有關裝修合同模板集合七篇

　　在當今不斷發展的世界，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的裝修合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

裝修合同 篇1

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。

裝修合同 篇2

　　按照《中華人民共和國合同法》和國務院《建設工程勘察設計管理條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方簽訂此施工合同。

　　1、工程名稱：xxx酒店改造工程

　　2、工程內容：xxx酒店改造及檢修

　　3、承包范圍：xxx兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工 期：年—月—日-----年—月—日

　　第一條、 工程價款與支付

　　1、合同價款的確定依據現行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執行。

　　2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。

　　3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款，工程完工支付25%，其余的50%為質量保證金，保修期滿無質量問題后支付。

　　第二條、 工程質量

　　1、工程質量必須達到現行國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件，經協商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監督局的要求。

　　2、工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。

　　3、工程質量達不到上述要求時，乙方負責無償返修，直至達到要求，同時承擔由此造成的各種相關費用損失，并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。

　　第四條：雙方的責任

　　1、甲方責任：

　　1.1、會審施工圖紙。

　　1.2、提供具備施工條件的施工場地。

　　1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延，由此發生的費用由甲方承擔。

　　2、乙方責任：

　　2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續。

　　2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。

　　2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責賠償直接和間接損失。

　　2.4、乙方負責施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負全部責任。

　　2.5、合同生效一周內乙方必須進入現場施工，如逾期未進入現場施工，甲方有權單方終止合同，乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。

　　2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔。

　　第五條：竣工驗收與保修

　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。

　　甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。

　　2、工程竣工驗收后，按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內，工程保修期為一年。

　　第六條：爭議的處理

　　雙方因合同發生爭議，首先請工程所在地建設行政主管部門調

　　解，經調解后如雙方未達成協議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第七條：未盡事宜及補充條款如下：

　　1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進行總體監督，包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與xxx酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改，乙方必須無條件執行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔。

　　2、隨著工程進度情況，乙方應及時整理相應的內業資料并及時向甲方及有關部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。

　　3、工程竣工驗收時，必須經市技術監督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續。

　　4、未盡事宜由雙方共同協商解決。

　　第八條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

　　發包方(章)： 承包方(章)：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人 ： 法定代表人 ：

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

　　電 話： 電 話：

　　電 掛： 電 掛：

　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

　　帳 號： 帳 號：

　　郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：

　　合同訂立時間： 年 月 日

裝修合同 篇3

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2、裝飾施工地點：__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

　　3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　4、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　1、工程款付款方式：

　　2、工程結算：。

　　3、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　五、其它事項

　　1、甲方工作：(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　2、乙方工作：(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　六、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　七、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

　　八、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋

　　章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。十、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地點：

裝修合同 篇4

　　一些家裝公司對業主經常使用的“不透明”手法比如：報價“不透明”(籠統報價、報價說明含糊不清等);材料“不透明”(以次充好、偷梁換柱等);工程量計算“不透明”;隱蔽工程“不透明”和施工工藝“不透明”等。其中隱蔽工程和施工工藝的“不透明”最容易被業主忽略，從而為家居裝修帶來不必要的麻煩。

　　家裝公司就是抓住了業主不了解裝修材料的相關情況(如管材質量、涂料的環保標準等)，以及監控力度不夠而最易使用欺騙手段蒙蔽消費者。比如目前管道裝 修一般都為暗埋敷設，一些“非正規軍”的家裝公司不僅不能向業主提供專業的裝修意見，還可能使用一些劣質管線坑害業主。

　　施工工藝雖是一個很量化的標準，但在實際的操作過程中，業主對于量化的監控是非常難的。比如墻面裂紋處理，根本不按規范要求施工，做好后表面上看不出缺陷，但卻會造成以后墻面開裂的現象。

　　現在針對裝修中家用水電的投訴日漸增多。如電線短路、水管滲漏等。裝修時管線選擇的稍有不慎，就為生活帶來很多麻煩。因此老李提出以下幾點建議，希望更多業主能防患于未然。

