房屋裝修承攬合同

時間：2023-08-23 10:20:35 煒玲裝修合同我要投稿

房屋裝修承攬合同（通用21篇）

　　在人們愈發重視契約的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的房屋裝修承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

房屋裝修承攬合同（通用21篇）

　　房屋裝修承攬合同 1

　　甲方（業主):

　　乙方（承攬方):

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點及房屋情況

　　1.施工地點：武威市涼州區聚銀新都小區3號樓2單元1503室。

　　2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：90.2㎡。

　　二、雙方權利義務

　　1．乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的'財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質量和工期要求

　　1.工期從___年10月____日開始建設，到___年11月_____日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定

　　2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

　　4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　5.房屋裝修竣工后，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　四、違約責任

　　由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　___年__月__日

　　房屋裝修承攬合同 2

　　甲方：

　　身份證號：

　　乙方：

　　身份證號：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的`設備、技術、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

　　二、裝修施工地點：江川縣前衛鎮上街地276號。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

　　四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

　　五、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年__月__日

　　房屋裝修承攬合同 3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價：

　　1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。

　　2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。

　　3、墻紙粘貼：6.00元每平方米。

　　4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

　　5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95 %，剩余5%為工程質保金，質保期為6個月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

　　4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

　　5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責任

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

　　2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的'原材料;

　　4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

　　8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

　　3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20% ;

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5 %向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

　　2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

　　房屋裝修承攬合同 4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從___年3月1日開始建設，到___年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的'，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣____元。

　　2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。

　　3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金_______元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

　　房屋裝修承攬合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。

　　二、包干承包費用：_____人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整;

　　2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整;

　　3、全部裝修施工完成后天內，甲方支付余款人民幣整。

　　四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

　　五、其他約定：

　　1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料;

　　2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金;

　　3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;

　　4、乙方不得浪費、挪用甲方的.裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;

　　5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;

　　6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：

　　房屋裝修承攬合同 6

　　甲方：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》關于承攬合同的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議：

　　一、承攬方式：

　　乙方承攬甲方_____住房（具體工種）。

　　二、施工地點：

　　_______________________

　　三、住房結構、戶型及面積：

　　_____________________

　　四、付款方式：

　　按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。

　　五、質保金：

　　乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。

　　六、施工質量：

　　乙方應確保質量符合國家質量標準。

　　七、施工期限：

　　自合同簽訂之日起至___年__月__日止。

　　八、甲方的權利義務

　　（一）甲方的權利

　　1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。

　　2、房屋裝修竣工后，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

　　（二）甲方的義務

　　1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

　　2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

　　九、乙方的權利義務

　　（一）乙方的權利

　　1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。

　　2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

　　（二）乙方的義務

　　1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

　　2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由于乙方的.行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。

　　3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

　　4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。

　　5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

　　6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。

　　7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

　　8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

　　十、違約責任

　　由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

　　十一、爭議解決條款

　　因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年__月__日

　　房屋裝修承攬合同 7

　　甲方：________

　　乙方：________

　　鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

　　一、工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結構：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　二、工程價款及付款方式：

　　1、本工程總價為________元，大寫_________。

　　2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

　　3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。

　　A、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

　　B、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

　　五、質量標準及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　六、施工期限：

　　工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2、由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的`工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

　　八、其他約定：

　　1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

　　3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

　　4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

　　5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

　　九、附則

　　1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　2、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：________乙方：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　地點：________地點：________

　　電話：________電話：________

　　簽訂日期：____年____月____日

　　房屋裝修承攬合同 8

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1. 裝飾施工地點：

　　2. 住房結構：房型，施工面積______平方米。

　　3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4. 承包方式：________。

　　5. 工期：自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，結算付款時扣除。

　　(2)第二次，施工過程中工期進度過半支付工程總造價50% 合計_________元。

　　(3) 第三次，竣工驗收當天支付工程總造價其余款合計_________元。

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.乙方負責采購裝飾材料、設備，均應用于符合規定的住宅裝飾，不得挪作他用。

　　2.乙方供應的材料、設備，如果為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行是DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由乙方設計施工方案。

　　3.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。

　　4工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　乙方提供的`施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、乙方應在開工前，向甲方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，甲方向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　2、乙方要組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：電話：

