【精品】裝修合同范文集合7篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的裝修合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝修合同 篇1
委托方：（甲方）
受托方：（乙方）
一、甲、乙雙方在自愿公平、互惠互利的基礎上，就甲方 經雙方友好協商簽訂合同。
1、工程名稱室內拆除工程
2、承包范圍：甲方委托乙方對室內甲方所指定的拆除項目進行安全拆除工作及產生垃圾的清運工作
3、工期為天
4、工程造價為元人民幣（含正式稅票）
二、乙方責任
1、聽從甲方的一切合理安排，拆除達到甲方滿意為止；
2、及時將拆除過程中所產生
的垃圾收集并清運；
3、施工過程中，乙方應當遵守施工安全操作規程，負責施工現場的安全管理，避免甲方房屋和其他財產的損失；
4、施工中嚴格執行施工規范，質量標準，安全操作規程，防火規定、安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5、未經甲方允許不準將與施工人員無關的其他人員帶入施工現場。
三、付款方式：室內裝修拆除完畢，垃圾清理完畢，工程完工驗收合格后，甲方一次付清拆除款，乙方開具正式稅票。
四、安全：為進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方計，嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規、強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法，從嚴治理施工現場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。乙方在施工過程中必須采取嚴格的安全措施，承擔因安全措施不當造成的工程事故，人身傷亡等責任，并承擔全部費用。與甲方無關。
五、違約責任：任何一方不得擅自解除或變更合同，否則視同違約，守約方有權要求違約方賠償由此造成的全部損失。
六、其它
1、本合同未盡事宜，雙方另行協商。
2、本合同的注解，附件，補充協議是本合同的組成部分，與本合同效力同等。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經雙方代表人簽字后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇2
清包裝修合同范本
清 包 合 同
業主 （甲方）： 聯系電話：
施工方（乙方）： 聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等國家相關法律，在平等公正的情況下簽訂如下合同。
一、工程概況及價格
工程地址： 建筑面積: 使用面積:
本工程為清包裝修工程，即乙方單包工，裝修材料由甲方提供。
清包人工費總計 元，大寫：
其中水電工 元，木工 元，泥工 元，油漆工元。
二、付款方式
1.完工并驗收完畢，甲方一次性支付工費,計元。
2.工費中扣除保修金計 元，從竣工之日起1年后支付。
三、工期
1.從 年 月 日起至年 月 日止，工期為 天。
2.因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天。
3.施工前，乙方應組織相關施工人員詳細了解本工程圖紙及方案，并制定科學、高效的施工組織計劃及質量事故緊急預案。
4.乙方出具水電施工圖，木工施工圖，并由甲方簽字認可后方可施工。
四、材料及垃圾清運
1.乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應提前2天及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟
損失.
2.未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已購買，甲方無條件拒絕使用并拒絕支付該材料的費用.
3.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出。乙方知道甲方所購建材有質量問題而不告之甲方，由此引起的
相關損失由乙方負責。
4.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性. 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場. 乙方應做好對施工完成
的成品保護工作.
