裝修合同

時間：2022-05-30 15:05:55 裝修合同我要投稿

裝修合同模板錦集九篇

　　隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編精心整理的裝修合同9篇，歡迎大家分享。

裝修合同模板錦集九篇

裝修合同篇1

　　委托方(甲方)：____________

　　承接方(乙方)：____________

　　工程項目

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。

　　為保證工程順利進行，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記，并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》的企業(yè)。

　　2.工程地址：__________________________________________________

　　3.居室規(guī)格：__________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　⑴____室，計__________平方米;

　　⑵_____廳，計__________平方米;

　　⑶_____廚房，計__________平方米;

　　⑷_____衛(wèi)生間，計__________平方米;

　　⑸_____陽臺，計__________平方米;

　　⑹______過道，計_______平方米;

　　⑺其他(注明部位)__________，計_______平方米;

　　4.工程內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　5.委托方式：_____________________________________

　　6.工程開工日期：_______年_______月________日

　　7.竣工日期：________年_________月_________日

　　工程總天數(shù)：__________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)________________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1.材料款_______元; 2.人工費_________元; 3.設(shè)計費________元;

　　4.施工清運費_________元; 5.搬卸費________元; 6.管理費__________元;

　　7.稅金(3.41%)___________元; 8.其他費用(注明內(nèi)容)_____________元;

　　第三條：質(zhì)量要求

　　________________________________________________

　　第四條：材料供應(yīng)

　　________________________________________________

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半( 年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)

　　付款百分比按付款方式表進行：

　　付款要求付款時間付款百分比金額(元)

　　____________________________________

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3.甲方未按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方________元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　第八條：其他事項

　　1.甲方

　　2.乙方

　　第九條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　________________________________________________________

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式______份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)：(簽章)________________乙方(簽章)________________

　　住所地址：________________企業(yè)地址：_____________________

　　日期：________________

裝修合同篇2

　　合同編號：______

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　本工程設(shè)計人：電話：

　　施工隊負責(zé)人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條、工程概況

　　工程地點：___________________。

　　工程內(nèi)容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。

　　工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　承包人包工，包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　　承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　　承包人包工，發(fā)包人包料（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表）。

　　工程期限____天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

　　第二條、工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

　　第三條、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙）；

　　發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　第四條、發(fā)包人義務(wù)

　　開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具，陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具，陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則；

　　提供施工期間的水源，電源；

　　負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；

　　不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；

　　參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場，竣工驗收。

　　第五條、承包人義務(wù)

　　施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準，按期保質(zhì)完成工程；

　　嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通；

　　保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第六條、工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。

　　第七條、材料的提供

　　由發(fā)包人提供的材料，設(shè)備（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表），發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；

　　由承包人提供的材料，設(shè)備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第八條、工期延誤

　　對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延：

　　工程量變化和設(shè)計變更；

　　不可抗力；

　　發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不

　　順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第九條、質(zhì)量標(biāo)準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準：___________________________________________。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第十條、工程驗收和保修

　　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。

　　工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）。

　　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。

　　第十一條、工程款支付方式

　　雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　工程進度過半指：________________________________________。

　　其他支付方式：_______________________________________。

　　工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。

　　工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第十二條、違約責(zé)任

　　合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。

　　因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　發(fā)包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準，承包人負責(zé)修理，工期不予順延。

　　由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　第十三條、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

　　（一）提交________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條、幾項具體規(guī)定

　　因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責(zé)提供新鎖____把，由承包人當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。

　　施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

　　第十五條、其他約定事項：_______________________

　　第十六條、附則

　　本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部門____份。

　　合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發(fā)包人（簽字）：承包人（蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　________年____月____日 ________年____月____日

裝修合同篇3

　　立協(xié)議人：

　　xxx，(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(x組團x棟x單元x室)，經(jīng)與xxx(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程項目：

　　1、四個房間(三臥室、一客廳，以下簡稱四個房間)鋪木地板

　　2、兩個衛(wèi)生間做防水，鋪地磚及瓷磚

　　3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;

　　4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;

　　5、廚房做防水，安裝櫥柜;

　　6、包臥室、衛(wèi)生間門

　　7、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責(zé)施工。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準：施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準，雙方認可。

　　四、施工期限：xx年x月x日至x年x月x日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。

　　五、工程造價：按照附表價格，由乙方采購材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結(jié)算為準。

　　六、付款方式：合同簽訂后，甲方支付現(xiàn)金xxx(大寫：人民幣x萬元整)經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。

　　七、其它問題：裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。

　　甲方：乙方：

　　簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

　　年月日年月日

裝修合同篇4

　　購買方（甲方）：_____________

　　銷售方（乙方）：_____________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：

　　第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、總價等；

　　（如附表所列）

　　第二條質(zhì)量要求

　　乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)該符合下列質(zhì)量要求：

　　1、乙方須提供全新的貨物（含零部件、配件等），表面無劃傷、無碰撞痕跡，且權(quán)屬清楚，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。

　　2、貨物必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)保標(biāo)準，以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準。

