實用的裝修合同模板錦集十篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，它可以保護民事法律關系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編整理的裝修合同10篇，歡迎大家分享。

裝修合同 篇1

　　供方(甲方)：

　　電話：

　　需方(乙方)：

　　電話：

　　根據國家有關法律的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，經雙方協商達成以下協議：

　　1、內容: 詳見材料單。

　　2、材料變更

　　材料內容如需變更，甲、乙雙方必須協調一致，相關費用的調整須雙方同意。

　　3、材料結算

　　3.2付款方式：合同簽定后乙方一次性付清合同全款。

　　4、違約責任

　　4.1凡因合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家有關法規或給對方造成損失的，由責任方承擔責任并賠償對方損失。

　　4.2因一方原因造成合同無法繼續履行時，該方應及時通告另一方，辦理合同終止手續。

　　說明：

　　(1)本合同經甲、乙雙方簽字后生效。

　　(2)本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

　　(3)本合同履行完成后自動終止。

　　(4)本合同價格不含稅費及發票。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同 篇2

　　發包方(甲方):_____ _____ _____

　　承包方(乙方)：_____ _____ _____

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱: 防水補漏維修施工程

　　1.2 工程地點：_____ _____ _____

　　1.3 承包范圍：衛生間

　　1.4 承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。

　　1.5 工期：本工程自_____ 年_____ 月_____ 日開工，于 _____ 年_____ 月_____ 日竣工。

　　1.6 工程質量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。。

　　1.7 工程造價：衛生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改?

　　第三條 乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.5 應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)

　　第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方(蓋章)：_____ _____ _____ 乙方(蓋章)： _____ _____ _____

　　代表人：_____ _____ _____ 代表人：_____ _____ _____

　　單位地址：_____ _____ _____ 單位地址：_____ _____ _____

　　電話：_____ _____ ____ 電話：_____ _____ _____

　　_____ 年_____ 月_____ 日 _____ 年_____ 月_____ 日

裝修合同 篇3

　　委任單位：

　　施工單位：

　　裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、 工程名稱：

　　二、 工程地點：

　　三、 工程項目內容：

　　四、 工程期限;本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。

　　五、 工程造價為人民幣：

　　六、 付款方式：

　　1、 合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 %預付款。

　　2、 開工后，甲方按工程進度，分期支付乙方工程總額 % 預付款，

　　余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

　　七、 材料設備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工：

　　1、 乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、 乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、 施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、 乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5、 如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量：

　　1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2、 由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、 由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、 裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收：

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經

　　雙方代表簽字和蓋章

　　后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：嘉音裝飾工程公司

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

　　簽訂合同地點：

　　怎樣與裝飾公司簽訂裝修合同范本，請看本站小編為各位整理的相關介紹：

　　一、合同簽訂前七項原則

　　1、應查看裝飾公司是否有工商營業執照;

　　2、應查看裝飾公司是否具有資質證書;

　　3、應讓裝飾公司先出設計草圖;

　　4、考察裝飾公司用的是否是北京市工商局頒發的裝飾工程施工合同;

　　5、除簽訂合同以外，還需要有第三方認證，如果裝飾公司沒有辦理這方面事情，您可要謹慎;

　　6、審核報價，看一看裝飾公司執行的是否是北京市行業指導價，否則不要輕易簽訂;

　　7、詢問裝飾公司施工期間他們自己是否有質檢員到施工現場巡檢，能否提供質檢記錄。

　　二、合同簽訂時16個基本點

　　首先，我們看到的合同封面是北京市家裝居室裝飾裝修工程施工合同(1999版)，下面要填寫是發包方(甲方)、承包方(乙方)各是誰、資質等級及合同編號，最下面寫的北京市工商行政管理局監制，日期是1999年6月。現在家裝工程統一發的是家裝資質證書，您一定要查看裝飾公司是否具有資質證書。另外提醒您注意，合同必須加蓋施工單位的公章，以保證合同的合法性。

