年裝修合同

時間：2023-02-09 08:36:23 裝修合同我要投稿

年裝修合同

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同出現的次數越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的年裝修合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

年裝修合同

年裝修合同1

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　發包方(簡稱甲方)：(業主)_______________ 聯絡方式：______

　　承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)_____________________

　　身份證：_____________________ 聯絡方式：__________________

　　家庭住址：___________________ 家庭固定電話：_______________

　　第一條工程概況

　　1.裝潢施工地點：

　　2.住房結構：鋼筋混凝土;房型____房____廳____套，建筑面積約____平方米。

　　3.承包方式：清包工。

　　4.裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，儲藏室、家具打造，清潔工程，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于搬運工程的補充約定：甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內)。

　　5.總價款：￥約____元(包括清潔費和搬運費)，大寫(人民幣)：____________元整。

　　以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。如甲方決定對該房屋初定裝修工程項目進行變更，包含增加或刪減，該總價款不做變更。

　　6.工期：自____年____月____日開工，至____年____月_____日竣工，工期_約____天(以上規定工期為指導工期，為保證施工質量，原則上不少于以上工期，也不應超過工期15天。如遇甲方材料供應不及時等問題，則相應順延竣工日期)。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行(如延長工期后遇春節假期，甲方允許乙方春節期間停工____至____天)。

　　第二條關于乙方職責的約定

　　1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。

　　2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商并且獲得認可)。

　　3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條關于材料供應的約定

　　1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

　　2.甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5.甲方采購供應的`裝飾材料、設備，均應用于本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由甲方聘請設計師進行設計，提供設計施工圖紙及特別要求(具體內容見參見設計施工圖紙)。乙方負責按有關行業規定進行施工。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　6.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如櫥柜防火門，臺面，ppr水管等)，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　7.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。(參照北京市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》)。

　　8.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(見附件三《工程竣工驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　9.工程保修期三年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

　　第五條關于安全生產和防火的約定

　　1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南(見附件一)，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　1.工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：

　　2.雙方款項往來均應于《工程付款確認單》簽字確認(見附件四)。

　　第七條其它事項

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方應在開工當天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協調工作。

　　2.乙方工作：

　　(1)參加甲方召集的現場交底。

　　(2)全權負責協議履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，并取得甲方同意。

　　第八條違約責任

　　1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　5.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　第九條糾紛處理方式

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方應盡量協商�；蛉魠f商不成時，可以按照本協議約定向：

　　-北京仲裁委員會申請仲裁;

　　-人民法院提起訴訟。

　　第十條協議的變更和解除

　　2.施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。

　　3.如由于乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。

　　第十一條附則

　　1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙__把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖__套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2.本協議簽訂后，工程不得轉包。

　　3.本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二條協議附件

　　附件一物業管理部門的裝修指南(略)

　　附件二設計施工圖紙及要求(略)

　　附件三工程竣工驗收單

　　附件四工程付款確認單

　　甲方(簽字)：______ 乙方(簽字)：______

　　住址：______________ 住址：______________

　　電話：______________ 電話：______________

　　郵編：______________ 郵編：______________

　　簽訂日期：__________

　　簽訂地點：北京

　　附件三

　　工程竣工驗收單

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　注：(1)分項檢驗評定：合格打√，不合格打×，補驗合格打√并簽名。

　　_______年_______月_______日

　　附件四

　　工程付款確認單

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

年裝修合同2

　　委托方(甲方)：承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方對房屋進行全面的裝修并立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：。

　　二、施工時間：20年月日，竣工日期20年月日，工程總天數：天。

　　三、形式結構：房屋，裝修面積平方米。

　　四、工程項目：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容清單》。

　　五、承包方式：乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質量和規格，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的`雙倍價款補償給甲方。

　　六、由乙方負責施工，由甲方負責監督施工。

　　七、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　八、工程造價：材料和裝修人工費共計元人民幣。

　　九、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的20%，剩余80%尾款在20年月日之前付清，如甲方沒在規定的時間內付清尾款，甲方每天應付每款的0。1%進行補償給乙方。

　　十、付款賬號：。

　　十一、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

年裝修合同3

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________.

