關于裝修合同范文集錦9篇
在人們愈發重視契約的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的裝修合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
裝修合同 篇1
甲方：xx有限公司
乙方： ， 層 號商鋪經營者
甲方就乙方對 商鋪進行裝修改造活動，根據《北京市商場市場消防安全管理規
定》、《鳳翔商廈經營管理制度》及其它各項規定，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場地位于懷柔區商業街2號樓鳳翔商廈內之 層
號商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 裝修押金
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金（日租的兩倍） 元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪（包括在場地內設置固定裝置），應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整
體環境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲 方： 乙 方：
負責人： 負責人：
聯系電話： 聯系電話：
年月 日 年月 日
裝修合同 篇2
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國建筑裝飾合同法》和《建筑裝飾安裝工程承包合同條例》之規定，并依據本工程現場實際施工情況，經雙方友好協商，就乙方承接甲方商場專柜裝修事宜一致達成如下協議：
第一條 、工程概況及承包范圍
1、工程名稱： 。工程地點。
2、本工程為包工包料工程。裝修面積為。范圍即圖紙上標明的所有項目。
4、工程期限：日起至日止為乙方施工期，甲方_ 年 _月_ __日可進場
第二條、雙方義務及權利
一、 甲方義務及權利
甲方有義務提供良好的施工環境，辦理前期的相關施工手續，手續費用由甲方承擔。 提供施工用電及其它需要協調的地方。 甲方有權監督施工進度及工期用料，用料不符或質量不達標甲方有權利要求更改，由造成的損失由乙方自行承擔。
二、 乙方義務及權利
1、 嚴格按圖施工，遵循施工原則，認真組織工程施工。 嚴格遵循施工現場勞動紀律，按時、按質、按量完成施工任務。有義務主動配合甲方的質量驗收。因違規造成的損失由乙方自行承擔。
2、 在保證質量的前提下按時竣工且又無違規行為，乙方有權利要求甲方按時履行合同約定的其它義務(如付款等)。
3、 裝修完工后壹年時間內，只要所裝修專柜出現質量問題，乙方有無條件提供免費維修的義務(人為損壞除外)。
第三條、付款方式
經雙方約定達成如下付款方式：
1、 工程總造價： 簽訂協議時預付款為工程總造價的50%，即元人民幣。
2 、成品貨柜進場，經甲方初步確認后，甲方支付乙方工程總價款的30%。即 元人民幣。
3、 工程竣工、三天內經甲方驗收合格后，甲方一次付清乙方工程總價款的20%。
第四條、違約責任
甲乙雙方任何一方單方面違約，除采取補救措施達到合約標準外，另可按工程總造價的10%向對方索取損失賠償費。由于甲方未按合同約定付款，所引起的延誤工期.甲方自負，并賠償乙方的誤工費。
第五條、其它
如有未盡事宜，雙方本著事實求是的原則協商處理，若協商不成，雙方均可向當地人民法院提起訴訟。
本合同共兩頁一式兩份，經雙方代表簽字蓋章之后起即生效，雙方各執一份，具有同等法律效力。(注：各資料應加蓋騎縫章)
2.工程項目按預算表執行。在簽訂合同后，在施工中若有漏項部份或商場引起的變更造成的返工，按實際情況經雙方協商追加工程款。
甲方： 乙方：
單位蓋章： 單位蓋章：
甲方代表： 乙方代表：
聯系電話： 傳真： 電話：
年月日 年月日
裝修合同 篇3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和相關規定，結合本工程的具體情況，本著平等互利、相結合的原則，甲乙雙方經過協商，達成以下合同條款，共同遵守執行。
第一條、工程概況和承包方式：
1、工程名稱
2、工程地點：
3、工程承包范圍：
3.1、依據甲方提供的圖紙、設計變更及會審紀要顯示的全部主體工程。乙方不得以任何理由對圖紙所示內容甩項，如有發生將按市場價格的三倍扣除乙方工程款。
3.2、乙方按照要求自備以下機具、工具、輔材：
3.2.1、包含施工圖及設計變更范圍內的所有工作內容 ，乙方按照圖紙計算材料用量單，上報甲方采購、做到活完料盡場地清
（1）給水系統預埋及安裝；
（2）排水系統預埋及安裝；
（3）給水設備安裝及調試；
（4）采暖系統預埋、安裝（地暖除外）；
（5）照明系統線路設備及開關預埋及安裝；
（6）避雷、接地系統的安裝；
（7）消防水電系統的預埋及安裝；
（8）電視、電話、網絡、安防智能化等弱電系統的線路預埋，保證暢通。
（9）包括施工現場、辦公區、生活區的臨水、臨電安裝及維修。
3.2.2、承包內容：水、電系統所有管線安裝出散水距離均按1500mm施工，承包范圍內的管線防銹防腐、保溫；所有預留洞及套管的'留設及封堵，管井清理、管道及箱體的預留預埋、相關實驗調試（包括配合外網施工單位完成系統綜合調試驗收），設備設施的就位與安裝調試，弱電預埋管路應帶鐵絲并保證暢通。乙方自行配備電焊機、水鉆、電錘、套絲機、手提切割機等機械設備（甲方不提供給乙方使用工具）。
