裝修合同

時間：2022-06-11 10:53:09 裝修合同我要投稿

精選裝修合同范文匯編九篇

　　隨著人們法律意識的加強，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編精心整理的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。

精選裝修合同范文匯編九篇

裝修合同篇1

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，共同簽訂本合同。乙方在簽訂本合同前已對施工現(xiàn)場及周邊環(huán)境進行了實地踏勘及了解，乙方知悉本工程為甲方開辦中小學(xué)生的培訓(xùn)輔導(dǎo)學(xué)校使用，對其特殊的安全要求及使用標(biāo)準(zhǔn)已在施工方案及選材中予以充分考慮。

　　1、工程概況

　　1.1 工程名稱：伊旗財政局多功能廳裝修工程。

　　1.2 工程地點：伊旗財政局

　　1.3 工程內(nèi)容：

　　1.4 承包范圍：同預(yù)算表項目清單。

　　1.5 承包方式：

　　乙方包工、包全部料

　　乙方包工、包部分料(見附件)

　　乙方只包工

　　1.6 工程結(jié)構(gòu)：

　　1.7 裝飾裝修施工面積：

　　2、工程質(zhì)量

　　2.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達到專業(yè)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.2 國家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)

　　2.3 約定標(biāo)準(zhǔn)：

　　3、工期

　　3.1 總工期：30日(為日歷工期，并包括法定節(jié)假日)。

　　3.2 開工日期：20xx年12月1日。

　　3.3 竣工日期：20xx年12月31日。

　　3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應(yīng)提前2日以書面形式通知甲方，如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應(yīng)提前告知乙方，并相應(yīng)順延工期。

　　3.5 暫停施工(停工)：因甲方原因要求乙方暫停施工的，乙方應(yīng)妥善保護已完工工程。

　　3.6 工期順延

　　3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任：

　　(1) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

　　(2) 不可抗力或其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不順延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應(yīng)批準(zhǔn)乙方修訂的進度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　(1)提前的時間。

　　(2)乙方采取的技術(shù)措施。

　　(3)甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。

　　(4)實行新技術(shù)措施增加的費用。

　　4、設(shè)計

　　4.1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式

　　由甲方于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。

　　由乙方于開工日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應(yīng)于日內(nèi)審批完畢并交還乙方。 □由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。

　　4.2 設(shè)計變更

　　4.2.1 甲方要求變更設(shè)計時，應(yīng)在該分部或分項工程施工前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動。

　　4.2.2設(shè)計變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù)，乙方應(yīng)變更施工進度計劃，送甲方批準(zhǔn)，同時相應(yīng)調(diào)整工程價款。

　　4.2.3 涉及設(shè)計變更的，設(shè)計圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據(jù)。

　　5、工程價款

　　5.1 本工程價款：

　　5.2 本工程價款總計：人民幣柒萬肆仟玖叁拾肆元整元，(￥74934元)。此價款已包括乙方為完成本工程所必須的人工費、材料費、機械費、管理費、設(shè)計費、協(xié)調(diào)費、政府規(guī)費、措施費、保險費、臨時設(shè)施費、安全措施費、成品保護費、場地清理費、趕工增加費、保修費、文明施工費、不可預(yù)見費、稅金和利潤等一切費用。

　　5.3 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調(diào)整：

　　(1)甲方確認(rèn)的工程量增減。

　　(2)甲方確認(rèn)的設(shè)計變更或工程洽商。

　　5.4 工程價款支付

　　5.4.1 預(yù)付款為工程總價的50%，支付時間為20xx年12月10日前。

　　5.4.2 工程進度款：待竣工驗收合格后支付至結(jié)算總價的100%。

　　5.4.3在甲方支付乙方款項時，乙方承諾向甲方提交等額的合法有效的完稅發(fā)票，否則，甲方有權(quán)停止付款。

　　5.4.4 乙方同意甲方可以銀行匯款、信匯、支票等方式支付工程款，但在甲方支付前，乙方需憑付款申請和發(fā)票向甲方申請付款。

　　5.4.5 乙方應(yīng)每月向甲方提交已完工程量報告及相關(guān)質(zhì)量驗收記錄，甲方會同乙方核實計量并檢驗工程質(zhì)量。

　　5.4.6工程進度款的撥付應(yīng)包括洽商款項(如設(shè)計變更、工程量增加等)。

　　5.4.7乙方未經(jīng)監(jiān)理或甲方同意超出設(shè)計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

