- 裝修合同 推薦度：
- 裝修合同 推薦度：
- 房屋裝修合同 推薦度：
- 個(gè)人裝修合同 推薦度：
- 裝修包工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
【精選】裝修合同模板錦集八篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的裝修合同9篇，希望對(duì)大家有所幫助。
裝修合同 篇1
發(fā)包方： 身份證號(hào)碼：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包方：承包方負(fù)責(zé)人： 身份證號(hào)碼： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
一、 協(xié)議內(nèi)容：
甲方委托乙方對(duì)甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計(jì)及施工。
二、 乙方按甲方書(shū)面確認(rèn)的裝飾方案進(jìn)行施工（設(shè)計(jì)方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等）。
三、 甲方的權(quán)利和義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對(duì)不符合甲方設(shè)計(jì)意圖的地方要求返工的權(quán)利；
2.對(duì)乙方裝修過(guò)程中的重大質(zhì)量問(wèn)題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。
四、 乙方的權(quán)利和義務(wù)
（一）乙方的權(quán)利
1.乙方有按時(shí)取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
（二）乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負(fù)；乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無(wú)關(guān)由乙方自負(fù)；因乙方原因造成的火災(zāi)事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場(chǎng)各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
3.嚴(yán)格按甲方要求施工，乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗(yàn)向甲方提供建設(shè)性意見(jiàn)供甲方參考，直至甲方滿意；
4.愛(ài)惜甲方原材料，精打細(xì)算，如因故意或技術(shù)原因造成原材料的浪費(fèi)、短少由乙方負(fù)責(zé)賠償；
5.精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，打造精品工程，質(zhì)量要求：
（1）所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對(duì)角，切角過(guò)程包括：機(jī)器切割（不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊）和人工打磨（用砂紙磨薄切角邊緣）。
（2）地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn)：接縫不嚴(yán)不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象；瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
（3）墻面括完ici后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
（4）工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平，接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在xx店的施工質(zhì)量；施工質(zhì)量要符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，否則甲方有權(quán)要求乙方返工，返工所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)；施工過(guò)程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價(jià)賠償。
五、 工程內(nèi)容及合同金額：
（一）工程內(nèi)容及單價(jià)按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項(xiàng)目預(yù)算單按實(shí)際項(xiàng)目計(jì)算；
（二）合同預(yù)算金額：
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（大寫(xiě)）
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（小寫(xiě)）
（為了防止乙方在設(shè)計(jì)過(guò)程中故意隱瞞一些必須要實(shí)施的工程項(xiàng)目，然后要求在施工過(guò)程中增加，乙方必須遵守在裝飾設(shè)計(jì)時(shí)就按合同：四、（二）、3及時(shí)向甲方提出建議，并得到乙方的認(rèn)可。）要求：最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%，超出部分友好協(xié)商，協(xié)商不成功，則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、 分期付款方式：
首期：甲方先付工程預(yù)算造價(jià)的5%訂金給承包方（乙方），即籌備施工圖。
二期：乙方電工、水工材料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。
三期：木工材料進(jìn)場(chǎng)后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。
四期：工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對(duì)整個(gè)工程的質(zhì)量保證金，在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、 協(xié)議工程完成期限：
本工程施工期限自公元年 月 日起至 年 月 日止，共計(jì) 天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，除甲方因本協(xié)議第三、（一）、2原因有權(quán)終止合同外，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、 違約責(zé)任：