3.2.3乙方負責驗收鋼筋前頂板的清理，必須有專業人員把現場清掃干凈，方可交給下一班組，如有垃圾未及時清理影響下班組施工，公司將派專人清掃。按每天每人三個工日計算，按計時工 150 元/天（含管理費一個工日），由此產生的費用從乙方工程款中扣除。 主體結束以后的清理；如到時未按合同要求去做。甲方將直接派人，每一個工日按三個計算（含管理費一個工日）。在竣工結算時此費用從乙方中工程款扣除。
3.2.4上工地必須戴安全帽，外邊操作系好安全帶，發現一次不戴安全帶、安全帽者罰款50元，從工程款扣除。
3.2.5乙方無條件服從公司和甲方的管理，按圖紙施工；不得甩項如有甩項將按市場價格的3倍扣除乙方。
3.2.6允許偏差按規范，若偏差超出規范以上驗收過不去的，每次罰200元，立刻派人處理，情節嚴重者的甲方造成的一切損失由乙方全面負責。
3.2.7 乙方進場工人必須是熟練的技術工，服從公司和甲方管理人員的安排。工作中任勞任怨，因無故頂撞甲方公司管理人員的，發現一次處罰300元，情節嚴重將對該班組處罰500—1000元。情節嚴重者送公安機關處理。
第二條、承包方式：本工程實行包人工、包工期，包安全、包質量、包交工 。
第三條 、施工進度、質量及文明施工
1、 嚴格按甲方所提供的施工進度計劃施工，保證在月達到主體節頂 。（注：因材料、停電、天氣等原因造成的主體不能按期完成，、工期可順延）。
質量達到優良工程等級標準嚴格按施工圖紙會審紀要及設計變更及現行國家技術規范、工程驗收標準執行。
2、由于乙方人員不足和其他原因造成工期延慢，每拖一天罰款3000元。
3、施工人員施工期間必須按照建筑安全操作規范及工地的規章制度進行施工，
若違章操作、野蠻施工出現工傷事故由乙方承擔一切經濟損失。
4、由于乙方在施工中，工程質量差，進度達不到要求，現場文明施工做不到，甲方有權利令其退場，甲方按乙方完成工程量的50%給于結算。余款作為賠償費用。對于監理，業主的罰款公司將加倍處罰。
第四條 勞動紀律：
A、 乙方除嚴格遵守總承包單位針對本工程制度的有關規章制度外，由下列情形之一的，將根據情節輕重，給于清退出場、不予結算或按已完工程結算50%的處理。
1、造成重大安全質量事故的。
2、不能按合同約定履行合同，人員少，質量次，進度不能保證的。
3、無故停工，中途退場的。
4、不服從甲方管理人員指揮，頂撞、侮辱、謾罵、毆打甲方管理人員的。
5、群眾賭博、打架斗毆（含內部）、喝酒鬧事和有盜竊行為的。
五、合同價款：
1、甲方按建筑面積每平方米工費、管理費和利潤的總價（此價格在施工中不在增加），竣工以實際建筑面積結算。 在施工期間因乙方存在的問題有乙方自行搞定監理。
六、付款辦法及結算方式：
6.1本工程無工程預付款，付款進度與業主付款同步，工程進度款支付按照施工進度的計劃每月20日前由施工隊填報本月完成工程量，經項目負責人審核后，報項目部結算室進行統一上報，每月根據業主付款情況按一定比例支付乙方當月工程量款，主體結構完成支付已完工程量的60%，工程竣工驗收合格后支付已完工程量的90%，工程移交給甲方并完成竣工結算審核后30日內付至結算總款的95%，留5%作為質量保修金，工程保修期滿30日內付清余款，工程保修期二年。
6.2承包方應具有一定墊資能力，不得強行索要工程款。
七、工程質量等級：合格，(主體工程為優質結構)
八、雙方責任和義務：
1、甲方責任和義務
(1)、乙方自己復印一套完整的施工圖紙（施工圖紙、圖紙會審、變更、技術交
底找甲方領取，復印后及時上交）。如有變更圖紙、技術交底，應在第一時間內通知乙方。
(2)、甲方負責施工現場的各項管理工作，給乙方創造一個良好的施工環境，并
對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令限期整改。
(3)、保證原材料及時無誤地供應到現場。
(4)、甲方派生產經理一名、技術員一名，復驗核查上報監理。
2、乙方責任和義務：
(1)、乙方施工必須接受甲方審驗，對所屬人員進行施工安全、遵紀守法、遵守
甲方的各種管理制度的教育。參加本工程施工的技術人員(工長、施工技術員、質檢員、安全員、取樣員以及特種工、操作人員、架子工、電焊工、電工、等)都必須證件齊全持證上崗。施工人員進場十日內，乙方及時向甲方或公司報施工管理人員、特種工人員和職工花名冊、并辦理務工許可證、臨時戶口暫住證，并承擔由此引起的罰款。
(2)、乙方組建一支過硬的項目管理人員。乙方代表及工種專業負責人必須在現
場跟班作業，離開工地時應向甲方負責人請假，并另行安排人員負責工地工作。
(3)、乙方應根據甲方在工期、質量、安全、文明施工等要求，組織勞動力。農
忙季節施工人員不低于正常施工的80％以上，保證連續施工不影響正常工期。如乙方原因每延誤一天罰款 200 元。
(4)、因乙方原因造成的工程質量、進度、安全問題由乙方承擔全部責任，包括
上級主管部門、業主及監理工程師開具的質量、進度、安全處罰單。
(5)、乙方應嚴格執行施工組織設計編制的施工進度計劃和根據工程施工實際情
況編制的月進度計劃、周進度計劃，若因乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔全部責任。
九、本合同書有效期：
本合同雙方簽字蓋章后生效，在乙方完成合同書內的工作內容工程款付清后即截止。本合同書條款項目部必須嚴格執行。
十、本合同未盡事宜，雙方另行協商，協商條款與本合同共享法律效力。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
裝修合同 篇4
