合同協(xié)議書

時間：2022-07-08 11:00:36 協(xié)議書我要投稿

關(guān)于合同協(xié)議書模板集合5篇

　　在現(xiàn)實社會中，很多地方都會使用到協(xié)議，簽訂協(xié)議可以保護當(dāng)事人的合法權(quán)益。我們該怎么擬定協(xié)議呢？下面是小編為大家整理的合同協(xié)議書5篇，希望對大家有所幫助。

關(guān)于合同協(xié)議書模板集合5篇

合同協(xié)議書篇1

　　合同編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方所需微信服務(wù)達成以下共識。雙方申明、雙方都已理解并認可了本協(xié)議的所有內(nèi)容，同意承擔(dān)各自應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)，忠實地履行本協(xié)議。

　　第一條：服務(wù)內(nèi)容

　　第二條：甲方的權(quán)利和義務(wù) 1.提供專人與乙方聯(lián)絡(luò)。

　　2.甲方必須保證微信信息的合法性和真實性，如因此引起糾紛，乙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 3.合同簽訂后，甲方提供微信賬號以及密碼等各種必要的資料和授權(quán)。

　　4.按照合同的約定，及時支付費用。如因乙方過錯未能如期完成合同約定內(nèi)同，甲方有權(quán)要求終止，并按未完成工作進度所占比例，要求乙方退還相應(yīng)款項。

　　5.合作期間甲方不得將微信相關(guān)信息復(fù)制、傳播、出售或許可給其它第三方。

　　第三條：乙方的權(quán)利和義務(wù) 1.提供專人與甲方聯(lián)絡(luò)。

　　2.為甲方提供微信營銷方案。

　　3.按合同相關(guān)約定，為甲方提供微信營銷服務(wù)。

　　4.在合作期間，如未征得甲方同意，乙方不得擅自改變微信企業(yè)信息。

　　5.在要求的期限內(nèi)，完成合同規(guī)定項目，并通知甲方進行驗收。

　　第四條：驗收標(biāo)準

　　1.乙方應(yīng)以電話、傳真以及電子郵件提供運營結(jié)果。 2.運營結(jié)果到約定效果即為驗收合格。 3.甲方請即時填寫驗收確認單。

　　4.甲方完成驗收后以合同提供的聯(lián)系方式及時聯(lián)系乙方。

　　第五條：違約責(zé)任

　　1.乙方在簽訂本合同后，證實無法向甲方提供規(guī)定的服務(wù)，甲方有權(quán)與乙方終止合同并已付款。

　　2.任何一方有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或?qū)⒁`約，可提出中止履行本合同，但應(yīng)及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當(dāng)或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方以合同額賠償損失。

　　3.因地震、火災(zāi)等自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工、停電、政府行為等造成雙方不能履行本合同義務(wù)，雙方通過書面的形式通知對方，本合同即告中止。

　　4.合同中止時，乙方未完成合同規(guī)定的要求，應(yīng)按照相應(yīng)比例進行退款。

　　第六條：付款方式：

　　合同期限__________，合同費用總計人民幣_____________元，大寫：______________

　　第七條：服務(wù)期限：

　　自_________年_____月______日至__________年_____月______日止。補充條款(如本條款與本合同前述條款有沖突的，以本條款為準)：

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表簽字：代表簽字：

　　簽訂日期：年月日

合同協(xié)議書篇2

　　住所地：

　　法定代表人：職務(wù)：

　　賣方：

　　住所地：

　　法定代表人：職務(wù)：

　　本買賣合同由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，并遵照以下條款和條件執(zhí)行。

　　1、商品名稱、數(shù)量、型號和價格：

　　1。1商品名稱：電梯；

　　1。2商品數(shù)量、型號和單價：共部電梯，具體型號與單價見附件一《居住小區(qū)電梯統(tǒng)計表》；

　　1。3合同總價：共部電梯，總價為rmb￥（大寫：人民幣元整）（含進口關(guān)稅和中國國內(nèi)增值稅）。此價格不含安裝、維修費。

　　2、商品規(guī)格：

　　2。1詳細規(guī)格見附件二《電梯參考規(guī)格表》，如《電梯參考規(guī)格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準；

　　2。2如經(jīng)買方同意電梯規(guī)格變更，費用和交貨期另議。

　　3、制造者和部件原產(chǎn)國家：

　　3。1本合同所指的全部電梯的制造商為。

　　3。2電梯主要進口部件產(chǎn)地見附件三《電梯進口部件清單》。

　　4、包裝：

　　4。1賣方提供的全部貨物，均應(yīng)采用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準保護措施進行包裝。電梯設(shè)備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，并有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設(shè)備的導(dǎo)軌為可以妥善保護的軟包裝，若由于包裝不妥引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔(dān)。

