承攬合同

時間：2024-11-15 10:01:50 協議書我要投稿

承攬合同模板12篇(優選)

　　在當今不斷發展的世界，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的承攬合同模板，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬合同模板12篇(優選)

　　承攬合同模板篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：________。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：____天。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為__年__月__日。

　　第二條甲方責任，權利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

　　4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜

　　3、上海雙雄銅門廠

　　4、隱形防盜網

　　5、推拉門

　　6、陽光房

　　7、衛浴門

　　8、室內門

　　9、美步樓梯

　　第五條工程質量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的.責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫）________

　　（小寫）__________

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效；

　　甲方：______

　　乙方：____

　　簽訂日期： __年__月__日

　　承攬合同模板篇2

　　委托方（甲方）：承接方（乙方）：

　　第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。

　　第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

　　第三條甲方向乙方交付的資料

　　第四條乙方應向甲方交付的設計成果

　　第五條設計費用及支付方法

　　5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。

　　5.2支付方法為：

　　簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。

　　第六條雙方責任

　　6.1 甲方責任

　　6.1.1 甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

　　6.2 乙方責任

　　6.2.1 乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。

　　6.2.2 乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的.設計費金額相等。

　　6.2.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

　　6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。

　　6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。

　　第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

　　第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方簽字：乙方簽字：（蓋章）（蓋章）

　　承攬合同模板篇3

　　定作方：__________________________

　　承攬方：__________________________

　　經甲乙雙方充分協商，甲方委托乙方承攬加工業務，達成以下合同條款。

　　一、加工成品

　　__________________________

　　二、加工成品質量要求

　　__________________________

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、承攬方在接收定作方提供的原材料時，應當對原材料進行嚴格檢查，如發現不符合要求的情況，應立即通知定作方進行調換或補齊。若在下料后才提出原料質量問題，導致定作方損失的，承攬方應當承擔相應的賠償責任。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料，也不得私自替換修理物品的零部件。此外，原材料的消耗量每噸（件）成品不得超過約定的標準。

　　2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求，并且能夠滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.雙方應及時溝通，如承攬方發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處，應當立即通知定作方。定作方在收到通知后，應及時回復并提出修改意見。

　　2.承攬方在接受定作方的委托工作時，如定作方要求保密，承攬方應當嚴格遵守，未經定作方許可不得保留任何技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、根據合同約定，驗收將依據規定的質量標準、圖紙和樣品進行。

　　2、驗收前，承攬方應向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于難以在短期內發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內出現問題時，承攬方有責任進行修復或更換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：__________________________。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照____________________________________________________

　　2、包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔

　　運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　____________________________________________________

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按照合同約定交付定制品的質量，若定制方同意接受利用，則應按照實際質量進行價格調整，可以適當減少報酬或定價；若不同意接受利用，則定制方有權拒收，由此造成的損失應由承攬方承擔賠償責任。

　　2、根據合同約定，承攬方如未按時交付定制物品或完成工作，定作方仍需的部分應當按照原定數量補齊，逾期交付的`部分則需按照延遲交付的處理方式進行補償。對于定作方不再需要的少交或遲交部分，承攬方應賠償定作方因此而遭受的損失。

　　3、未按合同規定包裝定制物品的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、定制物品逾期交付時，需要支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天，按照逾期交付部分的總金額的%支付違約金。

　　5、未能按時交付定制物品或完成工作的一方，應當支付相當于未能交付定制物品或未能完成工作部分價款總額的____%的違約金，并賠償給定制方因此造成的損失。

　　6、若因為保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失，責任方應當承擔由此給定作方造成的損失。

　　7、未經定作方允許，承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。若發生擅自更換情況，定作方有權拒收，并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理，承攬方應按照要求進行，并承擔因逾期交付而產生的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在取得合法證明后，可免除承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、雙方在加工承攬合同發生糾紛時，應首先進行友好協商解決；若協商不成，可向定作方所在地的人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，如有未盡事宜，雙方應共同協商并作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式____份。

　　甲方：__________________________

　　簽約人：__________________________

　　電話號碼：__________________________

　　時間：_________年____月____日

　　乙方：__________________________

　　簽約人：_____________________________

　　電話號碼：_____________________________

　　時間：_________年____月____日

　　承攬合同模板篇4

　　定作人：(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯系電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬人：(以下簡稱乙方)

　　承攬人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　承攬人營業執照：

　　生產報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　甲方委托乙方進行報刊亭的加工與安裝工作，合同標的金額為_____萬元。