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點：中亭鄉 推廣站一樓兩間門店。
2、裝飾施工內容：吊頂 高架 高架陰涼柜 矮柜 收銀臺 側柜 收銀臺背景 門頭招牌 招牌字 玻璃門 包柱子 側柜 （裝燈 裝電 吊頂音箱）
3、承包方式：全包
4、總價款： 元，大寫（人民幣）： 。
5、工期：自開工，至竣工，工期 天。
二 甲方要求：
1、施工店內以 鳳山縣城 和平藥業新慨念藥店 （彭思源）藥店為準；
2、材料使用甲方所要求的材料報表執行；
三、關于材料供應的約定：
1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。
四、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程由甲方設計施工方案。
2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及更改 增減工程項目時須提前與乙方聯系，并修改。
3、工程竣工后，甲方驗收付款。
四、關于工程價款及結算的約定：
工程款付款方式：自簽合同首付10000元。人民幣大寫：壹萬元整。 付尾款時間 ：甲方驗合格后付清尾款 元。人民幣大寫：
五、其它約定：
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 住 址：地 址：
電 話：電 話：
簽訂日 簽訂日
裝修合同 篇5
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
依據《建筑安裝工程承包分包條例》的規定，結合本安裝工程的具體情況，經雙方協商，達成如下條款，共同履行。
一、工程概況
a)工程名稱：
b)工程地點：
c)承包范圍：
d)結算依據：依據門窗實際制作尺寸進行面積結算。
二、門窗面積
門窗面積暫估為 ㎡，安裝單價 元/㎡，最終結算按實際面積結算。
三、開/竣工日期
開工日期：
竣工日期：
四、雙方責任
a)甲方責任
i.為了做好施工現場的各項工作，由甲方委派公司人員行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派，委派和撤回均應提前兩天通知乙方。
ii.甲方人員主要負責協調工地關系、時間、進度、安裝技術、質量管理以及每月支付乙方工程進度款的審批等事項。
iii.甲方人員的指令、通知均由甲方人員簽字后，以書面形式交給乙方，乙方在回執單上簽署姓名和
收到時間后生效。。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔。 iv.甲方負責門窗產品送到工地，乙方負責派員工卸車。安裝所用的工程材料甲方全部負責運送到工地現場，經過乙方驗收無任何問題后辦理產品簽收手續。
v.甲方負責提供樓層分布圖型及相關圖紙(含開啟方式外立面圖)，如未提供，則按甲方實際要求安裝。
vi.乙方通知甲方可以進行竣工驗收后，甲方要及時組織相關人員進行竣工驗收。
vii.甲方按工程部審批的《工程進度明細表》及《工程量確認明細表》來支付乙方工程進度款，其余時間一律不支付工程款。
b)乙方責任
i.乙方必須保證在施工過程中所使用的部件均采用甲方所提供的產品，如違反則給予罰款處理。
ii.乙方對工程安裝質量、進度負責。
iii.安裝工程所需要用的工具全部乙方自備。如安裝所用的工具及設施滿足不了工程的需要，乙方負責重新購買能符合工程要求的工具設施，費用自報。
iv.乙方在施工過程中，必須按甲方要求進行操作，如甲方無技術交底等書面文字材料，則按照國家和行業標準《門窗安裝及驗收規程(JGJ103-96)》執行。
v.乙方必須嚴格遵守甲方制定的各項規章制度以及各工地的規章制度，如有違反責任自負。 vi.乙方有責任教育其工人嚴格執行操作規程，嚴格管理，安全施工，防火防盜。安裝期間因為乙方管理不善造成物件破損、丟失等損失，均由乙方負責。乙方應做好施工安全防范措施，安全責任由乙方自行承擔。
vii.門窗安裝的總工程完畢后，須經由甲方做總體檢查驗收。對驗收不符合標準要求的，責令重改，并扣除此窗的安裝費用，造成不良影響的給予罰款處理。
viii.乙方在安裝過程中，門窗及配件確認為乙方因素造成損壞的由乙方照價賠償。玻璃為特殊成品，如安裝過程中發生破損(3%以內為自然損耗，超過3%至10%以內)，按成本價雙方各半;如因乙方操作不當、搬運失誤和保護不善等，由乙方按成本價自行承擔。費用在工程結算時直接扣除。
ix.乙方必須按質按量按時完成工程量。無故延誤工期，甲方不但要追究其責任，并從經濟上加以索賠。
x.遵守地方政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
xi.已經竣工工程未交付建設單位驗收之前，乙方負責成品保護，保護期間發生的損壞，乙方負責修理。第三方原因造成損壞，通過甲方協調，由責任方負責或乙方有償修復，甲方承擔合同追加價款。由于乙方不履行上述義務造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。
五、質量與檢驗
a)檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計要求以及甲方工程部依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致的返工、修改費用。因甲方不正確糾正和其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