5.未經甲方許可，嚴禁乙方攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格的兩倍從人工費中扣除。
6.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。每日垃圾應袋裝并當日及時清理，由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。工程完工后，乙方負責建筑垃圾清運。
五、 施工現場管理
1.開工前乙方應向甲方出示所有施工人員的身份證原件，并提供身份證復印件。
2.工地施工人員嚴禁在工地發生過夜、做飯等與裝修無關的行為。乙方應具備在本市暫住、工作的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。甲方協助乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。
3.乙方指定由 為工地現場負責人，為替補負責人。乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2人以上的施工人員。未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
4.在施工期內，乙方隨時應甲方要求陪同挑選材料。
5.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
6.現場禁止使用明火；現場禁止吸煙；油漆材料必須和其他材料分開放置。
六、 維修
因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。普通維修乙方應在甲方通知乙方后24小時內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在8小時內趕到并維修。若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人 工費用按實從保修金中扣除。
七、 合同附件
合同附件有：雙方簽字認可生效的施工項目及報價清單；乙方開出的材料采購清單；乙方開出甲方簽字生效的水路、電路施工圖、家俱施工圖；由甲方簽字生效的工程項目工藝驗收清單；乙方負責人及施工人員身份證復印件。
八、 合同爭議
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。出現爭議雙方先行協商，協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
九、 其它說明和要求
1.乙方必須嚴格保證施工質量及工藝，嚴格按照工程項目工藝驗收清單施工，如驗收時如發現質量問題，施工承包人應立即予以改正，在未達到業主的整改要求前業主有權拒付人工費。由乙方承擔由此造成的一切損失。
2.業主委托施工承包人購買的材料，施工承包人在購買和運抵施工現場前其制造廠商、品牌、規格、單價等須征得業主認可，應有有效發票，否則業主有權拒絕驗收并提出退貨、返工及賠償損失。
3.保證體現原先商定好的裝修設計思想，除甲方同意外，不得擅自改動裝修方案。
4.業主購買的由生產商、供應商、銷售商負責上門安裝的設備和材料在上門安裝時，施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作(包括所購的材料、設備等協助搬運至現場)。
5.合同約定的裝修要求外，
6.水、電施工完畢，乙方必須提供水、電竣工圖給甲方存檔。
7.施工人員要文明施工，要愛護室內原有設施；若墻身不再刷油漆或貼墻紙，不得將木板靠置在墻上；重物或有釘子的木板不準在地板上拖動；不準踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作。不要讓水泥、沙石、硬紙等建筑材料或垃圾充塞水廁或下水道。業主所有的物品未經許可，不得擅自處理。業主對違反要求的施工人員有權要求更換，乙方現場負責人無條件立即執行。
8.承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。
9.家庭裝飾應符合《裝飾工程施工及驗收規范》及現行有關標準、規范、規程的規定。
10.由乙方全面負責防水工程質量，若因漏水造成任何損失，由乙方承擔全部責任并賠償全部直接和間接損失。
11.若由于乙方電路工程質量問題造成甲方電器、家具等損壞的，由乙方賠償全部直接和間接損失。
12.甲方對該合同保留最終解釋權。
甲方代表： 乙方代表：
簽章： 簽 章：
聯系電話： 聯系電話：
簽約日期： 簽約日期：
合同附件一： 施工項目清單
電路工程驗收清單
工藝要求
1電氣產品材料必須是符合有關標準的合格產品，電氣施工人員應持證上崗。
2“三線制”安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標.電工管線剛一鋪完，沒封槽之前，就要求工人畫出走線圖。
3所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，
4所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱
約3cm左右，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。
5預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。
6所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5cm左右�？傞_關箱大小可視客戶用電線多少來確定。
7所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。
8安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3cm木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上（此木楞可事先請木工安裝好）。
9電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內，必須各行其道。電話線和電源線應分別開槽走線，否則會有信號干擾。
