裝修合同

時間：2022-09-20 09:29:46 裝修合同我要投稿

實用的裝修合同范文集合九篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的裝修合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

實用的裝修合同范文集合九篇

裝修合同篇1

　　發包方(簡稱甲方)_____________

　　承包方(簡稱乙方)_____________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)_____

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格；

　　2、以裝修效果圖為準；

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行；

　　4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收；

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定后

　　第一次付款：金額：大寫：

　　第二次付款工期進度過半付：元

　　竣工驗收合格后付其余款：元

　　五、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%.且甲方有權不支付后續工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預付款，并賠償條款20%的相應違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章) 乙方(簽章)

　　法定代表人：委托代理人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

裝修合同篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　根據有關法律法規規定的原則，甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并持有市建委頒發的《建筑業企業資質證書》的企業。

　　2. 工程地址：_____________________________________

　　3. 居室規格：__________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　⑴____室，計__________ 平方米;

　　⑵_____廳，計__________ 平方米;

　　⑶_____廚房，計__________ 平方米;

　　⑷_____衛生間，計__________平方米; ⑸_____ 陽臺，計__________平方米; ⑹______過道，計_______平方米; ⑺其他(注明部位)__________，計_______平方米; 4.工程內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。 5.委托方式：_____________________________________ 6.工程開工日期：_______年 _______月 ________日 7.竣工日期： __________年_________ 月_________ 日工程總天數：_____________ 天第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1.材料款_______ 元;

　　2.人工費 _________元;

　　3.設計費 ________元;

　　4.施工清運費 _________元;

　　5.搬卸費 ________元;

　　6.管理費 __________元;

　　7.稅金(3.41%)___________ 元;

　　8.其他費用(注明內容) _____________元;

　　第三條：質量要求

　　第四條：材料供應

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　付款百分比按付款方式表進行：

　　付款要求付款時間付款百分比金額：元

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1. 工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方

　　2. 乙方

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　第十一條：合同的變更和終止

　　第十二條：合同生效

　　1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2. 補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3. 本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝修合同篇3

　　日前，上海市工商行政管理局公布了新版的《上海市家庭居室裝修施工合同示范文本》。有關人士認為，今后消費者在裝修前對合同內容需要更加仔細地推敲，有些條款主要是約束裝修公司的，同時對業主也有約束作用。另外，現在越來越多的消費者在購房時選擇購買全裝修房，如果全裝修房的裝修質量有問題，消費者該如何維護自己的合法權益?

　　案例回放

　　胡先生委托上海白金建筑裝飾設計公司，為自己在滬購買的私房裝修，原本以為裝潢公司辦事總是拖拖拉拉的，不能保證工期的按時完成，于是他竟想出了與裝潢公司簽訂“不能按期完工的違約金處罰條款”。結果，胡先生沒想到自己卻被違約金壓得喘不過氣來。在法庭上，他提出雙方約定的違約金一天500元明顯過高，應當酌情減少，法院認可了他的辯稱。

　　20xx年胡先生購買了位于上海市西蘇州路上的一套私房。同年7月22日，他與一裝潢公司簽訂了一份《上海市家庭居室裝飾裝修施工示范合同》，委托該裝潢公司進行裝飾裝修。雙方約定工程為包工包料，總價款為人民幣19萬元，工期為48天。為能使裝潢公司按期完工，雙方約定若逾期一天，裝潢公司需向胡先生支付違約金500元，以此類推。同樣，若胡先生未按合同約定時間付款的，每逾期一天也按違約金500元計算。9月12日，該裝潢公司接受胡先生提出的部分整改和增加項目，并由胡先生簽字確認了裝潢公司制作的變更確認單，同意工期再延長10天，工程結束后，胡先生支付尾期款2萬元和增加項目款。

　　在整改工程結束之后，胡先生入住進該房屋，并拒絕支付工程余款。今年1月19日，裝潢公司以承攬合同糾紛起訴到法院，訴稱胡先生強行入住新房后，不再給付拖欠的工程款3.95萬余元，并按照示范簽訂的逾期一天賠付500元的標準，從20xx年9月12日起賠付，至款項全部結清時止。

