關于裝修合同集錦7篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編幫大家整理的裝修合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝修合同 篇1
甲方:
乙方：
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱： xxxx小區xx棟x單元xxx房
2、 工程地點：xxxx小區
3、 工程承包方式：包工不包料（一切裝修所需材料由甲方購買并運送至工地現場，施工機具由乙方負責）
4、 工程概況：建筑面積
二、 工程裝修內容
本套房屋室內各工程部位木工、泥工及油漆等分項裝飾工程一切勞務工作，具體工程勞務項目詳見設計圖紙及設計變更文件。
三、 勞務分包單價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用及設計要求為依據；具體分項工程項目勞務單價如下：
�。ㄒ唬┠竟げ糠�
除單列部位工程項目外，天棚面吊頂及其余墻面木作裝修層等均按甲方購買至現場并施工完成后的木工板（或石膏板）取整數量計算，雙方約定：人工費按每張木工板或石膏板60元結算，木工項目均包含基礎木作造型、貼裝飾面板及五金件安裝調試等所有工序。
1、 鞋柜：600元（除油漆外包干）
2、 酒柜：1200元（除油漆外包干）
3、 窗簾盒：28元/m
4、 包門套：80元/m（單面包門套按此單價折半計算）
5、 包窗套：80元/m
6、 空調風口：依據現場情況協商定價。
�。ǘ┠喙げ糠�
1、地磚鋪貼：25元/m2
2、墻面石材（ab膠粘接）：60元/m2
3、墻面石材線條（ab膠粘接）：30元/m
4、墻面馬賽克鑲貼：60元/m2
5、地面水泥砂漿找平：10元/m2
6、水泥砂漿抹墻面：10元/m2
7、踢腳線磚鑲貼：4元/m
8、墻面磚鑲貼（規格100mm）：60元/m2
9、墻面磚鑲貼（規格100mm以上）：25元/m2
10、窗臺石安裝：50元/塊
11、門檻石材安裝：10元/塊（按標準門洞計算，多出部分累加）
12、踢踏步石材安裝：100元
（三）乳膠漆部分（含找平、角尺、找方正、除銹、貼紙、打磨等所有工序）
1、墻面、天棚面膩子灰底乳膠漆面：12元/m2
2、有色油漆：40元/m2
3、石膏線條修補及乳膠漆：2元/m
4、線條（5cm以上）：8元/m
（四）全屋零星工程以計日人工結算，技工：150元/工日
四、 工程期限
工程開工日期：年月日
工程竣工日期：年月日
五、 質量要求
按國家建設部行業標準GB 50210－20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到設計及規范要求。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。
六、 付款方式
1、合同簽定后，按乙方工程進度情況由甲方分期支付給乙方勞務工程款，乙方收到后應出具相關收據給甲方。
2、工程竣工驗收合格后，甲方應付給乙方工程款總額至 95% ，預留 5%作為工程質保金。
3、乙方剩余工程款作為質保金，在工程完工并驗收合格后一年 內付清。
七、雙方責任
1、 甲方：負責提供整個工程使用所需要的一切裝修材料；負責提供乙方現場施工所使用的水、電以及物業協調；
2、 乙方：保質保量完成甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及變更文件相關裝修項目，裝修機具由乙方自行負責。
八、其它事宜
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、 本工程報價外的分項工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。
3、 工程量發生變化時，按竣工后雙方認可的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
�。ㄓ。� （�。�
身份證號碼：
日期： 年
月 日身份證號碼： 日期： 年月 日
裝修合同 篇2
合同編號：__________________________________
甲方(客戶)：________________________________
乙方：________________________________
本著為中國精英階層提供“環保、低碳、健康、細致、時尚的設計、施工、集成產品、有機整體住宅裝飾”解決方案的主導思想，甲乙雙方經過協商，甲方委托乙方代購主材，并達成如下協議：
一、代購主材產品選購
甲方前期選購主材產品時，乙方將根據甲方的居室要求推薦并挑選符合設計風格和要求的主材并計算準確的所需數量。
二、代購主材產品明細
甲方選定主材產品后，乙方需按照甲方最終確定的產品明細填寫《主材報價表(預算)》，并與甲方核實相關主材名稱、型號、規格、顏色、價格等項目。甲方審核無誤后，簽字確認。后期產品配送即以此《主材報價表(預算)》為依據�！吨鞑膱髢r表(預算)》詳見附件1。
三、代購主材貨款、傭金及付款方式
1、主材報價總額(小寫)￥______元(大寫__________________________)主材報價詳見附件1。
2、付款方式：本次付款分為兩次結清，在該合同簽訂之日起____日內需付清總款的________%，產品安裝完成后甲方予以結清余下________%的款項。
四、代購主材產品供貨
甲方交納該合同的合同全額后，乙方保證其所提供的主材符合國家相關標準。
五、代購主材驗收方式
貨品驗收采取(兩種方式任選其一，并在相應位置簽字)
1、甲方自行派人驗收，驗收人：__________聯系方式：____________
甲方簽字：______
2、甲方委托乙方驗收，驗收人：__________甲方簽字：____________________
特別聲明：考慮到各方面因素，建議甲方選取1方式驗收，以免出現不必要的爭議！
六、代購主材驗收規定
1、貨到甲方工地，甲方或甲方委托方及供貨商共同檢驗貨品。如供貨商產品經雙方檢驗確有不符合國家質量標準的事實，乙方須協調供應商無條件退貨，并有義務協助甲方追究廠商的產品質量責任。
2、驗收通過后，甲方及甲方委托人需在供應商的相關單據上簽字確認。如屆時甲方或甲方委托人因個人原因不能到達現場簽收，則視為乙方將產品按甲方要求送達(即：甲方對相應產品花色、型號、數量及質量無異議)。
3、部分材料需工廠制作，現場安裝。對此甲方需在安裝完畢后進行驗收。
4、簽定《主材代購協議》后，由乙方按施工進度組織主材按時到現場。材料到場時甲方或甲方委托人與乙方共同及時驗收，以便乙方進行施工。(如甲方不能到現場，由甲方委托人驗貨，以相應的委托書為準)
七、代購主材退、補貨
1、施工中需補貨時，乙方需提前________天通知甲方到乙方財務處補齊貨款。如甲方不能及時到乙方財務補齊貨款，乙方可告知甲方，并以其他產品的余款予以補足。如甲方在乙方財務交納的主材代購款余額不足時，乙方有權利單方終止代購行為，待余額補足后繼續為甲方提供代購服務。由此造成的工程不能如期交工，則視為甲方同意工期順延。
2、簽定《主材代購協議》后，定制產品和特殊產品(門、門窗套、櫥柜、衣柜柜體、衣柜柜門、墻紙、石材等)退單或減項減量需繳納發生額的全額款項。
3、貨到工地后因甲方原因退貨，甲方須向乙方支付材料來回托運費、損耗和退貨費用。若已經施工甲方另外支付乙方該項目的施工費、材料費、拆除費等。
4、主材商家若不提供免費運輸、搬運，則相應費用由甲方承擔。
5、因不可抗力因素導致本工程所選用主材成都市場缺貨，甲方需同意乙方代購同等檔次材料代替。
6、主材的生產及安裝周期不在工程約定的工期內，具體的安裝時間詳見各產品訂貨單。
7、甲乙雙方關于主材委托代購的相關事宜均以書面形式簽字確認。
八、代購主材產品結算
甲方所定主材退、補貨完畢后，需帶全供應商給的送、退、補貨憑據與乙方核對實際發生主材明細，按照代購產生實際金額進行結算，多退少補(享有乙方優惠活動的，待交納工程尾款后，一并結算)。
九、有效期限
本協議自簽訂之日起生效，甲、乙雙方結算完畢后，協議自行終止！