10電路改造全部都要穿管走線,布線要求防止破壞鋪設的管線,彎頭要套上專門的PVC接頭
11火線進開關，零線進燈頭，插座接線應符合“左零右火接地在上”的規定
12所有墻上廢掉的線頭等均打好結，用黑膠布包好頭，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上
13電氣布線宜采用暗管敷設，導線在管內不應有結頭和扭結，禁止將電線直接埋入抹灰層內。強弱電嚴禁同管敷設。
14開關、插座、燈具安裝牢固，位置正確，蓋板端正，表面清潔，緊貼墻面，四周無空隙，同一房間開關或插座高度一致。電氣施工完成后，應進行必要的實驗如：電器通電，燈具試亮、開關試控制等。
15電路鋪設要符合施工規程和安全標準，插座距地面不低于３０厘米，三線插座接地線，廚房和空調線路要專線鋪設，總閘安裝有防漏電開關。開關距地1.4米。開關不要裝在門背后
16 17電線用電線二廠的飛鶴. 1.5用照明,2.5插座
墻地頂工程驗收清單
工藝要求
1刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子，做貼布處理
2一遍901膠水 兩遍膩子 一遍底漆 兩遍面漆 天花板一樣
3上底漆之前,在夜晚用燈泡檢查墻面平整度
4注意乳膠漆要求的對水量,墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。
6砌墻用標準輕質磚，1:2水泥砂漿砌體。1:1水泥砂漿雙面抹面。白水泥勾縫。 7貼瓷磚前瓦工應用水平尺拉線對原基層進行處理。
8水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
9貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺 10鋪墻磚使用32.5號水泥中粗砂,1:2水泥砂漿濕貼法施工，白水泥勾縫。工程量按展開面積計算，門窗洞減半計算工程量。
11鋪地磚對原基層進行處理。32.5號水泥和中粗砂，采用1：3水泥砂漿干鋪法施工。普通白水泥勾縫。施工厚度30mm
12貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一，空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚鋪后12小時應一塊塊敲，一塊磚有3/4空鼓以上，必須返工。 13檢查衛生間地漏，放水時間水是否流向地漏。衛生間最好與外界有1cm以上的落差，防止水倒灌入房間
14石材、墻面磚品種、規格、顏色和圖案應符合設計、住戶的要求，飾面板表面不得有劃痕、缺掉角等質量缺陷。不得使用過期和結塊的水泥作膠結材。踢腳板應平直、光潔、接逢嚴密、出墻厚度一致。
15石材、墻面磚施工前應對其規格、顏色進行檢查，墻面磚盡量減少非整磚，且使用部位適宜，有突出物時應按規定進行套割。墻面磚鋪貼應平整牢固、圖案清晰、無污積和漿痕，表面色澤基本一致，接縫均勻、板塊無裂紋、掉角和缺棱，局部空鼓不得超總 數的5%
16管道下面裝木板(開放式的小天頂)可遮住凌亂的管道，擱東西，管道出問題了也容易查找毛病。
門窗工程驗收清單
工藝要求
1拆除原門框，大芯板襯底，櫸木板飾面，櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。
2門框用聚酯清漆3遍。
3墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包
4包門套、啞口的驗收標準要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺
5鉛垂貼在門套上檢查垂直度
6門鎖挖孔應用專業工具，上合葉應注意正反
甲方代表確認簽名： 乙方代表確認簽名：
裝修合同 篇3
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。
【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?
【律師評析】
審理中，經原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中，原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：
一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的'《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。
裝修合同 篇4
一、甲方負責安裝門窗和購買地磚、瓷片、燈具、潔具、花灑，其他材料裝修都由乙方包括。
二、乙方負責水泥、沙子、墻面刷白、雜活、水電安裝、吊頂燈（包括工料費），立邦乳膠漆。（價值人民幣壹萬柒仟元整）。
三、付款方式
1、在工人進入工地當天由甲方負責支付給乙方總額的40%人民幣。
2、在地磚、瓷片將近完工時由甲方付給乙方30%人民幣。
3、在墻面刷白完工時，由甲方付給乙方20%人民幣剩余等燈具裝完后結清。
四、在施工時，乙方必須按甲方要求施工包括：水電安裝、墻面刷白、鋪地磚、走廊石膏板吊頂和廚房、廁所吊頂。
五、乙方負責工程質量和進度，工期為60天，必須按期完成。
六、甲方按期付款，如出現特別情況乙方有停工或延長工期和加工費的權力。
七、本合同一式兩份自雙方簽字之日起生效。
甲 方：
乙 方：
年月日
年 月 日
裝修合同 篇5
委托方(甲方)
承接方(乙方)
工程項目：_____________________________________________________________.
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址： _______________________________________________
2.施工內容：_____________________________________________________
3.委托方式：___________________________________________ .
