房裝修合同

時間：2023-04-17 09:58:54 裝修合同我要投稿

房裝修合同15篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編整理的房裝修合同，希望對大家有所幫助。

房裝修合同15篇

房裝修合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，經(jīng)雙方現(xiàn)場測算裝修工程量，現(xiàn)就的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條：甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明。

　　乙方：向甲方提供工程設計圖紙及工程裝飾施工及工程報價。

　　第二條：工程總造價萬元。

　　第三條：乙方應在保證質(zhì)量的前提下，于年月工，年月日全部完工。

　　第四條：付款方式

　　1、施工隊入場付20%

　　2、工程結(jié)束，經(jīng)甲方驗收合格后，付清全部剩余工程款。

　　第五條：乙方應保證施工及人員安全并承擔施工安全責任。若出現(xiàn)安全事故，甲方概不負責。

　　第六條：乙方應按照設施圖紙裝修，若因其裝修作業(yè)不當造成的任何返工費用，由乙方承擔，若在施工過程中，乙方擅自更改設計造成與原設計內(nèi)容差異較大，甲方無法認可的，乙方應當重新按照圖紙設計裝修，造成的返工及材料損失由乙方承擔，若無法恢復，甲方就此向設計不予支付裝修款，并有乙方最大程度進行修繕，否則，甲方有權終止裝修合同。

　　第七條：乙方在裝修施工過程中，不得擅自更換甲方規(guī)定的裝修材料，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方需按照甲方所停工的材料重新給予返修，由此造成的'所有支出由乙方承擔。

　　第八條：因乙方自己的原因所造成不能按時裝修完畢，每延遲一天乙方需支付合同總價款3%的違約金。

　　第九條：甲、乙雙方當事人中的任何一方因未履行協(xié)議約定，給對方造成損失的均有責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　此合同一式兩份，具有同等效力，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效。

　　甲方(簽字)：身份證：

　　乙方(簽字)：身份證：

　　年月日

房裝修合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　就乙方希望購買甲方精裝修辦公房的請求，現(xiàn)雙方達成如下協(xié)議：

　　1、由于乙方身在外地事務繁忙，意向購買甲方開發(fā)建設的綠野大廈1004房號（面積102。65平米）精裝修辦公房，雙方自愿達成此協(xié)議；

　　2、房屋成交單價為8580元/平米，其中房屋凈價為5900元/平米，其余2680元/平米為裝修和辦公設施等費用（含8號車位20年使用權）；

　　3、乙方簽約時須付總房款50%的首付款即人民幣44萬元整；

　　4、甲方負責將乙方所購房屋按乙方要求進行設計及裝修，達成如下要求：

　　1）辦公房內(nèi)部豪華裝修標準；

　　2）辦公設施齊全，達到入住即可辦公的.標準，（裝修及設施基本標準見附頁1）

　　3）房屋交付時水、電、電話、寬帶已接通可正常使用；

　　5、房屋交付時間：_________年_________月_________日；

　　6、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；

　　補充條款：

　　1、甲方向乙方提供地下停車場8號車位使用，免租金使用20年，。開始日期以交房日期為準；

　　2、如上列第4條款產(chǎn)生異議，雙方本著友好協(xié)商的原則進行補充及更改；

　　3、如上列第5條款交付時間產(chǎn)生變動，按歸責原則進行協(xié)商，如實際是由甲方違約，則違約金為總房款的萬分之零點五/天；

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________

房裝修合同3

　　委托方（甲方）：____________________________________

　　承接方（乙方）：____________________________________

　　工程項目：________________________________________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：___________________________________

　　2、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米。

　　3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4、委托方式：_________________________________

　　5、工程開工日期：____________年______月______日

　　6、工程竣工日期：____________年______月______日

　　7、工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元；2、人工費______________元；

　　3、設計費__________元；4、施工清運費__________元；

　　5、搬卸費__________元；6、管理費______________元；

　　7、其他費用（注明內(nèi)容）______________元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付____________工程材料款和施工工費的_________；當工期進度過半（_________年______月______日），甲方即第二次付施工工費的_________剩余_________尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的____________支付給乙方。

