工程協議書

時間：2022-09-16 17:26:40 協議書我要投稿

實用的工程協議書模板錦集七篇

　　在發展不斷提速的社會中，協議使用的情況越來越多，協議的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規范。到底應如何擬定協議呢？下面是小編整理的工程協議書7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

實用的工程協議書模板錦集七篇

工程協議書篇1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　為了維護某小區25、26、27、28棟樓居戶的合法權益，甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《建筑施工補償協議》，因為乙方在某小區施工對小區25、26、27、28棟樓居戶出行安全、生活環境、噪音污染等造成了一定的傷害或加重，約定由乙方向甲方提供適當的經濟補償作為對居戶傷害的回報，經甲、乙雙方協商，達成如下協議：

　　第一條建筑施工時間

　　雙方約定，施工的期限為20xx年3月至20xx年10月，總計2.5年，商討的賠償金額依此期限計算，如果施工方未能按時完工，則補償金額作相應增加。

　　第二條在不影響施工進度的前提下。

　　夜間建筑施工應盡量降低噪音的污染，盡量減小對小區居戶休息的影響。

　　第三條：在協議施工期間。

　　盡量減少因施工對小區居戶的出行安全、生活環境、噪音污染的影響，以免對小區居民造成更加嚴重的潛在傷害。

　　第四條：乙方在簽訂協議后，必須按時足額的將經濟補償賠付到位。

　　逾期應按協議的方案增加補償，并承擔由此造成的一切后果。

　　第五條：賠償金額：

　　經小區居戶全體會議研究決定，賠償金額為每戶每年4000元，共計10000元，小區25、26、27、28棟樓居戶共計144戶，因施工逾期，根據逾期時間，按上述商討的金額與時間的比例進行追加補償。

　　第六條：賠付時間。

　　自協議簽訂之日起一個月內每戶的補償足額賠付到位，逾期按銀行三年期商業性質利率計算追加賠付金額。

　　第七條爭議的解決

　　本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第八條其他

　　本協議可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的`補充協議，與協議具有相同法律效力。本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。

　　本協議一式兩份，雙方各執一份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：

　　_______ 代表人（簽字）：

　　_______ 年____月____日

　　_________年____月____日

工程協議書篇2

　　發包人（甲方）：________________________

　　承包人（乙方）：________________________

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____________________________

　　工程地點：____________________________

　　工程內容：____________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________面積為準

　　三、協議工期

　　開工日期：______年______月______號

　　坯房竣工日期：______年______月______號（中途如有下雨一天則往后推遲一天）

　　竣工日期：______年______月______號

　　協議工期總日歷天數：______天

　　四、工期延誤：因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延

　　1.設計變更和工程量增加；

　　2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時；

　　3.不可抗力自然條件；

　　五、工程竣工：乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

　　六、工程質量標準：__________縣質量檢測局為準。（不包括材料質量）

　　七、協議價款

　　金額：建筑面積每平方米￥______元 × 建筑面積的總平方米

　　工程預支款：￥______萬元

　　竣工日付款：余下總金額的______%

　　工程款結算：檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款

　　八、組成協議的文件

　　1.本協議協議書

　　2.標準、規范及有關技術文件

　　3.圖紙

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本協議的組成部分。

　　九、乙方向甲方承諾按照協議約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　十、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前10向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

　　十一、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

　　十二、本協議正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

　　十三、協議生效

　　協議訂立時間：________ 年_______月______日

　　協議訂立地點：_________________________________________

　　本協議雙方約定___________________________________后生效。

　　發包人：（簽名）_______________

　　電話：_________________________

　　住所：_________________________

　　承包人：（簽名）_______________

　　電話：_________________________

　　住所：_________________________

工程協議書篇3

　　甲方：xxx投資置業發展有限公司

　　乙方：

　　為確保xxx項目按期開工，便于施工設備材料進場,甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，雙方就xxx項目一期工程施工便道承包事項協商一致,達成以下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：xxx項目一期工程便道施工。

　　2、工作內容：便道清表土方開挖，開山渣基層，水穩層面層，便道四周水溝開挖及便道半年維護等工作。

　　二、承包內容：

　　按甲方工程部提供的印象地中海第一期施工便道施工，便道線路走向甲方代表現場確定。

　　便道施工做法如下：①清除表層土0.3m深②開山渣0.5m厚鋪實碾壓，便道中間放坡，雨水排入便道兩邊水溝③水穩層0.1m厚面層壓實④便道四周排水溝開挖,不允許道路積水現象 ⑤施工便道維護期6個月，在維護期內乙方負責免費維護不計費用。