十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(委托人)簽字：____________________________
簽訂日期：________年____月____日
乙方(委托人)簽字：__________________
簽訂日期：________年____月____日
甲方詳細送貨地址：______________________________________________________________
甲方聯系電話：______________________________
附件1
__________________________________主材報價表(預算)
類型
品__名
規格型號
單__位
數____量
單__價
合計金額
備____注
標準產品
定制產品
合計金額：________________________________________________
大寫：
甲方(委托人)：________________
日期：________年____月____日
乙方：______________
日期：________年____月____日____________________________
裝修合同 篇3
裝飾裝修施工合同
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的孵化大樓主樓門廳裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：______________________________________。
1.2 工程內容及做法(裝修預算表)。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);
(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限___個工作日，開工日期____年___月___日，竣工日期____年___月___日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。
第二條 施工圖紙
發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費用含在工程價款內。
第三條 發包方義務
3.1 開工前_______天，為承包方入場施工創造條件，以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;
3.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包方義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工、防火規定及質量標準，按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
4.3 保證室內上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
5.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。
第六條 材料的提供
6.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
6.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包方同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。
7.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。
7.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題第二次整改工期不順延。
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：<中華人民共和國建筑裝飾裝修工程質量驗收規范 gb50210-20xx="">，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由襄陽市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第九條 工程驗收和保修
9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。
9.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續。
9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。
第十條 工程款支付方式
10.1 雙方約定按以下____方式支付工程款：
(1)合同簽定后，發包方按約定直接向承包方支付工程款的50%預付款，即_________元;水電改造完工后，發包方按約定直接向承包方支付工程款的30%進度款，即___________元;油漆工程完工后發包方按約定直接向承包方支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元.
(2)其他支付方式：______________________________________________.
10.2 工程驗收合格后，承包方應向發包方提出工程結算，并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字，發包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。
10.3 工程款全部結清后，承包方應向發包方開具正式統一發票。
第十一條 違約責任
11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。11.2 未辦理驗收手續，發包方擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。
11.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
11.4 發包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內)，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰,七天后乙方可中止合同。
11.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交襄陽市裝飾協會或________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 幾項具體規定
13.1 工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包方負責支付垃圾清運費用(大寫)________________元(此費用不在工程價款內)。有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付。
13.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十四條 其他約定事項：
____________________________________________________________.
第十五條 附則
15.1 本合同經雙方簽章后生效，合同履行完畢后終止。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3 本合同一式________份，雙方各執________份。
15.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
附件一：室內裝飾裝修工程施工項目預算表;
附件二：甲方提供材料、設備表;
附件三：甲方委托乙方購買材料報價單;
附件四：工程項目變更單