　　3、乙方對其產(chǎn)品保修，保修期為問題，乙方應(yīng)負責(zé)三包（包修、包換、包退），費用由乙方負擔(dān)，保修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，甲方同時有權(quán)利解除合同，另選其他供貨商。

　　其他質(zhì)量要求：

　　第三條交貨時間與地點

　　交貨時間：_________年_____月_____日

　　交貨地點：________________

　　1、乙方負責(zé)將貨物運送至約定地點，承擔(dān)相應(yīng)運輸、保管、裝卸費用，并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，甲方在交貨地點對產(chǎn)品數(shù)量、外觀檢查后驗收，對于產(chǎn)品質(zhì)量不合格或不符合合同約定的，乙方有權(quán)拒收，由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的相關(guān)費用。

　　2、貨物需要安裝調(diào)試的，乙方負責(zé)安裝調(diào)試并承擔(dān)相關(guān)費用，甲方在安裝調(diào)試完畢后_____個工作日內(nèi)驗收。乙方在安裝調(diào)試過程中應(yīng)妥善小心，如果對甲方造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、貨物需要安裝調(diào)試的，乙方應(yīng)派遣技術(shù)人員按合同規(guī)定的日程內(nèi)完成安裝和調(diào)試工作，并對甲方人員進行技術(shù)指導(dǎo)，保證使“采購物品”達到預(yù)定的性能指標(biāo)。

　　4、在安裝調(diào)試過程中，甲方應(yīng)提供各種配合條件及輔助人員，在乙方技術(shù)人員的指導(dǎo)下配合乙方進行安裝、調(diào)試和其他輔助工作。

　　第四條付款方式

　　本合同付款方式選擇如下第（2）種方式：

　　1、乙方在貨物交付給甲方并驗收合格后，憑發(fā)票要求甲方支付貨款。甲方在收到貨物后_____天內(nèi)結(jié)清貨款。

　　2、甲方在月日前支付貨款給乙方，乙方出具正式發(fā)票。

　　第五條違約責(zé)任

　　甲方責(zé)任：

　　1、甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)提前通知乙方，經(jīng)乙方同意，可以從新簽訂書面合同。

　　2、甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_____%的違約金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨，產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準、行業(yè)規(guī)定及合同約定的情形除外。

　　3、甲方如未按合同約定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額_____%計算付給乙方，作為延期付款違約金。

　　乙方責(zé)任：

　　1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)負責(zé)保修、保退、保換，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予保修、保退、保換或者產(chǎn)品在保修、保退、保換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題，則甲方有權(quán)解除合同，同時由乙方向甲方支付總貨款的_____%（比例）的違約金。

　　2、乙方應(yīng)在合同約定的交貨時間及地點交貨，如果乙方逾期交貨，則每逾期一日，乙方應(yīng)按總貨款的_____%（比例）計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的_____%的違約金。

　　第六條免責(zé)條款

　　甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛伞Ｔ谌〉糜嘘P(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第七條合同爭議解決方式

　　本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可由合同簽訂地_____行政管理部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　第八條合同生效

　　本合同_____式_____份，甲乙雙方各持_____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，具有同等效力。

　　甲方：（簽字）_________________乙方：（簽字）_________________

　　聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

裝修合同篇5

　　委托方（甲方）：_________________

　　承接方（乙方）：_________________

　　甲方委托乙方對居室水電工程項目進行安裝施工，雙方依據(jù)國家法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程概述

　　1、項目：住宅水電安裝。

　　2、地點：_________幢_________室，套內(nèi)面積______________㎡。

　　3、施工安裝內(nèi)容：拆墻、打洞、開槽、強弱電線和開關(guān)插座安裝、冷熱水管及下水道安裝、燈具及龍頭安裝。

　　4、總價；工程款_______元。增減項目需經(jīng)雙方商定價格后簽字確認生效，依此增減工程安裝項目并增減造價。

　　5、工期：本工程耗時________日。工程自_______年______月_________日起至______月_______日止，乙方應(yīng)按時按質(zhì)按量完成全部工程安裝項目。

　　第二條甲方工作

　　1、工程現(xiàn)場無影響水電安裝施工的障礙物。

　　2、提供乙方施工所需的水電接口和主要材料。 3、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的《房屋平面布置圖》、《開關(guān)插座布局圖》（、《用水器具布局圖》、《燈具布局圖》，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　4、如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備、線路，應(yīng)向物業(yè)管理部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。協(xié)助乙方辦理施工申請、審批、登記等手續(xù)。

　　5、對工程施工質(zhì)量進度進行監(jiān)督檢查，有權(quán)要求乙方對不合格的項目進行整改，以達到設(shè)計和規(guī)范要求。

　　6、施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打招呼，處理好鄰里關(guān)系。

　　第三條乙方工作

　　1、對甲方進場材料確認簽收（在附件），合理使用材料，保證材料安全。

　　2、嚴格執(zhí)行施工工藝規(guī)范，按合同規(guī)范進行施工，保質(zhì)保量按期完成工程，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、短路停電、物品損壞等事故發(fā)生，萬一發(fā)生，必須負責(zé)盡快修復(fù)或賠償。