b)以上檢查檢驗合格后，如又發現因乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，并賠償甲方因此而造成的相關損失。
c)工程質量等級。工程質量應達到國家和專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如工程質量有特殊要求由甲方增加相關費用。工程質量達不到約定條件的部分，甲方人員一經發現，要求乙方返工，乙方應按甲方人員的要求返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的追加合同價款。
六、工程款的支付
全部窗框安裝完畢，付總安裝費的50%，工程全部安裝完成，驗收合格后再付總安裝費的45%，余額5%為保修金，一年內付清。
七、質量要求
1、材料要求： 型材 玻璃： 鋼襯：
2、安裝要求：按國家和行業現行質量評定標準、施工技術驗收規范、甲方提供的施工圖標準。
甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監督，乙方必須予以配合。
八、工期保修
該工程的保修期為壹年 ，保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。
九、甲方權利、義務
1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。
2、甲方有對乙方施工現場進行管理的權利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。
4、甲方有協調乙方與樓體施工隊的工作協調的義務。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。
十、乙方的權利、義務
1、乙方有按合同的規定催要工程款的權利。
2、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。
3、乙方有自行承擔現場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務，且承擔由此發生的費用。
4、乙方有在保修期內及時進行維修的義務，并承擔相應的費用。
十一、工程變更
1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經濟損失的，該費用由甲方承擔。
3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則合同工期相應順延。
十二、違約與爭議
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時，甲乙雙方應及時協商解決，解決結果形成書面紀要。
2、若爭議雙方，協商不成可申請人民法院裁決。
本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。
甲方：
法定代表人：
代理人：
聯系電話：
乙方：
法定代表人：
代理人：
聯系電話：
xxxx 年 x 月 x 日
裝修合同 篇6
業主(以下簡稱甲方)：
聯系電話： 身份證：
施工方(以下簡稱乙方)：
聯系電話： 身份證：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下，就甲方 的家庭裝修清包工事項，簽定如下合同：
一、工程地址：陽光城市花園9-1-302室
二、清包工費用：
清包工費小寫：￥ 元，大寫：元整。
三、施工內容：
具體施工項目及內容詳見雙方簽字認可的預算單。
四、付款方式：
1、簽訂協議后，施工方進場，預付金額： 元；
2、木工完成，工程結束，預付金額： 元；
3、工程竣工甲方驗收合格，支付剩余金額： 元。
五、設計及裝修要求：
甲方須向乙方交代清楚要求，乙方應按照甲方要求施工。
六、材料：
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在10天內及時采購材料供施工隊使用
2、甲方所采購的材料應自行負責收貨，核對數量。
3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出。
4、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場。
5、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
6、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材（包含材料外包裝）出門，若發現此類現象，按材料 價格加倍從人工費中扣除。
七、工期：
從年月日起至 年月日止，工期為 天， 因甲方因素拖延，工期順延；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天。
八、垃圾清運及衛生清潔：
乙方應將施工垃圾在現場歸類堆放，由甲方負責清運至小區指定垃圾堆放處，并根據乙方需 求按階段對施工現場進行清潔，以保證施工不受干擾。
九、其它：
1、開工前甲方應及時替乙方各工種施工人員辦理小區出入證件并支付相關費用。
2、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，并自行承擔工具維修費。
十、合同附件：
1、 雙方簽字認可的預算單。
2、甲方提供的的材料清單。
3、乙方提供的材料需求清單
十一、合同爭議：