甲方在乙方施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問(wèn)題或乙方在設(shè)計(jì)過(guò)程中故意隱瞞一些必須要實(shí)施的工程項(xiàng)目，然后在施工過(guò)程中要求增加并抬高單價(jià)，甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下，甲方有權(quán)中止合同，合同中止后，乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價(jià)支付給乙方。除此類原因外，甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金；
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項(xiàng)。
而戰(zhàn)爭(zhēng)及自然災(zāi)害的因素、法律、國(guó)家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無(wú)法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、 若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費(fèi)元。
十、 本工程有部分材料為甲方購(gòu)買，此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗(yàn)向甲方提供建設(shè)性意見(jiàn)供甲方參考直至甲方滿意；如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費(fèi)元。
十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等。工程所使用的水電費(fèi)用如不超過(guò)200元，由甲方負(fù)責(zé)，如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行工程驗(yàn)收，不經(jīng)驗(yàn)收而經(jīng)營(yíng)則視為甲方已驗(yàn)收合格而經(jīng)營(yíng)。
十三、保修期限：自甲方驗(yàn)收合格起算，保修時(shí)間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約，應(yīng)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)與乙方進(jìn)行協(xié)商。本協(xié)議共2頁(yè)一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十五、本協(xié)議附附件一份。（附裝飾項(xiàng)目預(yù)算單一份）
甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：
身份證號(hào)：身份證號(hào)：
電話（或手機(jī)）：電話（或手機(jī)）：
確認(rèn)日期：年 月 日 確認(rèn)日期： 年 月 日
發(fā)包人(甲方):____________________________________
住 所:____________ 電話:____________傳真:____________
委托代理人:____________ 電話:____________ 傳真:____________
承包人(乙方):____________________________________
住 所:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 電話:____________
本工程設(shè)計(jì)人:____________ 電話:____________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:____________ 電話:____________
裝修合同 篇2
甲方：乙方：
地址：地址：南寧市武鳴區(qū)江濱路7號(hào)
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
服務(wù)細(xì)則：
一、甲方房屋測(cè)量服務(wù)流程：
1、客戶裝飾房屋測(cè)量；
A、 墻體結(jié)構(gòu)分析；
B、 光線、空氣流向分析；
C、 水、電位分析；
D、 尺寸測(cè)量；
E、 周邊環(huán)境分析；
F、 現(xiàn)場(chǎng)拍照、記錄。
2、功能分析：根據(jù)甲方生活需求劃分合理使用功能。
3、風(fēng)格初選：根據(jù)甲方喜好選擇裝修風(fēng)格及類別。
4、材料調(diào)研：由雙方交流選定所需材料材質(zhì)。
5、裝飾房屋繪制平面圖：
A、結(jié)構(gòu)修改圖；
B、材質(zhì)圖；
C、總平面布局圖;
D、施工圖。
二、預(yù)算：根據(jù)雙方最終交流決定的布局，裝修風(fēng)格及材料的確定，擬出所裝修房屋所需費(fèi)用預(yù)算
三、洽談交流：設(shè)計(jì)師市場(chǎng)人員根據(jù)甲方時(shí)間預(yù)約，進(jìn)行方案交流。
A、按標(biāo)準(zhǔn)甲方繳納￥： 元人民幣的意向合作定金，待簽訂正式的裝修施工合同后，計(jì)入工程款,不另外收取。
B、如果您未簽定本協(xié)議，而要求將圖紙或預(yù)算帶走，須簽定設(shè)計(jì)協(xié)議并交納相應(yīng)的設(shè)計(jì)費(fèi)。（設(shè)計(jì)費(fèi)：40元/㎡）
四、其它事宜：
A、如您對(duì)設(shè)計(jì)方案及預(yù)算滿意，可與公司簽定裝飾施工合同，為了更好的為您服務(wù)，客戶經(jīng)理會(huì)提前與您預(yù)約。
B、合同簽定3日后在工地現(xiàn)場(chǎng)，會(huì)進(jìn)行技術(shù)交底工作，具體參與人員有，設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長(zhǎng)、工程監(jiān)理，為了您更加的清楚工程情況，請(qǐng)您按時(shí)參加。
C、在施工過(guò)程中，如遇到工程技術(shù)問(wèn)題，將由工程監(jiān)理為您及時(shí)解決，如遇到設(shè)計(jì)方案變更的問(wèn)題，由本工程的設(shè)計(jì)師會(huì)為您服務(wù)。
D、如果您對(duì)我們的服務(wù)有任何問(wèn)題市場(chǎng)部會(huì)第一時(shí)間為您解決問(wèn)題，您的意見(jiàn)和建議是對(duì)我們最大的支持和厚愛(ài)。
D、若您對(duì)上述的服務(wù)流程理解認(rèn)可，請(qǐng)?jiān)诮患{測(cè)量定金時(shí)與本公司簽定此意向協(xié)議，我們會(huì)努力做的更好！
E、本協(xié)議一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議履行完成后將自行終止
說(shuō)明：為維護(hù)雙方的相關(guān)權(quán)益，任何口頭協(xié)議及承諾均視為無(wú)效，所有事宜以本意向協(xié)議為據(jù)。
甲 方 ： 乙 方 ：
年 月 日 :年 月 日
裝修合同 篇3
