裝修合同

時間：2022-09-04 09:33:49 裝修合同我要投稿

【精選】裝修合同范文匯編十篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編幫大家整理的裝修合同10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

【精選】裝修合同范文匯編十篇

裝修合同篇1

　　甲方：______________物業(yè)管理有限公司

　　乙方(業(yè)主)：

　　丙方(施工單位)：

　　茲就乙方委托丙方在甲方管理的_______花園社區(qū)內進行乙方所擁有房屋裝修工程事宜，經(jīng)叁方協(xié)商簽定本協(xié)議書，具體條文如下，系叁方共同遵守：

　　1.應注意之事項 ______________花園社區(qū)為一個高級商住物業(yè)，管理公司必須嚴格管制各項裝修工程，以使_______花園社區(qū)能成為高尚而環(huán)境優(yōu)美的高級物業(yè)，并祈達成下列目的：

　　(1)促使物業(yè)價值日增;

　　(2)減少火警發(fā)生及因擅自加建或改裝而引致之安全及衛(wèi)生問題;

　　(3)避免擾及鄰居;

　　(4)減少日后物業(yè)保養(yǎng)難題;

　　(5)確保遵守_______市政府及房管機關有關法規(guī)。

　　業(yè)主應嚴格遵守有關現(xiàn)行法規(guī)的規(guī)定，并聘用法律規(guī)定的認可人士進行工程。若有任何疑問，應向_______市政府及有關房管機關查詢。

　　2. 裝修及施工工程守則單元的業(yè)主如需在該單元內進行裝修，業(yè)主及其所雇用的施工單位必須嚴格遵守管理公司的有關規(guī)定和安裝標準進行裝修工程，不得損及社區(qū)房屋的建筑結構。一切費用由業(yè)主自行負擔。業(yè)主及其所雇用的施工單位應遵守的規(guī)定包括但不限于：

　　(1) 在對該單元進行裝修前，業(yè)主必須向管理公司提出書面申請(申請表如附件)，并提供該單元有資質的設計單位有效圖簽的裝修圖紙(包括但不限于平面配置圖、水電施工圖)和資料。在不影響社區(qū)房屋結構、管道、電源、整體外觀、公共設施等和不觸犯本公約規(guī)定、有關政府法規(guī)下，管理公司會對業(yè)主的申請進行審批，審批工作自資料完整的申請表提交後叁個工作天完成，若有資料欠缺或資質不符，自補件完成后個工作天完成審批;

　　(2) 施工單位或裝修公司在進行裝修前必須對所裝修工程投保有效的、具足夠保險金額的"安裝工程一切險"和"安裝工程第三者責任險"(安裝工程期間)。投保保險所需的保險費或任何其他費用均由業(yè)主、施工單位或裝修公司自行負擔。未經(jīng)管理公司審閱和批準的安裝工程，任何加建及改裝工程一概不準動工。

　　(3) 施工單位人員進入社區(qū)，經(jīng)管理公司批準并辦妥各式出入通行證后方可施工;施工單位人員進入社區(qū)必須遵守管理公司對于門衛(wèi)保安要求的作業(yè)規(guī) 登記等手續(xù)。

　　(4) 業(yè)主經(jīng)管理公司同意對該單元進行裝修后，業(yè)主須與管理公司安排施工材料的搬運時間、地點及所經(jīng)通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、損壞、堵塞公共地方和公共設施;

　　(5) 進行裝修時，業(yè)主須保持社區(qū)公共地方和公共設備的清潔和該單元內部衛(wèi)生，對施工用的材料、易燃物件或有揮發(fā)性的化學物品一定當心保管及使用，不可抽煙，以免發(fā)生災害。一切廢物和施工垃圾由業(yè)主自費并即時清除和運走;

　　(6) 管理公司有權在施工期內進入該單元視察各項工程是否符合管理公司的審批規(guī)格。如發(fā)現(xiàn)有違章施工情況，管理公司可要求業(yè)主和施工單位立即停工，并采取相應步驟糾正和補救違章施工情況，其間所引起的一切費用、損失或經(jīng)濟責任，均由業(yè)主自行負擔，與管理公司無涉。