　　6、材料設(shè)備供應(yīng)

　　6.1 本工程由甲方供應(yīng)主要材料設(shè)備的，雙方約定編制甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表作為本合同附件，一覽表中應(yīng)準(zhǔn)確寫明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、提供時間和地點等。

　　6.2 本工程由乙方采購材料設(shè)備的，應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進行采購，并提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，應(yīng)返工重做，造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　6.3 甲方提供和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達指定地點前應(yīng)通知對方，雙方應(yīng)對材料、設(shè)備進行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后，應(yīng)移交給乙方管理、使用。

　　6.4 本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。

　　6.5 雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》，并符合環(huán)保、節(jié)能等標(biāo)準(zhǔn)。

　　6.6 乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　9、雙方義務(wù)

　　9.1 甲方義務(wù)

　　9.1.1 按約定向乙方支付工程款。

　　9.1.2組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。

　　9.1.3提供施工場地。

　　9.1.4提供房屋主體結(jié)構(gòu)等已有的技術(shù)資料。

　　9.1.5 提供施工所需水、電，保證施工期間的需要。

　　9.1.6 協(xié)調(diào)施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保證工程有序進行。

　　9.2 乙方義務(wù)

　　9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。

　　9.2.2 遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。

　　9.2.3 安全施工

　　9.2.3.1 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格安全防護和防火等措施，并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。。

　　9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故，應(yīng)在第一時間報有關(guān)部門及通知甲方，并按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)提供搶救搶險的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由乙方承擔(dān)。

　　9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設(shè)備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應(yīng)與甲方協(xié)商安全防護措施，經(jīng)甲方同意后實施，防護費用由乙方承擔(dān)。

　　9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應(yīng)制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施費已包含在工程價款中。

　　9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護工作。

　　9.2.5 負(fù)責(zé)施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。

　　9.2.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　9.2.7嚴(yán)格履行合同實行信譽工期，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　9.2.8 乙方在施工期間應(yīng)隨時接受甲方的檢查檢驗，并按甲方要求對不合格的部分進行返工，乙方應(yīng)承擔(dān)此部分返工的全部費用且工期不予順延。

　　9.2.9乙方負(fù)責(zé)自身人員、材料、設(shè)備等一切事項的各類保險，并保證不因此等原因而令甲方承擔(dān)任何法律或經(jīng)濟責(zé)任。

　　9.2.10乙方已清楚本工程現(xiàn)場位于居民樓、辦公樓附近，故乙方須遵照國家、市政府及甲方物業(yè)管理部門的有關(guān)規(guī)定，避免或減少由于施工造成的包括但不限于因夜間施工、噪音、空氣污染、通道占用等帶來的擾民影響等，因乙方未能遵守本條款的規(guī)定而引起的民擾/擾民亦由乙方負(fù)責(zé)調(diào)停及解決，并支付一切費用。

　　9.2.11 乙方保證其雇傭的勞務(wù)工人有符合相關(guān)規(guī)定的在北京市從事施工及工作的一切合法手續(xù)，并保障甲方不承擔(dān)因乙方未能遵守本條款的規(guī)定而引致的罰款、訴訟及后果損失。

　　10、工程驗收

　　10.1 隱蔽工程驗收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應(yīng)在自檢合格后48小時內(nèi)以書面形式通知甲方代表(監(jiān)理工程師)驗收，驗收合格并經(jīng)甲方代表(監(jiān)理工程師)在檢驗紀(jì)錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。

　　10.2 竣工驗收

　　10.2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應(yīng)按國家竣工驗收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報告后7日內(nèi)組織驗收，并在驗收后28日內(nèi)書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應(yīng)按甲方意見進行修改并承擔(dān)因自身原因造成的修改費用。