　　三、工程價款及支付方式

　　1、經甲乙雙方協商，施工便道采取固定綜合單價承包方式，綜合包干價：59.00元/立方米。結算工程量=開山渣基層體積+水穩層體積

　　本合同單價已包括了完成該工程項目承包內容所需的全部費用，即人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、稅金，及施工中所采取的一切措施等所有費用。

　　2、本工程為單價一次性包死，一經雙方確認，不做任何調整（不受天氣、市場價格、現場施工條件等因素的影響）。

　　3、乙方全部完成所屬工程竣工后，經甲方驗收合格，按照甲乙雙方確定的工程量辦理工程結算。

　　4、便道施工全部完成并經甲方驗收書面確認工程質量合格后10日內，甲方支付工程價款的95％給乙方；余款5 % 作為工程質量保修金，保修期半年，質保期滿后10日內甲方一次性支付給乙方余款（保修金不計利息）。

　　四、工期要求：

　　本合同日歷工期25天。甲方有權按項目進展情況及時調整施工工期。如甲方原因造成延誤，工期順延。

　　五、施工安全與管理：

　　1 為加強現場管理，乙方施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系。

　　2 乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關規定，自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定，杜絕安全事故，維護好現場文明施工形象。若發生上述事件，乙方應自行與責任方協商解決，并自行承擔由些而產生的經濟責任。

　　3 乙方施工過程中，如果發生安全事故，由乙方自己承擔責任，與甲方無關。

　　4 乙方在工程施工期間負責協調處理好與本村村民的關系，不得因其他村民未能承建本便道工程施工而發生糾紛，造成工程停工或延誤，如發生上述情況，乙方不能得到及時處理，甲方有權終止本合同并向乙方索賠壹萬元。

　　六、施工技術要求：

　　1、乙方每一道工序施工完畢自檢合格后通知甲方工程師檢查驗收，甲方工程師檢查合格后方能進行下道工序的施工。

　　2、施工過程中各工序檢查出的不合格的部位，乙方應無條件返工和完善，并承擔其全部費用。

　　七、其他未盡事宜雙方協商解決。

　　八、本合同自簽字蓋章起生效，合同履行完畢即失效。本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

　　合同附件：《印象地中海項目施工便道做法》

　　甲方：xxx投資置業發展有限公司乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　聯系電話：聯系電話：

　　日期：年月日日期：年月日

工程協議書篇4

　　發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》以及其它有關法律法規，結合本市家庭住房，依據室內裝飾裝修特點，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：遵義縣馬家灣

　　2、工程內容及做法：按設計要求施工

　　3、工程承包方式：雙方商定采取乙方包工包全部材料的方式進行承包。

　　4、工程期限：工程總工期為天

　　開工日期：年月日竣工日期：年月日

　　5、合同價款：本合同工程造價為人民幣元整，不含燈具潔具。

　　第二條：1、本合同價為包工包料施工。

　　2、施工使用的材料為木工板、面板。

　　3、水電材料為PPR管和銅心玉蝶線。

　　第三條工程款支付方式

　　簽定合同后，乙方購買部份材料(木料、地磚、管道)，進場后，甲方分階段付款。

　　附則：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。

　　3、本合同有效期為一年，一年內工程無質量問題則合同終止。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　合同簽定日期：年月日

工程協議書篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規，為明確雙方在工程承包中的權利、責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經雙方協商達成以下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程范圍：土石方鉆孔、二氧化碳破碎，二次破碎，裝車另算。

　　4、總工程量：

　　5、開工時間：

　　6、工期：

　　7、破碎規格：巖石直經不大于

　　二、工程單價以及付款方式：

　　1、工程單價：每噸元人民幣。

　　2、計算方式：按實際車輛過磅重量為準。

　　3、付款方式：每噸結算壹次，全額付清。

　　三、甲方責任

　　1、在乙方開工前，須將三相電供到二氧化碳工作室，不低于150個千瓦。其費用由甲方承擔。每月電費由乙方自行支付。

　　2、負責乙方所有機械設備的停放場地，其費用甲方承擔。

　　3、保證工程真實、有效，由此造成的一切經濟責任，法律責任由甲方承擔。

　　4、負責相關該工程的施工許可手續以及坐標，水準點，紅外線位置和交驗手續，坐標、水準點出現差錯由甲方承擔損失。

　　5、負責協調當地政府，有關部門及社會關系，確保工程順利進行。

　　6、手續不齊全或不具備，老百姓堵工，政府部門檢查等原因造成乙方無法施工，石料不及時運走而造成乙方無法施工，油料供應不及時造成乙方無法施工，停電或電力不夠造成乙方無法施工，甲方沒按合同支付工程款致使乙方資金不足而造成無法施工，外部人員擾亂造成乙方無法施工等上述原因，由甲方承擔一切經濟和法律責任，并補償乙方停工損失，補償標準：鉆機每天壹仟元；挖機每天壹仟伍佰元；二氧化碳機器每天壹仟元；人工每天貳佰元（上述機械指每天每臺的補償，人工指每天每人的補償標準）上述原因致使