　　第二條報刊亭的數量、規格、價格如下：數量：根據需求確定，一般可定制制作。規格：一般報刊亭的尺寸為長2米、寬1.5米、高2.2米。價格：每個報刊亭的價格根據材料和工藝的不同而有所差異，大致在人民幣5-10萬元之間。

　　注：整個加工合同的結算價格將按照每個報刊亭的單價來確定，該價格包括包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、采用超過3mm厚不銹鋼板覆蓋所有外表面，內部結構采用不銹鋼柱和方鋼骨架，透明部分占比不低于30%，采用8mm弧型熱彎加強度有機玻璃制作，頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內部配置圖書報刊架。配備推拉窗、電源接線板、電表一塊，頂部覆蓋藍色陽光板，并設有通風口。

　　第四條驗收標準和方法

　　①、乙方完成報刊亭樣品的制作后，需將成品交付給甲方進行初步驗收。只有在初步驗收合格的情況下，乙方才能繼續生產。

　　②、甲方驗收可以采用樣品驗收或成品交付驗收的方式進行。樣品驗收是在生產過程中從生產線上隨機抽取產品進行檢驗，以確保產品符合質量標準。而成品交付驗收則是在產品全部生產完成后，由甲方對整批產品進行檢驗和驗收。另外，也可以選擇隨機抽驗的方式進行驗收。不同的驗收方式都有各自的優勢和適用場景，甲方可以根據實際情況選擇合適的驗收方式。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、乙方將負責將貨物送達到甲方指定的地點，并完成安裝工作。

　　③、包裝運輸：乙方應在交貨前對成品進行適當包裝，確保信報箱在運輸過程中不受損壞。如出現損壞、變形或劃痕等問題，乙方需承擔保修責任。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

　　②、乙方安裝的報刊亭，需經甲方驗收。若驗收不合格，乙方須在5個工作日內整改。若乙方不進行整改，或者兩次整改均不合格，甲方將按照報刊亭的價值扣除20%作為額外維修費用，并不退還給乙方（按雙方約定的標準和技術要求進行驗收）。

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量問題，在保修期內提供免費維修服務，超過保修期限或因甲方原因損壞需要維修時，需支付相應的維修費用。

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　①、合同生效后的15天內，甲方應在指定的時間內向乙方指定的賬戶支付合同金額的30%作為預付款。

　　②、乙方交貨后的15天內，甲方將支付合同總額的30%作為第二筆款項，累計支付金額達到合同總額的60%。

　　③、乙方按時完成安裝工作，并通過甲方驗收后的15天內，甲方將支付合同金額的35%至乙方指定的賬戶。當累計支付金額達到合同總額的95%時，合同即視為完全履行。

　　④、合同簽訂后，甲方應當按照合同約定支付乙方合同標的額的95%作為價款。為了確保合同履行過程中的質量問題，雙方約定乙方應預留5%的價款作為質量保證金給甲方。一年后，經過甲方確認合同標的物品使用正常且無質量問題，甲方將會主動將乙方預留的質量保證金一次性支付給乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方若在報刊亭制作過程中未經與乙方協商便擅自更改數量或無故拒收到貨，甲方須支付違約金，違約金金額為合同總額的_____%。

　　②、甲方未按合同約定的.時間向乙方支付貨款，每延遲一天支付，除應當補足貨款外，還需支付違約金，違約金為貨款金額的_____%。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方若未按照甲方的質量要求進行施工，故意隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料或以次充好等行為，甲方有權要求乙方按照合同約定支付相應的違約金，違約金為合同貨款的_____%。

　　②、乙方不得將合同項下的工作轉包或分包給任何第三方。如發現違反此規定，甲方有權立即終止合同，并要求乙方承擔由此產生的一切經濟損失。

　　③、乙方未按合同約定時間交付報刊亭，每延遲一天交付，甲方有權從應支付給乙方的合同貨款中扣除______‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人可以選擇以下兩種方式中的第一種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、根據本合同產生的任何爭議，雙方應首先進行友好協商解決；若協商不成，應提交邯鄲仲裁委員會仲裁解決。

　　②、雙方因履行本合同發生的任何爭議應首先通過友好協商解決，協商不成的，應提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽署日期起生效。在合同履行期間，甲、乙雙方必須遵守合同約定，不得擅自修改或解除合同。

　　②、雙方在合同執行過程中，如對具體制作報刊亭數量有變更，應當以書面形式通知為準，口頭通知無效。報刊亭規格的變動需經雙方共同協商后，制定補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：_______乙方：_______

　　簽約人：_______簽約人：_______

　　簽約地點：_______

　　簽約日期：_______年_______月_______日

　　承攬合同模板篇5

　　合同編號：

　　委托方：(以下稱甲方)