　　10.2.2 甲乙雙方在確認(rèn)的竣工驗收合格之日辦理工程移交手續(xù)。

　　10.2.3 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。

　　10.2.4 竣工結(jié)算：竣工報告經(jīng)甲方同意后，乙方按國家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的竣工資料、圖紙等。甲方自收到報告和結(jié)算資料后及時進行審核確認(rèn)，按合同約定向乙方支付工程尾款(質(zhì)保金除外)

　　10.2.5乙方知悉并同意，甲方/監(jiān)理/政府主管部門的驗收僅為形式上的驗收，鑒于本工程的質(zhì)量要求，乙方同意在該工程通過甲方驗收后，在日后的使用過程中若出現(xiàn)質(zhì)量問題或其他事故的，由此給甲方造成的一切損失及法律責(zé)任均應(yīng)由乙方承擔(dān)，甲方亦有權(quán)在質(zhì)保金中予以相應(yīng)扣除，乙方不得以甲方驗收合格、已過保修期等為由而拒絕承擔(dān)該工程質(zhì)量問題給甲方造成的損失。

　　11、違約責(zé)任

　　11.1甲方違約

　　若甲方無正當(dāng)理由未在接到乙方提交的書面請款報告后的14個工作日內(nèi)按合同約定支付工程款，則從第15日算起，甲方按該筆應(yīng)付未付金額的同期銀行存款利率向乙方支付違約金。

　　11.2 乙方違約

　　乙方有下列不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給甲方造成的損失。乙方除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，還應(yīng)以次(天)計算按每天/每次處罰1000元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，如造成嚴(yán)重后果的，甲方有權(quán)解除本合同：

　　11.2.1工程進行中乙方非不可抗力或未經(jīng)甲方同意情況下中止施工累計5天以上,拒不執(zhí)行合同;

　　11.2.2在工程進度中，乙方提出調(diào)整工程款支付條件或方式以及提出超出合同以外的付款要求，在甲方?jīng)]有批準(zhǔn)的情況下發(fā)生停工;

　　11.2.3乙方未按甲方審定的施工設(shè)計及方案進行施工的;

　　11.2.4無論任何原因?qū)е碌闹苓吘用窕蛎窆[事、圍攻、威脅甲方工作人員或甲方工作場所給本工程造成嚴(yán)重影響的;

　　11.2.5乙方拖延工期，而又無視監(jiān)理工程師或甲方的指示，拒不采取加速施工的措施;

　　11.2.6乙方無視監(jiān)理工程師及甲方的警告，固執(zhí)地實施或公然違反本合同約束的行為;

　　11.2.7當(dāng)乙方出現(xiàn)以下違約情況時，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，還應(yīng)按合同總價款的20%向甲方支付違約金：

　　11.2.7.1乙方施工質(zhì)量經(jīng)第三方國家質(zhì)量監(jiān)督機關(guān)確認(rèn)明顯達不到合同和規(guī)范的要求;

　　11.2.7.2乙方轉(zhuǎn)包或未經(jīng)甲方同意進行分包的;

　　11.2.7.3出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，影響使用安全的;

　　11.2.7.4因乙方自身原因使本合同無法履行的情況。

　　11.2.8若乙方未按合同規(guī)定的竣工日期完工，每延期一天向甲方支付合同總價款1%的違約金，不足一天亦按一天計。如未按各階段工期完工且延誤超過10天的，甲方可停止付款并有權(quán)解除本合同。乙方除支付違約金外，還需賠償甲方(或甲方委托的第三方)另行施工或接續(xù)施工的全部費用。

　　11.2.9 乙方如果私自代換材料，其造成的損失由乙方負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)返工的全部費用，并賠償代換材料的兩倍造價同時追加合同總價款5%的違約金，工期不得順延，同時甲方有權(quán)解除本合同。

　　11.2.10 經(jīng)驗收，工程質(zhì)量達不到合同、設(shè)計和規(guī)范要求時，甲方有權(quán)委托第三方對工程進行改建或完善，費用由乙方承擔(dān)。造成工程延期的，乙方須同時承擔(dān)延期竣工等違約責(zé)任，并賠償甲方的一切經(jīng)濟損失。

　　11.2.11甲方依據(jù)上述約定解除合同的，乙方應(yīng)按約定向甲方支付違約金，如該違約金不足于彌補甲方所有損失的，甲方有權(quán)就不足部分向乙方予以追索。