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的'材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到

　　使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(20xx)17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執_________份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_________

　　電話或手機：_________電話或手機：_________

　　_________年____月____日_________年____月____

年裝修合同4

　　收包圓（級萁）：

　　癡圓（乙圓）：

　　甲、乙雙圓經沒有戰洽商戰協商，級萁決定將居室拆潢收包給乙圓。為包督工程順利遏制，依照《摯人仄易遠共戰國開同法》及穎ヘ法律、法規的劃定，甲、乙雙圓正在劃1、志愿、協商分歧的根柢上，便居室拆潢穎ヘ手嗡，達成以下戰講，以便配開依照。

　　第一條：工辰才略

　　1.工程天紙焙___________________________________

　　2.居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛，總計施工里積____________仄圓米。

　　3.施工內容詳睹本開同附件（一）〗砸庭拆潢施工內容單》戰施工圖。

　　4.癡格式：雙圓商定回支以下第_________種格式：

　�。�1）乙圓包工、包齊數原料；

　�。�2）乙圓包工、部門包料，級萁供給部梅適料；

　�。�3）乙圓包工、級萁包齊數原料。

　　5.工潮工日期：______年______月______日

　　6.工程降成日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第兩條：工程價款

　　工程價款（金額除夜寫）___________________元，詳睹本開同附件（兩）〗砸庭拆潢工程質烈に惚懟貳

　　1、原料款__________元； 2、人工費__________元；

　　3、設念費__________元； 4、施工渾運費__________元；

　　5、搬卸費__________元； 6、管理費__________元；

　　7、其他用度（標明內容）______________元。

　　第三條：量量要供

　　1.工程操做尾要原料的種類、規格、稱吸、數目，經雙圓具名認可。

　　2.工程驗支尺度，雙圓贊同參照國產業編干劃定真止。

　　3.施工中，級萁如有特地施工項目或特地量量要供，雙圓應確認，刪減的用度，應另簽訂補償開同。

　　4.凡是由級萁自止采估閱原料、裝被霈產物量量由級萁自年夜；施工量量由乙圓當真。

　　5.級萁如自票少程監理，須正在工潮工前報告乙圓，以便于工做銜接。

　　第四條：原料供給

　　1.乙圓須寬厲依照國家穎ヘ價格條例劃定，對本開同中所用原料一概施止稀碼標價。級萁所供給的原料均操做于本開同劃定的拆潢工程，非經級萁贊同，沒有得挪做他用。乙圓如挪做他用，應按挪用原料的單苯咱款賺償給級萁。

　　2. 乙圓供給的原料、設備如沒有搖率量量要供，或規格有好異，應停止操做。如已操做，對工程釀秤弈義ё倬由乙圓當真。

　　3.級萁當真采購供給的原料、裝被霈該當是相宜設念要供的及格產物，并應按時供給到現場。如延期到達，施工期順延，并按耽延工期處獎。原料經乙圓驗支后，由乙圓當真保管，因為保管沒有妥而組成義ё伲由乙圓當真賺償。

　　第五條：付款格式

　　1. 開同簽訂后，級萁即付％工程原料款戰施工工費的％；當工期進度過半（年月日），級萁即第兩次付％工程原料款戰施工工費的％，殘剩％悲迎級萁對工程降成驗支后結算（注：施工工費搜羅野生費）。

　　2.工程施工中如有項目刪減或需供變更，雙圓應簽訂補償開同，并由乙圓當真開具施工變更令，報稿┕すぬ斕閉嬡恕

　　3.級菹蒲按本開同規霸猶日預出工程價款的，每過期一天按已付工程價款額的1％付出給乙圓。

　　4.級萁正在居室拆潢中，如背銀止按皆冬須將按掀的憑據及相閉文件（復印件）交給乙圓。

　　第六條：工程工期

　　1.假定果乙圓啟事此提早降成，逐日按工費的1％做為背約金獎款付出給級萁，直至工費扣完為止并賺償給級萁釀秤弈真踐經濟義ё�。紓Rü級萁啟事此提早降成，每提早一日，以拆潢工程價款中野生費的1％做為誤工費付出給乙圓元。

　　2.由級萁自止遴選的`原料、裝被霈果量量沒有及格而影響工程量量和工期，其返工費由級萁包袱，因為乙圓施工啟事組成量質變略冬其返工用度由乙圓包袱，工期波動。

　　3. 正在施工中，果工程良飪標題成績、雙圓定睹紛歧而組成罷工，均沒有按誤工或提早工期論處，雙圓應自動要供穎ヘ部門調解或仲裁部門和諧、措置，盡快處理膠葛，以繼絕施工。