　　承接方：(以下稱乙方)

　　簽約地點：

　　施工地點：

　　簽約時間：年月日

　　1、合同內容

　　本合同項所指的項目是：

　　(系統配件參考“附件一：物料清單”)

　　2、合同金額

　　2.1合同總金額為人民幣：(rmb：)

　　2.2合同總價已經涵蓋了執行本合同中所有工程內容所需的費用。

　　3、付款方式

　　3.1付款

　　合同簽訂后48小時內，甲方應向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（RMB）。

　　3.2設備進度款

　　乙方完成現場布線并系統調試后，甲方應當及時支付合同總價的____％作為首筆款項，即人民幣（RMB）。

　　3.3工程結算付款

　　系統設備安裝完成后，經甲方人員驗收合格的第二天起，甲方應在兩天內向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（RMB）。

　　3.4最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。

　　3.5其它事項

　　4、合同雙方責任

　　4.1甲方責任

　　4.1.1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4.1.2提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4.1.4協調各方施工單位之間的關系，確保施工過程中的協作和配合，避免對乙方施工進度造成直接影響。

　　4.1.5工程安裝調試完成后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起五個工作日內安排驗收。

　　4.2乙方責任

　　4.2.1根據合同約定，我們將負責全面進行施工設計、物資采購、安裝施工、系統測試及最終工程竣工。

　　4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。

　　4.2.4為了滿足甲方的需求，我們提供全天24小時的售后服務支持，確保及時響應并解決您的問題。我們的.團隊隨時待命，為您提供專業、高效的服務，讓您放心購買和使用我們的產品。我們致力于為您提供最佳的售后體驗，讓您感受到我們的關懷和貼心。感謝您選擇我們，我們將竭誠為您服務。

　　5、安裝及調試

　　5.1安裝及調試責任

　　乙方應當根據合同約定，對設備的安裝、調試承擔全部責任。

　　5.2在整個安裝調試期間，乙方應根據甲方指定人員的監督和指導進行施工。

　　6、其它

　　甲、乙雙方同意：對于本合同中未盡事宜，應由雙方共同協商解決。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　簽約代表：簽約代表：

　　承攬合同模板篇6

　　甲方：

　　法定代表人：職務：聯系方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人：職務：聯系方式：

　　身份證件：

　　經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的.物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。

　　2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

　　本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　承攬合同模板篇7

　　合同編號：

　　委托方：(以下稱甲方)

　　承接方：(以下稱乙方)

　　簽約地點：

　　施工地點：

　　簽約時間：年月日

　　1、合同內容

　　本合同項所指的項目是：

　　(系統配件參考“附件一：物料清單”)

　　2、合同金額

　　2.1 合同總金額為人民幣：(rmb：)

　　2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3、付款方式

　　3.1 付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。

　　3.2 設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣(rmb)。

　　3.3 工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。

　　3.4 最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。

　　3.5 其它事項

　　4、合同雙方責任

　　4.1 甲方責任

　　4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4.1.2 提供好施工現場的'土建、水、電等條件。

　　4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

　　4.2 乙方責任

　　4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4.2.3 確保所提供的設備材料與;附件一>質量相符。

　　4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

　　5、安裝及調試

　　5.1 安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　簽約代表：簽約代表：

　　指定聯絡人員：指定聯絡人員：

　　承攬合同模板篇8

　　甲方：___物業服務有限公司

　　乙方：___筑工程有限公司

　　一、工程范圍

　　____團辦公區（紅樓內）所有房屋屋面（紅樓屋面除外）、屋檐、外墻及門窗維修翻新。

　　二、工程承包方式及造價

　　工程項目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價____萬元左右。

　　三、施工期限

　　此維修項目施工期限為__天，____年_月_日開始施工，乙方應在甲方規定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔。

　　四、工程質量

　　乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工，自覺接受甲方監管人員的質量監管，所有進料及施工單項均由甲乙雙方現場施工及監管人員簽證認可。

　　五、安全責任

　　乙方在施工過程中，應嚴格規范程序，杜絕責任事故發生。如在施工過程中發生與施工有關的'一切安全責任（包括人員傷亡）事故，均由乙方承擔全部責任。

　　六、付款方式

　　甲方先行預付工程款_萬元整，其余款項在施工完畢后，經驗收合格及時由乙方造出結算單，由甲方分別按程序審核后付款，款必須付到乙方法定帳戶。

　　七、其他條款

　　乙方施工人員在施工期間，應嚴格遵守國家的法律法規和____集團的規章制度，文明施工。

　　本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。本合同經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方代表（簽章）：乙方代表（簽章）：