　　乙方(簽章)：電話：

　　簽訂日期：___年__月__日

　　房屋裝修承攬合同 9

　　委托方（以下簡稱甲方）：________________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、互信、互利、自愿、協商的`原則，達成以下協議：

　　一、甲方將____________小區______樓______單元______室住房一套承包給乙方裝修，總面積____________m。

　　二、承包方式：包工包料，材料按合同約定由乙方采購，使用前需由甲方檢驗后方可使用。

　　三、承包內容：______________________________。

　　四、施工工期：從______年______月______日至______年_____月_____日止，總工期為______天。施工過程中如有停水、停電、非人為因素，工期順延。如到期未完工，每天扣除______元，工期超過______天后乙方每天按總造價______%賠償甲方。

　　五、總造價金額：____________元整（￥：__________________元）。

　　六、施工要求：乙方按照效果圖施工，施工過程中甲方如有變更，乙方按甲方要求施工。

　　七、乙方購買材料按用料表購買，若甲方指定材料購買，超出預算另補差價。如選擇材料降低預算表價格，乙方需扣回給甲方。

　　八、甲方義務

　　開工前一天，甲方為乙方入場施工創造條件（包括清場如有其它雜物，由甲方負責清除），不能影響乙方施工。甲方提供施工水源、電源。

　　九、乙方義務

　　施工中嚴格執行安全施工操作規范，注意防火、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。如施工時間內施工者發生安全事故，由乙方承擔全部責任。

　　十、工程款支付方式

　　1、自簽訂合同之日，甲方預付乙方____________元。

　　2、二期付款，木工完工油漆進場時，甲方付給乙方____________元。

　　3、工程竣工驗收后，甲方在七天內一次性支付捌仟元，不得拖欠。

　　十一、質量保證：乙方對自己所裝修的質量保修一年，人為除外。

　　十二、合同爭議的解決辦法

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成，依法向人民法院提起訴訟。

　　十三、違約責任

　　甲、乙雙方需共同遵守合同條款，違約金按總造價的20%付給對方，其它損失按實計算。

　　十四、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，從簽字之日起具有同等法律效力。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年____月____日______年____月____日

　　房屋裝修承攬合同 10

　　發包方（簡稱甲方）：________________

　　承包方（簡稱乙方）：________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1。裝飾施工地點：________________________________________。

　　2。裝飾施工內容：詳見清單。

　　3。承包方式：包工包料。

　　4。工期：自：________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，工期________天。逾期竣工的按照________元人民幣每天賠償。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1。工程總價款：￥________元，大寫（人民幣）________________________________。

　　2。工程款付款方式按下列方式支付：

　　（1）第一次付款，對預算設計認可，簽訂合同后，在進場開工________天內支付工程合同價的________%。

　　（2）第二次付款，施工中途完成工程量的________%，支付工程合同價________%

　　（3）第三次付款，驗收合格后支付工程合同價的________%。

　　（4）第四次付款，在驗收合格一個月之內支付合同價的________%。

　　（3）工程質量保修期________年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應與裝修過程的'約定

　　1、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如乙方提供的材料、設備發生質量問題或規格差異，由此造成工程損失的，責任由乙方承擔。

　　2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　4、乙方應按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　5、工程質量保修期一年，保修期從竣工驗收合格之日起算。

　　四、違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　五、工程驗收

　　1、工程質量驗收，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收，雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　六、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　七、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________________乙方：________________________

　　________年________月________日________年________月________日

　　房屋裝修承攬合同 11

　　委托方(甲方):____________

　　承辦方(乙方):____________

　　工程項目:____________

　　經友好協商，甲方決定委托乙方裝修客廳。為確保工程順利進行，根據國家有關法律法規，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第1條:項目概述

　　1.項目地址:____________。

　　2.客廳規格:房間類型____________

　　3.施工內容:詳見本合同附件(1)《家裝施工內容及施工圖清單》。

　　4.委托方式:____________。

　　5.項目開工日期:____________。

　　6.項目完成日期:____________。

　　項目總天數:____________天。

　　第2條:工程價格

　　工程價款(大寫金額)為____________

　　1.材料款為人民幣____________元；

　　2.人工費為人民幣____________元；

　　3.設計費為人民幣____________元；

　　4.施工結算費用為人民幣____________元；

　　5.手續費為人民幣____________元。

　　6.管理費為人民幣____________元；

　　7.其他費用(注明內容)為人民幣____________元。

　　第3條:質量要求

　　1.項目所用主要材料的品種、規格和名稱須經雙方認可。

　　2.雙方同意工程驗收標準參照國家相關規定。

　　3.在施工過程中，如甲方有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應對增加的費用進行確認并簽訂補充合同。