　　(7) 因裝修施工或其他任何行為引致他人受傷或財物損失均由業(yè)主負責。

　　(8)其他禁止項目

　　業(yè)主不得

　　(1)改變任何渠道、管井及其他公共裝置;

　　(2)懸掛或裝設任何物件于窗外(綠化植栽除外但須注意安全);

　　(3)更改樓宇主要結構(如支柱橫梁、結構墻、樓面及天花);

　　(4)裝置神位或任何物體于單位外;

　　(5)更改原有屋外設計及外貌，例如不可擊穿外墻裝置空調機或其他用途;

　　(6)在單元大門或窗口裝置鐵閘或窗花。

　　(7) 空調機社區(qū)所有單元內已備有適當?shù)奈恢每晒┌惭b空調設備，管理公司嚴禁業(yè)主擊穿墻壁作安裝空調機或其他物件。及任何空調設備、室外管線任意垂懸、安置于非指定位置(尤其是外墻墻面)。

　　(8) 電視天線客廳及主人房間均設有電視視訊插座，接收有線電視節(jié)目及衛(wèi)星電視節(jié)目，因此嚴禁在窗戶及外墻裝置任何形式天線。

　　(9) 抽氣風扇社區(qū)所有單元內廚房及不直接采光浴室皆預裝抽油煙機及抽氣扇，業(yè)主不得另擊穿墻壁或天花以安裝抽氣扇。

　　(10) 遮陽篷帳及檐篷任何臨時或永久性之遮陽篷及檐篷不得設置。

　　(11) 門窗所有業(yè)主不得拆除或更換建筑物外觀門窗，門窗亦不可改裝裝反光玻璃或是其他類似材質，以免影響其他住戶。

　　(12)裝修工程施工時間：為避免裝修工程施工所產(chǎn)生的噪音、污染影響小區(qū)住戶的安寧，施工時間訂為上午08：00至晚上20：00時，在此時段以外時間禁止施工，如因特殊狀況需要在規(guī)定時段以外時間施工，必須先向管理公司申請施工許可，經(jīng)審批通過以后才準許施工(但一定要遵循審批時要求的條件)。

裝修合同篇2

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：________________

　　單位：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________________

　　承包方(以下簡稱乙方)： ________________

　　單位名稱：________________

　　本工程設計人：______________

　　聯(lián)系電話： __________________

　　施工隊負責人：______________

　　聯(lián)系電話：______________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本省實際，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承包甲方的室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第1條工程概況

　　1.1 工程地點：__________________

　　1.2 工程內容：造型吊頂，造型隔墻

　　1.3 工程承包方式

　　(1)乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4 工程期限_____天;

　　開工日期_________年_________月_________日;

　　竣工日期_________年_________月_________日;

　　1.5 合同價款：本合同工程計算價款為(人民幣)木工板按每張_____元，方料每捆_____元計算。

　　第2條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　3.1 甲方自行設計并提供施工圖紙、施工標準、效果圖，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份

　　第3條甲方工作

　　4.1 開工前_____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：場地交接。

　　4.2 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系

　　4.3 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第4條乙方責任

　　1、按圖施工、需調整部分經(jīng)甲方同意施工。施作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;

　　2 嚴格執(zhí)行本省有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境，不影響上下管道暢通;

　　3 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，交付前應打掃衛(wèi)生一次。

　　第5條材料供應

　　7.1 乙方提供的材料，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　7.2 乙方提供一份材料進場進度計劃給甲方，甲方可自行安排時間到場驗收條。

　　第6條工程款支付方式

　　11.1 由甲乙雙方協(xié)商確定支付工程款方式，以文字詳明：

　　在甲方對工程竣工驗收后一周內結清

　　第7條安全事項

　　在施工時必須加強安全管理、對于在施工過程中發(fā)生的一切不安全及人身傷亡事故均由承包方負責，發(fā)包方不承擔任何責任

　　第8條合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第1種方式解決：

　　1 向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第9條附則

　　15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　15.3 甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　15.4 合同履行完后自動終止。