　　1、報價中的“不透明”

　　手法一：打折送禮、成本價為由，用較低的價格迷惑并吸引用戶簽單，然后在施工過程中要求業主追加工程款。

　　手法二：籠統報價。經常遇到的就是一居室幾萬元、二居室幾萬元，一點兒依據都沒有，業主一旦上套，麻煩事不斷。

　　手法三：報價說明過于簡單和含糊不清。比如在墻面處理報價項目中，只說每平方米多少錢，但選用材料、工藝做法都不說清楚。

　　手法四：預算時有意將一些項目拆開或重復來報價。例如墻面鏟墻皮、墻體基層鏟除兩項就常常同時在裝修報價中出現。

　　2、隱蔽工程的“不透明”

　　這是業主最不易監控且家裝公司最易使用的欺騙手段。舉幾個最常見的例子，在吊頂工程中對于龍骨的處理上，由于是隱蔽工程，業主根本看不到，于是 就出現了所用龍骨差、龍骨間距太長太寬等許多問題;再如在防水一項中，防水涂料選擇不合格、不進行24小時閉水實驗、防水面積不夠等問題，都對整個家 裝工程質量帶來很嚴重的后果。

　　3、材料上的“不透明”

　　手法一：以次充好。在乳膠漆、瓷磚、板材線條等大宗主材上，采取以次充好等辦法，來牟取不義之財。

　　手法二：偷梁換柱。將優質裝飾材料，用假冒偽劣產品替換下來，然后偷賣或轉移到別的工地使用。尤其是那些用于“隱蔽工程”的材料，如大芯板,涂料等最容易出現這種問題。

　　手法三：基礎裝修部分的輔材極易造假。由于這部分材料相對比較專業，業主往往忽視，譬如防水涂料的選擇、涂料的配比、在輔設地磚過程中所用水泥的標號、配比等。

　　4、施工工藝的“不透明”

　　施工工藝在實際的操作過程中，業主想要監控是非常難的。因為業主對施工工藝基本不是很懂。舉一個最簡單的例子，無論是清油，還是混油其中一項主要的工藝就是打磨。這是個良心活，打磨遍數不夠就沒有手感。看表面是看不出好壞的。

　　5、工程量計算的“不透明”

　　這種不透明行為主要就是要多算施工面積，增加工程的造價。如墻面涂料面積都應按實際發生方法計算，但在做預算時還按增加10%的數量報價，就是完全沒有道理的一種計算方法，受損失的肯定是消費者;另外，按過去的慣例，門窗面積按50%計入涂刷面積，其實目前很多家庭都包門窗，門窗周邊就不用再涂刷了，但有些裝飾公司仍 按100%計入墻壁涂刷面積。

　　現在裝修既要質量上乘，又要經濟合理，不是每個普通業主都能兼顧的。裝修里面的門道很多，各個細節、各個方面稍不注意都會出問題。如果不懂行，或僅知皮毛，就容易上當受騙。因此,有第三方保障就尤為重要了。

裝修合同 篇5

　　甲方：________有限公司

　　乙方：________層________號商鋪經營者

　　甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場地：________。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自________年________月________日起至________年________月________日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條裝修條例

　　1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金（日租的兩倍）元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪（包括在場地內設置固定裝置），應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：________乙方：________

　　負責人：________負責人：________

　　聯系電話：________聯系電話：________

　　___年___月___日____年____月____日

裝修合同 篇6

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

　　一、概況

　　1.甲方裝修住房系合法居住。

　　乙方為本省（市）具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

　　2.裝修施工地點：市區（縣）路（村）巷號樓層室。

　　3.住房結構：

　　4.裝修施工內容：

　　室別部位裝修內容及要求備注

　　5.承包方式：

　　6.總價款：元（其中人工費元，材料費元，詳見清單。）

　　7.工期：自年月日開工，至年月日竣工。工期為日。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　序號材料或者設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

