【精選】裝修合同范文集合八篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家收集的裝修合同9篇，希望對大家有所幫助。

裝修合同 篇1

　　業主（以下簡稱甲方）：

　　聯系電話：

　　施工隊（以下簡稱乙方）：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公平的情況下簽定如下合同

　　一、工程概況

　　工程地址：

　　使用面積：室廳衛陽臺廚

　　二、價格

　　清包工費：元，大寫：。

　　其中水電工元。

　　木工元。

　　瓦工元。

　　油漆工元。

　　垃圾清運費元。

　　材料搬運費元。

　　管理費元。

　　三、付款方式

　　1、木工完成，付

　　2、泥工完成，付

　　3、油漆工完成，付元。

　　4、工程竣工，付元。

　　5、保修金元，從竣工之日起半年后支付。

　　四、設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、材料

　　1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。

　　4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。

　　5、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。

　　7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。

　　8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

　　9、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　10、由于乙方施工原因造成已完工程返工，其浪費的材料及人工損失由乙方負責。

　　六、工期

　　從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天。

　　七、材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化

　　2、垃圾應日日清

　　3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

　　九、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4、乙方應具備在啟東市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　5、乙方指定由為替補負責人。

　　6、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。

　　7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員。

　　8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由乙方自行承擔。

　　十一、工地現場管理

　　1、現場禁止使用明火

　　2、現場禁止吸煙

　　3、油漆材料必須和其他材料分開放置

　　十二、維修

　　1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修。

　　2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、合同爭議

　　1、出現爭議甲乙雙方先協商

　　2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

裝修合同 篇2

　　甲方：(酒店)——乙方：(施工方)——

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，根據酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：___________________.

　　1.2工程內容及做法(詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表)。

　　1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。

　　(1)包工包料

　　1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。

　　第三條甲方的義務

　　4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。

　　4.2提供施工期間的水源，電源。

　　4.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系。

　　4.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

　　4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第四條乙方的義務

　　5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾客人及污染環境。

　　5.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通。

　　5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。

　　第六條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經乙方確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更。(2)不可抗力。

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第九條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔。經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條工程驗收和保修

　　10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)_________________________。

　　(2)_________________________。

　　10.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續。

　　10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向承包人支付工程款：|第一次|開工日|支付元| |第二次雙方驗收合格|支付元|。

　　11.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具工程收據。

　　第十二條違約責任

　　12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　12.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決。也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條幾項具體規定

　　14.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，

　　第十五條其他約定事項：___________________.

　　第十六條附則

　　16.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

　　16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方—— 乙方——

　　年月日—— 年月日

裝修合同 篇3

　　發包方(簡稱甲方)：_______________

　　承包方(簡稱乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。 乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2、裝飾施工地點：__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

　　3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____ 其中： 材 料 費：______，人工費：______ 管 理 費：______，設計費：______ 垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____ 其 他 費 用：______ 經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、甲方提供的材料：

　　2、乙方提供的材料：

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6、工程驗收。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　五、關于工程價款及結算的約定： 1、工程款付款方式列下表： 2、工程結算： 3、工程保修期

　　六、其它事項 1、甲方工作： 2、乙方工作：

　　七、違約責任：

　　八、糾紛處理方式：

　　九、合同的變更和解除：

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地點：

裝修合同 篇4

　　案情簡介

　　周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續。周某隨即聯系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。

　　辦案思路及心得

　　被告周某委托我應訴答辯。本案經過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關系），因該裝飾工程產生的糾紛，與被告無關，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協調工作，由此可能產生的相應合同責任根據合同法規定應由委托人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據《建筑法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規規定，承包人未取得建筑施工企業資質或超越資質等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，并無相應資質，所簽合同應屬無效合同；3、原告未經施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經鑒定機構鑒定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質量問題的說明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據采信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構有權對工程進行質量認定并作為有效證據采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關規定。

　　裁判結果

　　通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進行反復溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達到當事人預期，得到當事人肯定。本案得以順利結案。

　　屋東違約怎么辦？

　　簽約合同違約

　　本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現用4年，尚有1年才到合同期滿。現屋主要求收回倉庫使用，由于我們是私人簽注合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。

　　為您解答：

　　1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自愿的就有法律效力。

　　2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。

　　3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。

　　違約責任怎么算？

　　違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。

　　法律咨詢：

　　今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了（1套房子分成4戶出租的），然后房主要后天中午收房，讓我們全都搬走；我想問別的住戶違約我有責任么？可否要求違約金？另外提前收房有沒有最短期限？今天通知后天就得搬完？另外時間很緊兩天內不見得一定能找到房子，我可以最多延遲幾天？如果不能延遲，是不是租住旅館的費用可以找中介支付？