　　4.施工中假定果級萁啟手為供重新返工的，或果級萁變動施工內容而耽延工期的，均需簽證，級萁須包袱齊數施工用度，如果乙圓的啟事組成返工，由乙圓包袱任務，工期波動。

　　5.施工中，級菹蒲經乙圓贊同，擅自報稿┕と嗽憊止變動施工內容所激起的良飪標題成績戰耽延工期，級萁自年夜任務。

　　第七條：工程驗支

　　1.工程量量驗支，除藏藏工程需分段驗支中，待工程齊數終了后，乙圓構造級萁遏制降成驗支。驗支及格后雙圓操持工程結算戰邑蘋足絕。

　　2.乙圓報告級萁遏制工序驗支及降成驗支后，級萁應正在三天內前去驗支，過期視為級萁自動放棄權益并視為驗支及格，如有標題成績，級萁自年夜任務。級萁自止搬進進住，視為驗支及格。

　　3.級萁如沒有能正在乙圓指按時限內前去驗支，應實時報告乙圓，另定日期。但級萁應認可工序或工程的降成日期，并包袱乙圓的扼守費戰相閉用度。

　　第八條：其他事項

　　1. 級菹棋務

　　（1）必須供給經物業管理部門認坑弈房屋仄里圖及水、電、氣線路圖，或由級萁供給房屋仄里圖及水、電、氣線路圖，并背乙圓遏制現場交底。

　　（2）兩次拆潢工程，應齊數騰空或部門騰空房屋，斷根影響施工抵章興礙物。對只能部門騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須回支需供的保護要收，均需與乙圓操持足絕戰包袱用度。

　�。�3）如確侵硅供拆、改本構筑物挨算或設備、管線，應背地點天房管部門操持足絕，并包袱穎ヘ用度。施工中如需一時操做公用部位，應背鄰里挨好召喚。

　　2.乙興棋務

　�。�1）應自動出示企業開業執照、會員證書或施工資質；包辦開業員必須有法人代表的奉供證書。

　�。�2）指派為乙圓工天代表，（為木匠項目當真人、為水電安拆項目當真人、為水泥工項目當真人、為墻里油漆工項目當真人、為泛昧窗網安拆項目當真人）當真開同施止，并霸營同要供構造施工，保量保量天按期完成施工任務。

　　（3）當真施工現場的安然，寬防水災、佩證上崗、文明施工，并停止果施工釀秤弈管講梗塞、滲漏水、停電、物品譽壞等事變產死而影響他人。萬一產死，必須盡快當真建復或賺償。

　�。�4）寬厲施止開同，施止諾止工期，假定果提早降成，如脫料、窩工或借端誘使級萁墊資，舉查后均按背約論處。

　　（5）正在拆潢施工范圍內背包管建任務，保建期自工程降成級萁驗支及格之日算起，為12個月。

　　第九條：背約任務

　　以上條目系甲、乙雙圓志愿達成，雙圓應自發依照；如有一圓背約時，獎背約圓背約金為開同總價款的％并賺償果其背約給對圓釀秤弈真踐經濟義ё佟

　　第十條：爭議處理

　　本開同施止時期，雙圓如產死爭議，正在沒有影響工程進度的條件下，雙圓應協商處理。當事人沒有愿經過進程協商處理，或協商處理沒有成時，可以或許依照本開同商定背人仄易遠法院提起訴訟。