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點(diǎn)，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工作(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)：
1.2 工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;(乙方包人工費(fèi)和輔材費(fèi))
(3)乙方包工、甲方提供全部材料。 開(kāi)工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日
1.4金額大寫(xiě)：
1.5 合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
備注：工程施工中若遇變更或工程量增減，工程造價(jià)均按實(shí)結(jié)算。
1.6 甲方負(fù)責(zé)物管的裝修抵押金。
1.7 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，如遇裝修期間發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交重慶仲裁委員會(huì)仲裁。或其它方式： 。
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
年月日：
裝修合同 篇4
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自20xx年9月24日開(kāi)工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬(wàn)元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗(yàn)收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致原告無(wú)法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計(jì)算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項(xiàng)6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計(jì)算。
經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價(jià)款5萬(wàn)元，工期自20xx年9月24日開(kāi)工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行施工，原告則向被告支付工程款4萬(wàn)元。施工過(guò)程中，雙方因被告未通知原告驗(yàn)收材料及驗(yàn)收隱蔽工程等問(wèn)題產(chǎn)生矛盾，原告曾對(duì)被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，致成訟。
【案件要點(diǎn)】：是否應(yīng)解除合同，退還裝修費(fèi)?
【律師評(píng)析】
審理中，經(jīng)原告申請(qǐng)，本院委托某某工程造價(jià)咨詢公司對(duì)系爭(zhēng)房屋內(nèi)被告已施工的工程價(jià)格進(jìn)行審價(jià)，該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價(jià)為33945元。
審理中，原告稱系爭(zhēng)房屋經(jīng)有關(guān)部門對(duì)施工工程進(jìn)行審價(jià)后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對(duì)該房屋進(jìn)行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價(jià)錢在外租房居住。期望法院在計(jì)算租金損失時(shí)考慮到原告另行裝修需要一個(gè)合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計(jì)算至20xx年5月7日的訴請(qǐng)。
本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù)，當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過(guò)程中，未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場(chǎng)，造成逾期竣工及系爭(zhēng)房屋長(zhǎng)期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計(jì)價(jià)格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無(wú)法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場(chǎng)行情予以酌定。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：
一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計(jì)算)。
如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)650元，審價(jià)費(fèi)1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。
裝修合同 篇5
甲方：
住所：
法定代表人：
有效通訊地址：
聯(lián)系電話： 傳真：
乙方（承租方）：
住所：
法定代表人：
有效通訊地址：
聯(lián)系電話： 傳真：
丙方（裝修公司）：
住所：
法定代表人：
有效通訊地址：
聯(lián)系電話： 傳真：
鑒于：
1、甲、乙雙方于年月“經(jīng)營(yíng)合同”），約定乙方承租甲方開(kāi)發(fā)建設(shè)的 經(jīng)營(yíng)品牌；
2、乙方委托丙方對(duì)其承租甲方的店鋪進(jìn)行裝修，丙方系專業(yè)裝修公司，負(fù)責(zé)依照乙方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行裝修。
3、甲方基于與乙方的友好合作關(guān)系，甲方同意支付乙方裝修費(fèi)用單價(jià)為￥元/平方米，裝修面積為平方米，總裝修費(fèi)用為￥ 元（大寫(xiě)：人民幣。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，各方就相關(guān)事宜達(dá)成條款如下：
第一條、裝修范圍：
（一）裝修店面地址：
市樓 鋪位。
（二）裝修工程范圍：
包括但不限于天花、地板及展柜之制作及安裝（以乙方提供并經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)）。
第二條、工期：
（一）施工工期
1、開(kāi)工日期：以甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。
2、裝修工期總?cè)諝v日數(shù)：年日至 年月 日止）為限。丙方知曉乙方店鋪開(kāi)業(yè)日期，并保證在此期限屆滿之前竣工。