　　4.甲方自行采購的材料和設備，產品質量由甲方承擔；乙方應對工程質量負責。

　　5.如甲方自行聘請工程監理，應在工程開工前通知乙方，以方便工作銜接。

　　第4條:材料供應

　　1.乙方應嚴格按照國家有關價格規定，對本合同中使用的所有材料進行明確標記。甲方提供的材料應用于本合同規定的裝飾工程，未經甲方同意，不得挪作他用如乙方被挪作他用，乙方應賠償甲方被挪用物資的雙倍價款。

　　2.如果乙方提供的材料和設備不符合質量要求或規格不同，則不得使用。如果已經使用，給項目造成的一切損失由乙方負責。

　　3.甲方負責材料和設備的采購和供應，材料和設備應是符合設計要求的合格產品，并按時供應到現場。如延誤到貨，工期順延，并按延誤工期進行處罰。甲方提供材料總額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，因保管不當造成的損失由乙方負責賠償。

　　第5條:支付條款

　　1.合同一經簽訂，甲方支付100%的工程材料和50%的工程費用；當工期進度超過一半(日、月、年)時，甲方支付第二次工程費用的40%，其余10%在甲方驗收工程竣工后結算。(注:施工費用包含人工費)。噴嘴逾期付款屬于違約，乙方有權停止施工。工程價款驗收后未結算的'，不得交付使用。

　　2.施工過程中，如工程有增減或變更，雙方應簽訂補充合同，乙方負責簽發施工變更單，并通知施工現場負責人。提高或降低項目價格，當場清倉。

　　3.如果甲方未能在本合同規定的期限內預付工程價款，每逾期一天，甲方應向乙方支付未付工程價款的1%。

　　4.如甲方在客廳裝修中向銀行抵押，甲方應將抵押證明及相關文件(復印件)移交給乙方..

　　第6條:建設期

　　1.如因乙方原因延誤竣工，則每天應向甲方支付1%的人工費作為違約金，直至扣除人工費。如因甲方原因延誤竣工，每延誤一天，應向乙方支付裝修工程價款中人工費的1%作為損失時間。

　　2.甲方選用的不合格材料設備影響工程質量和工期的，返工費用由甲方承擔，因乙方施工造成質量事故的，返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工過程中，因工程質量問題和雙方意見不一致而導致的停工，不視為延期開工或工期延誤。雙方應主動要求有關部門的調解或仲裁部門盡快協調處理爭議，以便繼續施工。

　　4.在施工中，如因甲方原因需要再次返工，或因甲方變更施工內容導致工期延誤，需簽證，所有施工費用由甲方承擔。如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.在施工過程中，未經乙方同意擅自更改施工內容造成的質量問題和延誤，由甲方負責。

　　第7條:項目驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程外，所有工程完成后，乙方應組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進行工藝驗收和竣工驗收后，甲方應在三天內進行驗收。逾期的，視為甲方自愿放棄權利，驗收合格。如有問題，甲方自行承擔責任。甲方自行入住的，視為合格。

　　3.如甲方未能在乙方規定的期限內前來驗收，應及時通知乙方并另行確定日期。但甲方應確認該過程或項目的完成日期，并承擔乙方的托管費及相關費用。

　　第8條:其他事項

　　1.甲方的責任

　　(1)必須提供物業管理部門批準的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并對乙方進行現場炕底..