　　第十一條：開同的變更戰停止

　　1.開同經雙圓具名死效后，雙圓必須寬厲依照。任何一圓需變更開同的內容，應經雙圓協商分歧后重新簽訂補償戰講。

　　2.施工進程中任何一圓提出停止開同，須背別的一興圃書里情支貫出，經雙圓贊同操持渾算足絕，訂坐停止開同戰講后，可視為本開同消弭。

　　第十兩條：開同死效

　　1.本開同書及開同附件，自甲、乙雙圓具名（蓋章）之日起死效。

　　2.補償開同與本開同具涌一法律效力。

　　3.本開同書（搜羅開同附件、補償開同）一式三份，甲、乙雙圓各執一份, 開同搜檢處保存一份；三份具涌一法律效力。

　　級萁（業主）：（簽章）乙圓：（簽章）

　　居處天紙焙企業天紙焙

　　又編碼：又編碼：

　　工做單元：法人代表：

　　奉供代庖代庖署理人：奉供代庖代庖署理人：

　　電話：電話：

　　簽約天紙焙簽約日期：

　　開同附件（一）〗砸庭拆潢施工內容單》戰施工圖-----------略

　　開同附件（兩）〗砸庭拆潢工程質烈に惚懟---------------略

　　開同附件（三）《拆建杜盡隱現以下十除夜偷工減料征象許鑰嚅》

　　1、乙圓許愿正在為級萁拆建時，杜盡隱現以下10除夜偷工減料征象：

　　1、墻里刷漆

　　乳膠漆是古晨最多睹的墻里拆潢原料，正在詳峽喋工中可以或許遏制涂刷、輥涂或噴涂。假定工人正在施工時沒有瘸碌或閉于了事，常會隱現渺小的色好。特地是色彩較深的乳膠漆更會呈現這類標題成績。

　　2、下水管路

　　施工隊正在遏制拆建時，偶然為林Ъ費事，將露有除夜量水泥、沙子戰混凝土碎塊倒進下水講。何等做的直接了局便是寬峻梗塞下水講，組成廚房和衛死間果下水沒有暢而跑水。又供工程雖然正在末了驗支時出有標題成績，但老是隱現下水沒有暢的標題成績。

　　3、電線接頭

　　電工正在安拆插座、開閉戰燈具時，沒有按施工要供接線。特地正在斲喪者操做一些耗電量較除夜的熱水器、空調等電器時，組成開閉、插座收燒以致銷譽，給斲喪者帶去了很除夜的義ё佟

　　4、墻天磚展掀

　　展掀墻天磚是一個足藝性較強的工序。假定工人們偷工減料的話，最隨便隱現瓷磚空飽、對縫沒有齊等標題成績，別抵章飯掀瓷磚用的水泥戰粘接劑也有講求，假定配比步璜允頤揮嗅隱現脫降等標題成績。

　　5、墻里剔槽

　　暗埋管線便必須正在墻壁戰空中上開槽，才氣將管線埋進。少數工人正在遏制開槽操縱時悍戾施工，沒有但破壞涼ㄖ啟重挨算，借有可以或許給周圍的其他管線組成譽壞。

　　6、接縫建飾

　　正在一些墻里與門、窗戶的對接處，戰兩種沒有開色彩涂料對接的天圓，也正是工人們常常閉于了事的地點。您常常會看到乳膠漆與木做之間的涂料彼此混雜，接縫處隱細髦種標題成績。

　　7、電線脫管

　　正在家庭拆建施工中，幾遠統統電線皆是脫正在PVC管中，暗埋正在墻壁內。是以電線脫進PVC管后，斲喪者根柢看脖茫而且調換比較易。假定工人正在操縱中沒有瘸碌，會招致電線正在管內扭結，組成用電隱患。假定工人故意偷工減料，便會操做帶接頭的電線或將急秤掮線脫正在同一根PVC管內。

　　8、小里措置

　　所謂“小里”，便是一些斲喪者眼睛看沒有到，又沒有太寄看的小天圓，比方戶門的上沿、窗臺板的上里，熱氣罩的里里等天圓，又供工人正在那邊便會偷工減料，以致會沒有做任閡央置。

　　9、空中找仄

　　又供房屋的空中步杌仄整，正在拆建種硅供重新找仄。假定工人步杌細致或故意細制濫制，便會組成“越找越沒有仄”的標題成績，而且施工中操做的水泥沙漿借會除夜除夜刪減空中荷載，給樓體安然帶去隱患。

　　10、基底措置

　　正在涂刷乳膠漆、展掀墻天磚之前，必定要做搖鱷底措置。又供工人正在施工時正在畝探里偷工減料，沉則組成墻里沒有仄整，乳膠漆涂刷后有色好，重則乳膠漆變色脫降，或瓷磚粘掀沒有牢。

