向雙方簽章后生效。

　　2、本合同共*頁、一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲：xxx 乙:xxx

房裝修合同6

　　上訴人（原審被告）：XX置業(yè)顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區(qū)XX街

　　原審被告：XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　地址：XX市XX區(qū)XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng)，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。

　　上訴人XXV置業(yè)顧問有限公司、XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng)，特提起上訴，具體事實(shí)與理由如下：

　　一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項(xiàng)下的裝修咨詢義務(wù)，原審認(rèn)定事實(shí)不清。

　　首先，上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù)，而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群，分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙，可以說，上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認(rèn)購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定，系屬認(rèn)定事實(shí)不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，不存在單方解除的'前提，原審適用法律錯(cuò)誤，并導(dǎo)致了錯(cuò)誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定，上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬，事實(shí)上，許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯(cuò)誤。

　　總之，上訴人認(rèn)為，原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù)，無需向許華退還任何款項(xiàng)。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業(yè)顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年月日

房裝修合同7

　　委托方(甲方)：____________

　　身份證號：________________________________

　　承接方(乙方)：____________

　　身份證號：________________________________

　　工程項(xiàng)目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。

　　為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條、工程概況

　　1.工程地址：__________________________________________。

　　2.施工內(nèi)容：___________________________________________。

　　3.委托方式：___________________________________________。

　　5.工程開工日期：______年_____月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條、工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫)___________________元

　　第三條、保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為____個(gè)月。

　　第四條、違約責(zé)任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額______%支付違約金。

　　第五條、爭議解決

　　1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的`前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。

　　第六條、合同生效

　　1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

　　甲方(簽字/蓋章)：____________________

　　聯(lián)系方式：___________________________

　　____________年__________月_________日

　　乙方(簽字/蓋章)：____________________

　　聯(lián)系方式：___________________________

　　____________年__________月_________日

房裝修合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、甲乙雙方于20__年3月14日簽定的`《裝修施工合同》即日終止。

　　二、甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣元，首付工程款，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣元。

　　三、乙方前期工程費(fèi)用如下：

　　1、水電安裝工程：；

　　現(xiàn)已完成工程按總價(jià) 元；

　　2、設(shè)計(jì)費(fèi)：元；

　　3、拆墻及清運(yùn)費(fèi)：元；

　　4、材料搬運(yùn)費(fèi)：元；

　　5、兔寶寶材料約元；

　　合計(jì)人民幣共：元；

　　四、前期工程的水電、板材的材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付，甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：日期：日期：

房裝修合同9

　　委托方(甲方)：____________

　　承接方(乙方)：____________

　　甲方雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居家裝修，為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：裝修概況

　　1、工程地址：____________________________________。

　　2、居室規(guī)格：____________________________________。

　　3、施工內(nèi)容：____________________________________。

　　4、裝修開工日期：________________年________月________日。

　　5、竣工日期：________________年________月________日。

　　6、工程總天數(shù)____________天。

　　第二條：裝修價(jià)款

　　1、工程價(jià)款(金額大寫)______________元。

　　2、增項(xiàng)部分(金額大寫)______________元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的'品種、規(guī)格、名稱經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以國家標(biāo)準(zhǔn)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、施工中甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)增加的費(fèi)用應(yīng)另簽補(bǔ)充協(xié)議。

　　第四條：付款方式

　　1、裝修硬裝完成，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方付工程款的________%。家具電器進(jìn)場后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方付清剩余款項(xiàng)。

　　2、甲方付清工程款，乙方應(yīng)開具保修卡及收據(jù)，向甲方辦理移交。

　　第五條：違約責(zé)任

　　1、合同生效后在整裝范圍內(nèi)若乙方達(dá)不到甲方合理要求，在甲方要求整改后仍達(dá)不到甲方要求甲方有權(quán)單方面終止合同并拒絕支付裝修款項(xiàng)。

　　2、乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成裝修工程造成工程逾期，每逾期一天，乙方應(yīng)賠付甲方每天______元逾期費(fèi)用，該費(fèi)用甲方在結(jié)算工程款中扣除。

　　3、如乙方逾期超過______天則甲方可單方面終止合同并拒絕支付裝修費(fèi)用。

　　4、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同后，可視本合同解除。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同由雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

　　3、本合同附件以及補(bǔ)充協(xié)議同本合具有同等效力。

　　甲方(業(yè)主)：____________

　　乙方：__________________

　　日期：__________________

房裝修合同10

　　建設(shè)單位（甲方）：___________________

　　設(shè)計(jì)單位（乙方）：_________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)。

　　一、設(shè)計(jì)名稱：室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。

　　二、施工地點(diǎn):______________________________

　　三、設(shè)計(jì)內(nèi)容：

　　1、設(shè)計(jì)房間內(nèi)裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張300元計(jì)算；