1、出現爭議甲乙雙方應先進行協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十二、工程質量保質期：因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修； 十三、本協議一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽約日期： 簽約日期：
裝修合同 篇7
甲方：
乙方：
甲方將_______________________工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。
第一條 工程名稱：
第二條 工程地點：
第三條 工程內容：
第四條 工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。
2、工程總造價為___________，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。
第五條 合同工期
甲方發出進場通知后，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故。
2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。
第六條 工程款支付
甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。
第七條 甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。
2、按第六條支付乙方進度款。
3、負責提供施工相關的資料。
4、甲方派__________為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。
2、乙方要派__________為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。
3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。
4、做好文明施工，工完場清工作。
第八條 違約責任及爭議解決辦法
1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。
2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關仲裁機構或向法院起訴解決。
第九條 其他事項
1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。
2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。
3、合同簽訂地點：
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
電話： 電話：
地址： 地址：
年月日
裝修合同 篇8
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，并判決如下：
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有：
(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。
裝修合同 篇9
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監制
20xx年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。
2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份；凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款
發包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(姓名)： 民族：
住所： 身份證號：
聯系電話： 手機號：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業執照號：
住所：
法定代表人： 聯系電話：
委托代理人： 聯系電話：
建筑資質等級證書號：
本工程設計人： 聯系電話：
施工隊負責人： 聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1. 4工程內容及做法(見報價單和圖紙)；
1.5工程承包，采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實際工作日計算);
開工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
【裝修合同】相關文章：
裝修公司裝修合同06-23
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
裝修合同05-31
裝修的合同06-01
個人裝修書面合同-裝修合同07-27
【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11
賓館裝飾裝修合同范本-裝修合同07-25
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10