　　2、本開同附件三系甲、乙雙圓志愿達成；若隱現沙脈10除夜征象之一時，則視為乙圓背約，由乙圓霸營同總價款的％拜托背約金并賺償給級萁釀秤弈真踐經濟義ё佟

　　級萁（業主）：（簽章）乙圓：（簽章）

　　居處天紙焙企業天紙焙

　　又編碼：又編碼：

　　工做單元：法人代表：

　　奉供代庖代庖署理人：奉供代庖代庖署理人：

　　電話：電話：

　　簽約天紙焙簽約日期：

年裝修合同5

　　承接方(乙方)：__________

　　發包方(甲方)：__________

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況.工程地址：

　　2.居室規格：房型層(式)室廳廚衛，總計施工面積平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件

　　(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：

　　5.工程開工

　　日期：__________年__________月__________日

　　6.工程竣工

　　日期：__________年__________月__________日工程總天數：__________天

　　第二條：工程價款工程價款(金額大寫)__________元，詳見本合同附件

　　(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款元;

　　2、人工費元;

　　3、設計費元;

　　4、施工清運費元;

　　5、搬卸費元;

　　6、管理費元;

　　7、其他費用(注明內容)元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　6.款項劃入名稱;賬號

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用此材料一律實行明碼標價。

　　甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均有乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的'材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到場。

　　如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。

　　按甲方提供的材料合計金額的0%作為管理費支付給乙方。

　　材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式.合同已經簽訂，甲方即應付00%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(__________年__________月__________日)，甲方即第二次付施工費的40%。

　　剩余0%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

　　1.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。

　　增減項目的價款，當場結清。

　　2.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。

　　3.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的__________%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。

　　如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的__________%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項.甲方責任

　　(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。

　　對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。

　　施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　(2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　(3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。

　　萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　(4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為2個月。

　　第九條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。

　　因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。

　　如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的0%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執份。

　　甲方(業主)：__________

　　乙方：__________

　　住所__________

　　地址：__________

　　企業__________

　　地址：__________

　　郵政編碼：__________

　　工作單位：__________

　　法人代表：__________

　　委托代理人：__________

　　電話：__________

　　簽約__________

　　地址：__________

年裝修合同6

　　甲方：北京萬科物業服務有限公司青島分公司四季花城物業服務中心（以下簡稱甲方）

　　地址：青島市即墨鶴山路166號四季花城物業服務中心聯系電話：66093555--109

　　乙方：青島泓鑫磊建筑安裝工程有限公司（以下簡稱乙方）地址：青島市即墨大同步行街北閣開發段45號聯系電話：13061479177

　　為明確甲乙雙方在垃圾清運過程中的權利、義務關系，根據有關法律、法規的規定，經雙方友好協商，達成如下協議，雙方共同遵照執行。

　　一、合同標的：

　　甲方四季花城項目內所有業戶（含商戶）的施工裝修垃圾的清運及消納工作。

　　二、數量及范圍：

　　裝修垃圾存放點，堆放的所有生活垃圾及裝修垃圾。合同期限：

　　自 20xx年 4月 1 日零時起至 20xx 年3月 31 日二十四時止。

　　三、甲方權利與義務：

　　1、甲方有權對乙方的垃圾清運服務質量、清運及時性、工作方法、服務禮儀等提出要求并監督管理；

　　2、甲方對乙方連續兩個月度垃圾清運質量評估（供方工作評估記分卡得分）在60分以下，甲方有權單方解除本合同并不承擔由此給乙方造成的任何損失；

　　3、甲方有權臨時通知乙方清運垃圾；

　　4、甲方有權根據現場情況要求乙方調整清運時間；

　　5、執行合同過程中，如政府行政管理部門指定供方，本合同自行終止。

　　四、乙方權利與義務：

　　1、乙方負責提供清運垃圾所需全部清運車輛、清運設備、清運工具以及從事施工垃圾清運所必須的相關物品，并自行承擔所發生的全部費用；

　　2、乙方提供清運垃圾的機動車及非機動車必須為全封閉式垃圾清運車，并確保車身潔凈，在清運過程中無遺灑、無漏油、無異味等現象的發生； 3、乙方人員應統一著裝并符合甲方要求；

　　4、乙方負責日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾日產日清，并保證在規定時間內、按照規定路線清運垃圾；

　　5、乙方負責將日常生活垃圾、裝修施工垃圾、綠化垃圾運至政府認可的填埋場，并自行負責辦理準運、消納手續并承擔全部費用；由此發生的問題，由乙方自行解決，并自行承擔產生的法律責任；

　　6、乙方垃圾車停放于指定點，車輛干凈、擺放整齊、場地干凈無強異味。垃圾中轉站、垃圾桶（箱）、垃圾不得散裝，無超載、無強異味、無蚊蠅滋生、無污水橫流、無有礙觀瞻，外表無污跡、油跡。