　　4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的____________作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的____________作為誤工費支付給乙方_________元。

　　2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1、甲方責任

　　1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

　　3）如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2、乙方責任

　　1）應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

　　2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。

　　3）負責施工現(xiàn)場的'安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5）在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的____________作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的_________交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

　　甲方（簽章）：__________________________乙方（簽章）：__________________________

　　電話：___________________________________電話：___________________________________

　　簽約日期：____________年______月______日簽約日期：____________年______月______日

房裝修合同4

　　委托方(甲方)：____________

　　承接方(乙方)：____________

　　甲方雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居家裝修，為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：裝修概況

　　1、工程地址：____________________________________。

　　2、居室規(guī)格：____________________________________。

　　3、施工內(nèi)容：____________________________________。

　　4、裝修開工日期：________________年________月________日。

　　5、竣工日期：________________年________月________日。

　　6、工程總天數(shù)____________天。

　　第二條：裝修價款

　　1、工程價款(金額大寫)______________元。

　　2、增項部分(金額大寫)______________元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱經(jīng)雙方認可。

　　2、工程驗收標準以國家標準為驗收標準。

　　3、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認增加的.費用應另簽補充協(xié)議。

　　第四條：付款方式

　　1、裝修硬裝完成，經(jīng)甲方驗收合格，甲方付工程款的________%。家具電器進場后經(jīng)甲方驗收合格，甲方付清剩余款項。

　　2、甲方付清工程款，乙方應開具保修卡及收據(jù)，向甲方辦理移交。

　　第五條：違約責任

　　1、合同生效后在整裝范圍內(nèi)若乙方達不到甲方合理要求，在甲方要求整改后仍達不到甲方要求甲方有權單方面終止合同并拒絕支付裝修款項。

　　2、乙方在規(guī)定時間內(nèi)未完成裝修工程造成工程逾期，每逾期一天，乙方應賠付甲方每天______元逾期費用，該費用甲方在結(jié)算工程款中扣除。

　　3、如乙方逾期超過______天則甲方可單方面終止合同并拒絕支付裝修費用。

　　4、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同后，可視本合同解除。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同由雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

　　3、本合同附件以及補充協(xié)議同本合具有同等效力。

　　甲方(業(yè)主)：____________

　　乙方：__________________

　　日期：__________________

房裝修合同5

　　上訴人（原審被告）：XX置業(yè)顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區(qū)XX街

　　原審被告：XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　地址：XX市XX區(qū)XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業(yè)顧問有限公司、XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的.裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據(jù)，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業(yè)顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年月日

房裝修合同6

　　委托方（甲方）：_______________身份證號：______________________

　　承接方（乙方）：_______________身份證號：______________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1。工程地址：_________________________。

　　2。居室規(guī)格：房型______層（式）____室____廳____廚____衛(wèi)。

　　（1）____室，計____________平方米；

　　（2）____廳，計____________平方米；

　　（3）____廚房，計__________平方米；

　　（4）衛(wèi)生間，計___________平方米；

　　（5）陽臺，計_____________平方米；

　　（6）過道，計_____________平方米；

　　（7）其他（注明部位）：計_____________平方米；總計：___________，施工面積_________平方米；

　　3。施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容清單》和施工圖。

　　4。委托方式：包工包料大包干工程。

　　5。開工日期：_____________年_____月__日，竣工日期_____________年_____月__日，工程總天數(shù)：_____________天。

　　第二條工程價款

　　工程價款（金額大寫）__________________________，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　第三條質(zhì)量要求

　　1。工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

　　2。工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　3。施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4。凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。

　　5。甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條材料供應

　　1。乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的_____________%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條付款方式

　　1。合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付_____________%工程材料款和施工工費的_____________%；當工期進度過半（_______年______月______日），甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條工程工期

　　1。如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲______日，以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方。

　　2。由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3。在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　第七條其他事項

　　1。甲方責任

　　2。乙方責任

　　1）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。

　　2）負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

　　第八條違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的.實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第九條爭議解決