（二）乙方店鋪開(kāi)業(yè)日期： 20xx年 9 月 25 日
（三）工期延誤
非因甲方原因造成的工期延誤，甲、乙雙方的'權(quán)利義務(wù)以《經(jīng)營(yíng)合同》約定的為準(zhǔn)。
第三條、裝修費(fèi)用的支付：
（一）支付時(shí)間：
甲方依照下列時(shí)間向乙方支付裝修款：
1、本合同簽訂之日起%幣 ） ；
2、丙方進(jìn)場(chǎng)裝修前天內(nèi)支付總裝修款的
人民幣 ） ；且丙方向甲方出具裝修統(tǒng)一發(fā)票。
（二）甲方將款項(xiàng)匯入乙方下列賬戶視為完成支付義務(wù)：
戶 名：
開(kāi)戶行：
賬 號(hào)：
（三）其他約定
1、如因甲方原因造成丙方不能如期進(jìn)場(chǎng)或者不能如期開(kāi)業(yè)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任，且已經(jīng)收到的裝修補(bǔ)貼不予退還。
2、依照乙方設(shè)計(jì)要求裝修款超過(guò)本合同約定的，由乙方自行承擔(dān)。乙方根據(jù)前述約定須承擔(dān)部分裝修款的，由乙、丙雙方將就包括裝修款在內(nèi)的相關(guān)權(quán)利義務(wù)另做約定，甲方對(duì)此無(wú)異議。
3、甲方承擔(dān)的付款義務(wù)以本合同約定之裝修費(fèi)用為限，同時(shí)甲方亦不得以實(shí)際裝修款低于本合同約定之裝修款或其他任何理由要求丙方或乙方返還該裝修款。
第四條、各方權(quán)利義務(wù)：
（一）甲方的權(quán)利義務(wù)
1、提供施工場(chǎng)地，并保證丙方進(jìn)場(chǎng)施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。如施工用電的接入、運(yùn)送材料的電梯或通道暢通、空調(diào)和消防設(shè)備的安裝等；
2、依照本合同約定的期限向丙方支付裝修款。
3、協(xié)調(diào)商場(chǎng)內(nèi)各個(gè)部門及受影響的店鋪，協(xié)助乙方和丙方順利完成施工，并確保乙方承租店鋪的裝修工作不受干擾。
（二）乙方的權(quán)利義務(wù)
1、提供裝修設(shè)計(jì)草樣及制作要求；
2、及時(shí)對(duì)裝修進(jìn)行驗(yàn)收。
（三）丙方的權(quán)利義務(wù)
1、提供工程清單及工程進(jìn)度表;
2、嚴(yán)格按照乙方要求完成工程設(shè)計(jì)、制作及配套；
3、在工期內(nèi)，服從甲方的《裝修管理規(guī)定》；
4、必須嚴(yán)格按照工程進(jìn)度時(shí)間完成裝修工作。
第五條、違約責(zé)任
（一）除三方另有約定外，甲方在本合同約定時(shí)間內(nèi)無(wú)故拖延付款的，每逾期一日，甲方應(yīng)按逾期款項(xiàng)之千分之一的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。若《經(jīng)營(yíng)合同》約定基本月租的，甲、乙雙方《經(jīng)營(yíng)合同》約定的裝修免租期順延。
（二）丙方必須嚴(yán)格按照工程進(jìn)度時(shí)間完成裝修工作，若因?yàn)楸皆蛟斐裳b修施工無(wú)法按約定工期竣工的，每逾期一日，丙方應(yīng)按總裝修費(fèi)用的之千分之三的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
第六條、爭(zhēng)議解決
執(zhí)行本合同如發(fā)生爭(zhēng)議，由三方協(xié)商解決；若協(xié)商不成可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第七條、其它：
1、乙方承租店鋪內(nèi)所有可移動(dòng)之實(shí)物資產(chǎn)，包括所有展柜、家具、燈具、電器部分、陳列道具等一切設(shè)備及物料在乙方撤柜時(shí)均屬乙方所有。
2、任何一方均應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用原則來(lái)對(duì)待另一方在履行合同時(shí)的通知、告知事項(xiàng)，如因重大事項(xiàng)須履行通知義務(wù)的，均應(yīng)當(dāng)以當(dāng)面簽收或特快專遞方式送達(dá)相對(duì)人。采用特快專遞形式的，應(yīng)按照各方在合同中確定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對(duì)人，一旦特快專遞送達(dá)上述地址且經(jīng)該方工作人員簽收的，即視為有效送達(dá)收件人。任何一方的地址有變更時(shí)，須以書(shū)面形式通知對(duì)方，否則因地址變更發(fā)生而客觀上不能送達(dá)或退件的情形亦視為送達(dá)收件人；收件一方若認(rèn)為郵件封面標(biāo)題與郵件中實(shí)際文件內(nèi)容不符的，應(yīng)在收到郵件后三日內(nèi)通知相對(duì)人，逾期視為郵件封面標(biāo)題與郵件中實(shí)際文件內(nèi)容一致，并視為有效送達(dá)收件人。任何一方?jīng)]有正當(dāng)理由拒絕簽收的，視為有效送達(dá)收件人，并不能以此主張送件人未履行通知義務(wù)。
3、合同未盡事宜，甲乙丙三方應(yīng)友好協(xié)商解決。
4、本合同的附件為：附件1：乙方承租店鋪附圖；附件2：甲方《裝修管理規(guī)定》。本合同所有附件為本合同不可分割之組成部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自三方簽字蓋章生效，本合同內(nèi)容履行完畢時(shí)自行終止。
6、本合同一式叁份，甲、乙、丙叁方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同正文采用打印文本簽署，任何手寫(xiě)的填充、補(bǔ)充、修改或其它形式的修訂均須三方在修訂處加蓋公章確認(rèn)，否則該部分內(nèi)容無(wú)效。
甲方：
法定代表人或授權(quán)簽約代表：
乙方 ：
法定代表人或授權(quán)簽約代表：
丙方 ：
法定代表人或授權(quán)簽約代表：
簽訂時(shí)間：年 月 日
簽訂地點(diǎn)：
裝修合同 篇6
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
一、工程地點(diǎn)：____________________
二、形式結(jié)構(gòu)：_________室_________廳_________衛(wèi)，為平層
三、工程項(xiàng)目：(附施工說(shuō)明、施工圖及工程報(bào)價(jià)單)。。
四、承包方式：乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見(jiàn)甲方提供材料明細(xì)表)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，甲乙雙方認(rèn)可，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50210-20xx)為質(zhì)量評(píng)定的最低標(biāo)準(zhǔn);以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