　　胡先生則認為，該裝潢公司沒有按照雙方簽訂的合同辦事，不按設計圖施工，裝修材料也未達到綠色環保的要求。強調該裝潢公司提出的所謂增加項目，實際上是整改項目，況且雙方的違約金約定也過高了。胡先生提供的證人沙某證實家中的煤氣表和衛星電視是他受胡先生之托，讓該裝潢公司補做的，還證明所做的家具與胡先生的初衷不符要求重做和壁爐難看，要求更換等許多問題。該裝潢公司在辦理煤氣申請手續和安裝衛星電視時，共支付了4384.80元。

　　法官點評

　　靜安法院李鴻光法官的點評，嘴上說是裝飾裝修公司違約，不按工程圖施工，建筑材料未達到綠色環保要求，可事實上胡先生卻更換門鎖，入住裝修一新的私房內。特別是更換門鎖，不讓其他閑雜人員再入室內。法院就是根據了這一點，確認了胡先生對裝飾裝修的認同。

　　涉及胡先生與裝潢公司雙方約定，誰逾期(延長交房、延長付款相同)都得支付每日500元的違約金，這也不能說明該條款屬于無效，畢竟這是當事人意思自治原則，只要不違法就屬有效。當然法院這樣判，同樣也不能說是錯，只是雙方的約定違約金，遠遠超出了我國合同法上的違約金比率，為此法院適當地作出了調整幅度。從中我們可以看到，在具體從事民事活動范圍內，每個人所行使的權利或約定他人的義務，都必須設定在一定的法律許可范圍里，就是發生了糾紛，往往也會獲得法律的認同。家裝糾紛投訴多防患未然最關鍵。

裝修合同篇4

　　甲方：

乙方：

　　甲方將工程承包給乙方，依據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，經雙方友好協商，特簽訂本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍及方式：包工包料，制作安裝。

　　四、施工日期：自年月日至年月日止，共計天。若出現停電或氣候原因影響施工，工期可做相應順延。

　　五、工程價款：本工程實行固定單價元/平方米，工程量平方米，總造價約元。工程交工時，以實際發生并雙方測量認可的工程量結算。

　　六、付款方式：乙方進場甲方付工程款 ;門窗框安裝完甲方付工程價款的 ;工程完工甲方付工程款。

　　七、質量要求：

　　1、材料要求：型材玻璃：鋼襯：

　　2、安裝要求：按國家和行業現行質量評定標準、施工技術驗收規范、甲方提供的施工圖標準。

　　甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監督，乙方必須予以配合。

　　八、工期保修：該工程的保修期為壹年，保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。

　　九、甲方權利、義務：

　　1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。

　　2、甲方有對乙方施工現場進行管理的權利。

　　3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。

　　4、甲方有協調乙方與樓體施工隊的工作協調的義務。

　　5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。

　　6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。

　　十、乙方的權利、義務：

　　1、乙方有按合同的規定催要工程款的權利。

　　2、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。

　　3、乙方有自行承擔現場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務，且承擔由此發生的費用。

　　4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務，并承擔相應的費用。

　　十一、工程變更：

　　1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的變更給乙方造成經濟損失的，該費用由甲方承擔。

　　3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則合同工期相應順延。

　　十二、違約與爭議：

　　1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時，甲乙雙方應及時協商解決，解決結果形成書面紀要。

　　2、若爭議雙方，協商不成可申請人民法院裁決。

　　本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：乙方：xx東方鋁幕裝飾工程有限公司

　　法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

裝修合同篇5

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽定本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　一、工程地址：

　　二、居室規格：房型層（式）室廳衛。

　　三、施工內容：詳見本合同附件《裝飾施工內容表》。

　　四、委托方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

　　1、乙方包工、包全部材料;

　　2、乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;