　　4、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火安全規(guī)定，負責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災(zāi)，絕對保證施工現(xiàn)場的防火安全。自擔(dān)施工安裝過程中的傷亡責(zé)任，并承擔(dān)由此造成的甲方損失。

　　5、嚴格按照本合同簽認的工程量表和圖紙進行施工，做好強弱電線路走向標(biāo)注記錄，提供強弱電線路正規(guī)圖紙。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的材料、設(shè)施和施工成品進行保護。

　　第四條質(zhì)量要求

　　1、工程施工標(biāo)準，雙方同意參照_________國家標(biāo)準《住宅裝飾裝修施工工程規(guī)范》規(guī)定。

　　2、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

　　3、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負，施工質(zhì)量由乙方負責(zé)，乙方采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由乙方負責(zé)。

　　4、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用雙方應(yīng)另簽補充合同。

　　5、其他質(zhì)量要求和標(biāo)準。

　　第五條材料供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修項目，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如有挪用應(yīng)按材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)符合質(zhì)量要求，規(guī)格有差異的禁止使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。

　　3、甲方負責(zé)采購的材料、設(shè)備均應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)。

　　4、甲方提供的材料由于乙方保管不當(dāng)，應(yīng)由乙方負責(zé)雙倍賠償。

　　第六條付款方式

　　1、乙方按本合同約定的時間進行施工，按時按質(zhì)按量完成本合同約定的燈具安裝以外的工程項目，甲方按本合同約定價款的60%預(yù)支付工程款，燈具安裝完成通電試燈后，經(jīng)雙方驗收確認，再支付30%工程款，剩余10%為質(zhì)量保證金。

　　2、質(zhì)量保證金在本合同規(guī)定的質(zhì)保期內(nèi)，無任何質(zhì)量問題時，甲方一次性支付。

　　第七條工程工期

　　1、因乙方原因而延遲完工，按本合同違約責(zé)任條款處理；因甲方原因耽誤工期，完工期限順延。

　　2、由甲方提供的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)。由于乙方施工原因造成的質(zhì)量事故，其返工費由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3、在施工過程中，因為乙方施工質(zhì)量問題返工導(dǎo)致工期延誤，按本合同違約責(zé)任條款處理。

　　4、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽字認可，甲方需承擔(dān)全部施工費用且工期順延。

　　第八條工程驗收

　　1、本合同工程驗收按《工程驗收單》的標(biāo)準進行。本合同約定的工程分兩個階段驗收，除燈具安裝以外的工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)組織甲方進行預(yù)驗收，工程質(zhì)量驗收合格后，雙方確認后在附件上簽字，然后辦理工程移交和預(yù)結(jié)算手續(xù)。

　　2、燈具安裝試通電亮燈后，雙方在進行總驗收，合格后在附件8上簽字，然后辦理結(jié)算付款手續(xù)。

　　3、甲方如不能在乙方指定的時限前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，如果雙方同意，可以另定日期驗收，但完工期限按甲方耽誤的天數(shù)順延，因此給乙方增加的費用由甲方承擔(dān)。

　　第九條質(zhì)量保證

　　1、在正常使用條件下，裝修工程質(zhì)量保證期限為5年。保修期自本合同工程驗收合格之日起計算（見附件8《水電安裝驗收單》）。

　　2、質(zhì)量保證期限內(nèi)，乙方提供免費維修服務(wù)。正常使用條件下的維修項目，乙方免收維修費和材料。質(zhì)保期外和非正常使用的維修項目，乙方維修費和材料費按成本價收取。

　　3、質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在甲方問題反映的當(dāng)天來維修，甲方不扣除質(zhì)保金；乙方在甲方問題反映二天后，每遲一天來維修，甲方將按10%的比例扣除質(zhì)保金。即使扣除質(zhì)保金，但仍不能排除乙方免費維修的責(zé)任。

　　第十條違約責(zé)任

　　1、合同生效后，在合同履行期間擅自解除合同的一方，應(yīng)按本合同總價款的50%作為違約金支付給相對方。因擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)按實際損失數(shù)額賠償。

　　2、工期延誤，每日按本合同總價的2%扣減合同價款，最多扣至合同總價的50%。

　　3、交付驗收中的質(zhì)量問題必須整改，未整改或整改仍不達標(biāo)的安裝質(zhì)量問題，甲方有權(quán)拒絕驗收簽字。由此耽誤的時間，按工期延誤處理。

　　4、非文明施工造成對甲方的損害未修復(fù)或未賠償?shù)模追綄⒃诟犊顣r等價扣除。

　　第十一條爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2、雙方不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成的，可以向法院提起訴訟。

　　第十二條合同變更或終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，另簽補充協(xié)議。

　　2、本合同履行過程中，因為特別原因，任何一方提出終止合同，須向另一方采取書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，視為本合同解除。