5.工程開工日期：______年_____月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條：違約責任
1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額5%支付違約金。
第五條：爭議解決
1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主) (簽章) 乙方： (簽章)
住所地址： 企業地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
20xx全包裝修合同范本
委托方(甲方)：住所地址：身份證號碼：電話：
承接方(乙方)：住所地址：身份證號碼：電話：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢(裝修)。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程地址：________________________________________________
2.居室規格：____室____廳____廚____衛，施工建筑面積____平方米。
3.委托方式：包工包料(除防盜門、燈具、地板材料費外)
4.工程價款(金額大寫)：________________元整，該工程價款包括合同第三條中所列明的工程材料款，裝潢過程中的全部人工費、搬卸費、裝潢垃圾清理費等。(備注：所有與裝潢相關的人工費用和工程材料費用，均由乙方承擔。如在施工工程中，乙方提出其他費用支付要求，甲方均有權拒絕支付。若乙方以此為由拖延施工，甲方有權終止合同并追究相關違約責任。)
5.工程開工日期：_______年_______月_______日
6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程總天數：______天
第二條：施工內容
1.客廳：鞋柜一個、客廳推出、做石膏線、吊頂、做塑鋼窗、安裝四個插座和兩個開關。
2.主臥：衣柜一個(帶梭門)加吊柜、陽臺衣柜一個(帶梭門)加吊柜、床頭柜兩個、做石膏線、安裝六個插座和兩個開關。
3.次臥：衣柜一個(帶梭門)加吊柜、主臥次臥之間做隔斷立新墻、做塑鋼飄窗、飄窗改成電腦桌加書柜一個、床頭柜兩個、做石膏線、安裝四個插座和兩個開關。
4.廚房：下水改造、貼墻磚、地磚、訂做整體櫥柜、推出無煙灶臺、安裝排風扇、安過石門、吊頂(鋁扣板)、安裝菜盆、混水閥、案板石英石、安裝六個插座和兩個開關、防水處理。工裝裝修合同范本5.衛生間：下水改造、貼墻磚、地磚、吊頂(鋁扣板)、安過石門、安洗臉臺和柜、面盆混水閥、洗衣機龍頭和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安裝兩個個插座和兩個開關、防水處理。
6.強弱電安裝具體要求：所有電路(電線、有線電視、電話、電腦網線)要穿管走，電線要地線，強電的線路不能在地下接，要接入配電盒內(插座、天關內)，插座面板要用五眼，開關帶五眼插座，另裝配電箱(空開)六組。
7.墻面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳膠漆必須嚴格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墻面處理要做到橫平豎直，陰陽角要調直。
8.訂做整體櫥柜：由乙方委托專門廠家訂做整體櫥柜，標準為750元/直米，若超出該費用標準，多出部分則由甲方承擔。特別規定：整體櫥柜背后必須鋪滿墻磚，臺面材料為石英石，柜面為PU板。
第三條：裝潢工程材料
第四條：材料供應
1.乙方對本合同中所用材料一律實行明碼標價，且為正規廠家生產的合格產品。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的室內裝修工程，非經甲方同，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
4.乙方在工程中使用主要材料的品種、規格、名稱，需經甲方認可。
5.工程價款包含材料費，若甲方自行購買材料費用應從總款中減除。
第五條：付款方式
開工支付______元，水電完工驗收合格后付______元，泥木工、墻面漆、油漆完工驗收合格后付______元，交房驗收合格后付______元，余款在交房后付清。
第六條：其他事項
1.安全問題：乙方嚴格按照安全施工進行，如出現安全事故均由乙方負責。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽訂日起生效。
甲方(業主)：乙方(包方)：簽約日期：簽約日期：
20xx半包裝修合同范本
發包方(以下簡稱甲方)：(業主) 聯絡方式：
身份證： 地址：
承包方(以下簡稱乙方)： (施工工程隊負責人)
身份證： 聯絡方式：
家庭住址: 家庭固定電話：
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點：
3、施工范圍： 臥室 客廳 餐廳 廚房 衛生間 陽臺，套內面積 平方米。
4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用，由甲方自行承擔)。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款：￥ 元，大寫(人民幣)：
其中：
材 料 費：人民幣 元整。 人工費：人民幣 元整。
管 理 費： 無。 設計費：無。
垃圾 清運 費：無。 稅金：無。
材料搬運費：無。
其 他 費 用：無。
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為最終價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期：自 _年_ _月_ _日開工，至_ _年 _月_ _日竣工，工期_ _天 。
第二條 關于雙方職責的約定
1、甲方責任：
(1)甲方應在開工前一天，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。
(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任：
(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。
第三條 關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：(見附件三《甲方自購材料清單》)。
甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(見附件二《承包材料報價單》)。
乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
甲方自購的材料，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。
5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需
要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(+/- 10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。
3、關于施工工藝，雙方另做如下約定：
(1)衛生間和廚房要作好防水，并經12小時積水滲漏試驗
(2)衛生潔具固定牢固，管道接口嚴密。
(3)線路穿管后必須可以抽動。
(4)杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。
(5)墻面乳膠漆，一底兩面
(6)門套和踢角線，一底三面
(7)門， 一底三面
4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償;
6、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。
7、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
8、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附件四《工程質量驗收單》中書面確認，乙方不得進行下一階段工程施工。(參照廣州市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附件六《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。