　　11.2.12由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達標(biāo)的工程，乙方須對工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)進行徹底返工修理，對室內(nèi)空氣質(zhì)量不達標(biāo)的應(yīng)進行全面綜合治理，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)，若由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

　　11.3違約方承擔(dān)違約責(zé)任后，除符合以下情況而終止合同外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：

　　(1)合同已無法履行。

　　(2)甲、乙方協(xié)議停止施工。

　　(3)調(diào)解要求停止施工。

　　(4)法院要求停止施工。

　　11.4在本合同履行期間，非因本合同約定的解除原因的，雙方均不得擅自解除本合同，否則應(yīng)按合同總金額的10%作為違約金付給對方。若使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)繼續(xù)進行賠償。

　　12、撤離現(xiàn)場

　　在甲方就本工程發(fā)出竣工驗收合格通知后或甲方因乙方違約而終止本合同或因法律、法規(guī)及政策的改變或合同有關(guān)條款所述原因而令本工程停工時，甲方有權(quán)指令乙方全部撤離施工場地，乙方須在甲方規(guī)定時間內(nèi)無條件全部撤離現(xiàn)場。乙方不可以藉任何原因(如本工程結(jié)算、付款等一切原因)而拒絕或拖遲撤離施工現(xiàn)場。若乙方不按期撤離現(xiàn)場，每拖延一日，須向甲方支付合同總金額的3%違約金，違約金不足以補償甲方損失的，乙方須賠償甲方的全部損失。

　　13、質(zhì)量保修

　　13.1 質(zhì)量保修責(zé)任：

　　乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程的全部質(zhì)量保修責(zé)任。

　　13.1.1質(zhì)量保修期：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》確定，本工程質(zhì)量保修期為兩年，有防水要求的衛(wèi)生間、廚房、屋頂?shù)炔课坏馁|(zhì)量保修期為兩年。前述質(zhì)量保修期均自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　13.2質(zhì)量保修要求

　　13.2.1乙方須于保修期內(nèi)提供維修工作隊為本工程提供全部的免費檢修和保養(yǎng)，費用由乙方承擔(dān)。如保修期內(nèi)本工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方于知道故障事故后4小時內(nèi)派專業(yè)人員到達故障現(xiàn)場進行免費修理或更換并達到甲方滿意。乙方應(yīng)保證本工程在保修期內(nèi)能夠達到甲方要求的使用性能。

　　13.2.2工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工圖和上下水管線等圖紙，標(biāo)明導(dǎo)線規(guī)格，暗管走向和上下水管線，閥門，接口走向和位置等，用于維修備查使用。

　　14.、不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。

　　15、爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵴堅V訟。

　　16、合同生效

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽訂之日起生效。

　　17、合同份數(shù)

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同篇2

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工作(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;(乙方包人工費和輔材費)

　　(3)乙方包工、甲方提供全部材料。開工日期年月日竣工日期年月日

　　1.4金額大寫：

　　1.5 合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　備注：工程施工中若遇變更或工程量增減，工程造價均按實結(jié)算。

　　1.6 甲方負(fù)責(zé)物管的裝修抵押金。

　　1.7 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，如遇裝修期間發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交重慶仲裁委員會仲裁�；蚱渌绞剑� 。

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　年月日：

裝修合同篇3

　　發(fā) 包方（簽章）（以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（簽章）（以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫）元

　　施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2。1 甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3。1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。

　　3。2 工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3。3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4。1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4。2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4。3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4。4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5。1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5。2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5。3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

　　5。4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。

　　5。5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；

　　5。6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5。7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。

　　5。8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場地；

　　5。9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　委托代理人：委托代理人：

裝修合同篇4

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場，導(dǎo)致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應(yīng)解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經(jīng)原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進行審價，該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護，當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過程中，未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當(dāng)，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。