　　第十三條合同生效

　　1、本合同及其附件自雙方蓋章或簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等法律效力，補充合同條款與原合同條款有矛盾時，以時間在后的條款為準執(zhí)行。

　　3、本合同及附件一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（業(yè)主）：_____________ 乙方（蓋章）：_____________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　身份證號：_________________ 身份證號：_________________

　　住址：_____________________ 住址：_____________________

　　簽字日期：_________________ 簽字日期：_________________

裝修合同篇6

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場，導(dǎo)致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的'裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應(yīng)解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經(jīng)原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進行審價，該公司經(jīng)審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當(dāng)，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉?biāo)準本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負擔(dān)。

裝修合同篇7

　　委托方：

　　身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　受托方：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　(委托方和受托方，以下合稱雙方，獨稱一方。)

　　鑒于：委托方與受托方于_____年____月____日簽訂《上海市商品房預(yù)售合同》(下稱《預(yù)售合同》)，約定委托方向受托方預(yù)購上海市楊浦區(qū)閘殷路889弄盛世豪園(下稱盛世豪園二期)_____幢____號____層_____室(下稱該房屋)。

　　雙方根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商一致，就委托方委托受托方對該房屋進行裝修以及其他事宜，達成如下協(xié)議，以資遵守。

　　第一條關(guān)于該房屋裝修之委托

　　1. 委托方不可撤銷地委托受托方按照本協(xié)議附件一規(guī)定的《裝修設(shè)計平面示意圖》及附件二規(guī)定的《裝修和設(shè)備標(biāo)準》對該房屋進行裝修。委托方承諾，前述委托是獨家的，委托方不得另外委托任何第三方對該房屋進行裝修外，也不得自行對該房屋進行裝修。

　　2. 受托方有權(quán)選聘受托方認為合適的任何裝修公司對該房屋進行裝修，并且無需經(jīng)委托方同意或認可，但本協(xié)議下該房屋裝修工程的保修責(zé)任仍由受托方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)。

　　第二條裝修工程款

　　雙方確認和同意除委托方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《預(yù)售合同》支付《預(yù)售合同》下的全部購房款之外，委托方無需就該房屋的裝修工程向受托方支付任何價款。

　　第三條裝修質(zhì)量及保修

　　1. 受托方承諾按照本協(xié)議附件一的《裝修設(shè)計平面示意圖》及附件二的《裝修和設(shè)備標(biāo)準》對該房屋進行裝修。如該房屋的裝修、設(shè)備標(biāo)準達不到本協(xié)議附件一及附件二規(guī)定的標(biāo)準，委托方有權(quán)要求受托方按實際的裝修、設(shè)備與約定的裝修、設(shè)備差價0.5倍給予補償。

　　2. 委托方同意在該房屋裝修施工過程中，如因裝飾材料、設(shè)備生產(chǎn)、供應(yīng)、采購等方面的原因，導(dǎo)致該裝修不能滿足本協(xié)議附件二規(guī)定的，受托方有權(quán)按實際情況以同等品質(zhì)建筑材料及設(shè)備代替。

　　3. 在委托方遵守《上海市新建住宅質(zhì)量保證書》、《上海市新建住宅使用說明書》的前提下，受托方對于該房屋裝修工程(但該房屋內(nèi)的所有電器和設(shè)備除外，電器和設(shè)備的保修期和保修辦法按本條第4款執(zhí)行)的保修期為2年(下稱保修期)，保修期自受托方完成該房屋裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方之日或者按照本協(xié)議約定視同移交給委托方之日的第二日起計算。

　　4. 在保修期內(nèi)若因該房屋裝修工程的質(zhì)量問題發(fā)生裝修損壞的，委托方有權(quán)要求受托方免

　　費修復(fù)。但雙方同意，對于該房屋內(nèi)的電器設(shè)備，包括但不限于：廚房電器、衛(wèi)浴五金、照明電器、空調(diào)、地暖、弱電設(shè)備以及其他電器和設(shè)備等，均由電器、設(shè)備廠商或供應(yīng)商直接提供保修服務(wù)，具體保修方法及保修期以電器、設(shè)備廠商或供應(yīng)商提供的保修文件為準，受托方應(yīng)將該等保修文件完整交接給委托方。

　　5. 雙方進一步同意：

　　1) 本協(xié)議所指修復(fù)是指受托方在保修期內(nèi)對該房屋的裝修工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行修復(fù)、更換(但正常損耗、人為因素等原因造成的問題不在保修范圍之內(nèi))，以達到本協(xié)議約定的標(biāo)準。同時，委托方已獲知并同意，受托方選用的某些材質(zhì)因礦物成分、密度等原因，將可能存在紋理顏色的差別。

　　2) 如因委托方的責(zé)任、使用不當(dāng)、曾經(jīng)改動或因其他不可歸責(zé)于受托方的事由而出現(xiàn) 的裝修損壞或問題，受托方均不承擔(dān)任何保修責(zé)任和其他責(zé)任。但受托方可在委托方承擔(dān)修復(fù)費用的前提下，為委托方安排修復(fù)。