　　年月日

　　承攬合同模板篇9

　　定作人：______________________ 合同編號：______________________

　　承攬人：______________________ 簽訂地點：______________________

　　第一條：合同將包括項目細節、數量、報酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時間將在雙方商定后確定。

　　項目名稱及內容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限

　　單價總金額

　　合計人民幣金額(大寫)：￥：

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術標準、質量要求：

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

　　第四條抱歉，我無法提供關于定制技木資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求。如果您需要幫助，請告訴我您的具體需求，我會盡力提供幫助。

　　第五條承攬人使用的材料由供應商提供。材料的檢驗方法如下：

　　第六條定制人是否允許將項目中的主要工作交由第三方完成取決于具體情況。通常情況下，定制人會希望直接與主要工作的承攬方合作，確保項目的質量和進度。如果定制人同意由第三方完成主要工作，通常是因為第三方具有更專業的'技能或資源，能夠更好地完成任務。需要注意的是，無論工作由誰完成，定制人都應該對項目的整體進展負責，并確保最終結果符合預期。

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條結算方式及期限：

　　第九條定作人在年月日前交定金(大寫)：元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條如果定作人未向承攬人支付報酬或材料費，根據相關法律規定，承攬人通常是可以依法留置工作成果的。

　　第十二條違約責任：

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；如協商不成，可以尋求當地工商行政管理部門的調解；若調解仍無法達成一致意見，雙方同意提交廣州仲裁委員會進行仲裁。

　　第十四條其他約定事項：

　　廣州市工商行政管理局監印

　　定作人(章)：______________________

　　住所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：______________________

　　郵政編碼： ______________________承攬人(章)：______________________

　　住所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：______________________

　　郵政編碼：______________________

　　鑒(公)證意見：______________________

　　經辦人：_______________________

　　鑒(公)證機關(章)______________________

　　年月日

　　承攬合同模板篇10

　　定作方：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　經甲乙雙方充分協商，甲方委托乙方承攬加工業務，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.承攬方在接收定作方提供的原材料時，應當對原材料進行嚴格檢驗，確保符合生產要求。如發現原材料不合格，應立即通知定作方更換或補充原材料。承攬方不得在未經定作方同意的情況下擅自更換原材料，也不得私自替換修理物品的零部件。另外，承攬方在生產過程中，每噸(件)成品所消耗的原材料量不得超出約定的范圍。如因承攬方原料問題導致定作方損失的，承攬方應承擔相應的賠償責任。

　　2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求，并且能夠滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.雙方應及時溝通，如承攬方發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處，應當立即通知定作方。定作方在收到通知后，應及時回復并提出修改意見。

　　2.承攬方在接受定作方的委托工作時，如定作方要求保密，承攬方應當嚴格遵守，未經定作方許可不得保留任何技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、根據合同約定，驗收將依據規定的質量標準、圖紙和樣品進行。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸安排及費用承擔：貨物的運輸由承運方負責安排，運輸費用由承運方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按照實際質量進行價值補償，可以適當減少酬金或價款；如定作方不同意利用，有權拒收，由此造成的損失應由承攬方承擔賠償責任。

　　2、根據合同約定，承攬方如未按時交付定制物品或完成工作，定作方仍需的部分應當按照原定數量補齊，逾期交付的部分則需按照延遲交付的處理方式進行補償。對于定作方不再需要的`少交或遲交部分，承攬方應賠償定作方因此而遭受的損失。

　　3、未按合同規定包裝定制物品的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、定制物品逾期交付時，需要支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天，按照逾期交付部分的總金額的%支付違約金。

　　5、無法交付定制品或無法完成工作的一方，應支付無法交付定制品或無法完成工作部分價款總值的30%作為違約金，并賠償給定制方造成的損失。

　　6、若因為保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失，責任方應當承擔由此給定作方造成的損失。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在取得合法證明后，可免除承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、雙方在加工承攬合同發生糾紛時，應首先進行友好協商解決；若協商不成，可向定作方所在地的人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，如有未盡事宜，雙方應共同協商并作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　乙方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　時間：

　　承攬合同模板篇11

　　委托方：____ 簽訂地點：____

　　承接方：____

　　日期：____年____月____日

　　雙方經友好協商，特訂立本合同，自覺遵守《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等相關法律法規，共同遵循誠實信用原則。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1、項目(制作)：________

　　2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

　　3、發布地點或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規格或材料：________

　　6、刊播次數、起止日期及時間：________

　　第二條：費用及支付方法

　　1、費用

　　本次活動總金額為________。(大寫________元整)