六、合同付款：(大寫(xiě))_________元。竣工后據(jù)實(shí)復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。
七、付款方式：合同協(xié)議后，甲方預(yù)付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗(yàn)收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗(yàn)收后支付20%工程款_________元，工程竣工驗(yàn)收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款_________元。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日
裝修合同 篇7
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：____________(業(yè)主) 聯(lián)絡(luò)方式：____________
身份證：____________ 地址：________________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：____________ (施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人)____________
身份證：________________________ 聯(lián)絡(luò)方式：________________________
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點(diǎn)：________________________
3、施工范圍： 臥室 客廳 餐廳 廚房 衛(wèi)生間 陽(yáng)臺(tái)，套內(nèi)面積________平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設(shè)、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設(shè)施的安裝，儲(chǔ)藏室、搬運(yùn)工程等其他雙方約定以及住宅室內(nèi)裝修工程中應(yīng)包含的所有工程(打孔工程費(fèi)用，由甲方自行承擔(dān))。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價(jià)款：￥____________ 元，大寫(xiě)(人民幣)：________________________
其中：
材 料 費(fèi)：人民幣 ____________元整。 人工費(fèi)：人民幣_(tái)___________ 元整。
以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價(jià)款為閉口價(jià)款，包含乙方承擔(dān)的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購(gòu)材料清單》外其他所有輔料費(fèi)用。
如因甲方變更施工內(nèi)容、變更材料而產(chǎn)生的額外材料費(fèi)用按實(shí)另計(jì)。
7、工期：自 ______年____月____日開(kāi)工，至____________竣工，工期____天 。
第二條 關(guān)于雙方職責(zé)的約定
1、甲方責(zé)任：
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工前一天，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(4)根據(jù)乙方提供的需求按時(shí)提供自購(gòu)材料。
2、乙方責(zé)任：
(1)參加甲方組織的施工設(shè)計(jì)方案現(xiàn)場(chǎng)交底，并負(fù)責(zé)向具體施工人員傳達(dá)甲方設(shè)計(jì)方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的管理和施工職責(zé)，對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量、工期和施工現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方，保證所提供的材料質(zhì)量、向甲方提出材料需求，現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。
(3)乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負(fù)責(zé)施工人員的人身安全。單項(xiàng)工程施工過(guò)程中，未經(jīng)甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經(jīng)甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質(zhì)量的前提下;如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應(yīng)無(wú)條件更換。
第三條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方提供的材料：(見(jiàn)附件三《甲方自購(gòu)材料清單》)。
甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲、乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工，由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(見(jiàn)附件二《承包材料報(bào)價(jià)單》)。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照附件二《承包材料報(bào)價(jià)單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號(hào)等內(nèi)容和設(shè)計(jì)施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備;未指定品牌的材料應(yīng)達(dá)到國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);甲方應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如不符合設(shè)計(jì)、施工要求、質(zhì)量、環(huán)保或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方承包的所有材料應(yīng)自行搬運(yùn)入戶。
甲方自購(gòu)的材料，承諾在免費(fèi)的前提下盡力力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi)。
5、為保證工程的正常進(jìn)行，乙方必須至少提前一周書(shū)面向甲方提出下一工序需