9、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(見附件四《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。
10、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
第五條 關于安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南(見附件一)，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。
3、 乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條 關于工程價款及結算的約定
1、工程款付款方式：
工程款及材料款付款時間表
付款時間 工程款付款比例 金額 材料款 總計金額
合同簽訂后 開工前三天內 30%
水電驗收合格時 水電驗收合格兩天內 0
工期過半 油漆工進場前 30%
竣工驗收 驗收合格當天 30%
工程質保尾款 驗收合格之日起六個月 10%
2、雙方款項往來均應出具收據。
3、工程結算：(見附件五《工程結算單》)。
第七條 違約責任
1、由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
5、 工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
6、工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
7、乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，應根據假冒偽劣的材料的價款，雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。
8、如在施工過程中，產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方一人追究賠償責任。
第八條 糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時，雙方應盡量協商�；蛉魠f商不成時，可以按照本協約
定向廣州仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟
第九條 協議的變更和解除
1、協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。
3、如由于乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。
第十條 附則
1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖_1_套，由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協議簽訂后，工程不得轉包。
3、本協議一式_2_份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。
裝修合同 篇6
甲方（業主）： 身份證號：
乙方（施工方）： 身份證號：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規格：室衛
3、建筑面積：平方米
4、承包方式： （包工包料、包清工、部分承包）
5、總價款： 元，大寫（人民幣）：
第二條：施工工期
1、總工期： 天
2、工程開工日期： 年 月 日
3、工程竣工日期： 年 月 日
4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止，如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
5、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
6、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
8、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第三條：工程價格
以附表《裝修工程價格表》所定的價格為準。
第四條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第五條：甲方義務
1、甲方必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空
的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
第六條：乙方義務
1、乙方應主動出示企業營業執照。
2、指派 （姓名）為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。
4、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第七條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第八條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第九條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付全款30%作為訂金；當工期進度過半（ 年月日），甲方即第二次付施工工費的50%；剩余20%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更報告，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
第十條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十一條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁；--人民法院提起訴訟。
第十二條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除
第十三條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
住所地址： 企業地址：
電話號碼： 電話號碼：
年月 日 年月 日
裝修合同 篇7
出賣人：_________________________________________
注冊地址：_______________________________________
營業執照注冊號：_________________________________
企業資質證書號：_________________________________
法定代表人：____________ 聯系電話：____________
委托代理人：____________ 聯系電話：____________
委托代理機構：___________________________________
注冊地址：_______________________________________
營業執照注冊號：_________________________________
法定代表人：__________ 聯系電話：______________
買受人：________________________________
[本人]姓名：________________ [身份證]：__________
地址：___________________________________________
聯系電話：_______________________________________
[委托代理人]姓名：_______________________________
地址：___________________________________________
聯系電話：_______________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《青島市經濟適用住房管理辦法》及有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣經濟適用住房達成如下協議：
第一條 項目建設依據
出賣人以劃撥方式取得位于_________、編號為_________的地塊的土地使用權。【土地使用證編號】為_________.