　　合同首頁有使用說明，第一是此合同文本適用于行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程;第二是工程承包方(乙方)，應具備工商行政管理部門核發的營業執照，并具有承攬家庭居室裝飾裝修工程的相應資格;第三是甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應一式兩份，雙方當事人各執一份;凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂此合同的應一式三份(甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份)。

　　合同第一頁是北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款。您要將合同中的發包發(甲方)、承包方(乙方)寫明，特別是承包方一欄，應寫明裝飾公司的名稱、營業執照號、注冊地址、法定代表人、委托代理人、本工程設計人及施工隊負責人，如果裝飾公司屬掛靠、承包企業的，“委托代理人”一欄要填寫法人委托的代理人姓名及聯系電話，并請該公司出示由被掛靠單位法人開具的“法人委托書”。

　　1、合同第一條是工程概況，首先是工程地點，一定要填寫詳細;其次是工程承包可采用三種方式，即乙方包工、包全部材料;乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;乙方包工、甲方包全部材料，采取何種方式完全由甲方決定。其次是工程期限，最后將合同總造價寫清楚。

　　2、合同第二條寫到若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　3、合同第三條是施工圖紙。合同中規定了兩種方式，第一是甲方自行設計并提供施工圖紙。

　　4、合同第四條規定了甲方的工作，即您的施工地要具備施工的條件。

　　5、第五條規定了乙方應做的工作，即避免野蠻裝修。

　　6、第六條是工程變更。

　　7、合同第七條是材料供應。第一按合同約定由甲方提供的材料，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;第二按合同約定由乙方提供的材料，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　8、合同第八條硬性規定了工期延誤的解決方法。

　　9、合同第九條是雙方約定本工程施工質量按照XX年3月1日執行的《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》。

　　10、合同第十條是雙方約定在施工過程中分幾個階段對工程質量進行驗收，合格的填寫是：第一階段是即主要材料進場時驗收;第二階段是隱蔽工程結束后進行驗收;第三階段即工程全部結束，驗收合格用戶簽字，結算完畢，進入保修去現場驗收即可。乙方應提前兩天通知甲方參加驗收，階段驗收后，應填寫工程驗收單。

　　11、合同第十一條是幾種工程款支付方式，一種是開工前先付60%，然后在工程進度過半后，將其余的40%繳付給該公司所屬的家裝交易市場合同認證處，再由市場根據工程進度和質量付給裝飾公司。另一種是分三次付款，您可按開工前三日付60%、工程進度過半付35%、驗收合格后付5%來安排。

　　12、合同第十二條是違約責任，其中規定合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。一定要認真填寫，出了問題，全靠它的約定賠償您的損失。

　　13、合同第十三條是合同爭議的解決方式，首先您可以填向裝飾公司所在的市場的管理部門申請解決，解決不了，可到所區消協或北京市建筑裝飾協會家裝委員會調解，實在解決不了，可向當地(區或縣)人民法院起訴，由法院裁決。

　　14、合同第十四條是幾項具體的規定，涉及到垃圾清理費、施工期間及工程竣工驗收后鑰匙的保管及更換、施工期間乙方每天的工作時間等等。

　　15、合同第十五條是附則，其中規定合同必須經雙方簽字(蓋章)后才能生效;本合同簽訂后工程不得轉包;甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　16、其他約定條款。雙方把保護自己的利益方面填寫得越詳細越好，這樣可以約束雙方、可以避免許多糾紛的發生及發生糾紛后解決起來非常容易。另外，約定的條款在雙方認可的情況下市場還要加蓋合同認證專用章，代表市場已經認可了雙方簽字的約定條款。

　　三、簽訂裝修合同注意事項：

　　1、選擇正規的家裝公司，簽訂合同之前，業主應先審查裝飾公司的手續是否齊全。

　　2、參觀裝飾公司正在施工的裝修現場，檢查工地施工工藝以及工人的素質goodfeel，還應該著重檢查施工工地的管理、衛生和防火情況。

　　3、對裝飾公司提供的設計方案要有詳細的設計樣圖。預算報價，客戶應該嚴格審定，如有可能找相關專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話，裝飾公司一般會提供預選的材料樣品，客戶應該保存以便日后檢查對照。