　　第10條其他約定條款

　　乙方需按甲方要求節(jié)儉物料基層以方料打框架包石膏扳為主要施工方式,杜絕用木工板打框及雙層用料施工.其若違反約定施工方式造成甲方物料損失、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)：則承包款板材以50元每張、方料40元每捆計算,同時賠付甲方所浪費物料款。甲方有權單方從乙方承包款中直接扣除。3:承包時間不超過天。逾期按每天賠償甲方元計算賠付。

　　甲方(簽章)：______________ 乙方(簽章)：______________

　　聯(lián)系電話：__________________ 聯(lián)系電話：__________________

　　_________年____月____日

　　商場裝修合同的延伸閱讀

　　房屋裝修合同的六個注意事項：

　　1、弄清設計收費的計算方式。設計師收費都是按面積計算的。方式可以分以下幾種：建筑面積、使用面積，套內建筑面積。

　　2、設計費支出的時間和金額。在合同中裝修者應該和設計師約定好設計費用的支付方式設計費用是分四次支付的。

　　3、出示效果圖的制作費用。有些不正規(guī)的設計合同里，會針對效果圖另外要求，如果裝修者想讓設計師出效果圖，必須以一張幾百元的費用來支付，這主要是因為設計師的收費已經(jīng)較低了，如果再送效果圖，設計師的整個成本就高了。

　　4、設計平面圖紙的具體內容。在合同中，要注明設計師所制作的圖紙內容。因為，有些設計臺同在圖紙的要求上比較模糊。

　　5、制作圖紙的期限規(guī)定。當設計師測量房子后就要做初步的設計方案確認完初步的設計方案后，就要制作第二階段的設計圖紙最后就是制作全套的設計圖紙以及主要裝飾材料的清單。

　　6、設計師提供服務的內容規(guī)定設計師的服務從開始設計到施工到家具軟裝，直到業(yè)主入住前都要有的。希望能幫到您！

裝修合同篇3

　　發(fā)包人：（甲方）：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人：

　　承包人：（乙方）：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人：

　　根據(jù)我國《合同法》的有關規(guī)定，就乙方承包甲方室內裝修工程與施工事宜，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同書如下：

　　一、裝修項目：

　　1、具體如下：

　　二、裝修地點：

　　三、裝修方式：本項目裝修采取乙方包施工、材料、沙發(fā)、燈飾全包干方式，包干內容主要有：

　　1、乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖、效果圖、施工圖以及乙方報價清單等進行施工。

　　2、如因施工圖紙表達不清晰或不合理，乙方應該與甲方充分溝通協(xié)商，并取得甲方書面認可后方可實施。

　　3、包施工及管理：乙方對本項目裝修施工實行一次性包工、包料、包沙發(fā)、包燈飾、包質量、包安全、包工期、包施工水電費與管理費，包各項保險費與應繳稅費等一切有關事宜與費用。

　　4、乙方在施工中涉及的任何工程質量與施工人員及機械的安全事故、管理事宜與費用均由乙方負責。

　　5、乙方工程收入應繳交的有關稅金和管理費，均由乙方自行擔負。

　　四、裝修工期：本項目設計裝修工期定為天，自年月日起至年月

　　日止，具體時間以乙方進場時間開始計算。該工期屆滿時，乙方須保質保量完成施工，將樣板房交付甲方使用（乙方如超期交付使用每天支付人民幣壹萬元整給甲方作為違約金。）

　　五、裝修施工質量要求：

　　1. 本項目主要裝修材料的質量要求是：材料品牌產(chǎn)品、材質、顏色與甲方共同協(xié)商確定，用料、相關工藝應嚴格按照設計圖紙的詳細說明選材和施工，材料的選擇確定須經(jīng)甲方書面認可。

　　2. 本項目建設裝修的質量要求是：嚴格按照經(jīng)甲方認可的設計施工圖紙和作法說明、設計變更通知等組織施工；操作規(guī)程全部符合《建筑工程施工及驗收規(guī)范》（JGJ73-91）的要求，工程質量全部達到《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（GBJ300-88）的指標，裝修效果使甲方滿意為止。