　　7、乙方在清運過程中造成甲方、業戶及公共設施設備損傷、損壞，由乙方負責賠償；

　　8、乙方由于清運不及時以及清運不符合甲方要求并給甲方造成損失，由乙方負責賠償并同時支付與該損失數額相等的違約金；

　　9、乙方被相關部門處罰，責任及處罰費用由乙方自行全部承擔； 10、乙方根據甲方要求及時清運垃圾并確保生活垃圾日產日清，垃圾中轉站的'垃圾不得積存24小時以上；

　　11、乙方負責垃圾中轉站內及門前的衛生保潔，乙方不得將垃圾存放在垃圾中轉站以外的區域；

　　12、乙方總部每月派出一名高層管理人員或質檢人員不少于一次到本項目進行現場巡檢并做好與甲方主管負責人的聯系工作，接受甲方的監督。

　　13、乙方選派本項目的人員必須符合國家有關勞動用工管理規定并承擔相應工資、勞保福利、社會保險及意外險等一切費用，否則甲方有權要求更換不合格人員。

　　14、乙方在保證對其服務于甲方項目的員工進行正常職業技能培訓的基礎上，還須對其進行職業安全培訓，以確�，F場工作人員的施工安全。

　　15、在合同的有效期內，因乙方工作人員不遵守施工標準流程及國家法律法規、地方性法規、部門規章以及行業規范的規定而造成員工人身、財產等任何損失的，由乙方獨立承擔全部責任；如因此而給甲方或第三方造成任何損失的（包括但不限于財產損失、公司名譽損失、人身傷害等有形及無形損害），乙方應在法律規定及本協議約定的范圍內承擔賠償責任。

　　16、在合同有效期內，因乙方違反本合同職業安全行為規定的，甲方有權利視乙方違規行為的嚴重程度對乙方處以人民幣 20xx 元至 20000 元的現金處罰，并有權要求乙方立即停止施工、限期整改；乙方嚴重違反本合同約定的，甲方有權單方面解除合同，并保留向乙方追償損失的權利。 17、甲方有權要求乙方根據本行業特點及甲方項目實際情況制定提供《垃圾清運操作流程》，經甲方審核同意后，作為本合同的附件，由乙方嚴格執行；甲方將采取定期及不定期檢查的方式進行監督。

　　五、合同費用：

　　1、總費用：

　　建筑垃圾費用按每立方米 28 元人民幣，按每次清運的實際費用支付。

　　2、支付方式：□支票 □現金

　　3、甲方對乙方的違約金處罰從每期應付費用中扣除，不足部分從下期應付款中扣除。

　　4、支付時間：甲方根據對乙方檢查考核結果，于每次清運后5日內向乙方提供結算費用數額，并于收到乙方正式發票起15日內支付。

　　5、乙方向甲方提供開戶銀行、賬戶名稱及賬號，如有變化，應及時書面知會甲方，若因乙方提供內容產生的責任由乙方自行承擔。

　　六、其他約定

　　1、甲方違反合同，無正當理由，未按本協議約定的服務報酬標準和時間向乙方支付，乙方有權要求甲方補交。

　　2、乙方違反本合同第五條第2款、第5款、第6款、第12款的規定，被甲方查出或引起客戶投訴的，每發生一起，甲方有權從合同款中扣除相應款項作為違約金，情節嚴重者加倍處罰。（見附件一《供方考核細則》） 3、乙方清運垃圾要干凈、徹底，不得在現場分類或揀拾垃圾，每發生一起，甲方有權從合同款中扣除相應款項作為違約金。（見附件一）

　　4、乙方在工作區域內出現盜竊、打架、斗毆等違法行為，應承擔由此給甲方或他人造成的損失；同時，甲方有權扣除乙方合同總額的1－3%作為違約金。

　　5、因乙方原因造成他人人身傷害、財產損失、嚴重損害甲方聲譽的行為，乙方除賠償經濟損失外，甲方有權扣除乙方合同總額的3－5%作為違約金，

　　并有權單方解除本合同并不承擔由此造成的任何損失。

　　6、乙方違反合同，未及時清運垃圾或者清運垃圾不符合甲方要求的，給甲方造成影響、損失的，由乙方負責賠償，并同時支付與該損失數額相等的違約金，并承擔由此產生的全部法律責任。