　　(2)二次裝修工程，全部或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。滯留在只能部分騰空的房屋內的家具、陳設應采取必要的保護措施，并全部向乙方辦理手續并承擔費用。

　　(3)確需拆除或改變原有建筑結構或設備管線的，應向當地房管部門辦理手續，并承擔相關費用。施工期間如需臨時使用公共部位，應向鄰里問好。

　　2.乙方的責任

　　(1)應主動出示營業執照、會員證或施工資質；經辦業務員必須有法定代表人的委托證明。

　　(2)指派一名工作人員作為乙方現場代表，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質保量按時完成施工任務。

　　(3)對施工現場的安全負責，嚴格防火、持證上崗、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故影響他人。萬一發生，必須盡快修復或賠償。

　　(4)嚴格履行合同，落實信用工期。如因工期延誤，如材料掉落、進度放緩或借口等原因導致甲方提前付款，經調查將按違約處理。

　　(5)承擔裝修施工范圍內的保修責任，保修期為工程竣工后甲方驗收合格之日起12個月。

　　第9條:違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同的一方應向對方支付合同總金額的5%作為違約金。因對方擅自解除合同造成的實際損失超過違約金的，應當賠償。

　　第十條:爭議解決

　　在本合同履行過程中，雙方如有爭議，應在不影響工程進度的情況下協商解決。當事人不愿協商解決的，或者協商不成的，可以根據合同向人民法院提起訴訟。

　　第十一條:合同的變更和終止

　　1.本合同經雙方簽字后生效，雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容，經雙方協商一致后，應重新簽訂補充協議。如需解除合同，提出解除合同的一方應以書面形式提交，并按合同總價的10%支付違約金，辦理解除合同手續。

　　2.如果任何一方在施工過程中提出終止合同，必須以書面形式提交給對方。雙方同意辦理清算手續并訂立終止協議后，可視為合同終止。

　　第12條:合同生效

　　1.本合同及其附件應由雙方蓋章簽字。

　　2.補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同(包括附件和補充合同)一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(簽名蓋章):____________

　　住址:____________

　　郵政編碼:____________

　　電話:____________

　　乙方(簽字蓋章):____________

　　企業地址:____________

　　郵政編碼:____________

　　電話:____________

　　簽名地址:____________

　　簽署日期:____________

　　房屋裝修承攬合同 12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《民法典》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同

　　一、工程概況

　　工程地址：

　　二、價格

　　清包工費：￥___元

　　其中水電工__元

　　木工__元

　　瓦工___元

　　油漆工__元

　　垃圾清運費__元

　　三、付款方式

　　1、施工隊進場，預支生活費：1000元

　　2、木工完成，付1000元

　　3、瓦工完成，付1000元

　　4、工程竣工，付1800元

　　5、保修金400元，從竣工之日起1年后支付

　　四、設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作.

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.

　　五、材料

　　1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失.

　　2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用.

　　3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票.

　　4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失.

　　5、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性.

　　6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場.

　　7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程.

　　8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作.

　　9、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、工期

　　從___年__月__日起至___年__月__日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天

　　七、材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化

　　2、垃圾應日日清

　　3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

　　九、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　5、乙方指定由為工地現場負責人，為替補負責人。

　　6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。

　　7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2人以上的施工人員。

　　8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、因工具所產生的易耗品由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。

　　十一、工地現場管理

　　1、現場禁止使用明火。

　　2、現場禁止吸煙。

　　3、油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

　　2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1、施工項目清單。

　　2、雙方認可的報價單。

　　3、乙方開出的材料采購清單。

　　十四、合同爭議

　　1、出現爭議甲乙雙方先協商。

　　2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、裝修要求

　　“電路安裝工藝要求：

　　1、電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。

　　2、三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。

　　3、所有導線安裝時，必須用相應的管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的.施工作風。

　　4、所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。管一頭要穿進總開關箱約3左右，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有導線在管子里不能有接頭。

　　5、預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。

　　6、所有預埋導線留在接線盒處的長度為20，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5左右。總開關箱大小可視客戶用電線多少來確定。

　　7、所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。

　　8、安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上。

　　9、電話線和有線電視線不得和電線同在一根管內必須各行其道。”

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

　　房屋裝修承攬合同 13

　　甲方（業主）：________________________________________

　　乙方（施工方）：______________________________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程位置：_____________________________________。

　　二、形式結構：__________式__________室__________廳__________廚__________衛。

　　三、工程承包方式：__________________。

　　四、合同工期：____________天。開工日期：____________年____________月____________日，竣工日期：____________年____________月____________日。

　　五、合同價款及支付方式：雙方商定，本工程的`價款為人民幣（大寫）____________拾____________萬____________元（小寫：￥____________）。首付____________萬元，第二次付款____________萬元，裝修完成后付尾款____________萬元。