　　4、在簽訂合同時，應詳細注明施工工期、幾次驗收程序(包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗收等)、詳細制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細表和日期等圖行天下，同時還應約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標準時，一定要非常細致，包括外墻、內墻、頂棚、地面、廚房、衛生間、陽臺等，每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標明，不能籠統地用“國內名牌”、“國際名牌”之類的字眼。

　　5、驗收方式可在合同上約定由政府質檢站來驗收，這樣你就可以不為請質檢站而另付費用。

　　6、合同要由法定代表人簽訂焦點房地產網，如有委托代理人的，需要復印委托書，同時向裝飾公司索要工商執照的復印件和資質證明的復印件，這兩個復印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。

　　7、交付的工程款要由業主親自交到公司財務，并索要建筑安裝專用發票，盡量防止出現其他人代收工程款的情況。

　　8、工程完工后不同的項目有不同的保修期網絡超女，客戶可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。

　　9、上述裝修合同有三種形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住戶自己包料，在裝修中還應注意以下幾種情況，裝修公司包料的，要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的，選用的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明、有中文標志的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等焦點房地產網，禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。

　　10、另外，在裝修工程竣工后，空氣質量應符合國家標準，檢測不合格的，如屬承包人的責任，承包人應返工，并承擔相應損失。

　　11、預算項目變更時，雙方應該重新簽訂協議。

裝修合同 篇4

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

　　2、裝飾施工地點

　　3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：

　　材 料 費：______，人工費：______

　　管 理 費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____

　　其 他 費 用：______

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、材料供應

　　1、發包方提供的材料：詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，承包方應及時向發包方書面提出，發包方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后，經承包方驗收，由承包方負責保管，承包方可收取發包方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由承包方負責賠償。

　　2、承包方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、承包方對發包方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的裝飾，非經發包方同意，不得挪作他用。如承包方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　4、承包方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　4、由于承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不變。

　　5、在施工過程中，發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，發包方自負，給承包方造成損失的，發包方應予賠償。

　　6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，發包方不能按預約規定日期參加驗收，由承包方組織人員進行驗收，發包方應予承認。事后，若發包方要求復驗，承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由發包方承擔，工期也予順延。

　　7、工程竣工：承包方應提前三天通知發包方驗收，發包方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，發包方應承認原竣工日期，并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

　　四、安全生產：

　　發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬發包方責任的，發包方負責和賠償;屬于承包方責任的，承包方負責修復和賠償。

　　五、工程價款

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程結算：詳見《工程結算單》。

　　3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　六、其它事項

　　1、發包方工作：

　　(1)發包方應在開工前一天，向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施

　　工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　2、承包方工作：

　　(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　(2)指派____為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜，對其行為承包方應予認可。如更換人員，承包方應及時書面通知發包方。

　　(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任：

　　1、由于發包方原因導致延期開工或中途停工，發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，發包方付承包方__元;發包方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2、由于承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按發包方已付款的___%向發包方支付違約金。

　　3、發包方未辦理有關手續，強行要求承包方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責并擔責任。

　　4、承包方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由承包方負責并承擔責任。

　　八、爭議解決

　　雙方約定，在履行本設計協議過程中產生爭議時，雙方協商解決，如在30日內無法協商解決，任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間，承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約，按本合同承擔違約責任。

　　九、變更和解除：

　　合同經雙方簽章生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定

　　本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　發包方(簽章)：承包方(簽章)：

　　委托代理人：法定代表人：

　　日期：

裝修合同 篇5

　　發包方(以下簡稱甲方) 聯系電話：住所地址：

　　承包方

　　合同簽定日期： 年 月 日 。

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、結合本市裝飾裝修的特點,經甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程權屬(房屋所有者姓名)：