　　7、乙方員工在工作中所發生的工傷事故或傷及他人，責任完全由乙方負責。

　　七、不可抗力

　　在本合同履行期間，當事人一方因不可抗力，致使本合同不能履行的，應當及時通知對方，并在七日內提供有效證明，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　八、本合同未盡事宜，均按照國家有關法律法規和規章執行，或由雙方協商后簽訂補充協議，與合同正文具有同等法律效力。

　　九、本合同期間，甲乙雙方發生爭議可協商解決，協商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。

　　十、本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

　　十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　十二、合同附件與合同正文具有同等法律效力

　　附件一《供方考核細則》附件二《員工行為規范》附件三《垃圾清運操作流程》

　　十三、甲乙雙方均已了解上述條款，無其它異議。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章） .

　　負責人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　時間： 20xx 年 4 月 1 日時間： 20xx 年 4 月 1日

年裝修合同7

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并持有市建委頒發的《建筑業企業資質證書》的企業。

　　2.工程地址：__________________________________________________

　　3.居室規格：__________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　⑴____室，計__________平方米;

　�、芲____廳，計__________平方米;

　�、莀____廚房，計__________平方米;

　　⑷_____衛生間，計__________平方米;

　�、蒧____陽臺，計__________平方米;

　　⑹______過道，計_______平方米;

　　⑺其他(注明部位)__________，計_______平方米;

　　4.工程內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　5.委托方式：_____________________________________

　　6.工程開工日期：_______年_______月________日

　　7.竣工日期：__________年_________月_________日

　　工程總天數：_____________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1.材料款_______元;

　　2.人工費_________元;

　　3.設計費________元;

　　4.施工清運費_________元;

　　5.搬卸費________元;

　　6.管理費__________元;

　　7.稅金(3.41%)___________元;

　　8.其他費用(注明內容)_____________元;

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.質量檢查監督部門：市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　5.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的.裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　付款百分比按付款方式表進行：

　　付款要求付款時間付款百分比金額：元

　　甲方：

　　乙方：

　　簽字(蓋章)：

　　年月日

年裝修合同8

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　裝飾施工地點：

　　住房結構：

　　房型房廳套，施工面積平方米。

　　裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　工期：

　　自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。

　　如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　本工程執行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　本工程由________方設計施工方案。

　　甲方提供的`材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。

　　由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。

　　如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;

　　屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。

　　并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;

　　甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：________

　　電話：________

　　乙方(簽章)：________

　　電話：________

　　簽訂地點：________

　　簽訂日期：________年________月________日

年裝修合同9

　　上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區XX街

　　原審被告：XXA房地產開發有限公司

　　地址：XX市XX區XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的'情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業顧問有限公司

　�。ㄉw章）

　　日期：20 年月日

年裝修合同10

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：計***平方米。

　　3、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開工日期：

　　6、工程竣工日期：

　　工程總天數：

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的.合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的%.剩余%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　簽約日期：

　　年月日

年裝修合同11

　　甲方：　　　　　　手機：

　　乙方：　　　　　　手機：

　　現甲方有新建房屋6個衛生間(二樓3個、三樓3個)需裝修，承包給乙方裝修，經雙方現場協商，達成協議如下。

　　一、乙方先將衛生間上面的地板磚用切割機切開，將雜物清除。然后將衛生間用單磚砌好。

　　二、將衛生間內外按原甲方已經裝修好的衛生間安裝好有關設施(如：便盤、下水管、地漏管等)并裝修好(6面都貼好瓷磚)。

　　三、裝修過程中，乙方要保證不損壞甲方已經裝修好的一切建筑設施(要保證不損壞現有的.門、窗、地板磚、樓梯扶手、墻壁、電線、水管等)。如有損壞從工錢中扣除一切費用。

　　四、材料由甲方提供，乙方只包做工，每個衛生間做成功的工錢是元( 元/個)，共計所需材料乙方應提前3天告知甲方，以便準備好材料。

　　五、乙方要保證質量，若以后出現質量問題，乙方必須把問題解決好，一切費用由乙方承擔。

　　六、乙方有義務協助做防漏水的師傅做好防水工程。提前2天告知甲方，以便通知做防漏水的師傅。

　　七、乙方有義務協助甲方和租房人做好安全和防盜工作，進出門與租房人打聲招呼(租房人不在房屋內，應告知甲方，以便將門鎖好)。

　　八、工程完成后經驗收合格，一次付清工錢。

　　九、此合同從雙方簽字之日起生效，雙方不得反悔。

　　甲方簽字：　　　　　　乙方簽字：

年裝修合同12

　　發包人(甲方)：住址：

　　聯系電話：

　　承包人(乙方)：住址：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經紀合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。