　　3) 委托方同意和認可：

　　(1) 天然石材是含有不同色調(diào)和紋理的，由于其復(fù)雜的礦物成份和其中混合的雜質(zhì)，會呈現(xiàn)出顏色差別和斑點;

　　(2) 木材是含有紋理和不同色調(diào)的天然材料，因此在篩選和安裝中其顏色和紋理不會完全一致;

　　(3) 光源、玻璃等易耗品的任何損壞不屬于保修范圍。雙方同意，若發(fā)生以上任何情況均不屬于質(zhì)量問題，受托方不承擔(dān)任何保修責(zé)任。

　　4) 若因非受托方原因?qū)е聼o法采用各項裝修、設(shè)施、設(shè)備的品牌、材料、顏色時，受托方將使用同等品質(zhì)、檔次的材料、顏色予以替代。

　　5) 因天然石材和花崗巖的硬度等原因易出現(xiàn)細微裂紋等情況，為保證石材自然色澤等效果，委托方同意受托方進行修復(fù)、拋光等處理。

　　6) 該房屋內(nèi)的墻紙、軟包、木飾面、墻磚、地磚等，均以實際裝修結(jié)果為準。

　　7) 該房屋內(nèi)的局部結(jié)構(gòu)、管道、線路、接口、開關(guān)、插座、可視對講、小五金等因設(shè)計優(yōu)化的需要，具體安裝位置將由受托方自主做適當(dāng)調(diào)整，均以實際裝修結(jié)果為準。

　　8) 受托方有權(quán)在不違反本協(xié)議的前提下，對本協(xié)議及其附件未明確規(guī)定的部位、裝修標(biāo)準和情況，按照受托方認為合適的方式進行裝修處理，委托方認可和接受該等裝修處理。

　　6. 委托方知悉并同意，該房屋所在樓盤的樣板房僅作為商品房裝修后的空間布局展示，不作為，也不得被視為，該房屋的裝修裝飾標(biāo)準。前述的樣板房內(nèi)的布藝裝飾、家用品、家具、燈飾用品等僅作為用品擺放指導(dǎo)，不包含在受托方的裝修范圍內(nèi)。

　　第四條關(guān)于該房屋的驗收、交付和移交裝修

　　1. 委托方不可撤銷地委托授權(quán)上海方達物業(yè)經(jīng)營公司(以下簡稱為方達公司)代為辦理下列全部事項：(1) 代為接收受托方發(fā)出的交付該房屋通知;(2) 代為根據(jù)《預(yù)售合同》約定的標(biāo)準對該房屋進行驗收(下稱毛坯房驗收(3) 代為認可和接受該房屋的驗收結(jié)果;(4) 代為接收和接受受托方交付的該房屋;(5) 代為將該房屋交給受托方進行改造和裝修;(6) 代為簽署上述事項所涉及的全部法律文件，包括但不限于房屋交付書等;代為簽收上述事項所涉及的相關(guān)法律文件，包括但不限于：新建住宅質(zhì)量保證書、新建住宅使用說明書等。

　　2. 方達公司代理委托方進行驗收、接收和接受該房屋后，將代理委托方保管該房屋的鑰匙以及其他相關(guān)物品，并將該房屋移交受托方進行改造和裝修。

　　第五條裝修期限、裝修工程驗收、裝修后移交以及物業(yè)服務(wù)費用

　　1. 雙方同意，受托方將在委托方將該房屋移交給受托方進行裝修后的個月內(nèi)完成該房屋的裝修，并將裝修后的該房屋移交給委托方。

　　2. 該房屋裝修完成后，受托方應(yīng)當(dāng)通知委托方對該房屋的裝修工程進行驗收和移交(下稱首次通知)，驗收的標(biāo)準為本協(xié)議及其附件規(guī)定的裝修標(biāo)準。如果委托方在收到首次通知后未在首次通知規(guī)定的期限內(nèi)辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續(xù)并且簽署驗收和移交確認書的，則受托方有權(quán)再通知委托方一次，以催告委托方前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交(下稱催告通知)。若委托方未在催告通知規(guī)定的期限內(nèi)前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續(xù)并簽署驗收和移交確認書的，視為委托方已經(jīng)完成該房屋裝修工程的驗收和移交并且認可和接受該房屋裝修工程符合本協(xié)議及其附件的規(guī)定，受托方已按照本協(xié)議

　　第五條第1款規(guī)定完成了該房屋的裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方。

　　3. 自裝修后的該房屋移交給委托方或者根據(jù)本協(xié)議約定視同移交給委托方之日的下一個月的第一日起，該房屋的物業(yè)服務(wù)費用由委托方承擔(dān)和繳納，并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風(fēng)險亦由委托方承擔(dān)。委托方不得以任何理由要求延長該房屋裝修工程的保修期。