　　六、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后____________天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　七、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修____________年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　八、施工范圍

　　1、四個房間：兩個臥室、一個客廳、一個書房，四壁貼墻紙，其余公共地段刷漆，地面鋪設瓷磚，打地腳線，要求平整；

　　2、客廳臨街面用雙開玻璃門。一個廚房、一個衛生間墻面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪的瓷磚，要求平整。

　　3、兩個陽臺地面鋪設瓷磚，要求平整。水、電、氣、管線及安裝，管線必須是目前市場上最高端產品。

　　4、露臺要求修建簡易休閑廳，采用玻璃墻。

　　九、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后____________日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　十、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　十一、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　十二、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　十三、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式____________份，甲乙雙方各持____________份。

　　甲方（簽章）：____________________________乙方（簽章）：_______________________________

　　________________年__________月__________日_______________年__________月__________日

　　房屋裝修承攬合同 14

　　供方：

　　需方：

　　一、貨物的品名，規格型號，數量及單價

　　_______

　　二、產品質量

　　供方應保證必須符合或優于國家規定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。

　　三、保修方式

　　以上產品在質保期內出現產品質量問題，供方應負責三包(包修、包換、包退)，所產生的費用由供方自行承擔、包修期滿后需方享有終身成本價維修服務。

　　四、交貨時間與地點

　　1、供方負責將貨物運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。需方在交貨地點對數量、外觀檢查后驗收，對產品質量不符合或規格不符的`，有違合同原則的產品有權拒收，并由供方承擔因此而產生的經濟費用和一切損失。

　　五、付款方式

　　先款后貨。

　　六、服務：

　　1、產品品種、規格、質量不符合本合同約定時，供方應在24小時內負責包修、包退、包換并承擔因此給需方造成的全部損失。

　　2、供方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交部分，需方如需要，應照數補齊，需方如不需要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由供方自行承擔，如需方需要而供方不能交貨，則供方應該給需方不能交貨部分貨款總值的20%的違約金，需方另行采購。

　　七：本合同一式二份，供方一份、需方一份。

　　供方簽字(蓋章)：

　　需方簽字(蓋章)：

　　地址：

　　開戶行及賬號：

　　電話：

　　傳真：

　　房屋裝修承攬合同 15

　　發包人(甲方)：____________

　　承包人(乙方)：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的.基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜，達成如下協議：

　　第一條裝修內容

　　1、地點：

　　2、承包范圍：

　　3、承包方式：雙方商定采取下列第

　　第二條：雙方責任

　　1、從合同簽定后_____天開始施工。

　　2、嚴格按照發包人的要求進行施工。

　　3、承包人必須保護好原居室室內的家具、水、暖、電、管線等。

　　第三條關于工期

　　1、期限天，開工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。

　　2、如相互造成施工延續，賠償對方______%違約金。

　　第四條關于材料要求

　　雙方商定后施工。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。

　　甲方(公章)：______ 乙方(公章)：______

　　法定代表人(簽字)：______ 法定代表人(簽字)：______

　　______年__月__日 ______年__月__日

　　房屋裝修承攬合同 16

　　委托方：

　　承接方：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間地面鋪設8080瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面2540鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪3030瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設3030瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的`所需材料，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費____________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣______元押金，________年____月____日至________年____月____日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式______份，甲乙方各執______份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方簽字：________________________乙方簽字___________________________

　　________年____月____日________年____月____日

　　房屋裝修承攬合同 17

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方對房屋進行全面的裝修并立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：_____。

　　二、施工時間：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工程總天數：天。

　　三、形式結構：房屋，裝修面積_____平方米。

　　四、工程項目：詳見本合同《家庭裝潢施工內容清單》。

　　五、承包方式：乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質量和規格，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　六、由乙方負責施工，由甲方負責監督施工。

　　七、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的'裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　八、工程造價：材料和裝修人工費共計元人民幣。

　　九、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的20%，剩余80%尾款在________年____月____日之前付清，如甲方沒在規定的時間內付清尾款，甲方每天應付每款的0.1%進行補償給乙方。

　　十、付款賬號：______。

　　十一、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽字(蓋章)：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

　　房屋裝修承攬合同 18

　　委托方(甲方)：_________________

　　承接方(乙方)：_________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行裝修，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：