　　1.3 工程結構面積： 。

　　1.4 工程其它狀況，如：是否為清水房、二手房，需保留部分詳細說明：

　　1.5 工程承包方式，雙方商定采取下列第_ (1) _ 種承包方式：

　　(1) 乙方包工及包全部材料;

　　(2) 乙方包工、包部分材料及甲方提供部分材料;

　　(3) 乙方包工.甲方提供全部材料。

　　1.6 工程期限 天

　　1.7 合同價款:本合同工程造價為(人民幣元。金額大寫： 。

　　第二條 工程設計

　　見裝飾設計圖。

　　第三條 甲方工作

　　3.1 委派 甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量進行監督檢查，辦理工所涉及的各種申請批件及工程驗收，變更登記手續和其他成員對工程的`意見均需通過甲方代表與乙方接洽;

　　3.2 開工前 15 天，向乙方提供經物業管理部門確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　3.3 負責提供水源、電源為乙方使用;

　　3.4 負責協調裝飾公司鄰里的關系;協肋乙方做好保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　3.5 如確需拆改原建筑結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔有關費用;

　　3.6 施工期間甲方仍需部分使用居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作;

　　3.7 對現場已有所損壞的地方或物品，甲方應在乙方進場前明確告知。

　　第四條 附則

　　4.1 本合同經甲、乙雙方簽字后生效。

　　4.2 本合同簽定后工程不得轉包。

　　4.3 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。具有同等效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月

　　年 月 日 日

裝修合同 篇6

　　發包人： 承包人：

　　手機： 委托代理人： 公司電話：

　　依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_____________________________________________________________________________。

　　1.2 工程內容及做法：(詳見施工圖)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料; (詳見預算清單)

　　(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料; (詳見預算清單)

　　1.4 工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　1.5 合同價款：本工程合同價為：大寫：( )元，小寫：( )元。 (詳見預算書)

　　第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　2.1 發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　2.2 發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(注：圖紙在發包人簽約付

　　款后提供)，

　　設計費(大寫)______________________________元，由發包人支付(此項費用不在工程合同價款內)。

　　第三條 發包人義務

　　3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。清理出室內物品，以便不影響施工。

　　3.2 提供施工期間的水源、電源并負責相關費用。

　　3.3 負責協調與物業公司的相關手續及費用(裝修押金，垃圾清運費)。負責協調與鄰里之間的關系

　　3.4 如需拆改原建筑物的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續及相關費用。

　　3.5 施工期間發包人仍需部分施工該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

　　3.6 參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。

　　第四條 承包人義務

　　4.1 施工中嚴格執行安全操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得影響鄰里居民的作息及環境污染。

　　4.3 切實保證居室內給、排水管道的暢通。

　　4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，簽字確認變更聯系單。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。

　　6.2 由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆)，承包人應在材料運到施工現場后通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延。

　　(1) 工程量變化和設計變更

　　(2) 不可抗力的自然原因(如氣候等)。

　　(3) 發包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　7.3 發包人未按期支付工程款工期相應順延。

　　7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準 DB33/1022 —20xx 執行。

　　第九條 工程驗收和保修

　　9.1 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內參加驗收，驗收合格后，

　　填寫工程竣工單。辦理移交手續并填寫工程保修單。

　　9.2 未竣工驗收，發包人自行入住視作驗收合格。

　　9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關工程保修期為2年。(自備材料，自備成品除外)

　　第九條 工程款支付方式

　　10.1 合同生效后，雙方約定，發包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次： 年 月 日(合同簽訂當日)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。 第二次： 年 月 日(木工進場時)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。 第三次： 年 月 日(油漆工進場時)，支付金額(合同總價的25%)：________________元。 第四次：安裝工程開始時，支付金額(合同總價的5%)：________________元。