　　4. 若委托方于驗收交接該房屋的裝修工程過程中提出對該房屋裝修工程的書面整改要求，或者如果該房屋的裝修不符合本協(xié)議約定的，委托方不得以任何理由不接受該房屋的裝修工程，委托方仍應(yīng)當(dāng)立即接受裝修后的該房屋并且受托方不承擔(dān)延期移交裝修后的該房屋的違約責(zé)任。但是受托方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本協(xié)議約定的標(biāo)準及時自行或通過第三方對該房屋裝修工程進行整改。

　　第六條特別約定

　　1. 委托方承諾，委托方不得因為本協(xié)議的任何爭議或者本協(xié)議的簽訂、變更或解除而解除

　　《預(yù)售合同》或要求向受托方退還該房屋。

　　2. 如果委托方尚有《預(yù)售合同》項下應(yīng)付而未付的購房款，則受托方有權(quán)相應(yīng)順延移交裝修后的該房屋，并且本條并不損害受托方根據(jù)適用法律規(guī)定和《預(yù)售合同》而享有的任何權(quán)利和救濟。如果受托方根據(jù)前述規(guī)定決定順延移交裝修后的該房屋的，則自該等順延期間開始之日的前一日起，該房屋的物業(yè)服務(wù)費由委托方承擔(dān)和繳納，并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風(fēng)險亦由委托方承擔(dān)。

　　3. 如本協(xié)議因《預(yù)售合同》無效、被撤銷、解除或終止而終止的，委托方不得根據(jù)本協(xié)議向受托方提出任何權(quán)利要求或主張。

　　4. 委托方已經(jīng)充分知悉和了解，該房屋所在樓盤經(jīng)上海市地名管理辦公室注冊的標(biāo)準地名為盛世豪園，推廣名為盛世御瓏灣，其《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》記載的建設(shè)項目名稱為盛世豪園(原市光路300號地塊)二期，其建設(shè)工程施工許可證記載的工程名稱為盛世豪園(原市光路300號地塊)二期項目，其預(yù)售許可證記載的樓盤名稱為盛世豪園，其在本協(xié)議及委托方簽署的其他合同中可以稱為盛世豪園二期。委托方完全接受該房屋所在樓盤的名稱并且不得向受托方提出任何權(quán)利要求或主張。

　　5. 委托方充分知悉和理解：

　　(1)在《預(yù)售合同》簽訂之前，該房屋已經(jīng)滿足《預(yù)售合同》規(guī)定的交付條件;

　　(2)上海方達物業(yè)經(jīng)營公司(以下簡稱為方達公司)已經(jīng)對該房屋進行驗收，根據(jù)方達公司的驗收結(jié)果，該房屋符合《預(yù)售合同》規(guī)定的要求和標(biāo)準;且

　　(3)在簽訂《預(yù)售合同》之前，受托方已經(jīng)對該房屋進行裝修。委托方在此完全接受、認可和同意，該房屋符合《預(yù)售合同》規(guī)定的要求和標(biāo)準，受托方將不會對此提出任何異議或權(quán)利要求。委托方完全認可和接受經(jīng)該房屋根據(jù)本協(xié)議進行裝修后的結(jié)果和后果。

　　第七條違約責(zé)任

　　1. 若受托方未按照本協(xié)議第五條第1款規(guī)定的期限完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的，則每逾期1日，受托方應(yīng)當(dāng)向委托方支付違約金人民幣200元。

　　2. 如遇不可抗力或非受托方的原因?qū)е率芡蟹綗o法于本協(xié)議規(guī)定的時間前完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的，受托方無需對此承擔(dān)任何違約責(zé)任。

　　第八條其他

　　1. 因本協(xié)議產(chǎn)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商以求解決。如協(xié)商不成的，該爭議應(yīng)當(dāng)提交房屋所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

　　2. 本協(xié)議自雙方簽訂本協(xié)議并且《預(yù)售合同》生效之日起生效。如《預(yù)售合同》無效、被撤銷、解除或終止的，本協(xié)議自動終止。本協(xié)議與《預(yù)售合同》有矛盾或沖突的，以本協(xié)議為準。

　　3. 本協(xié)議一式叁份，每一方各執(zhí)壹份，方達公司執(zhí)壹份，具有同等效力。

　　甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

裝修合同篇8

　　業(yè)主（甲方）：聯(lián)系電話：

　　施工方（乙方）：聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等國家相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽訂如下合同。

　　一、工程概況及價格

　　工程地址：建筑面積: 使用面積:

　　本工程為清包裝修工程，即乙方單包工，裝修材料由甲方提供。

　　清包人工費總計元，大寫：

　　其中水電工元，木工元，泥工元，油漆工元。

　　二、付款方式

　　1.完工并驗收完畢，甲方一次性支付工費,計元。

　　2.工費中扣除保修金計元，從竣工之日起1年后支付。

　　三、工期

　　1.從年月日起至年月日止，工期為天。

　　2.因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天。

　　3.施工前，乙方應(yīng)組織相關(guān)施工人員詳細了解本工程圖紙及方案，并制定科學(xué)、高效的施工組織計劃及質(zhì)量事故緊急預(yù)案。

　　4.乙方出具水電施工圖，木工施工圖，并由甲方簽字認可后方可施工。

　　四、材料及垃圾清運

　　1.乙方應(yīng)提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)提前2天及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟損失.