　　第十條合同的變更和終止

　　1。合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十一條合同生效

　　1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

　　甲方（委托方）：____________乙方（承接方）：__________________

　　簽字：____________________委托代理人簽字：________________

　　_____________年_____月___日_____________年_____月___日

房裝修合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、甲乙雙方于20__年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

　　二、甲方支付的設計定金人民幣元，首付工程款，兩項合計人民幣元。

　　三、乙方前期工程費用如下：

　　1、水電安裝工程：；

　　現(xiàn)已完成工程按總價元；

　　2、設計費：元；

　　3、拆墻及清運費：元；

　　4、材料搬運費：元；

　　5、兔寶寶材料約元；

　　合計人民幣共：元；

　　四、前期工程的'水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：日期：日期：

房裝修合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、甲乙雙方于20xx年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

　　二、甲方支付的.設計定金人民幣1000元，首付工程款18550，兩項合計人民幣19500元。

　　三、乙方前期工程費用如下：

　　1.水電安裝工程：11182.77;

　　現(xiàn)已完成工程按總價11182.77*80%=8946.00元

　　2.設計費：123平方米*25元/方=3075.00元;

　　3.拆墻及清運費：527.15元;

　　4.材料搬運費：330.00元;

　　5.兔寶寶材料約6620元;

　　合計人民幣共：19500元;

　　四、前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　日期：

　　乙方簽字：

　　日期：

房裝修合同9

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)

　　身份證：

　　聯(lián)絡方式：

　　家庭住址：

　　第一條工程概況

　　1.裝潢施工地點：

　　2.住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3.承包方式：

　　4.裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責將貨物運送至施工現(xiàn)場)。

　　5.總價款：____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

　　6.工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經(jīng)過協(xié)商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。

　　第二條關于乙方職責的約定

　　1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡甲方，提供材料需求，現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過程中，產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。

　　2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。

　　3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條關于材料供應的約定

　　1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

　　2.甲方負責采購供應的材料，應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的`材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

　　4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條關于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工。

　　5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥柜防火門，臺面等)，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

　　7.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　8.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條關于安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第六條其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設備管線。

　　第七條違約責任

　　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　第八條糾紛處理方式

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　第九條合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　第十條本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：電話：

　　乙方(簽章)：電話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：年月日

房裝修合同10

　　委托方(甲方)：承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室

　　二、形式結(jié)構(gòu)：____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80x80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面25x40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30x30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30x30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的.裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金，x 年 4 月_ _日至 x 年 7 月日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費，

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　年月日年月日

房裝修合同11

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：中山市西區(qū)xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的.商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修設計。

　　一、設計名稱：室內(nèi)裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內(nèi)容：

　　1、設計房間內(nèi)裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計算；

　　3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙；

　　四、設計造價費：按業(yè)主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元 ; 確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉(zhuǎn)入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________ 乙方：中山市西區(qū)xx裝飾工程部

　　簽約代表：簽約代表：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

房裝修合同12

　　1、合同主體要明晰

　　合同中應首先填寫甲方、乙方的名稱和聯(lián)系方法。此處應注意一個細節(jié)，很多公司只蓋一個有公司名稱的章，您必須要求裝飾公司將內(nèi)容填滿，并進行核對。您還應注意簽訂合同的裝修公司名稱，是否與合同最后蓋章的公司名稱一致。

　　如果不符，必須問明二者之間的關系，并在合同上注明。如此做的理由是一旦發(fā)生糾紛，一定要有裝修公司比較完整的法人登記情況，以備將來投訴或起訴，省去查詢的麻煩，而且能夠找到確切的責任承擔者。

　　2、工程監(jiān)理人的確定。

　　合同中規(guī)定了可以實行工程監(jiān)理，“工程監(jiān)理”是指監(jiān)理人受消費者即甲方的委托，對工程建設項目實施監(jiān)督和管理的活動。“監(jiān)理人”是指取得監(jiān)理資格證書，具有法人資格的公司、監(jiān)理事務所或單位。由此可以看出，作為工程監(jiān)理人，其身份是獨立于裝修公司之外的。