　　3、乙方包工、甲方包全部材料。

　　五、工程開工日期：xxxx年xx月xx日

　　六、工程竣工日期：xxxx年xx月xx日

　　工程總天數：天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）元。

　　第三條：質量要求

　　一、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件《家庭裝飾工程主材料報價單》。

　　二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽定補充合同。

　　三、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　第四條：材料供應

　　一、甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝飾工程，非經甲方同意，不得挪作他用。

　　二、乙方提供的材料、如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第五條：付款方式

　　一、合同一經簽定，甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。

　　支付次數支付時間支付金額

　　第一次開工前三日年月日元

　　第二次工程進度過半年月日元

　　第三次工程驗收合格年月日元

　　二、甲方付清工程價款，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結算單》，乙方向甲方辦理移交及發放工程保修卡，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質量保修卡》

　　三、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　四、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》，雙方應簽定補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　第六條：爭議解決

　　1。本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商調解解決不成時，可以按照本合同約定向——市仲裁委員會申請仲裁;——人民法院提起訴訟。（將不選定的解決方式劃出）

　　第七條：合同的變更和解除

　　一、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后，重新簽定補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　二、施工過程中，任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第八條：合同生效

　　一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。

　　二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　三、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方（業主）：（簽章）乙方：（簽章）

　　住所地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　簽約地址：

　　簽約日期：xxxx年xx月xx日

裝修合同篇6

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的`表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。

裝修合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據施工需要，甲方將工程以包工不包料方式分包給乙方進行施工。為便于班組間施工作業的交叉管理，明確雙方在履約過程中的權利、責任、義務，確保分項工程施工質量，加強施工進度的控制，保證工程順利進行，經雙方共同協商訂立如下合同，雙方共同遵照執行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍：

　　施工圖紙范圍以內框架主體的模板工程的所有施工內容，施工過程中(含施工前)的一切圖紙變更，技術更改隨變，已包在承包范圍以內。

　　四、工程內容：

　　模板制作、安裝、模板拆除、清理分類堆放、板面清理、板縫隙密封處理、起釘子等一切模板施工工序。工程完工周轉材料清理、分類歸堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包質量、包進度、包安全、包文明施工、包材料節約)。手提電動工具及手工工具乙方負責。

　　2、按施工圖紙，包括變更等部分模板工程人工費按實際展開面積計價。

　　六、質量要求：

　　嚴格要求按圖施工，符合規范要求，質量等級必須滿足合格。

　　1、模板及其支架必須具有足夠的剛度、強度和穩定性，其支架的支承部分必須有足夠的支承面積。，漏漿由木工班組清理干凈，澆砼時木工必須安排專人看模，漏下砼漿用水沖洗干凈，否則每次罰款200元。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必須滿足流水作業需要，按時完成甲方進度計劃安排，且不得因自身原因延誤其它班組施工進度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理雙方責任：

　　A、甲方責任

　　1、提供有效的施工圖紙，處理施工技術問題;

　　2、提供外腳手架及安全防護網;

　　3、負責協調處理施工現場各作業班組交叉作業及其他情況下發生的矛盾問題，盡量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必須服從甲方的處理意見;

　　4、及時將支模用的材料供應至現場;

　　5、負責模板工程質量跟蹤檢查及質量監督，負責模板分項工程質量評定及驗收;

　　6、根據規范、標準、合同及施工圖要求，甲方為分項、分部工程質量的最終確認者;

　　7、組織有關人員在拆模后及時對砼表面平整度、垂直度、夾渣漏漿情況等方面進行實測，按現行驗收規范及評定標準進行質量評定，并以實際評定結果作為對乙方模板安裝質量的獎罰依據;

　　8、提供施工用水、用電及夜間施工照明和工人現場臨時住宿;

　　9、按合同約定進度支付工程款。

　　B、乙方責任

　　1、施工前，必須熟悉圖紙，對工人進行安全技術交底，所有工人必須是熟練工人，特殊工種操作必須持證上崗。遵守法規和甲方的各項規章制度、管理條例，服從甲方施工管理人員指揮，不得以任何理由為難甲方人員;

　　2、熟悉圖紙，按圖紙要求提前配好模板，盡量減少余料;

　　3、在施工過程中發現圖紙設計問題，及時向甲方工長匯報，不得擅自更改設計;

　　4、甲方提供的大件施工工具、機械等，乙方在使用過程中要注意養護，操作不當和人為造成的損壞要賠償，所發生的安全事故由乙方負責;

　　5、按圖紙及工藝要求提前做好材料計劃，報甲方工長審批;