該地塊土地面積為_________，規劃用途為_________.
出賣人經批準，在上述地塊上建設經濟適用住房【暫定名】 _________.建設工程規劃許可證號為______________，施工許可證號為 _________，房地產開發經營許可證號為 _________.
第二條 經濟適用住房銷售依據
買受人持《經濟適用住房購房證明》，編號 _________，購買的經濟適用住房為【現房】【預售經濟適用住房】。銷售經濟適用住房批準機關為_________，經濟適用住房銷售許可證號為_________.
第三條 買受人所購經濟適用住房的基本情況
買受人購買的經濟適用住房（其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：第___【幢】【座】_________【單元】_________【層】_________號房。
該經濟適用住房的用途為住宅，屬_________結構，層高為_________ ，建筑層數地上_________層，地下_________層。
該經濟適用住房陽臺________________是【封閉式】，________________是【非封閉式】。
該經濟適用住房合同約定建筑面積共_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米（有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二）。
第四條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按建筑面積計算該經濟適用住房價款：
1.核定住房標準內的建筑面積為_________平方米，單價為（_________幣）每平方米_______元，金額為（______幣）_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.超出核定住房標準的建筑面積為_________平方米，單價為（____________幣）每平方米_______________元，金額為（_________幣）_________仟________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。
該經濟適用住房金額合計為（_________幣）_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾________元整。
第五條 面積確認及面積差異的處理
經濟適用住房交付后 ，合同約定面積與產權登記面積有差異的，雙方同意按第________種方式進行處理：
1.合同約定面積與產權登記面積誤差比絕對值在3% 以內（含3% ）時，以產權登記為準，按每平方米原價格不變多退少補。
合同約定面積與產權登記面積誤差比絕對值超出3%，買受人有權退房，出賣人按銀行同期利率支付利息。買受人不退房，誤差大于3% 的部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。誤差小于3%的部分，由出賣人按原價款退還買受人。
2.雙方約定：
____________________________________________________________ .
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第_________種方式按期付款：
1.一次性付款
乙方在_____年_____月_____日前付清全部房價款_______%的，甲方給予乙方占付款金額_______%的優惠，即實際付款額為（_________幣）_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。
2.分期付款
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行（帳戶名稱_________ ，帳號：_________ ）
�。�1）_________年_________月 _________日前支付全部房價款的_________%，計（_________幣）_________仟________佰________拾______萬_________仟_________佰_________拾_________元；
�。�2）_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計（_________幣）_________仟________佰_________拾_______萬_________仟_________佰_________拾_________元；
�。�3）_________年_________月_________日前支付全部房價款_________%，計（_________幣）_________仟________佰_________拾_______萬_________仟_________佰_________拾_________元；
�。�4）_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計（_________幣）_________仟________佰_________拾________ 萬_________仟________佰________拾_________元。
3.貸款方式付款
�。�1）買受人應于_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元；
（2）買受人應于_________ 年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元；
�。�3）買受人應于_________ 年_________月_________日前首付款付清后，持有關材料于_________年_________月_________日前到________銀行辦妥貸款手續，否則視為買受人違約。
第七條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第_________種方式處理：
1.逾期在_________日之內，自本合同規定的應付款限期第二日至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_________的違約金，合同繼續履行。
2.逾期超過_________天后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_________ %向出賣人支付違約金。
第八條 交付期限
出賣人應當在_________年_________月_________日前，依照人民政府的有關規定，將具備下列第_________ 種條件，并符合本合同約定的經濟適用住房交付買受人使用：