　　10.2 工程安裝前，承包人應向發包人提供工程決算書。發包人在接到決算書后日內如未有異議，即視為同意，同時發包人應向承包人結清工程尾款，利于安裝工程展開。

　　第十一條 違約責任

　　11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　11.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　11.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由負責方賠償對方相應經濟損失。

　　11.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權采取停工措施。

　　11.5 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發包人支付違約金元。

　　第十條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議的解決方式：_________

　　12.1 由當事人雙方協商解決

　　12.2 由有關部門調解

　　12.3 協商或調解不成的，按下列第______種方式解決。

　　(1) 提交_________________仲裁委員會仲裁。

　　(2) 依法向人民法院提起訴訟。

　　第十一條 幾項具體規定

　　13.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到小區內指定地點。

　　(如小區內無指定地點，垃圾須運至小區外，則屬于二次清運，二次清運費由發包人承擔) 13.2 施工期間，發包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供外

　　屋新鎖，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　13.3 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分

　　第十二條 其他約定事項：__________________________________________________________。 第十五條 附 則

　　15.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　15.2 本工程施工圖及預算書作為本合同附件，發包方認可簽字生效，具同等法律效力。

　　15.3 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　15.4 本合同一式______份，雙方各執______份。

　　發包人(簽字)： 承包人(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方將文化新都主樓的樓梯間及每層公共過道及電梯間的裝飾工程交由乙方承建，為明確雙方責任，特簽訂本合同，供雙方共同遵照執行。

　　一、 甲方責任

　　1、 甲方負責工地現場協調及解決施工中存在配合的相關工作。

　　二、 乙方責任

　　1、 乙方在承擔該裝飾工程過程中注重施工質量及操作規程使用合格產品(做到刮灰2次，打磨平整，涂乳膠漆2道)。完工后應做到墻面平整，潔白無污染無破損，陰陽角線條分明，橫平豎直確保交房時相關單位驗收合格。

　　2、 確保施工安全，如施工中出現各類安全事故，由乙方負全部法律經濟責任。

　　三、結算方式

　　每平方米包工包料包干價格壹拾貳元，完工后據實結算。

　　四、 付款辦法

　　工程完工驗收后，甲方付給乙方工程款總額80%，余款待工

　　程滿一年后結清。

　　五、 合同工期

　　自簽訂合同之日起至20xx年4月28日完工，時間一個月。

　　六、 有關合同未盡事宜，甲乙雙方另行協商，簽訂補充協議，享有

　　與本合同同等效力。

　　七、 甲方委派工地現場施工員潘曙光為施工代表，協同解決現場有

　　關問題。

　　八、 此合同雙方各執一份待工程完工及付完工程款后失效。

　　甲方負責人簽字：

　　乙方負責人簽字：

　　年 月 日

裝修合同 篇8

　　甲方: 身份證號碼:

　　工作單位:

　　聯系電話：

　　乙方:

　　甲方于年月日租住中山市住宅區(大廈棟(樓,為維護小區(大廈)良好的工作生活環境及房屋建筑的使用安全,便于今后各項物業服務工作的開展,明確雙方責權,甲乙雙方達成如下協議:

　　1. 甲方需攜帶《租賃合同書》、戶主及家庭成員身份證及復印件、相片等到物業服務中心辦理登記手續。

　　2. 甲方如屬暫住人員必須持有效合法證件，并到派出所申報臨時戶口：

　　(1)在本市工作的暫住人員，須持有本轄區派出所簽發的暫住證。

　　(2)在本市工作的港、澳、臺和外國人，須持有居住證。

　　3. 入住后，于每月日向乙方按時交納當月物業服務費、本體維修基金等費用，逾期按萬分之五/日向乙方支付違約金，

　　4. 根據建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，甲方如須裝修房屋必須取得業主的書面同意，并不得擅自改變房屋結構、外貌或進行擴建、拆建,否則除責令停工、責令恢復原貌外，還應賠償由此造成的一切經濟損失。