　　3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙；

　　四、設(shè)計(jì)造價(jià)費(fèi)：按業(yè)主提供的圖紙按實(shí)際的建筑面積計(jì)算_____________平方，設(shè)計(jì)費(fèi)________________平方/元，合計(jì)人民幣約：______________元;大寫: ________________元正（設(shè)計(jì)費(fèi)不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認(rèn)合同后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)50% ___________元；確認(rèn)效果圖后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)30%______________元;確認(rèn)施工圖后應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)20%_______________元) ;如果沒有交清費(fèi)用甲方不能帶走設(shè)計(jì)效果圖與施工圖。

　　六、設(shè)計(jì)期限：從甲方繳交設(shè)計(jì)定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)費(fèi)不到位及不可抗力的`因素，設(shè)計(jì)順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設(shè)計(jì)費(fèi)用自動(dòng)轉(zhuǎn)入施工費(fèi)用，不再收取設(shè)計(jì)費(fèi)。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________

　　簽約代表：

　　聯(lián)系電話：

　　簽約日期：

房裝修合同11

　　建設(shè)單位（甲方）：___________________

　　施工單位（乙方）：中山市西區(qū)xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)（附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份）。

　　一、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程。

　　二、施工地點(diǎn):________________________________

　　三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn)，施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目，則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

　　四、工程總造價(jià)：按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。）

　　五、付款方式：甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎(chǔ)工程驗(yàn)收合格后）支付總工程款的20%______________元 ; ________

　　年_____月_____日（泥水工程驗(yàn)收合格后）支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日（木工工程驗(yàn)收合格）支付總工程款的20%_______________元)； _______年______月____（批灰工程驗(yàn)收合格）支付總工程款的10%______________元）。

　　六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設(shè)計(jì)方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的.因素，工期順延。

　　七、保修期：保修為年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”（如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題，不在保修范圍之內(nèi)）。

　　八、責(zé)任：

　　（1）因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn)。

　　（2）甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口（水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)），清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)（費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)）。

　　（3）乙方需指定施工負(fù)責(zé)人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　（4）如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　（5）工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格，乙方只對甲方履行保修責(zé)任。

　　（6）附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（水電、泥水、木工、批灰部份）

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：_______________________ 乙方：中山市西區(qū)xx裝飾工程部

　　簽約代表：簽約代表：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

房裝修合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、甲乙雙方于20xx年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

　　二、甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣1000元，首付工程款18550，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣19500元。

　　三、乙方前期工程費(fèi)用如下：

　　1.水電安裝工程：11182.77;

　　現(xiàn)已完成工程按總價(jià)11182.77*80%=8946.00元

　　2.設(shè)計(jì)費(fèi)：123平方米*25元/方=3075.00元;

　　3.拆墻及清運(yùn)費(fèi)：527.15元;

　　4.材料搬運(yùn)費(fèi)：330.00元;

　　5.兔寶寶材料約6620元;

　　合計(jì)人民幣共：19500元;

　　四、前期工程的水電、板材的.材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付，甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　日期：

　　乙方簽字：

　　日期：

房裝修合同13

　　甲方：身份證號碼：

　　施工地址：乙方：裝飾公司自裝

　　身份證號碼：

　　工長住宅地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)家庭辦公裝修的規(guī)定，結(jié)合家庭辦公居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，

　　甲方?jīng)Q定委托乙方對居室廳進(jìn)行裝修，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　總工期天（不包括節(jié)假日，正常條件下，不可抗拒原因由乙方報(bào)知甲方工期順延），自月年

　　一、甲方的要求及義務(wù)

　　1．負(fù)責(zé)為乙方提供所需的水，電。

　　2．負(fù)責(zé)物業(yè)管理處辦理裝修的手續(xù)及費(fèi)用。

　　3．按時(shí)、按質(zhì)、按乙方施工要求提供自購主材。

　　4．按附件一各項(xiàng)施工，部分項(xiàng)目需按甲方要求，確認(rèn)后方可施工，乙方不得自行增加項(xiàng)目，或在原項(xiàng)目中拆分、增加新的`項(xiàng)目收費(fèi)。若甲方提出增加項(xiàng)目，甲方提出另加項(xiàng)目需書面通知乙方，雙方按協(xié)商價(jià)格或附件一相關(guān)價(jià)格。

　　5．墻面應(yīng)平整，光滑，色澤一致等。總之，全部項(xiàng)目施工最終結(jié)果應(yīng)達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以上。

　　6．隱蔽性工程，如供水，供電布線，弱電線等需由甲方驗(yàn)收合格后方可封閉。

　　7．各項(xiàng)目需符合相關(guān)裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，需由甲方驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入下一項(xiàng)目，驗(yàn)收不合格，乙方需整改或重做。

　　8．對驗(yàn)收合格的項(xiàng)目逐項(xiàng)結(jié)算，部分項(xiàng)目按實(shí)際工程量結(jié)算，甲方提出另加項(xiàng)目需書面通知乙方。

　　二、乙方的要求和任務(wù)