要購(gòu)買的材料的清單，以便甲方于周末采購(gòu)材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/- 10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導(dǎo)致的材料重新購(gòu)買或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān)，或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由甲方提供設(shè)計(jì)施工方案。乙方負(fù)責(zé)按有關(guān)行業(yè)規(guī)定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進(jìn)行施工。
3、關(guān)于施工工藝，雙方另做如下約定：
(1)衛(wèi)生間和廚房要作好防水，并經(jīng)12小時(shí)積水滲漏試驗(yàn)
(2)衛(wèi)生潔具固定牢固，管道接口嚴(yán)密。
(3)線路穿管后必須可以抽動(dòng)。
(4)杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。
(5)墻面乳膠漆，一底兩面
裝修合同 篇8
發(fā)包人：_________
承包人：_________
按照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第1條、工程概況
1、工程地點(diǎn)：_________
2、工程內(nèi)容：房屋間數(shù)_________室_________廳；總建筑面積_________平方米。
3、承包范圍：_________
4、承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式：
（1）承包人包工包全部材料；
（2）承包人包工包部分材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、開(kāi)工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；總?cè)諝v工期（包括法定節(jié)假日）：_________日。
第2條、合同價(jià)款與支付
1、合同價(jià)款：金額（人民幣大寫(xiě)）：_________￥：_________。
2、合同價(jià)款采用方式：
雙方商定本合同價(jià)款采用第_________種方式確定。
（1）采用固定價(jià)格：固定價(jià)格加_________%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括_________。
（2）采用可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
（3）成本加酬金：_________
3、工程預(yù)付款：合同生效后，發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款_________%即人民幣（大寫(xiě)）_________，預(yù)付款扣回的時(shí)間、比例：_________。
4、工程款（進(jìn)度款）支付
（1）工程款支付方式：_________
（2）工程款支付金額和時(shí)間：_________
工程變更調(diào)整的合同價(jià)款及其他條款中約定的追加合同價(jià)款，應(yīng)與工程款（進(jìn)度款）同期調(diào)整支付。
發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進(jìn)度款），雙方未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。
第3條、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
（1）發(fā)包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
（2）由承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（費(fèi)用包含在合同價(jià)款內(nèi)）。
第4條、發(fā)包人工作
1、指派_________為發(fā)包人駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2、裝飾裝修工程開(kāi)工前，負(fù)責(zé)向物業(yè)或者房屋管理機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)登記，并應(yīng)當(dāng)與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議，主動(dòng)接受監(jiān)督管理。如確實(shí)需要拆改原建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線（水、電、暖氣、煤氣管道），負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
3、向承包人提供施工所需的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。
4、負(fù)責(zé)清除影響施工的障礙物。對(duì)房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
5、開(kāi)工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說(shuō)明，并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
6、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，如無(wú)能力處理也可委托承包人處理，承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
第5條、承包人工作
1、指派_________為承包人駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2、嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
4、未經(jīng)發(fā)包人同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
5、工程竣工未移交發(fā)包人之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
6、保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第6條、材料供應(yīng)
1、裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
2、由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。
3、凡由承包人采購(gòu)的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品要求采購(gòu)工程需要的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。