　　5.甲方應與乙方密切配合，自覺遵守國家法律和物業服務中心的有關規定,共同維護住宅區良好的生活環境，嚴禁高空拋物、無證養犬、在樓道擺放物品等，對于違反有關規定造成危害的，須承擔相應的法律責任。

　　6. 甲方必須按時如數交納乙方代收代繳的水電費等費用，否則按政府有關規定計收違約金，并有權向人民法院申請強制追繳。

　　7.甲方應按租賃合同的條款使用承租的房屋，不得改變承租房屋的用途,不得利用承租的房屋從事違法犯罪活動，否則物業服務中心有權提請相關執法機關處理。

　　8. 甲方有權對乙方的物業服務提出意見或建議。

　　9. 以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，經雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同 篇9

　　甲方：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》關于承攬合同的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議：

　　一、承攬方式：乙方承攬甲方 住房（具體工種）。

　　二、施工地點：

　　三、住房結構、戶型及面積：

　　四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。

　　五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。

　　六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

　　七、施工期限：自合同簽訂之日起至 年 月日止。

　　八、甲方的權利義務

　　（一）甲方的權利

　　1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。

　　2、房屋裝修竣工后，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

　　（二）甲方的義務

　　1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

　　2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

　　九、乙方的權利義務

　　（一）乙方的權利

　　1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。

　　2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

　　（二）乙方的義務

　　1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

　　2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由于乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。

　　3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

　　4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。

　　5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

　　6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。

　　7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

　　8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

　　十、違約責任

　　由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

　　十一、爭議解決條款

　　因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日年月日

裝修合同 篇10

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：（施工工程隊負責人）

　　身份證：聯絡方式：

　　家庭住址：

　　第一條工程概況

　　1、裝潢施工地點：

　　2、住房結構：磚混結構；房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3、承包方式：

　　4、裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。（關于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場）。

　　5、總價款：____元（包括屋內垃圾清理費和材料搬運費），乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫（人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。

　　第二條關于乙方職責的約定

　　1、乙方（即）在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方（即）提出賠償。

　　2、乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理（陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商并且獲得認可）。

　　3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條關于材料供應的約定

　　1、全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

　　2、甲方負責采購供應的材料，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　3、乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作（瓷磚除外）。

　　4、為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確（+/—5—10%）的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執行dbj08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　5、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝（如窗戶，櫥柜防火門，臺面等），甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6、工程驗收—甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　7、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　8、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條關于安全生產和防火的約定

　　1、甲方提供的施工要求（見上述第三條）及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負責修復和賠償。

　　2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　1、工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：

　　協議簽訂完畢，水電改造完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整

　　所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后，甲方支付乙方____元整

　　所有工程竣工，驗收合格之后，甲方支付乙方____元整

　　剩余______元作為質量保證款，甲方入住三個月內支付。

　　合計______元整。

　　第七條其它事項

　　1、甲方工作：

　　（1）甲方應在開工當天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（2）做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方工作：

　　（1）參加甲方召集的現場交底。

　　（2）全權負責協議履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，并取得甲方同意。

　　第八條違約責任

　　1、甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。

　　3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　4、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　5、工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　第八條糾紛處理方式

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方應盡量協商。或若協商不成時，可以按照本協議約定向：

　　____區仲裁委員會申請仲裁；

　　____人民法院提起訴訟

　　第九條協議的變更和解除

　　1、協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，重新簽訂補充條款。

　　2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。

　　3、如由于乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。

　　第十條附則

　　1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2、本協議簽訂后，工程不得轉包。

　　3、本協議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方（簽字）：

　　住址：

　　電話：

　　身份證號：

　　乙方（簽字）：

　　住址：

　　電話：

　　身份證號：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

經典裝修合同09-05

裝修合同05-31

裝修的合同06-01

裝修合同06-12

裝修的合同06-12

裝修合同范文裝修合同填寫范本09-19

個人裝修書面合同-裝修合同07-27

裝修協議和裝修合同09-28

裝修合同范文 做裝修合同范本09-15