　　3. 本項目整體效果及質量標準是：應在總造價的基礎上，將利潤控制在不超過10%的范圍，以達到高標準高質量的完成本工程。總體效果和質量要高于現(xiàn)有寶安中心區(qū)在售樓盤的電梯大堂標準。

　　4. 本項目的免費保修期為壹年。免費保修期自本項目裝修完畢經(jīng)甲方驗收合格之日起算。

　　六、裝修費用

　　附件工程報價清單）等，按建筑面積每平方米為元/㎡計算，即折后總額為一次性包干總價人民幣元整（￥元），結算時不再增加調整工程造價。如乙方?jīng)]有按照工程報價清單的工程量施工，未施工部分甲方有權根據(jù)乙方的工程報價清單如數(shù)扣除。

　　裝修的具體項目詳見經(jīng)雙方確認的有關施工圖紙、工程報價清單。費用總額的確定為雙方充分協(xié)商的最終結果，對于核算中可能存在的漏算、錯算、少算等因素均已全部考慮在內。乙方所提供的工程報價清單，僅供簽合同時給甲方參考，總之該項目的承包價應做到項目達到甲方滿意為止。如果乙方提供的工程報價清單不能滿足該項目的需要，不夠部分由乙方負責；如乙方提供的工程量清單超出實際施工工程量，甲方有權如數(shù)照扣。除非甲方對裝修項目再作重大變更（重大變更由甲方法定代表人簽字確認，否則甲方不予認可增加），否則對裝修費用不再作任何增加調整，包括施工中對個別項目的局部修改和驗收中可能出現(xiàn)的返工現(xiàn)象等，均由乙方在本合同裝修費用總額內處理。

　　七、付款方法

　　乙方按本合同書規(guī)定的要求施工時，甲方分四期按下列方式支付本項目裝修費用；

　　第一期：乙方施工人員和施工材料進場、完成裝修總工程量的.30%后，甲方付給乙方本項目裝修費用總額的20%，

　　第二期：乙方施工完成裝修總工程量的60%后，甲方再次付給乙方本項目裝修費用總額的25%，：

　　第三期：乙方施工完成裝修總工程量的80%后，甲方再付給乙方本項目裝修費用總額的25%，：

　　第四期：樣板房室內裝修完工且所有家私配飾及設備安裝調試驗收后，甲方7天內支付本項目裝修費用總額的25%，即人民幣；預留數(shù)額為裝修費總額5%的質量保證金人民幣：，在一年質保期滿后付予乙方。

　　八、雙方責任

　　（一）甲方：

　　1. 提供施工場地、水電接頭。

　　2. 按時支付裝修費用，否則逾期10天后，每天支付欠費數(shù)額萬分之五的滯納金。

　　（二）乙方：

　　1. 嚴格按照經(jīng)甲方審定的施工圖紙、作法說明和原材料等級與規(guī)格、建設項目質量要求等組織施工。在施工中，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)定、防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定等。及時做好各項質量檢查記錄，及時向甲方說明施工中存在的重大問題并尋求解決。服從甲方、甲方委托的設計單位對樣板房裝修的修改意見，否則，若裝修項目質量不合格，在工期允許的情況下，乙方應無條件立即返工并按期竣工；在工期不允許的情況下，甲方有權無條件解除本合同，不付予乙方任何費用；乙方須無條件退還甲方已經(jīng)支付的全部裝修費用，并付給甲方等于該費用兩倍金額的違約金。

　　2. 嚴格按照本合同規(guī)定的工期完成有本項目裝修施工交付甲方使用。若出現(xiàn)不按期開工或中途擅自停工，造成延誤項目竣工、推遲使用的現(xiàn)象時，甲方有權單方面無條件解除本合同，不付予乙方任何費用；乙方須無條件退還甲方已經(jīng)支付的全部裝修費用，并付給甲方等于該費用兩倍金額的違約金。乙方不按期開工或中途擅自停工的，甲方有權另請其他工程隊施工，其他工程隊施工的成本高于本合同造價的部分全部由乙方承擔負責。

　　3. 遵守有關管理部門對施工現(xiàn)場管理的各項規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍的建筑物、環(huán)境綠化、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。否則擔負相應的責任。