　　乙方無法施工2小時開始計算，累計到停工10小時為一天，則按每天的補償標準補償給乙方，累計不足10小時不算損失費用。

　　7、油料運輸到乙方指定位置，提供油罐儲存（油罐費用由甲方承擔），油料價格不高于市場價，在乙方的工程款中扣出。油料質量需達標，低于市場

　　8、由施工造成的振動、灰塵污染、噪音污染，由主負責處理。

　　9、不可抗力因素，如：地震、海嘯、自然災害等原因，雙方均不承擔對方的損失。

　　10、主便道（指運輸石料的便道）的修整和維護，表層植物、電線及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承擔石料的轉運及其多次轉運、石料的場地概由甲方負責，在裝車和石料轉運時須將乙方的工作面預留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方損失和停工概由甲方負責停工補償標準按第三項第6條的標準補償給乙方。

　　四、乙方責任

　　1、積極配合甲方做好工程施工相關工作，做到安全、文明。

　　2、施工過程中乙方有責任和義務與甲方共同商議，采取合理的施工方案及合理化建議，不得擅做主張。

　　3、保證工程施工技術力量的可投入及項目管理成員的完整性。

　　4、施工現場做到整潔有序，達到文明標準化施工。

　　5、乙方必須按照相關規定采取嚴格的安全措施，并購買相關人員的人身意外險，相關人員須持證入場，確保安全文明施工，如乙方自身原因發生的安全事故一切法律和經濟責任概由乙方負責。

　　五、工程延誤及工程變更

　　1、如甲方原因造成工程延續，其損失由甲方承擔，標準按第三項第6條執行補償給乙方，乙方有權終止合同。

　　2、工程變更，須經雙方簽字認可，另行簽訂補充協議。如工程變更造成乙方無法施工（無法施工具體指：價格不合理，技術質量要求超過乙方現有技術，工程量過少致使乙方無法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承擔一切經濟法律責任。結清乙方工程款并按第三項第7條標準補償乙方停工損失。

　　六、合同違約

　　1、甲方未按合同支付工程款，超過24小時，乙方有權單方面停工（停工損失按第三項第6條的標準由甲方補償給乙方），乙方有權利變買石料直至工程款結清和停工損失結清，乙方有權利終止合同，結清乙方工程款（同時乙方有權變賣石料直至工程款和停工損失結清），乙方有權利向甲方收取國家標準2至3倍的利息。

　　2、非乙方原因造成的停工、延誤、窩工、誤工等，所有經濟法律責任由甲方承擔。停工延誤的經濟補償標準按第三項第6條執行，由甲方補償給乙方，并且乙方享有第六項

　　第1條所述權利，窩工、誤工按實際成本翻倍由甲方補償給乙方。

　　3、乙方未按合同相關條例條款執行以及施工，甲方有權利終止本合同。

　　七、合同爭議

　　本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并簽訂補充協議或附件，補充協議和附件簽訂后與本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字、畫押或蓋章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證：

　　電話：

　　銀行賬號：

　　年月日

工程協議書篇6

　　建設方：劉洪波（甲方）

　　施工方：陳思良（乙方）

　　經雙方協商認定甲方劉洪波將董馬渡橋梁改建工程（花垣縣公路管理站董馬渡改橋工程）承包給乙方陳思良修建。為明確雙方職責，確保工程質量，按質按期竣工交貨及有關事宜，特簽定如下協議。

　　一、承包施工總金額壹拾壹萬貮仟元（￥112000.00元整）。

　　二、竣工交貨日期20xx年10月中旬之前。

　　三、工資支付方式：

　　1、施工隊入場10天后，且有一定的工程量，甲方付給乙方適當的生活費。

　　2、施工隊完成橋梁兩端橋墩后，經上級主管部門認定合格，則甲方按此段計量工資的60%付給乙方。

　　四、施工要求及內容：

　　1、乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工，工程質量必須達到《公路工程技術標準》及《公路工程質量檢測評定標準》要求，若未能達到質量標準，則甲方有權更換施工隊，拒付工程款。