附件五：工程質量驗收單
附件六：工程結算單
附件七：工程保修單
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
聯系方式： 聯系方式：
年 月 日年 月 日
裝修合同 篇4
發包方(以下簡稱甲方)：_________
委托代理人：_________
單位：_________
住所地址：_________
聯系電話：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
法定代表人：_________
注冊地址：_________
聯系電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守.
第一條工程概況
1.1工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室.
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米.
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表).
1.4總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________.其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________.(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單).經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計.
1.5工程期限_________天;開工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;
1.6工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表).
第二條施工單位資格乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求.乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失.
第三條材料供應
3.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收.第四條工程質量
4.1本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準.
4.2本工程由_________方設計施工方案.
4.3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延.
4.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變.
4.5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系.在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定.凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償.
4.6施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責.第五條工程驗收
5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________.乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單);
5.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單).在工程款結清后，辦理移交手續(見附表九：工程結算單);
5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年.驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單).第六條工程款支付方式
6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款;(3)竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款.
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________%的工程款.甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取.
6.2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項.
6.3雙方款項往來，均應出具收據.施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票.
6.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金.竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方.第七條有關安全生產和防火約定甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生.如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償.
第八條工程監理
8.1本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同.并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責.
8.2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉.非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務.合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理.
8.3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定.對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理.總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務.第九條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
9.1甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙.乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔.
9.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內).
9.3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項.第十條乙方駐工地代表乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
10.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效.
10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工.在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告.責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用.