　　6、乙方必須嚴格遵守安全技術操作規程及有關安全法規，造成的安全事故責任由乙方承擔;

　　6、文明施工，做好施工組織、管理，切實做到工完場地清、模板起釘、材料分類歸攏，堆放整齊有序。特別要注意檢查柱頭、梁溝等，務必清理干凈;

　　7、提前安排好澆砼期間的木工值班工作，澆砼過程中要經常檢查，如發現有變形、松動等現象要及時修補加固;

　　8、因質量不合格或其他過失造成的返工，屬于乙方責任的，乙方應承擔由此引起的工機料損失。

　　9、協調好流水作業相關班組的工作程序，不得故意刁難;

　　10、工地內不得鬧事生非，不得中傷他人、打架，各項違法活動一經發現處100元罰款，情節嚴重者扭送公安機關處理。

　　11、合理使用模板，未經主管工長同意不得隨意切割成形大塊模板，違者視其情節輕重每次罰款200元以上。

　　12、本工程乙方和第三方簽的任何協議、合同，屬乙方自已責任，與甲方無關，甲方不予認可。

　　13、施工過程中本班工人因自已原因或違章出現的一切安全事故(含第三者)均由乙方負責全部責任。

　　14、甲方嚴格禁止乙方擅自拆、改、移動配電設施，以及損失配電設施的行為及違反安全用電的行為，發生一切后果由乙方承擔。

　　15、甲方嚴格禁止乙方擅自拆、改、移動安全防護設施、以及損壞安全防護設施的行為及違反安全操作的行為，發生一切后果由乙方承擔。

　　16、進入施工現場不按規定使用安全帽和安全帶，甲方責令未改者，處以50元罰款。

　　17、乙方負責人必須堅守工地，安排工作，指揮管理，帶領所屬員工按甲方要求和有關施工操作安全規范要求，保質、保量按進度計劃要求進行施工。凡管理不善，管理失職所造成的一切損失和不良社會影響，一概由乙方負責人承擔，經三次指出而沒改進的，甲方有權終止協議，余下的工程款不作結算。

　　十、工程變更：

　　增加施工項目或由于圖紙變更施工內容變化大，造價增加較大，原合同條款不能言表的，可協商簽訂補充協議。

　　十一、保修責任：

　　保質、保修期內，甲方通知乙方限定時間內不整改，甲方將另派請人保修，費用在保質金中扣除。

　　本協議一式兩份，雙方各執一份，簽訂之日起生效。

　　甲方：乙方(施工責任方)：

　　簽約地點：

　　簽約日期：年月日

　　【裝修合同注意事項】

　　一、簽合同的時機：業主在與木工裝修公司簽訂合同前，應該是與木工裝修公司把相關問題都已談妥才能簽的。如果還沒想好，但是又想盡快進入施工階段而匆忙決定的話，就會給后期的施工帶來更多麻煩。所以，小編建議您，在簽訂合同前，還是與木工裝修公司把有關設計、材料、價格、施工等商量清楚，在做決定，會比較穩妥。前期累一點，后期就輕松點。

　　二、木工裝修公司手續是否齊全：為了自己安心，你需要查看該木工裝修公司的營業執照，確保你找的公司是一家合法經營的公司，如果該公司是分支機構，那你還需要對方出示法人委托書。另外，你還可以查看他們的資質證明。

　　三、合同文件是否齊全：木工裝修合同并不只是一份純合同書，還應該包含工程預算表、設計圖紙(原始圖紙和后期設計方案圖紙)、承諾書、施工項目的工藝說明、施工計劃和進度表，以及甲乙雙方材料采購單，還有工程驗收單等。這些文件的存在，是為了保證后期施工的有序進行，減少木工裝修拖延工期的現象。

　　四、合同的條款是否完善：合同條款是需要花點時間仔細閱讀的。有些業主因為看到條款太多，沒有耐心繼續看下去，就大概看一下，導致后期施工中出現問題又來怪裝修公司。木工裝修公司做的合同，條款雖多，并不代表你的權益就得到了維護，如果不仔細檢查，被坑的話就悔之晚矣。所以，在簽之前，還是有點耐心慢慢看下去比較好。檢查合同條款主要是看木工裝修的造價、施工流程、工期的安排、甲乙雙方的責任與義務(包含違約責任)、付款方式、質量驗收標準等。