　　有些家裝市場承諾可為消費者提供免費監(jiān)理，其對裝修工程質(zhì)量進行監(jiān)督是否有效及其作用還有待商榷。

　　3、相關的書面文件要齊全。

　　經(jīng)雙方認可的工程預算書以及全套設計、施工圖紙，均為合同的有效構(gòu)成要件。有些裝飾公司在與消費者簽訂裝修合同時，這些書面文件不齊全，給以后進行家裝工程帶來了隱患。

　　消費者應把以上三項文件及支付費用的單據(jù)妥善保存。

　　4、明確雙方的權利義務

　　合同中規(guī)定了為保證工程順利進行，甲乙雙方應做的工作。對于消費者來講，尤其應注意合同中規(guī)定的下列幾項：為確保建筑物安全，不能拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)。如果拆改原建筑物的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線的，應負責到房屋管理部門辦理相應的審批手續(xù)。如果在施工期間，該居室仍被消費者部分使用的，消費者應負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

　　在不妨礙施工隊正常作業(yè)的情況下，消費者可以隨時對工程的.進度、質(zhì)量進行檢查。

　　5、要在合同中加入增減項。

　　目前在裝修工程的實際履行中，增加施工項目的現(xiàn)象很多。一些裝修公司開始有意把報價做得很低，然后在開工后逐步增加，讓消費者無法再找另外的裝修公司，只好同意他們的要求，使得最后的裝修總價遠遠超出初始報價，所以消費者在合同簽訂時，如果經(jīng)過多方了解，再自己將所支出的費用結(jié)合居室面積及施工項目是合理的前提下，對工程項目變更應謹慎。

　　如果在施工的過程中，因為施工項目的增減或其他因素，須對原合同進行變更的，消費者與裝修公司必須協(xié)商一致，并簽訂書面的變更協(xié)議，與此相關的工期、工程預算及圖紙都要做出變更，并經(jīng)雙方簽字確認。

　　6、材料供應不做確認

　　鑒于裝修材料品牌及價格等因素，目前大部分裝修公司都建議消費者選擇“乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料”，即合同中規(guī)定的第二種方式進行施工。那么在材料供應上，雙方都應負一定的責任。消費者有義務按約定提供材料，并請裝修公司對自己提供的材料及時檢驗，并辦理交接手續(xù)。

　　裝修公司無權擅自更換消費者提供的材料，如果發(fā)現(xiàn)問題應及時采取更換、補齊等補救措施。而對于裝修公司提供的材料，消費者應進行檢驗，一旦裝修公司有隱瞞材料的缺陷，或者使用不符合約定標準的材料施工的情況，消費者有權要求重做、修理、更換、減少價款或賠償損失等。

　　7、合同中要規(guī)定工期延誤的責任承擔。

　　如果出現(xiàn)工期延誤問題，消費者應根據(jù)具體情況分別對待：

　　第一種情況是雙方均不承擔責任的：工期延誤的原因是由于合同中第八條第一項的原因，即工程量變化或設計變更，不可抗力，及甲方同意工期順延的其他情況，在消費者即甲方確認的情況下，工期相應順延。

　　第二種情況是乙方不承擔責任的：因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費由乙方即消費者負擔，工期順延。

　　第三種情況消費者還應承擔相應的違約責任，即違約責任中規(guī)定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，應向裝修公司支付違約金。

　　最后一種情況是因裝修公司責任不能按期完工，工期不順延，裝修公司應向消費者支付違約金。

　　8、質(zhì)量標準不清楚

　　在北京市建委xx年9月22日頒布執(zhí)行的《北京市家庭居室裝飾裝修工程承發(fā)包及施工管理暫行規(guī)定(試行)》中有這樣的規(guī)定：“家居裝飾工程的標準應當按照《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》、《家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，并在家居裝飾合同中約定。”

　　根據(jù)此規(guī)定，消費者簽訂合同時應將上述兩個標準作為合同雙方約定的裝修工程標準。

　　9、工程驗收不細心

　　驗收應注意以下幾個問題：合同中規(guī)定：“如未辦理驗收手續(xù)，消費者提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由消費者負責。”這意味著如果未驗收，消費者就開始使用裝修房屋或入住，一旦因質(zhì)量問題發(fā)生爭議，因裝修現(xiàn)場的破壞使質(zhì)量問題責任不易界定，裝修公司可依據(jù)此規(guī)定免除責任。