1.該經濟適用住房經驗收合格。
2.該經濟適用住房經綜合驗收合格。
3.該經濟適用住房經分期綜合驗收合格。
4.該經濟適用住房取得經濟適用住房交付使用批準文件。
但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：
1.遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起_________日內告知買受人的；
2.雙方約定：
____________________________________________________.
第九條 出賣人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人未按本合同規定的期限將該經濟適用住房交付買受人使用，按下列第_________種方式處理：
1.逾期不超過_________日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_________的違約金，合同繼續履行；
2.逾期超過_________日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起_________天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_________%向買受人支付違約金。
第十條 規劃、設計變更的約定
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更影響到買受人所購經濟適用住房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內，將變更情況書面通知買受人：
買受人有權在通知到達之日起15日內作出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作出書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_________天內將買受人已付款退還給買受人，并按銀行同期利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協議。
第十一條 交接
經濟適用住房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件，提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》，并簽署房屋交接單。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方按以下約定方式處理：
___________________________________________.
第十二條 出賣人保證銷售的經濟適用住房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該經濟適用住房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第十三條 出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的經濟適用住房的裝飾、設備標準應符合雙方約定達到（附件三）的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第_________種方式處理：
1.買受人有權要求出賣人在_________日內達到本合同（附件三）的裝飾、裝修和設備標準。
2.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
3.雙方約定：
___________________________________________.
第十四條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑代有關部門收取的費用和正常運行的承諾
出賣人承諾與該經濟適用住房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑，按以下日期達到使用條件：
1.煤制氣金額為：_________元，供氣時間為：_________ ；
2. ___________________________ ；
3. ___________________________ ；
4. ___________________________ ；
5. ____________________________________ .
如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
1. ____________________________________；
2. ____________________________________.
第十五條 關于產權登記的約定
出賣人應當在經濟適用住房交付使用后_________日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第_________項處理：
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起_______日內將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的_______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的_________ %向買受人支付違約金。
第十六條 保修責任
《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自該經濟適用住房交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
在經濟適用住房保修范圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就下列事項約定：
1.該經濟適用住房所在樓宇的屋面使用權；
2.該經濟適用住房所在樓宇的外墻面使用權；
3.該經濟適用住房所在樓宇的命名權；
4.該經濟適用住房所在小區的命名權；
5. _________________________.
第十八條 買受人使用期間不得擅自改變該經濟適用住房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間和其他權利人共同有享用與該經濟適用住房有關聯的公共部位和設施的權力，并承擔相應的義務。
出賣人不得擅自改變與該經濟適用住房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條 爭議解決方式：
因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商調解不成，從以下兩種方式中選擇一種并在所選項下打√：
1.提交青島仲裁委員會仲裁。（ ）
2.依法向人民法院起訴。（ ）
第二十條 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議：
____________________________________.
第二十一條 合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同正本一式二份，副本_________份，自雙方簽字蓋章或鑒證后生效，具有同等法律效力。
第二十三條 自本合同生效之日起30天內，由出賣人向_________申請登記備案。
出賣人（蓋章）：_____________________ 地址：_______________________________
法定代表人：_________________________ 委托代理人：_________________________
開戶銀行：___________________________ 帳號：_______________________________
電話：_______________________________ 郵政編碼：___________________________
簽約地點： __________________________
買受人（蓋章）：_____________________ 地址：_______________________________
法定代表人：_________________________ 委托代理人：_________________________
開戶銀行：___________________________ 帳號：_______________________________
電話：_______________________________ 郵政編碼：___________________________
簽約地點： __________________________ 簽約時間：_______年_______月_______日
工商行政管理機關鑒證意見：___________
經辦人：_____________________________ 鑒證機關（章）_______________________
______________年________月_________日
【裝修合同】相關文章：
裝修公司裝修合同06-23
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
裝修合同05-31
裝修的合同06-01
個人裝修書面合同-裝修合同07-27
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10
賓館裝飾裝修合同范本-裝修合同07-25