　　備注

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或者規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方采購的材料

　　序號材料或者設備名稱規格型號生產廠商（品牌）單位數量質量等級單價（限購元以下）總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，并均應用于本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

　　乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或者規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施

　　工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或者全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的'費用。

　　3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或者做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元；

　　年月日前，甲方支付總價款的%，計元；年月日前，甲方支付部價款的%，計元；年

　　月日前，甲方支付總價款的%，計元；尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。

　　2.乙方施工中甲方要求增加工作量或者中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延（具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分）。

　　3.雙方款項往來，均應出具發票（或者收據）。

　　六、其它

　　（一）甲方工作

　　1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或者物業管理部門認可的施工圖紙或者做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或者部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。

　　2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。

　　3.如確實需要拆改原建筑物結構或者設備管線，負責到所在地房管部門或者物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　（二）乙方工作

　　①參加甲方組織的施工圖紙或者做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　②指派（姓名）為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　③未經甲方同意和所在地房管或者物業管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。

　　④乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或者中途停工，甲方應補償乙方

　　因停工、窩工所造成的損失，每停工或者窩工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

　　3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

　　4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或者事故（包括罰款）由甲方負責并承擔損失。

　　5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑結構或者設備管線，由此發生的損失或者事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　八、糾紛處理方式

　　1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可采取協商解決或者請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或者消費者協會調解。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由——仲裁委員會仲裁（當事人未約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

　　九、其它約定

　　十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

　　本合同附件有：

　　甲方（簽章）：乙方（蓋章）

　　委托代理人：法定代表人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　開戶銀行

　　戶名：

　　帳號：

　　簽訂日期：年月日

裝修合同 篇7

　　甲方:________________

　　乙方:________________

　　雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同

　　一、工程概況

　　工程地址:________________

　　二、價格

　　工費:￥____________

　　三、付款方式

　　1.施工隊進場，付首期款。

　　2.瓦工完成，經甲方驗收合格，付中期款。

　　3.工程竣工，經物業，甲方驗收合格，付剩余款。

　　四、設計

　　1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套。

　　2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、材料

　　1.乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用， 雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2.乙方自行采購的材料需甲方認可方可使用。

　　3.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應及時向甲方說明。

　　4.乙方應協助甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　5.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

　　6.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　7.甲方有權增加或減少裝修項目，加項時與乙方協商價格、材料等事宜。

　　六、工期

　　從 _________年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，工期為_______天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天。

　　七、材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方施工人員應協助搬運，甲方適當付費。

　　八、垃圾清運

　　1.垃圾袋裝化。

　　2.垃圾應日日清。

　　3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九、勞動力管理

　　1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2.未經甲方許可，工地施工人員及非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3.乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　乙方指定由 _______為工地現場負責人， _______為替補負責人。

　　4.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。

　　5.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工費_______元/天。

　　十、施工機具

　　乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　十一、工地現場管理

　　1.現場禁止使用明火，乙方配備滅火器。

　　2.現場禁止吸煙。油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　3.乙方要愛護甲方家中物品，損壞時負責修復并恢復原樣，并賠償全部損失。

　　十二、維修

　　1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在_______年內無償維修。

　　2.普通維修乙方應在甲方通知乙方后_______天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方 必須在_______小時內趕到并維修。

　　3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所產生的人工費用由乙方支付。

　　十三、合同附件

　　1.家裝合同(2)施工項目、報價單。

　　2.乙方開出的材料采購清單。

　　十四、合同爭議

　　1.本家裝合同(1)，(2)與北京市家裝合同具備同等法律效力，簽字蓋章有效。

　　出現爭議甲乙雙方先協商，按合同約定處理。

　　2.協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　甲方簽字:______________ 乙方簽字:______________

　　簽訂日期:____________

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

經典裝修合同09-05

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

裝修的合同07-06

裝修合同07-05

個人裝修書面合同-裝修合同07-27

農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10