　　1．按材施工，細(xì)致嚴(yán)格，多快好省。

　　2．乙方承包人需向甲方提供身份證復(fù)印件，組織施工。

　　3．提前5天通知甲方需備材料及相關(guān)要求，要支付的款項(xiàng)。

　　4．保證安全施工，注意消防問題，不當(dāng)后果自負(fù)。

　　5．施工中乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、家庭用電規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　6．乙方施工所采用的材料，需有環(huán)保標(biāo)志，不得采用對人體有害的材料，輔料等。

　　7．工程增減項(xiàng)目雙方協(xié)商解決，以報(bào)價(jià)表（附件一）為準(zhǔn)。

　　8．乙方接受甲方的監(jiān)督檢查，驗(yàn)收。

　　9．保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和相關(guān)陳設(shè)，不得損壞。

　　三、關(guān)于付款

　　四、違約責(zé)任

　　1．由于甲方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付乙方總裝修款的0.5%的違約金。

　　2．由于乙方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付甲方0.5%的違約金。

　　五、關(guān)于保修

　　1．從完工驗(yàn)收合格起，保修期為三年，水電部分保修十年。

　　2．保修期內(nèi)因乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行維修。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效，具同等法律效力。

　　合同附件：

　　附件一：工程報(bào)價(jià)預(yù)算表

　　甲方簽字（蓋章）：乙方簽字：

　　日期：年月日

房裝修合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平的誠實(shí)信用的原則，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就房屋裝修工程承包事項(xiàng)達(dá)成如下條款：

　　第一條工程名稱：

　　第二條本工程內(nèi)容：

　　1、水電鋪設(shè);2、瓦工砌貼;3、木工制作;4、泥工制作;5、施工完畢后的場地衛(wèi)生清理。

　　第三條本合同所承包工程的工期

　　開工日期：年月日，合同工期：天。

　　第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量執(zhí)行現(xiàn)行國家或江西省制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合施工說明、合同規(guī)定的要求。

　　第五條承包方式

　　乙方采用固定總價(jià)全包方式，包質(zhì)量、包工期、包安全。

　　第六條工程總承包價(jià)

　　1、工程總價(jià)按實(shí)際工程量計(jì)算。

　　2、工程價(jià)款包含稅價(jià)，施工人員的.食宿自理。

　　3、乙方必須服從甲方現(xiàn)場管理。

　　第七條甲方應(yīng)負(fù)責(zé)完成下列工作

　　1、提供與其它相關(guān)單位的工作協(xié)調(diào);

　　2、在開工前協(xié)調(diào)場地具備施工條件。

　　第八條質(zhì)量與安全

　　1、乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，確保施工安全，并對整個(gè)工程的安全施工負(fù)全部責(zé)任。

　　2、施工期間，乙方必須全面照看現(xiàn)場安全，對一切現(xiàn)場作業(yè)的穩(wěn)妥性及安全性負(fù)責(zé)，保持工程整齊有序，以免造成安全事故。

　　第九條工程款項(xiàng)

　　1、憑雙方認(rèn)可，如需變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)際量計(jì)。

　　2、合同簽訂后，乙方先期全額墊資，工程完工

　　決算后15天內(nèi)，甲方付清所有工程款項(xiàng)。

　　3、工程結(jié)算以乙方提供的正規(guī)發(fā)票，經(jīng)甲方確認(rèn)后的工程款并以銀行轉(zhuǎn)帳形式支付到乙方指定帳戶。

　　第十條工程交工驗(yàn)收

　　本工程交工驗(yàn)收，應(yīng)以合同、有關(guān)變更增減的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

　　第十一條合同生效

　　1、本合同自簽訂之日起生效，到結(jié)清工程款之日終止。

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　3、本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交工程所在地人民法院解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)：

　　地址：

　　法定代表人(簽字)：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方(蓋章)：地址：法定代表人(簽字): 開戶銀行：開戶銀行：帳號：

　　合同訂立時(shí)間：年月日

房裝修合同15

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的.原則，就合同解除事項(xiàng)協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點(diǎn)：____________

　　2、工程范圍：設(shè)計(jì)、施工、圖紙、施工材料應(yīng)經(jīng)甲方同意，乙方應(yīng)按設(shè)計(jì)施工圖紙、施工材料清單、預(yù)算書規(guī)范實(shí)施施工，確保進(jìn)度。

　　3、工程造價(jià)：裝修工程總造價(jià)為￥______元整，人民幣(大寫)：______元整

　　二、協(xié)議內(nèi)容：

　　1、甲乙雙方均同意解除年月日簽定的《______》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。

　　2、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責(zé)任。本協(xié)議書自雙方簽字蓋章之日立即生效。協(xié)議書一式兩份，由甲乙雙方各收執(zhí)一份。

　　甲方：

　　代理人：

　　單位地址：

　　日期：

　　乙方：

　　代理人：

　　單位地址：

　　日期：

【房裝修合同】相關(guān)文章：

房裝修合同04-03