　　2、結算方式和期限：________

　　第三條：驗收方式及時間：____________

　　第四條：違約責任

　　1、委托方有權中途終止合同，承攬方需支付未履行部分廣告費總額的10%作為違約金。若承攬方逾期支付廣告費用，每延遲一天需支付所欠款項的1%作為違約金。

　　2、若承攬方未能按合同約定完成工作，應向委托方支付未履行部分廣告費的10%作為違約金。若未能按時完成合同義務，每逾期一天，應支付所欠款項的.1%作為違約金。

　　3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　合同糾紛發生后，雙方未能達成一致意見，根據相關規定，將按照第(2)項的規定處理。

　　1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

　　2、向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱：(蓋章)單位名稱：(蓋章)

　　地址：_______ 地址：______________

　　委托代理人： _______委托代理人：_______

　　電話：_______ 電話：_______

　　日期：____年_____月_____日日期：____年_____月_____日

　　承攬合同模板篇12

　　承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、合同中應準確規定原材料的消耗量。定作方必須按照合同規定的時間、數量、質量和規格提供所需原材料。承攬方有責任及時檢驗定作方提供的原材料，如發現不符合要求的情況，應立即通知定作方進行更換和補齊。承攬方嚴禁擅自更換定作方提供的原材料，在修理物品時不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、在工作期間，承包方發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應及時告知定制方。定制方需要在規定的時間內回復，并提出修改意見。如果定制方未能在規定時間內做出回應，承包方有權停止工作并及時通知定制方。對于因此造成的損失，定制方需承擔賠償責任。

　　2、若定作方要求保密，承攬方需嚴格遵守，并在未經授權的情況下禁止留存技術資料和復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、承包方在合同規定的時間內完成工程后應向定制方提交必要的技術資料及其它有關質量保證文件。對于那些短期內無法檢測到質量問題的項目或物品，雙方應協商確定保修期限并寫入合同。若在保修期內出現質量問題，除非問題是因為定制方使用、保管不當等原因所致，否則由承包方負責修復或替換。

　　可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1、履行交付作物的期限應當根據合同約定。若任何一方要求提前或延期交（提）定作物，必須事先與對方協商并達成協議，最終按照協議條款執行。

　　2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的'戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%（10%——30%幅度）或酬金總額的_________%（20%——60%幅度）違約金。

　　6、當定制物在異地交付時未能符合合同規定，暫由定制方代為保管時，應該支付實際發生的保管和維護費用作為賠償。

　　7、若在代運或送貨過程中，定制物品被錯誤地發送至了目的地或接收單位（人），除了按照合同規定運輸至指定地點或接收單位（人）外，還需要承擔因此而產生的額外運雜費和延遲交付定制物品的責任。

　　8、因未妥善保管而導致定制方提供的原材料、設備、包裝物等物品損毀或丟失，從而給定制方造成了經濟損失，應當予以賠償。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的。

　　10、未經定作方允許，承攬方不得擅自更換原材料或修理物的零部件，否則定作方有權拒收，并要求承攬方對因此造成的損失進行賠償。如果定作方要求重新制作或修理，承攬方應按照要求辦理，并承擔因逾期交付而產生的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、合同中途被取消，如果是承攬方提供原材料的，須支付違約金，金額為未履行部分價款總額的10%到30%之間；如果不是承攬方提供原材料的，須支付違約金，金額為未履行部分酬金總額的20%到60%之間。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、如定作方超過合同規定領取期限，則需承擔違約金，并支付承攬方實際支出的保管、保養費。若定作方超過六個月不領取定作物，承攬方有權將其變賣，所得價款扣除報酬、保管、保養費后退還給定作方。如所得價款少于報酬、保管、保養費，則定作方需要補償不足部分。如果定作物無法變賣，定作方需要賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　如果在合同規定的履行期限內發生不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失的情況，承攬方應該取得合法證明后采取積極措施盡量減少損失。此時，承攬方可以免除違約責任。但如果在合同規定的履行期限以外發生此類情況，承攬方應當承擔責任。如果是因為定作方遲延接受或無故拒收而導致的毀損、滅失，那么定作方應當承擔責任，并賠償承攬方因此而造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：__________________承攬方（蓋章）：__________________

　　代表人（簽字）：__________________代表人（簽字）：__________________

　　地址：___________________________地址：___________________________

　　電話：___________________________電話：___________________________

　　開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________

　　帳號：___________________________帳號：___________________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

【承攬合同】相關文章：

服務承攬合同11-25

承攬服務合同12-23

承包承攬合同02-10

[經典]承攬加工合同03-05