　　五、確定合同份數并蓋章：合同一般都是正本一式兩份，委托方和承接方各一份，副本一式三份，木工裝修市場一份，施工隊一份，物業公司一份;如有委托家裝監理進行監督管理，需再加一份給監理公司參照。

　　最后，記住加蓋公章。合同沒蓋章，就不具備法律效力，日后出現問題，就無法追究木工裝修公司的責任。

裝修合同篇8

　　現在的裝修市場過于繁雜，裝修公司良莠不齊，很多業主并不是完全能夠相信裝修公司，但是自己對于裝修又一竅不通，除了找裝修公司基本沒有別的方法。那么裝修全包注意事項又有哪些呢，我們需要注意哪些重點才可以將自己的裝修做到最好呢?

　　裝修保修別小看!

　　目前政府出臺的規定是至少保修兩年，有的好的裝修公司會保修三年，一定要讓裝修公司寫明保修期限、保修內容，以及保修所產生的費用處理方式，越詳細越好!

　　隱蔽工程必須嚴格把關!

　　隱蔽工程就是裝修完工后我們看不見的工程，看不見的東西一旦出現問題，不僅很難發現，以后維修也會非常麻煩，所以，我們一定要保證隱蔽工程的質量。隱蔽工程的用材切不可節約，照最好的買，雖然貴點，但絕不會吃虧。在中期驗收時，一定要仔細檢查，不要放過任何細節，如果對于驗收內容不太了解的朋友，可以到中期驗收版塊詳細了解。

　　工期一定要裝修公司確定好!

　　裝修全包給裝修公司，一定要注明裝修工期，開工、竣工日期、主材進場順序等，不要讓裝修公司拖延工期。工期也要注明具體的時間，浮動天數，以及不能按時完工的處理方式!越詳細越好，不要覺得這不重要，等工期一拖再拖的時候你后悔就來不及了!

　　選裝修公司，貨比三家!

　　既然是全包給裝修公司，那么選擇一個好的裝修公司就成了裝修中的一個重點環節，一個好的裝修公司必須專業正規、必須有專業高素質的設計、施工隊伍……這里的貨比三家，就是對比三家裝修公司，建議在對比裝修公司時，所對比的公司不要超過三家。可以在株洲裝修網免費發布北京裝修招標信息，對比三家優秀裝修公司。

　　驗收付款不可急!

　　在合同中就要寫明驗收不合格的詳細處理方式，而且我們不要驗收了一兩個地方就急著簽字付款。因為裝修付款通常是分期進行的，需要注意的是，盡量讓前面的付款步驟少付，保證自己最后手里還有30%以上的工程款。

　　裝修全包注意事項——絕對絕對不可以轉包!

　　有的小型裝修公司，并沒有自己的裝修隊伍，很多時候都是將工程接下來然后轉包出去，也許有的裝修公司會說，沒關系，他們找的都是正規、好的裝修隊。可是我們想想，轉包之后，所出現的質量問題，我們應該找誰負責，消費行業“踢皮球”規則，我們可禁不住折騰。哪怕是裝修公司負責，以后出現質量問題，進行維修的時候，也會因為許多細節問題產生不少費用。所以，在裝修合同中，一定一定要標明，不準轉包!

裝修合同篇9

　　發包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

　　一、概況

　　1.甲方裝修住房系合法居住。

　　2.地址：

　　3.裝修施工內容：

　　4承包方式：包工包料

　　5.總價款：元(詳見預算單。)

　　6.工期：自年月日開工，至年月日竣工。工期為日。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　備注：

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1.合同簽訂后，甲方支付總價款的35%，計元;

　　水電完工后，甲方支付總價款的30%，計元;

　　瓦工、木工完工，甲方支付部價款的30%，計元;施工完成后支付剩余5%，計元。

　　2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

　　六、其它

　　(一)甲方工作

　　1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。

　　2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。

　　3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　(二)乙方工作

　　①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。