　　4。2在每個包裝箱表面，應(yīng)印明有關(guān)訂貨合同號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、凈重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標(biāo)明重心和起重點，以便裝卸和搬運。

　　5、電梯設(shè)備的交貨、貨物保管：

　　5。1交貨方式以及地點：賣方將本合同項下設(shè)備運到買方指定地點交貨，交貨地點：。電梯設(shè)備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責(zé)。

　　5。2交貨期限：

　　5。2。1本合同項下部電梯的交貨，為分期交貨。

　　5。2。2本合同簽訂之后，賣方根據(jù)買方建筑圖制作電梯施工圖、裝潢式樣圖于

　　年月日之前交付買方，買方應(yīng)在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖后日內(nèi)予以書面確認或提出書面異議；賣方在收到買方書面確認通知后最遲在個月內(nèi)將全部運到買方指定地點交貨（部電梯因?qū)俜制诮回�，具體交貨、安裝期限與數(shù)量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起個工作日內(nèi)予以書面確認，形成《住宅小區(qū)電梯分期交付進度表》以便執(zhí)行）。

　　5。2。3若買方需要延遲收貨，應(yīng)提前天通知賣方，但延期不得超過天。

　　5。3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的'所有貨物進行拆箱驗收后，由賣方自行負責(zé)保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等后果均由賣方負擔(dān)。買方在賣方通知交付前，將協(xié)助賣方尋求合適的貨物堆放場地。

　　5。4本合同項下所有設(shè)備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責(zé)。

　　6、電梯設(shè)備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：

　　6。1貨到驗收：在本合同第5。2。2款規(guī)定的交貨時間內(nèi)，在每一期設(shè)備到達交付地點后個工作日內(nèi)，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收（數(shù)量、規(guī)格）。賣方必須保證貨物與裝箱清單數(shù)目、規(guī)格一致，若發(fā)現(xiàn)貨物與裝箱清單數(shù)目、規(guī)格不符合時，應(yīng)由賣方無條件補齊或調(diào)換；在交貨日期以后發(fā)現(xiàn)貨物與裝箱清單數(shù)目、規(guī)格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責(zé)任。

　　6。2賣方應(yīng)提供進口部件的相關(guān)海關(guān)證明文件。

　　6。3安裝：貨物經(jīng)開箱驗收合格后，由賣方指定的有資質(zhì)的、合格安裝人員依據(jù)本合同附件五《電梯設(shè)備安裝合同書》進行安裝。賣方應(yīng)派出技術(shù)人員負責(zé)監(jiān)督安裝、調(diào)試。

　　6。4安裝驗收：在電梯安裝完畢后日內(nèi)必須報請官方驗收。賣方應(yīng)按照設(shè)備安裝地電梯質(zhì)檢部門的有關(guān)規(guī)定，對安裝調(diào)試完畢的電梯設(shè)備進行報檢，買方應(yīng)積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務(wù)在該結(jié)論被出具之日起十五日內(nèi)完成整改并報請第二次官方驗收。若因賣方原因?qū)е掳惭b驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責(zé)任的，由此產(chǎn)生的買方損失由賣方承擔(dān)。

　　6。5有關(guān)開工申報，電梯質(zhì)檢主管部門及其他有關(guān)部門所進行的與電梯有關(guān)的檢驗、驗收手續(xù)及費用均由賣方承擔(dān)。

　　6。6電梯產(chǎn)品未經(jīng)驗收合格并發(fā)放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產(chǎn)生的一切后果由買方負責(zé)。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方并不排除賣方對電梯及其部件的質(zhì)量、規(guī)格等潛在缺陷的全面保證責(zé)任。

　　6。7電梯經(jīng)驗收合格并發(fā)放準運證后，買賣雙方辦理電梯移交手續(xù)。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

　　7、本合同總價款的支付方式：

　　7。1本合同簽訂后日內(nèi)買方向賣方支付合同價款總額的％作為定金，即rmb￥（大寫：人民幣元整）。

　　7。2在本合同第5。2。2款規(guī)定的《住宅小區(qū)電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前個月內(nèi)，買方向賣方支付應(yīng)當(dāng)交付的最近一個批次電梯價款總額的％（各批次均支付完本期價款后，其總額為rmb￥，大寫：人民幣元整）。

　　7。3在本合同第5。2。2款規(guī)定的《住宅小區(qū)電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前個月內(nèi)，買方向賣方支付應(yīng)當(dāng)交付的最近一個批次電梯價款總額的％（各批次均支付完本期價款后，其總額為rmb￥，大寫：人民幣元整）。