甲方：
乙方：
日期：
裝修合同 篇5
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，并及時向有關行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行�！钡�，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝修合同 篇6
室外裝飾裝修工程施工合同
建設單位： （以下簡稱甲方）
承包單位： （以下簡稱乙方）
本合同經甲乙雙方友好協商簽訂。為規范雙方權利義務，加強雙方的協作﹑保證工程順利施工，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律﹑法規的有關規定，結合本工程具體情況，訂立本合同。
一、工程名稱：
二﹑工程地點：
三、工程內容
1、室外真石漆裝飾，底漆、面漆兩層。外墻墻面單價60元/㎡，花瓶柱單價120元/m，大線條單價50元/m，小線條單價30元/m，窗套單價30元/m。
2、本工程所有工程量竣工后均按實結算。
四、承包方式
1、本工程采用包工、包料、包制作、包運輸、包安裝、包質量、包稅金的方式總承包。
2、本合同的材料定價在施工期間不受政策及市場因素變化的影響，為包干單價，不做調整。
五、付款條件及方式
本工程完工之日一次性付清工程款。
六、計算和結算方式
1、本工程竣工結算方式：以實際為準，按實結算。計算方法為：結算價=合同單價×實際工程量。
七、甲方職責
1、負責協調提供施工用水、用電等，水電費由甲方承擔。
2、工程未經驗收，甲方擅自提前使用，由此發生的一切問題，由甲方承擔。
3、在施工過程中甲方不對乙方的安全負責。
八、乙方責任
本工程承諾正常使用條件下20年不掉漆,在保修期內該工程出現的一
切故障均由乙方負責保修。
九、違約責任
因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十、其它
1．本合同條款雙方應嚴格遵守，任何一方不得擅自違約。
2．本合同未盡事宜，雙方協商議定。
3．本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
4．本合同壹式 貳 份，甲、乙雙方各執壹份。
十一、合同有效期限
本合同自雙方法人簽字之日起生效，有效期至結算付清所有工程價款。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日
裝修合同 篇7
發包人(甲方)：________________________
住所：______________________
電話：____________
傳真：____________
委托代理人：________________________
電話：____________
傳真：____________
承包人(乙方)：________________________
住所：______________________
電話：____________
傳真：____________
法定代表人：________________________
電話：____________
本工程設計人：________________________
電話：____________
施工隊負責人：________________________
電話：____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)，達成如下協議：
第一條 工程概況
1. 工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的`通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條 關于工期
1. 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。
2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3. 因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、等不可抗力的;
(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為;
(4)經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關于材料供應和保管
1. 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2. 對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。
3. 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條 關于質量和驗收
1. 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb 50327-20xx)為質量評定驗收標準。
2. 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3. 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4. 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
5. 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時(以上程價款比例為準)，其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。
6. 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7. 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：
__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8. 工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條 關于工程價款及結算
1. 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
支付次數____________ 支付階段或時間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元;
第二次______________________ 支付____________ 元;
第三次______________________ 支付____________ 元;
第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。
(2)其他支付方式：______________________ 。
2. 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算：
(1)固定價格，本工程總價款為____________元;
(2)單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。a. 乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;b. 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積;
c. 實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積;d. 木工衣柜類面積為：實際面積(平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算);
e. 其他按項項目按項計算;
f. 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積;
g. 估價項目測量后再具體報價;
h. 經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。
3. 特別費用的約定：
(1)施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經列明稅費的，由乙方負責繳交。
(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4. 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5. 工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后 天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件(表)
屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1. 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。
甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。
3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4. 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5. 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6. 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7. 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1. 本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。
2. 本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：________________________
乙方公司(蓋章)：____________
現場代表(簽字)：___________________
現場代表(簽字)： ____________
證件名稱：______________________
證件名稱：______________________
頒發機構：______________________
頒發機構：______________________
證件號碼：______________________
證件號碼：___________________________
年 ____月____ 日
____年____ 月___日
【裝修合同】相關文章：
裝修的合同07-06
裝修合同07-05
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10
【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11
怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07
裝修公司裝修的合同樣本07-04