裝修合同篇5

　　1合同責(zé)任不明

　　如今買全裝修房，部分開發(fā)商會要求購房者在買房的時候簽訂兩份合同：一份購房合同與開發(fā)商簽訂；另一份與負(fù)責(zé)裝修的裝修公司簽訂。這是開發(fā)商為規(guī)避開發(fā)風(fēng)險，而轉(zhuǎn)嫁裝修責(zé)任。業(yè)主和開發(fā)商指定的裝修隊簽訂裝修合同后，盡管有政策規(guī)定，開發(fā)商是第一責(zé)任人，但上了法庭還是以合同說了算，業(yè)主根本就打不到開發(fā)商半點板子。

　　建議：只簽一份合同，責(zé)任歸屬明確

　　比較規(guī)范的做法應(yīng)該是購房者與開發(fā)商只簽訂一份購房合同，然后在合同附件中對于全裝修的材料、品牌等標(biāo)準(zhǔn)進行詳細(xì)約定。這樣可以避免開發(fā)商和裝潢公司把自己當(dāng)皮球踢。

　　▲只簽定一份房產(chǎn)合同，其他列入附件，簡單又清晰。

　　2標(biāo)識籠統(tǒng)含混

　　大約有一半以上的糾紛是開發(fā)商事先沒和購房人約定清楚材料的品牌、標(biāo)準(zhǔn)、等級、型號等引發(fā)的。目前使用的上海市預(yù)售商品房買賣合同中盡管有裝飾、裝修標(biāo)準(zhǔn)的約定，但內(nèi)容只有簡單的外墻、內(nèi)墻、衛(wèi)生間等項目，并且是針對毛坯房的要求。購房合同中的裝修標(biāo)準(zhǔn)寫著“高級地磚”、“進口潔具”等非常籠統(tǒng)的字眼，很容易讓購房人產(chǎn)生過高的期望值。

　　建議：合同標(biāo)識詳細(xì)，品牌型號準(zhǔn)確

　　裝修項目及標(biāo)準(zhǔn)一般來說，裝修項目與標(biāo)準(zhǔn)約定得越詳細(xì)，對購房者權(quán)益的保障力度就越高。對裝飾材料的品牌、顏色等諸多細(xì)節(jié)在合同附件中應(yīng)當(dāng)有明確的約定，并且有雙方簽字。

　　▲合同中應(yīng)當(dāng)包含關(guān)于裝修材料品牌型號的附件。

　　3材料品級缺失

　　有業(yè)主入住后，發(fā)現(xiàn)裝修盡管用了與預(yù)售合同里約定一樣的品牌，但與樣板房的效果相去甚遠。當(dāng)初在樣板房看到的潔具都是釉光發(fā)亮，可到了自己家里就黯淡無光。引發(fā)這種情況很有可能是開發(fā)商在樣板房里選用的是頂級品，而給業(yè)主使用的可能是二三級，甚至是次品。即便是有品牌型號，同一種品牌的產(chǎn)品還有各種不同檔次和品級。

　　建議：品級工藝詳細(xì)約定

　　為此，購房者應(yīng)該與開發(fā)商詳細(xì)約定裝修項目及其標(biāo)準(zhǔn)、品牌、價格或相應(yīng)的等級、顏色、規(guī)格、工藝。為避免工作量過大可以合同中標(biāo)明開發(fā)商提供的裝修應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)房在材料指標(biāo)方面完全一致。

　　▲合同對產(chǎn)品的等級要求應(yīng)當(dāng)列在附件的說明欄中。

　　4驗收缺乏標(biāo)準(zhǔn)

　　質(zhì)量驗收方面的糾紛大約占了將近4成。絕大部分購房人一輩子就買這么一回房，對裝修基本是外行，由于多數(shù)購房者對開發(fā)商提供的裝修應(yīng)達什么標(biāo)準(zhǔn)并不清楚，而部分開發(fā)商又對裝修施工究竟以什么為標(biāo)準(zhǔn)沒有在合同上做出相關(guān)約定，導(dǎo)致裝修房裝修質(zhì)量低下，所以容易引起糾紛。

　　建議：驗收標(biāo)準(zhǔn)指定公開

　　購房者應(yīng)該參考上海市技術(shù)監(jiān)督局、上海市建設(shè)委員會發(fā)布的《上海住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》或《高級建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》，這兩個文件對裝修的標(biāo)準(zhǔn)做了詳細(xì)規(guī)定。如果購房者覺得將這些標(biāo)準(zhǔn)一項項訂入合同過于復(fù)雜，則可以考慮在合同中加入類似“所有裝飾裝修應(yīng)不低于《上海住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》”的條款。