　　2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已購買，甲方無條件拒絕使用并拒絕支付該材料的費用.

　　3.乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出。乙方知道甲方所購建材有質(zhì)量問題而不告之甲方，由此引起的相關(guān)損失由乙方負責(zé)。

　　4.乙方應(yīng)幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性. 乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場. 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護工作.

　　5.未經(jīng)甲方許可，嚴禁乙方攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格的兩倍從人工費中扣除。

　　6.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。每日垃圾應(yīng)袋裝并當(dāng)日及時清理，由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。工程完工后，乙方負責(zé)建筑垃圾清運。

　　五、施工現(xiàn)場管理

　　1.開工前乙方應(yīng)向甲方出示所有施工人員的身份證原件，并提供身份證復(fù)印件。

　　2.工地施工人員嚴禁在工地發(fā)生過夜、做飯等與裝修無關(guān)的行為。乙方應(yīng)具備在本市暫住、工作的一切證件，因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。甲方協(xié)助乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費用。

　　3.乙方指定由為工地現(xiàn)場負責(zé)人，為替補負責(zé)人。乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，每天工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員。未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　4.在施工期內(nèi)，乙方隨時應(yīng)甲方要求陪同挑選材料。

　　5.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費。

　　6.現(xiàn)場禁止使用明火；現(xiàn)場禁止吸煙；油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　六、維修

　　因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后24小時內(nèi)及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在8小時內(nèi)趕到并維修。若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　七、合同附件

　　合同附件有：雙方簽字認可生效的施工項目及報價清單；乙方開出的材料采購清單；乙方開出甲方簽字生效的水路、電路施工圖、家俱施工圖；由甲方簽字生效的工程項目工藝驗收清單；乙方負責(zé)人及施工人員身份證復(fù)印件。

　　八、合同爭議

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。出現(xiàn)爭議雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　九、其它說明和要求

　　1. 乙方必須嚴格保證施工質(zhì)量及工藝，嚴格按照工程項目工藝驗收清單施工，如驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工承包人應(yīng)立即予以改正，在未達到業(yè)主的整改要求前業(yè)主有權(quán)拒付人工費。由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。

　　2. 業(yè)主委托施工承包人購買的材料，施工承包人在購買和運抵施工現(xiàn)場前其制造廠商、品牌、規(guī)格、單價等須征得業(yè)主認可，應(yīng)有有效發(fā)票，否則業(yè)主有權(quán)拒絕驗收并提出退貨、返工及賠償損失。

　　3. 保證體現(xiàn)原先商定好的裝修設(shè)計思想，除甲方同意外，不得擅自改動裝修方案。

　　4. 業(yè)主購買的由生產(chǎn)商、供應(yīng)商、銷售商負責(zé)上門安裝的設(shè)備和材料在上門安裝時，施工承包人應(yīng)積極作好相關(guān)的輔助配合工作(包括所購的材料、設(shè)備等協(xié)助搬運至現(xiàn)場)。

　　5. 合同約定的裝修要求外，

　　6. 水、電施工完畢，乙方必須提供水、電竣工圖給甲方存檔。

　　7. 施工人員要文明施工，要愛護室內(nèi)原有設(shè)施；若墻身不再刷油漆或貼墻紙，不得將木板靠置在墻上；重物或有釘子的木板不準在地板上拖動；不準踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作。不要讓水泥、沙石、硬紙等建筑材料或垃圾充塞水廁或下水道。業(yè)主所有的物品未經(jīng)許可，不得擅自處理。業(yè)主對違反要求的施工人員有權(quán)要求更換，乙方現(xiàn)場負責(zé)人無條件立即執(zhí)行。

　　8. 承包人應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。

　　9. 家庭裝飾應(yīng)符合《裝飾工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定。

　　10. 由乙方全面負責(zé)防水工程質(zhì)量，若因漏水造成任何損失，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任并賠償全部直接和間接損失。

　　11. 若由于乙方電路工程質(zhì)量問題造成甲方電器、家具等損壞的，由乙方賠償全部直接和間接損失。

　　12. 甲方對該合同保留最終解釋權(quán)。

　　甲方代表：乙方代表：

　　簽章：簽章：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽約日期：簽約日期：

裝修合同篇9

　　出賣方(以下簡稱“甲方”)：

　　買受方(以下簡稱“乙方”)：

　　一、標(biāo)的、數(shù)量和價款

　　二、質(zhì)量標(biāo)準：按中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準GB/T9846.3-88執(zhí)行及其相關(guān)規(guī)范標(biāo)準執(zhí)行。

　　三、甲方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限：按照<<中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法>>及相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準規(guī)定執(zhí)行,法律及規(guī)范沒有規(guī)定的，按產(chǎn)品質(zhì)量證明書的質(zhì)量保證期限為準。