　　因為裝修工程很多項目在短時間難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，除雙方以協(xié)商的方式在合同中約定保修期外，還應約定如因裝修公司的原因發(fā)生質(zhì)量問題，裝修公司應負責完全修復。不能完全修復的，根據(jù)質(zhì)量檢驗證明裝修公司應負責賠償損失。

　　10、爭議解決辦法未約定

　　家裝消費者在發(fā)現(xiàn)裝修質(zhì)量有問題時，應及時與裝修公司協(xié)商解決，但大多數(shù)消費者在合同中沒有約定出現(xiàn)爭議后的解決辦法。

房裝修合同13

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：_________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修設計。

　　一、設計名稱：室內(nèi)裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內(nèi)容：

　　1、設計房間內(nèi)裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張300元計算；

　　3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙；

　　四、設計造價費：按業(yè)主提供的`圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元;大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元;確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉(zhuǎn)入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________

　　簽約代表：

　　聯(lián)系電話：

　　簽約日期：

房裝修合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就房屋裝修工程承包事項達成如下條款：

　　第一條工程名稱：

　　第二條本工程內(nèi)容：

　　1、水電鋪設;2、瓦工砌貼;3、木工制作;4、泥工制作;5、施工完畢后的場地衛(wèi)生清理。

　　第三條本合同所承包工程的工期

　　開工日期：年月日，合同工期：天。

　　第四條工程質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量執(zhí)行現(xiàn)行國家或江西省制定的相關標準，符合施工說明、合同規(guī)定的要求。

　　第五條承包方式

　　乙方采用固定總價全包方式，包質(zhì)量、包工期、包安全。

　　第六條工程總承包價

　　1、工程總價按實際工程量計算。

　　2、工程價款包含稅價，施工人員的食宿自理。

　　3、乙方必須服從甲方現(xiàn)場管理。

　　第七條甲方應負責完成下列工作

　　1、提供與其它相關單位的工作協(xié)調(diào);

　　2、在開工前協(xié)調(diào)場地具備施工條件。

　　第八條質(zhì)量與安全

　　1、乙方在施工期內(nèi)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，確保施工安全，并對整個工程的安全施工負全部責任。

　　2、施工期間，乙方必須全面照看現(xiàn)場安全，對一切現(xiàn)場作業(yè)的'穩(wěn)妥性及安全性負責，保持工程整齊有序，以免造成安全事故。

　　第九條工程款項

　　1、憑雙方認可，如需變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實際量計。

　　2、合同簽訂后，乙方先期全額墊資，工程完工

　　決算后15天內(nèi)，甲方付清所有工程款項。

　　3、工程結(jié)算以乙方提供的正規(guī)發(fā)票，經(jīng)甲方確認后的工程款并以銀行轉(zhuǎn)帳形式支付到乙方指定帳戶。

　　第十條工程交工驗收

　　本工程交工驗收，應以合同、有關變更增減的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。

　　第十一條合同生效

　　1、本合同自簽訂之日起生效，到結(jié)清工程款之日終止。

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　3、本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交工程所在地人民法院解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)：

　　地址：

　　法定代表人(簽字)：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方(蓋章)：地址：法定代表人(簽字): 開戶銀行：開戶銀行：帳號：

　　合同訂立時間：年月日

房裝修合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方所有的裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方包干承包該房屋裝修的全部施工工程。

　　二、包干承包費用：人民幣整(小寫46704.2元)詳見報價表。

　　三、支付方式：

　　1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付總工程款的60%(小寫￥元);

　　2、全部裝修施工完成后，甲方支付余款(小寫￥元)。

　　四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為60天，乙方應在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務。

　　五、其他約定：

　　1、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金;

　　2、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的'圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)

　　現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;

　　3、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;

　　4、乙方應在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;

　　5、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應該及時負責為甲方免費維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：日期：20xx年7月5日

【房裝修合同】相關文章：

房裝修合同04-03