　　律師解答：

　　中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。

　　相關法律知識：

　　違約行為分類

　　根據不同標準，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規定：當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任。可見，在雙方違約情況下，雙方的違約責任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現為標準，違約行為可作此分類。其主要區別在于，根本違約可構成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預期違約。

裝修合同 篇5

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》的規定，結合本工程具體情況，雙方可達成如下協議。

　　第一條：工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內容

　　1.4承包的方式：包工包料

　　1.5工期：本工程自20xx年08月01日開工，于20xx年09月08日竣工。

　　1.6工程質量：達到國家及地方質量評估合格標準。

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：

　　第二條：甲方工作

　　2.1開工前叁天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明貳份，并承擔設計圖紙的相關費用，向乙方進行現場交底。

　　2.2指派徐曼為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變 更、登記手續和其他事宜。

　　第三條：乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2指派張耀剛為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程品進行保護。

　　第四條：關于工期的約定

　　4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期應相應順延。

　　第五條：關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明，設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)和《河南省建筑裝飾裝修工程質量檢驗評定標準》(YJG33—97)等國家、省制訂的規范及標準為質量評定驗收標準。

　　5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期延續;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自解到驗收通知七日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條：關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。(報價單以外零星施工項目的費用另計)

　　6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在15天內，結清尾款。

　　第七條：關于材料供應的約定

　　凡由乙方采夠的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條：有關安全生產和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火規范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　8.3由于一方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條：獎勵和違約責任

　　9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方500元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按付款額的1‰支付滯納金

　　9.2由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。

　　9.3未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責。

　　9.5因乙方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條：爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調節。

　　10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，由工程所在地人民法院解決。

　　第十一條 其他約定

　　11.1報價書內容包括二樓室內、走廊裝修、一層辦事大廳裝修、樓梯間裝修及裝修部分照明、開關、插座等項目。

　　11.2報價書中約定的材料必須有國家環保認證書，進場后須經甲方驗收后使用，否則該批材料不合格處理。

　　11.3一切安全責任事故費用均由乙方負責。

　　11.4保修期為一年。

　　11.5水電費按決算價的0.5%扣除。

　　11.6對居民的財產造成損壞者，乙方承擔賠償責任。

　　11.7報價單作為合同附件同本合同具有同等法律效力。

　　第十二條 附則

　　12.1本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　12.2本合同履行完成后自動終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同 篇6

　　________有限公司（以下簡稱甲方）

　　為統一和提高___________________________（以下簡稱乙方）的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：

　　1、自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。()裝修內容包括：

　　門頭廣告牌的設計、制作、安裝；

　　產品形象墻的設計、制作、安裝；

　　產品展示架的設計、制作、安裝；

　　店內主體色調的制定、粉刷；

　　店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝；

　　甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。

　　2、自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

　　3、乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

　　4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。

　　5、本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。

　　6、本協議修改由雙方協商解決。

　　7、本協議自雙方蓋章之日起生效至___年___月___日終止。

　　甲方：

　　乙方：

裝修合同 篇7

　　簽定裝修合同注意事項

　　業主簽裝修合同時應注意事項如下：

　　1、選擇正規的家裝公司，簽訂合同之前，業主應先審查裝飾公司的手續是否齊全。

　　2、參觀裝飾公司正在施工的裝修現場，檢查工地施工工藝以及工人的素質，還應該著重檢查施工工地的管理、衛生和防火情況。

　　3、對裝飾公司提供的設計方案要有詳細的設計樣圖。預算報價，客戶應該嚴格審定，如有可能找相關專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話，裝飾公司一般會提供預選的材料樣品，客戶應該保存以便日后檢查對照。

　　4、在簽訂合同時，應詳細注明施工工期、幾次驗收程序（包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗收等）、詳細制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細表和日期等，同時還應約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標準時，一定要非常細致，包括外墻、內墻、頂棚、地面、廚房、衛生間、陽臺等，每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標明，不能籠統地用“國內名牌”、“國際名牌”之類的字眼。

　　5、驗收方式可在合同上約定由政府質檢站來驗收，這樣你就可以不為請質檢站而另付費用。

　　6、合同要由法定代表人簽訂，如有委托代理人的，需要復印委托書，同時向裝飾公司索要工商執照的復印件和資質證明的復印件，這兩個復印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。