　　__________________________________

　　二、裝修時間：

　　_______年_______月_______日開始______________月_______日止。

　　三、工程項目：

　　1、_______個房間(_______臥室、_______客廳);_______個廚房，_______個衛生間，_______個陽臺，總建筑面積_______平方米，所有房間的`墻壁全部按照規范要求刷_______漆(打膩子_______遍，_______漆(要求用______________)_______遍)廚房、衛生間、陽臺全部貼______________包括地面，衛生間和廚房吊______________，衛生間和廚房的水路按照甲方要求做，衛生間和廚房做防水，臥室和客廳、飯廳全部鋪_______磚，甲方提供地板磚和衛生陶瓷，乙方負責其他材料和人工。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：

　　乙方按照裝修預算表要求必須保證裝修期間的所需輔材(沙子、水泥等)，并負責施工。

　　五、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，_______個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：

　　裝修總金額為：______________元整。材料及裝修費用由乙方先提供，待甲方驗收合格后，按照裝修總額給予付款。

　　七、本協議為一式_______份，甲乙方各執_______份，具有相同效應。本協議從雙方簽字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　簽字(蓋章)：______________簽字(蓋章)：______________

　　聯系電話：______________聯系電話：______________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　房屋裝修承攬合同 19

　　發包方(甲方)：__________________________

　　身份證：____________________________

　　承包方(乙方)：__________________________

　　身份證：____________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，結合裝飾裝修的市場狀況，經甲乙雙方認真協商一致，就__________________________裝飾裝修工程的有關事宜簽訂合同條款如下，雙方共同信守。

　　1、工程概況

　　（1）工程地點：____________________________________________________

　　（2）工程期限：____________________________________________________

　　（3）工程造價：(大寫)人民幣__________元整；(小寫)人民幣__________元整。

　　（4）承包方式：____________________________________________________

　　2、甲方的權利和義務

　　（1）甲方有權檢查、監督乙方的工程進度、工程質量、工程所用材料，工程竣工后對整個工程進行驗收。

　　（2）對不符合施工合同標準的材料、做工，甲方有權提出更換、整改、要求其退場等，其責任全部由乙方承擔。

　　（3）按合同約定及時支付工程款。

　　（4）負責施工過程中分部、分項及隱蔽部位的及時跟蹤檢查、驗收并履行驗收合格的書面依據。

　　（5）及時與乙方確認施工節點的詳細施工做法，以便于工程的結算。

　　（6）負責協調乙方現場施工有關事宜。施工范圍內所發生的水費、電費、電梯費。

　　3、乙方的權利和義務

　　（1）嚴格執行施工現場的有關規定，盡量避免噪音、灰塵等異味的污染。

　　（2）施工過程中，乙方施工人員發生的一切安全事故及責任由乙方全部承擔。

　　（3）工程由乙方負責采購的全部施工材料，應符合設計及國家環保標準。

　　（4）凡屬原建筑存在的質量問題，乙方不承擔責任，但必須在施工前通知甲方采取措施。

　　（5）乙方施工所用的設備、材料及工具等由乙方自行保管，如發生丟失和損壞由乙方自行負責。

　　4、工程款支付方式

　　合同生效后，甲方按如下約定三次性向乙方支付工程款：

　　首期款：簽訂合同后____日內，支付合同總額的`______________%，計____________________元。

　　二期款：瓦工結束，木工進入現場日，支付合同總額的____________%計________________元。

　　工程竣工經雙方驗收合格后支付至工程結算總造價的________________%，計____________元整。

　　5、違約責任

　　合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定給對方造成經濟損失，均由責任方承擔責任，并賠償因此給對方所造成的一切經濟損失。

　　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該對方應及時通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償守約方相應的經濟損失。

　　6、爭議的解決

　　本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應協商解決，若協商不成，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　7、附則：

　　合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方(簽字)：____________________

　　乙方(簽字)：____________________

　　___________年_______月________日

　　房屋裝修承攬合同 20

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，相關家庭裝修的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲方決定委托乙方對居室房進行二次裝修，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　總工期35天(正常條件下，不可抗拒原因由乙方報知甲方工期順延)，自__年__月__日止，具體事項如下：