　　▲驗收的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)開發(fā)商、裝潢公司、業(yè)主人手一份，合理公開。

裝修合同篇6

　　合同編號：________

　　發(fā) 包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：營業(yè)執(zhí)照號：電話：委托代理人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的'家庭居室裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1．1 工程地點：______________________________________。

　　1．2 工程內(nèi)容及做法（家庭居室裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表）。

　　1．3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　�。�1）承包人包工、包料；

　�。�2）承包人包工、部分包料（承包人提供裝飾裝修材料表），發(fā)包人提供部分材料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料表）；

　�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料（發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。

　　1．4 工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1．5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）：________________________元,小寫:______________元（家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　（1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙）；

　�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　第四條發(fā)包人義務(wù)

　　4．1 開工前________天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4．2 提供施工期間的水源、電源；

　　4．3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；

　　4．4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

裝修合同篇7

　　一、甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的辦公室裝飾進行設(shè)計及施工。

　　二、乙方按甲方事先約定的裝飾方案進行施工。

　　三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利

　　1.甲方有權(quán)對不符合甲方規(guī)劃意圖的地方要求返工的權(quán)利；

　　2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。

　　四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┮曳降臋�(quán)利

　　1．乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　　（二）乙方的義務(wù)

　　1．乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù)；乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù)；因乙方原因造成的火災(zāi)事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。

　　2．自甲方交付乙方之日起，乙方自行保管施工現(xiàn)場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。

　　3．嚴(yán)格按甲方要求施工，乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考；

　　4．精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，打造精品工程，質(zhì)量要求。返工所發(fā)生的一切費用由乙方負(fù)擔(dān)；施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價賠償。

　　五、工程內(nèi)容及合同金額：

　�。ㄒ唬┕こ虄�(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算；

　　（二）合同預(yù)算金額：

　　本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（大寫）

　　本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：（小寫）

　　要求：最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%，超出部分友好協(xié)商，協(xié)商不成功，則由乙方完全負(fù)責(zé)。

　　六、分期付款方式：

　　首期：甲方先付工程預(yù)算造價的20%訂金給承包方（乙方）。

　　二期：工程完工后三天內(nèi)進行驗收，合格后，甲方付預(yù)算金額的75%給乙方。余款5%作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金，在完工后30天內(nèi)支付給乙方。

　　七、協(xié)議工程完成期限：

　　本工程施工期限自年月日

　　至年月日止，共計天。

　　本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、違約責(zé)任：

　　甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下，甲方有權(quán)中止合同，合同中止后，乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金；

　　乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。

　　而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關(guān)的法律法規(guī)處置。

　　九、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（發(fā)包方）：

　　身份證號：

　　電話（或手機）：

　　確認(rèn)日期：年月

　　乙方（承包方）：身份證號：電話（或手機）：確認(rèn)日期：年月日日

裝修合同篇8

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，此時為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1. 裝飾施工地點：

　　2. 住房結(jié)構(gòu)：______房型_____房_____廳_____套，施工面積______平方米。

　　3. 裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結(jié)算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付_________元訂金，第二次付款時扣除；

　　(2)第二次，合同簽定后開工前支付工程總造價50%，合計_________元；

　　(3)第三次，施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%，合計_________元；

　　(4)第四次，竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%，合計_________元；

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。此時本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。此時如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程執(zhí)行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由________方設(shè)計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。此時乙方在施工中應(yīng) 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，此時每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，此時可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　乙方(簽章)：__________________ 電話：______________________

　　簽訂地點：___________________________________

　　簽訂日期：________年_______月______

裝修合同篇9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：住房裝修

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格：計____平方米。

　　3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開工日期：20____年____月____日

　　6、工程竣工日期：20____年____月____日

　　工程總天數(shù)：____天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付_____%工程材料款和施工工費的_____%;當(dāng)工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的_____%。剩余_____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　簽約日期：20____年____月____日

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修的合同06-01

裝修合同05-31