　　7、交付的工程款要由業主親自交到公司財務，并索要建筑安裝專用發票，盡量防止出現其他人代收工程款的情況。

　　8、工程完工后不同的項目有不同的保修期，客戶可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。

　　裝修合同中需要注意到的事項

　　裝修合同在裝修中是非常重要的，他可能會直接關系到您新居的裝修質量等，簽訂家裝合同是裝修新居的第一步，消費者在裝修之前來到家裝公司的時候，要了解的東西很多：有關于工程質量方面的、裝飾材料的、設計的、售后服務的、投訴方面的和裝修合同的等等。對于這些問題如果心里沒底，就盡量不要急于簽合同。另外，如果裝飾公司在談判過程中頻繁地變換談判人員，就應該了解清楚原因是什么，如果是因為人員流動，簽合同就應該更加謹慎。家裝合同的糾紛經常出現在以下幾個方面：

　　關于合同文件一個比較完整的'家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。

　　工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。在合同當中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比較嚴重，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題。因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器。現在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視，盡管合同里作了一些規定，但是大多比較粗淺，主要反映在對于材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法以及驗收人員沒有作出明確規定的方面。因此，上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。

　　關于設計圖紙很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。

　　在簽合同的時候，盡量把圖紙準備齊全，避免開工以后再進行這些方面的工作，出現不必要的麻煩。

　　關于工程預算家庭裝修的工程預算，目前正規裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的相關表格做出來的工程預算，包括工程項目、數量、單價和參考材料等等。

　　有的消費者反映，做工程結算的時候，結算金額與自己的預期時常有差距。其實，除了在施工過程當中的工程變更所發生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候，由于現場一些情況在當時不是很清楚，所以報價時一般標注的是水電改造的項目單價，工程總費用里不包含水電改造的費用。工程結算的時候，做的是所有工程項目的結算，出現差異就是必然的了。因此，筆者在這里建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。

　　避免做不到的條款許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規定了在相關的工程報價之下根本達不到的施工質量，有的合同條款規定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環境條款。比如曾有一位業主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后，請專業監測機構對室內環境進行監測，要求室內絕對環保”。但什么是“絕對環保”？首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度地存在環境污染問題，任何人或任何公司都做不到“絕對環保”。因此，市場在進行合同認證時對這一要求一般不予支持。所以，簽合同的時候不要考慮那些在目前市場現實之下達不到的要求。因為即使這樣做了，裝飾公司為了簽合同也同意了，事后還是少不了麻煩。

裝修合同 篇8

　　內容如下：

　　發包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方飯店裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：

　　2、總施工面積：____________平方米。

　　3、施工內容：詳見附件1：《飯店裝修施工內容單》和施工圖。

　　4、工程承包方式：

　　乙方包工，甲方包料，原材料和輔料由甲方提供(詳見附件2：《發包人提供裝修材料明細表》)。

　　5、工程期限____天，開工日期為____年____月____日，竣工日期為____年____月____日。

　　第二條 工程價款

　　本合同工程價款(大寫)___________________元，詳見附件3：《飯店裝修工程報價表》。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見附件4：《飯店裝修工程設計圖》);

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見詳見附件4《飯店裝修工程設計圖》)，設計費(大寫)______元，由甲方支付。

　　第四條 發包人的義務

　　1、開工前____天為乙方入場施工創造條件;

　　2、提供施工期間的水源、電源;

　　3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4 、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5 、施工期間甲方仍需部分使用該場地的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　6 、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第五條 承包人的義務

　　1、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　2、 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　3、 保護好原室內物品，保證室內上、下水管道的暢通;

　　4、 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現常

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附件5：《飯店裝修工程變更單》)。

　　第七條 工期延誤

　　1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　3、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準詳見附件6：《飯店裝修工程質量要求表》。

　　第九條 工程驗收和保修

　　1、 工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。

　　2、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附件7：《飯店裝修工程驗收單》)，在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附件8：《飯店裝修工程移交單》)

　　3 、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附件9：《飯店裝修工程保修單》)

　　第十條 工程款支付方式

　　1、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第一次：開工前三日支付 元;

　　第二次：工程進度過半支付 元;

　　第三次：雙方驗收合格 支付 元 。

　　工程進度過半是指： 。

　　2、 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方審核同意后，雙方填寫工程結算單(見附件10：《飯店裝修工程結算單》)并簽字，甲方與乙方結清工程尾款。

　　3 、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

　　第十一條 違約責任

　　1 、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;

　　2 、 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;

　　3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

　　4、 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十二條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交石家莊仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 其他規定

　　1、 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點;

　　2 、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___

　　分至___點___分。

　　第十四條 附則

　　1 、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　2 、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3 、本合同一式____份，雙方各執____份，均具有同等效力。

　　4、 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人

　　年 月 日 年 月 日

【裝修合同】相關文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修的合同07-06

裝修合同07-05

裝修合同05-31

裝修的合同06-01

農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10

【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11

裝修公司裝修的合同樣本07-04