　　4. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，施工中不得隨意拆改施工場地或附屬建筑物結構及各種設備管線，否則擔負相關責任。

　　5. 及時通知甲方參加隱蔽工程或中間工程的檢查驗收。若隱蔽工程或中間工程不合格，須無條件返工，返工費用乙方自負，并不得延遲裝修工期，按合同期限竣工。如因此延誤工期的，乙方應按照本合同第四條承擔延誤工期的違約責任。

　　6. 及時通知甲方參加裝修項目的竣工驗收。裝修項目竣工后未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和裝修項目成品進行保護，否則如有任何毀損滅失均由乙方承擔相應損失。

　　7. 乙方在工程中的材料應按甲方認可的材料樣板提供，如有材料代用，應經(jīng)甲方書面同意，費用增加由乙方承擔，如有工期損失不預順延。

　　8. 乙方在施工現(xiàn)場須做廣告宣傳必須事先征得甲方同意，否則由此引發(fā)的一切后果均由乙方承擔。

　　9. 工程竣工后乙方提供1套完整的竣工圖及光盤。

　　九、工程竣工驗收及標準

　　工程竣工后2天內乙方以書面形式通知甲方驗收，驗收期為三天，由雙方派代表到工程現(xiàn)場驗收。驗收以合同附件，工程附圖所載明的質量及技術標準進行，同時提供相關主材合格證書。經(jīng)驗收合格，則由甲方當即簽發(fā)驗收合格證書給乙方，乙方則應立即清理并退出工程現(xiàn)場，將工程交付甲方使用。如驗收不合格，則由乙方負責立即修理、更換或重做，所需時間計入合同工期。

　　十、工程質量保修期及保修條件

　　工程質量保修期為壹年，自工程驗收合格后正式交付甲方使用之日起計算。在保修期內，如出現(xiàn)工程質量乙方責任問題，在不影響甲方正常營業(yè)和使用的前提下，乙方應負責無償修理，并在收到甲方通知后24小時到場維修。如乙方不維修或維修不當，甲方有權自行維修，但費用由乙方承擔，在質量保證金里扣除。

　　十一、其他事項

　　1.本合同未盡事宜，雙方應及時協(xié)商解決或簽訂有關補充協(xié)議處理，補充協(xié)議與本合同書具有相同的效力。若雙方因履行本合同書或有關協(xié)議發(fā)生糾紛無法協(xié)商解決的，可向深圳市寶安區(qū)人民法院起訴。

　　2. 經(jīng)雙方確認的與本項目建設裝修有關的設計圖紙、作法說明、設備清單、設計變更通知和施工組織方案、施工進度計劃等文件是本合同書的附件，與本合同書具有相同的效力。

　　3. 本合同書原件壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：

　　施工圖紙

　　工程報價清單

　　甲方：

　　簽字蓋章：

　　時間：

　　乙方：

　　簽字蓋章：

　　時間

裝修合同篇4

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人：聯(lián)系電話：

　　施工隊負責人：聯(lián)系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程戶型：

　　1. 4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5工程承包，采取下列第種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6工程期限日(以實際工作日計算);

　　開工日期年月日;

　　竣工日期年月日。

　　1. 7工程款和報價單

　　(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)

　　金額大寫：

　　(2) 報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3) 報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)的要求。

　　3.3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。

　　4.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。

　　(6)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

　　5.3 通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。

　　第七條材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　　(2) 應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3) 雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.4判斷造成工期延誤以雙方認定的文字協(xié)議為確定雙方責任的依據(jù)。

　　第九條質量標準

　　9.1 裝修室內環(huán)境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)的標準執(zhí)行。

　　9.2本工程施工質量按下列第項標準執(zhí)行：

　　(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/TO1-43-20xx);

　　(2)《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/T01-27-20xx)。

　　9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數(shù) 支付時間工程款支付比率應支付金額

　　第一次開工三日前 50%

　　第二次工程進度過半 45%

　　第三次竣工驗收合格 5%

　　11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11.4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。