　　2、甲方全面負責所需原材料，乙方確保所有工程的做工，且將工程做精、做細。

　　3、施工必須具備較高的綜合素質，精湛的業務水平，識圖，計算所需的原材料準確無誤，低耗高效進行施工。

　　4、乙方（施工隊）必須是該項工程的施工員，隊伍員工具有強烈的事來心、責任感，確保工程質量萬無一失。否則，造成翻工的原材料所有損失及后果概由乙方負責。

　　5、嚴禁乙方再將工程建設轉包、分包給他人，并自覺接受主管部門及甲方的指導和監督。

　　五、安全保障及責任：

　　1、責任重于泰山，安全壓倒一切。施工隊必須確保施工過程中的自身安全，實名制保險12人。

　　2、施工時所需爆破物品（雷*、炸藥、導火線），油料等易燃易爆危險品，乙方必須專人管理，持證上崗。一切安全事故概由乙方負責。

　　3、在渡改橋施工過程中，封斷交通等事項。甲方協助乙方與當地領導及村民協調解決。乙方將工地設立警示標志，安排有經驗的安全員對現場進行控制管理，因施工管理不當而造成的一切事故，均由乙方負責。

　　六、文明施工，后勤協調：

　　1、乙方在施工過程中必須與當地村民搞好關系，如發生糾紛或出現人員傷亡事故由乙方負責，甲方概不負責。

　　2、施工隊在施工過程中必須注意周邊環境保護，不得破壞生態植被，及得隨意在道路通向處堆放棄土或石渣，不得砍伐樹木。做到和諧一方，文明施工。

　　3、甲方提供給乙方生產、生活（食宿）處所，提供生產有關的后勤物品及水電費。生活所需的后勤物品乙方自理。此協議一式貳份。甲乙雙方各執一份，既雙方簽字之日起生效。口說無憑，以字為據。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年月日

工程協議書篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　為了認真貫徹執行安全第一。預防為主的安全生產方針，根據《中華人民共和國合同法》《電力法》《安全生產工作規定》等有關規定，結合本工程的具體情況，特制訂本安全協議書，雙方達成的協議內容如下；

　　一：工程概況：

　　工程名稱：石嘴山220KV變電站至寧夏日盛實業有限公司110KV變電所送電線路工程

　　二：工程期限

　　本工程自20xx年9月4日至20xx年10月19日

　　三：甲乙雙方承擔的安全責任

　　甲方：

　　1、甲方可定期，不定期地深入施工現場進行檢查監督指導施工期間的安全工作，并有權制止施工現場的違章作業和違章指揮，對嚴重危機及人身安全設備安全的施工有權下令停工整頓及相關處罰

　　2、甲方在工程開工前對乙方的施工負責人技術人員安監人員進行全面的工程技術交底

　　乙方：

　　一．乙方負責人為施工現場的第一安全責任人，對工程的安全事故負有直接領導責任。開工前要建立健全各項安全生產規章制度，明確各施工人員的安全責任，并落實到人，必須自始至終在施工現場。帶頭執行現場的有關規定和規章制度，認真貫徹《電力建設安全工作制度》指導本項目部專職安全員的工作，充分支持甲方及上及安全檢查人員履行職責，鬧固樹立“安全第一”預防為主的思想，在確保安全的前提下組織施工，要認真指揮。精心施工。嚴禁違章施工，乙方有責任保障工程中的人身安全，本工程杜絕人身傷亡事故對所施工的工程及其負責管理的范圍內所發生的機械設備交通運輸人身傷亡事故承擔一切安全責任和費用，甲方不承擔任何責任及費用。必須做到安全施工和文明施工，并布置指導監督檢查總結好各項安全工作，必須自始至終堅守職工現場，參加各項安全大檢查，對查出的安全隱患必須立即整改，甲方有權制止違章作業和違章指揮。

　　二．開工前乙方應根據現場情況制定可行的安全施工措施，明確各級施工人員安全責任制并簽訂好各級施工人員安全聯保責任書

　　三．本工程危險點重點控制，做好專項安全措施，乙方負責人及有關安全人員應到現場負責監督實施，乙方使用臨時工雇傭民工必須簽訂合格的勞動合同，對臨時工民工必須進行安全教育，乙方應嚴格執行《安規》要求嚴格要求施工過程中的安全管理所承擔的工程要求達到優良工程

　　四．付款方式：

　　甲方以十六萬承包給乙方本工程線路中的所有跨越架，乙方在工程完成一半時甲方付給乙方工程款百分之二十，工程完工付乙方百分之三十，乙方跨越架全部拆完后結清全部工程款

　　五．本協議自雙方負責人簽字之日起生效，工程驗收投運后自行解除，本協議一試兩份，甲乙雙方各持一份。本協議經甲乙雙方簽字生效。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　年月日年月日

【工程協議書】相關文章：

工程工程熱門協議書02-09

工程協議書01-24

工程欠款協議書04-13

工程賠償的協議書01-17