　　一、甲方的要求及義務

　　1.負責為乙方提供所需的水，電。

　　2.負責物業管理處辦理裝修的手續及費用。

　　3.按時、按質、按乙方施工要求提供自購主材。

　　4.按附件一各項施工，部分項目需按甲方要求，確認后方可施工，乙方不得自行增加項目，或在原項目中拆分、增加新的項目收費。若甲方提出增加項目，雙方按協商價格或附件一相關價格。

　　5.墻面應平整，光滑，色澤一致等。總之，全部項目施工最終結果應達到國家相關標準或行業標準以上。

　　6.隱蔽性工程，如供水，供電布線，弱電線等需由甲方驗收合格后方可封閉。

　　7.各項目需符合相關裝修驗收標準，需由甲方驗收合格后才能進入下一項目，驗收不合格，乙方需免費無償整改或重做。

　　8.對驗收合格的項目逐項結算，部分項目按實際工程量結算，最終總工程款不能超過總預算(附件一)的2000元。(甲方自行提出增加的項目不計)。

　　9.開工當天甲方支付乙方裝修款5000.00元，木工開始后支付15000元，余款在全部工程驗收合格，完工后結清。

　　10.甲方保留總裝修款的10%為質量保證金，自完工日起6個月內無裝修質量問題，質量保證金全部退還乙方。

　　二、乙方的要求和任務

　　1.按材施工，細致嚴格，多快好省。

　　2.乙方的施工人員需要符合國家規定的相關資質條件。

　　3.提前5天通知甲方需備材料及相關要求，要支付的款項。

　　4.保證安全施工，注意消防問題，不當后果自負。

　　5.施工中乙方應嚴格執行安全施工操作規范、家庭用電規范、防火規定、施工規范及質量標準。

　　6.乙方施工所采用的材料，輔料等應符合相關規定，符合家庭裝修要求，環保要求，不得采用對人體有害的材料，輔料等。

　　7.工程增減項目雙方協商解決，以報價表(附件一)為例。

　　8.乙方接受甲方的'監督檢查，驗收。

　　9.保護好原居室室內的家具和相關陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，避免施工中堵塞管道。

　　三、違約責任

　　1.由于甲方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付乙方總裝修款的0.5%的違約金。

　　2.由于乙方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付甲方0.5%的違約金。

　　四、關于保修

　　1.從完工驗收合格起，保修期為三年，水電部分保修十年。

　　2.保修期內因乙方施工不當造成質量問題，乙方應無條件進行維修。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效，具同等法律效力。

　　合同附件：

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　房屋裝修承攬合同 21

　　裝修方：

　　施工方：

　　經甲、乙雙方共同協商，甲方將___________________房屋精裝修包工給乙方，為明確雙方責任，特簽訂如下協議：

　　一、承包內容

　　1、按甲方要求的內容精裝修六樓，按圖紙施工。

　　2、所有施工垃圾及拆除的清理到一樓。

　　二、承包方式及工程造價

　　甲方按包工包料的形式承包給乙方，乙方按甲方交底的`內容施工，工程造價為幣_________________元。

　　三、裝修質量要求精裝按圖施工

　　施工過程中必須有可靠地安全措施，搭好腳手架和安全網，確保項目管理和施工人員的自身安全、營業門面及過往行人的人身安全。如出現人中傷亡所有安全事故均由乙方自理，甲方不負責法律和經濟責任。

　　四、施工工期

　　1、本工程的開工期：__________________________。

　　2、合同簽訂生效后，乙方應組織施工人員，技術人員及施工設備進場，除不可抗拒的情況下，乙方應保證60天完工。

　　五、付款方式

　　乙方進場后甲方按四次付給乙方工程款，甲方第一次向乙方預付工程款為_________元，完成樓面后付幣____________元。工程驗收合格后無任何質量問題甲方一次性付清。

　　六、甲方提供一樓給乙方作生活用房，提供三相四線施工用電承擔施工期間水電費用。

　　七、乙方在施工中保證施工場地周邊的交通通暢和環境衛生，節約用水用電，做好防火防盜。

　　八、本合同一式兩份，雙方各持一份，簽字生效。

　　九、未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(簽章)：____

　　乙方(簽章)：____

　　代表：________

　　電話：________

　　簽訂地點：__________________

　　簽訂日期：____年____月____日

【房屋裝修承攬合同】相關文章：