　　第十二條違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(3)室內空氣質量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調解解決，協(xié)商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

　　第十四條附則

　　14.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。

　　14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　14.6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條其他約定事項

　　甲方(簽字)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

　　市場主辦單位(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話：

　　年月日

裝修合同篇5

　　發(fā)包方全稱: （以下簡稱甲方）

　　承包方全稱: （以下簡稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　一、本協(xié)議依附于雙方簽訂的《裝修工程承包合同》，原合同條款完全適用于本協(xié)議。

　　二、新增門頭造型及零星修補等增加項，費用增加包干總價合計伍仟元整。

　　三、乙方工作內容：

　　乙方負責完成本項目所有原合同約定的施工工作；

　　其他未盡事宜按原合同執(zhí)行。

　　四、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)二份。

　　甲方代表（章）乙方代表（章）

　　地址：地址：

　　法人代表：法人代表：

　　時間：時間

裝修合同篇6

　　按照《中華人民共和國合同法》和國務院《建設工程勘察設計管理條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方簽訂此施工合同。

　　1、工程名稱：xxx酒店改造工程

　　2、工程內容：xxx酒店改造及檢修

　　3、承包范圍：xxx兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工期：年—月—日-----年—月—日

　　第一條、工程價款與支付

　　1、合同價款的確定依據(jù)現(xiàn)行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執(zhí)行。

　　2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。

　　3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款，工程完工支付25%，其余的50%為質量保證金，保修期滿無質量問題后支付。

　　第二條、工程質量

　　1、工程質量必須達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件，經(jīng)協(xié)商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監(jiān)督局的要求。

　　2、工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。

　　3、工程質量達不到上述要求時，乙方負責無償返修，直至達到要求，同時承擔由此造成的各種相關費用損失，并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。

　　第四條：雙方的責任

　　1、甲方責任：

　　1.1、會審施工圖紙。

　　1.2、提供具備施工條件的施工場地。

　　1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延，由此發(fā)生的費用由甲方承擔。

　　2、乙方責任：

　　2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續(xù)。

　　2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。

　　2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責賠償直接和間接損失。

　　2.4、乙方負責施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負全部責任。

　　2.5、合同生效一周內乙方必須進入現(xiàn)場施工，如逾期未進入現(xiàn)場施工，甲方有權單方終止合同，乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。

　　2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔。

　　第五條：竣工驗收與保修

　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。

　　甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。

　　2、工程竣工驗收后，按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內，工程保修期為一年。

　　第六條：爭議的處理

　　雙方因合同發(fā)生爭議，首先請工程所在地建設行政主管部門調

　　解，經(jīng)調解后如雙方未達成協(xié)議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第七條：未盡事宜及補充條款如下：

　　1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權對工程進行總體監(jiān)督，包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與xxx酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改，乙方必須無條件執(zhí)行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔。

　　2、隨著工程進度情況，乙方應及時整理相應的內業(yè)資料并及時向甲方及有關部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。

　　3、工程竣工驗收時，必須經(jīng)市技術監(jiān)督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。

　　4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。

　　第八條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

　　發(fā)包方(章)：承包方(章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　電掛：電掛：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　合同訂立時間：年月日

裝修合同篇7

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務，違約在先。原告主要存在以下違反物業(yè)服務合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務。

　　20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內違反有關治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。

　　2、不履行安全保衛(wèi)義務。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現(xiàn)目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監(jiān)控設備24小時運行�！钡牵鎻臎]有按照合同約定運轉監(jiān)控設備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護公用設施的義務。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。

　　4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。

　　依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務義務。

　　根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業(yè)服務費用。

　　因原告不能適當履行物業(yè)服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關于先履行抗辯權的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務費用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝修合同篇8

　　供方(甲方)：合同簽訂地：

　　需方(乙方)：簽訂時間：年月日

　　本合同由______ (以下簡稱甲方)與____________(以下稱乙方)，就乙方采購甲方的___________達成以下協(xié)議：

　　一、產(chǎn)品采購：

　　乙方同意向甲方采購產(chǎn)品____________。

　　二、產(chǎn)品質量：

　　甲方向乙方提供的產(chǎn)品質量，必須符合甲方的質量說明書，并經(jīng)乙方驗收合格。乙方在收到產(chǎn)品的十日內向甲方出具產(chǎn)品驗收證明，逾期不出具合格證明或不合格說明，則視產(chǎn)品合格。