　　一、承包工程的概況：

　　1、工程名稱：宿舍樓。

　　2、工程地點：

　　3、工程工期：年月日到年月日。(注明：如工程不能在工期內完成按超期每天扣除工程全額千分之一做為超期補償金，超過一個月未完成工程則甲方有權終止合同并按違約處理。)

　　二、承包內容：

　　1、施工中所需的工具、機器、模具、配套、內外腳手架、外排、模板等。

　　2、實施內容包括：放線定位、破樁頭、挖基回填、裝拆模、扎鐵、砌墻、內外墻批蕩粘貼、地面鋪貼、安裝瓷盆、接通大便器、，清理施工垃圾等(按圖紙和甲方要求施工)(不包括供水、供電、乳膠漆、門窗)另外承臺、地樑、樓面攪拌費用由乙方出。(注明：甲方要支付三千元倒水泥的費用其于有關費用都由乙方出)

　　3、外墻沾貼：前面貼后面貼左面貼右面貼，樓地面貼地板磚房內貼地磚及墻身貼米高瓷磚，衛生間瓷磚貼米高，大廳、樓梯、走廊、都貼米高瓷磚。

　　三、施工質量：必須達到鎮規范建設標準驗收，各階段完工后到下一階段開工前乙方必須進行保證質量檢查。在整個工程中施工單位人員一定要在工地，在施工過程中每一個部位一定要熟練工人施工不得亂叫工人進場，如生手工人進場搞錯一切后果由乙方負責。

　　四、安全責任：安全施工，乙方按《建設工程安全生產管理》規定采取嚴格的安全防護措施承擔全部安全事故責任和因此發生的`全部費用，甲方不負擔任何責任和費用。

　　五、工程結構：框架結構。

　　六、付款方式：房屋倒完基礎和地面支付元，第二層支付元以后每一層完工支付元，砌磚每層支付元，貼好外墻支付元，貼好每一層地面與墻身瓷磚支付元，工程完工后余五千元保修金到三個月后無任何質量問題付清，其余工款裝修完工后一次付清。

　　七、在施工期間必須按圖設計和甲方要求進行施工，甲方有權作個別位置改動，更改大甲方應補給乙方人工費，但不能收取甲方附加費。圖紙如要改動個別位置，乙方必須經甲方同意后方可施工。乙方如不按圖紙或甲方要求施工，搞錯要返工的，返工的人工與材料費都由乙方負責。但因甲方原因引起的返工，返工的人工與材料費都由甲方負責。乙方在進入工地開工前，必須按有關部門的規定，辦理與本工程有關的手續。

　　八、違約責任：甲乙雙方必須按合同辦事，因一方違約，由違約方向對方支付工程承包價的15%做為違約金。

　　以上事項經甲乙雙方確定簽名立即生效。一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

年裝修合同13

　　發包人(全稱)：楊應萍

　　承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

　　1.2工程地點：原沙包堡財政所。

　　1.3工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。

　　1.4施工日期：自20____年____月____日始，至20____年____月____日止，工期共5個月。

　　1.5工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。

　　第三條工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

　　第四條工程項目(內容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

　　第五條工程質量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條工程結算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

　　第七條服務的約定

　　7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

　　7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

　　7.3保修內容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

　　第八條其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的'施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　簽署日期：簽署日期：

　　簽署地點：簽署地點：

年裝修合同14

　　建設單位(甲方)：___________________

　　施工單位(乙方)：________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。

　　一、工程名稱：

　　室內裝修及水電工程。

　　二、施工地點：

　　________________________________

　　三、工程內容及工程量：

　　本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。

　　四、工程總造價：

　　按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結算數量計算。)

　　五、付款方式：

　　甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30%___________元_______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元________

　　________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

　　六、施工期限：

　　從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

　　七、保修期：

　　保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內)。

　　八、責任：

　　(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的'變更項目為準。

　　(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。

　　(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

　　(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。

　　(5)工程未經雙方驗收確認，甲方不能入住，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

　　(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。