第7條、安全生產(chǎn)和防火
1、發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2、發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
3、承包人進(jìn)行裝飾裝修活動(dòng)，要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程，按照規(guī)定采取必要的安全防護(hù)和消防措施，不得擅自動(dòng)用明火和進(jìn)行焊接作業(yè)，保證作業(yè)人員和周圍住房及財(cái)產(chǎn)的安全。
4、由于承包人在裝飾裝修設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中違反消防法及有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第8條、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、雙方約定本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定_________標(biāo)準(zhǔn)（可選擇優(yōu)良或合格）。
2、優(yōu)良工程等級(jí)增加的經(jīng)濟(jì)支出_________。
3、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更及國(guó)家制定的現(xiàn)行裝飾裝修施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、發(fā)承包雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。發(fā)包人不按時(shí)參加隱蔽工程和中間驗(yàn)收，承包人可自行驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。
5、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人自接到驗(yàn)收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收和移交手續(xù)。
6、裝飾裝修工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)裝飾裝修材料及設(shè)備的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人提交說(shuō)明書(shū)、保修單和環(huán)保說(shuō)明書(shū)。
第9條、工程變更
1、發(fā)包人對(duì)工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方均應(yīng)及時(shí)辦理變更洽商簽證，方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價(jià)款及工期。
2、承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對(duì)原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。
第10條、竣工結(jié)算
1、工程竣工合格后，承包人應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人提出工程竣工結(jié)算報(bào)告，辦理竣工結(jié)算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意。
2、工程結(jié)算報(bào)告經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后，雙方簽字，三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結(jié)清工程尾款。無(wú)正當(dāng)理由不辦理結(jié)算，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第11條、工程保修
驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書(shū)。
第12條、違約責(zé)任
1、由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天，發(fā)包人支付給承包人_________元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________支付滯納金。
2、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發(fā)包人_________元違約金。工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扣除工程總價(jià)的_________%。
3、承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
4、未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5、承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標(biāo)的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
6、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
7、因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
8、雙方約定其它違約責(zé)任：_________。
第13條、爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交大連仲裁委員會(huì)仲裁；
（2）依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條、不可抗力
雙方關(guān)于不可抗力的約定：_________。
第15條、保險(xiǎn)_________。
第16條、合同生效
合同生效日期：_________年_________月_________日
第17條、合同份數(shù)
本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數(shù)：_________。
第18條、合同備案、鑒證
合同備案、鑒證：發(fā)包方：_________身份證號(hào)：_________；承包方：_________身份證號(hào)：_________。
第19條、其它約定_________。
發(fā)包方（蓋章）：_________承包方（蓋章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
【裝修合同】相關(guān)文章：
裝修公司裝修合同06-23
裝修的合同07-06
裝修合同07-05
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10