　　三、地板磚：60cm×60cm，25元/張×23000張=575000元木工板：2870×120元/張=344400元

　　油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元

　　合計：壹佰叁拾陸萬伍仟元整(1365000元)

　　四、貨款支付：

　　乙方在收到甲方全部貨物后，向甲方支付_________%的貨款總額，于7月15日前支付完所有材料款。

　　收款單位：______

　　開戶行：________________________

　　賬號：________________________

　　五、交貨時間：_____年___月__日前。

　　六、違約解決：

　　1、未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。

　　2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的，對雙方都有約束力。

　　七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　八、本合同用中文書就，并受中國法律約束。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同篇9

　　甲方（委托人）乙方（居間人）

　　聯(lián)系地址聯(lián)系地址

　　本著優(yōu)勢互補，互惠互利的宗旨。根據(jù)《中華人民共和國合同法》。經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿，等價有償?shù)脑瓌t。達成如下協(xié)議。

　　一委托事項。

　　1，乙方接受甲方委托，負責就沅江市水立方大酒店室內裝修工程項目<如下稱>。引薦甲方參加該項目一標或分期多標的裝飾工作，向甲方提供該工程項目的重要信息，并最終促進甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包合同。

　　2，“居間成功”是指甲方與建設單位就該工程項目的任一工程標段簽訂了專業(yè) 承包施工合同。

　　二乙方責任和義務。

　　1，乙方應及時向甲方提供有關該工程項目的招標信息及文件，并有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2，乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續(xù)齊全，并能正常施工。

　　3，乙方在甲方參與洽談期間，應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。協(xié)助甲方做好談判工作、若居間成功，在施工過程中，乙方仍有義務負責協(xié)調甲方與建設單位的關系。

　　三甲方責任和義務。

　　1，甲方應按照建設單位的要求，提供甲方作為投標人證明其具備承擔該工程項目的能力，及符合國家或者招標文件對投標人資格條件規(guī)定的證明材料，包括但不限于資質證書，營業(yè)執(zhí)照與相關資料，負責合同的起草。

　　2，如果居間成功，則由甲方負責全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利與義務，與乙方無關，甲方應在施工過程中保證質量，進度，并得到建設單位的簽字認可。

　　3，如果居間成功，則由甲方應按合同約定向乙方支付居間報酬，如未及時支付，則按未支付金額的 8% 1天向乙方承擔違約金。

　　4，甲方須自行承擔在投標過程中有關履約保證金，標書制作，聯(lián)終運作等全部費用。

　　四居間報酬的計算方法，支付時間和支付方式。

　　1，甲方應按該工程項目一標或多標合同與建設單位竣工結算總金額的6％支付居間費用。

　　2，居間成功后，施工隊進場后十日支付合同款的40 %居間費用，其余隨建設單位撥付工程進度款，按60 %比例支付居間費用，在甲方施工完工7天內，應全部支付完合同居間費用，余下合同款外，待甲方與建設方結算完后一次性支付完。

　　3，甲方以現(xiàn)金支付居間費用。

　　五居間費用。

　　居間費用是指乙方為甲方付去的勞務費用。

　　六保密事項。

　　1，甲乙雙方均充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

　　2，雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

　　七合同終止。

　　1，本合同簽字生效

　　2，居間成功后，本合同完全履行完畢后終止。

　　3，甲乙雙方協(xié)議解除合同或由其他法定事項時，本合同終止。

　　八爭議解決方式，如發(fā)生合同爭議，協(xié)議不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九其他事項。

　　1，乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2，本合同一式二份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方乙方

　　法定代表

　　合同簽訂地合同簽訂日

裝修合同篇10

　　甲方：xx有限公司

　　乙方：__________

　　甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層

　　號商鋪。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條裝修條例

　　1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　xx年xx月xx日 xx年xx月xx日

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修的合同07-06