　　四、隨貨必備的技術(shù)資料：甲方應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)范標(biāo)準的書面證明資料、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、產(chǎn)品合格證書作為本合同的附件，并加蓋公章。

　　五、標(biāo)的物所有權(quán)和標(biāo)的物的毀損、滅失風(fēng)險轉(zhuǎn)移：送達乙方承建的 xxxxxxx安臵房(三)標(biāo)段工程(以下均簡稱“乙方工程”)現(xiàn)場驗收合格時轉(zhuǎn)移。

　　六、合理損耗標(biāo)準及計算方法：按實際合格數(shù)量驗收。

　　七、運輸方式及到達站(港)和費用負擔(dān)：甲方送貨至乙方工程施工現(xiàn)場，費用甲方負責(zé)。

　　八、檢驗標(biāo)準、方法、地點及期限：貨到現(xiàn)場5日內(nèi)檢驗完畢，標(biāo)準按合同第二條執(zhí)行;乙方對產(chǎn)品質(zhì)量提出異議的，乙方有權(quán)將產(chǎn)品送國家相關(guān)檢驗部門進行檢驗。如檢驗合格，有關(guān)檢驗費用由乙方自行承擔(dān);如檢驗不合格，則由甲方承擔(dān)一切費用，并賠償給乙方造成的其他經(jīng)濟損失。

　　九、結(jié)算方式、時間及付款

　　9.1 若所購貨物按照本合同第一條能夠在簽訂本合同時確定詳細數(shù)量和金額的，自貨物按本合同約定交驗給乙方后，每月25日甲乙雙方進行結(jié)算,結(jié)算完后次月15日前支付當(dāng)月貨款的 / %，余款在乙方工程完工 / 個月內(nèi)付清。

　　9.2若所購貨物甲乙雙方約定按實際供貨量結(jié)算的，選擇下列第( 9.2.1 )項執(zhí)行：

　　9.2.1每月25日甲方將實際供貨量報送乙方核對，并出具要求付款的書面申請，乙方在雙方對賬確定具體結(jié)算金額后，于次月25日內(nèi)按雙方結(jié)算金額的 100 %安排資金支付，余款在乙方工程完工后 / 個月內(nèi)付清;

　　9.2.2雙方其他約定

　　9.3甲乙雙方的材料結(jié)算書須加蓋乙方或乙方授權(quán)的職能部門、分支機構(gòu)的公章才有效。

　　9.4如因乙方工程被業(yè)主拖欠工程款導(dǎo)致乙方不能按約支付甲方貨款，甲方應(yīng)積極配合乙方追索業(yè)主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十、本合同解除的條件：在合同履行中，乙方發(fā)現(xiàn)甲方供應(yīng)的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量和供貨時間等不符合合同規(guī)定以及乙方要求的，乙方享有合同單方解除權(quán)，并可繼續(xù)追究甲方違約責(zé)任。

　　十一、違約責(zé)任

　　11.1甲方違反合同、報價表或投標(biāo)書約定提供產(chǎn)品，或提供不合格產(chǎn)品的，乙方有權(quán)拒絕支付貨款，有權(quán)要求退貨并收回已支付的貨款，同時有權(quán)要求甲方賠償乙方因此受到的直接和間接損失。

　　11.2甲方要求乙方付款時應(yīng)首先向乙方提供合法有效的發(fā)票和請求付款的書面申請，否則，乙方有權(quán)暫緩支付貨款并且不承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。

　　11.3甲、乙雙方每一次結(jié)算后，雙方同意：

　　11.3.1乙方接收甲方每次提供合法的貨款發(fā)票和付款申請后在6個月內(nèi)未按時付款的，乙方不向甲方承擔(dān)任何違約責(zé)任。

　　11.3.2乙方接收甲方每次提供合法的貨款發(fā)票和付款申請后支付貨款超過6個月的，從第7個月起乙方向甲方只承擔(dān)未按約付款額度每年4%的違約金。

　　十二、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議先由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法由重慶市沙坪壩區(qū)人民法院管轄。

　　十三、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十四、本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。

　　十五、其他約定事項

　　15.1甲方保證對其所供應(yīng)的材料不受任何第三人所有權(quán)、他物權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的追索，擁有合法的經(jīng)銷權(quán)或特許經(jīng)銷權(quán)，否則甲方將承擔(dān)因此給乙方帶來的直接和間接損失。

　　15.2甲方聲明：本合同簽訂之時，甲方已經(jīng)知悉本批貨物將用于乙方承建的大坪村農(nóng)轉(zhuǎn)非安臵房(三)標(biāo)段工程項目，因此，本合同中涉及的直接或間接損失包括但不限于給該乙方工程項目造成的損失、乙方對建設(shè)單位承擔(dān)的賠償金、因涉及訴訟或仲裁而支付的訴訟或仲裁費用、律師費用等。

　　15.3甲、乙雙方在執(zhí)行合同過程中應(yīng)遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》、《道路交通安全法》等法律、法規(guī)。

　　15.4本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　同

【裝修合同模板錦集九篇】相關(guān)文章：