　　7。4在本合同第5。2。2款規(guī)定的《住宅小區(qū)電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯貨到合同指定工地、并經(jīng)雙方拆箱清點確認無誤后天內(nèi)，買方向賣方支付該批次已經(jīng)到貨的電梯價款總額的％（各批次均支付完本期價款后，其總額為rmb￥，大寫：人民幣元整）。

　　7。5在各批次電梯經(jīng)當(dāng)?shù)仉娞葙|(zhì)量檢查部門驗收合格、頒發(fā)準運證后天內(nèi)，買方向賣方支付已經(jīng)領(lǐng)取準運證的該批次電梯價款總額的％（全部批次電梯均支付完本期價款后，其總額為rmb￥，大寫：人民幣元整）。

　　7。6本合同價款總額的％留作質(zhì)量保證金（rmb￥，大寫：人民幣元整），有效期至電梯保修期結(jié)束。

　　7。7本條規(guī)定各筆款項的支付方式可通過銀行承兌匯票或銀行轉(zhuǎn)帳。

　　7。8賣方在每次收款同時應(yīng)向買方開具等額的正式發(fā)票。

　　8、技術(shù)文件：

　　每臺電梯應(yīng)具備以下整套技術(shù)文件并經(jīng)妥善包裝隨貨物一同發(fā)運，若有任何文件遺失，賣方須在15天內(nèi)將這些資料免費郵寄給買方：

　　8。1裝箱清單；

　　8。2一整套操作和維修手冊（包括電路圖）；

　　8。3品質(zhì)證書。

　　9、質(zhì)量保證：

　　9。1賣方保證其提供的貨物是在本合同簽署以后開始專門制造的、全新的、未使用過的，是用一流工藝和最佳材料制成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下，有令人滿意的性能和使用效果，且符合本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準。

　　9。2賣方保證賣方提供的電梯均按電梯技術(shù)規(guī)范（見附件四）、中國的電梯制造及安裝安全規(guī)范的國家標(biāo)準、以及雙方約定的其他標(biāo)準（包括賣方的單方承諾）設(shè)計制造。設(shè)計壽命為年。

　　9。3電梯保修期自電梯經(jīng)驗收合格、移交給買方之日起個月（起始日按照電梯移交批次計算）。在電梯保修期內(nèi)，賣方將對除由于買方使用不當(dāng)或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責(zé)免費維修、更換。經(jīng)賣方免費維修、更換以后還是不能符合質(zhì)量標(biāo)準以及安全運行需要的，賣方還應(yīng)當(dāng)作出賠償。

　　9。4如雙方對質(zhì)量問題的認定有爭議，由設(shè)備安裝地技術(shù)監(jiān)督局或質(zhì)量監(jiān)督站等電梯質(zhì)檢權(quán)威機構(gòu)檢驗并裁定。

　　9。5電梯保修期滿后，賣方仍對所供電梯具有永久維修服務(wù)的責(zé)任，具體約定見本合同附件六《永久維修服務(wù)承諾書》。

　　9。6電梯保修期滿后，賣方保證仍對所供電梯持續(xù)提供維修必需的備品、備件。

　　本合同附件七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結(jié)束后五年內(nèi)有效。

　　10、違約責(zé)任：

　　10。1買方因其過錯若沒有按照本合同第7。1款——第7。5款之規(guī)定支付合同價款，則交貨期限相應(yīng)推遲。同時，買方因其過錯若沒有按照本合同的規(guī)定延期支付任何一筆合同價款，均應(yīng)每延期一日按應(yīng)付而未付的款項金額的千分之五向賣方支付違約金。

　　10。2賣方因其過錯若未能在本合同以及其附件約定的期限內(nèi)交付貨物或交付的貨物經(jīng)拆箱驗收后發(fā)現(xiàn)不符合本合同約定的，則應(yīng)每延期一日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時，買方對下一期的付款期限可以相應(yīng)推遲。

　　10。3若因賣方（包括賣方指定的安裝方）原因?qū)е仑浳餆o法通過安裝驗收或者安裝驗收拖延的，則應(yīng)每延期一日按延期通過驗收貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。

　　10。4若因賣方未能及時安裝、調(diào)試、維修、調(diào)換而造成買方工期延誤或?qū)︐I方造成其它損失的，則賣方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　10。5在保修期內(nèi)，賣方在收到買方通知的合理期限內(nèi)未能提供維修、調(diào)換服務(wù)的，買方有權(quán)委托第三方進行維修，維修費用由賣方承擔(dān)，直接從賣方的質(zhì)量保證金中扣除。

　　10。6本合同生效后，任何一方若不符合本合同約定或者合同法律的約定單方面解除合同，均應(yīng)按照本合同價款總額的百分之五向另一方支付違約金，并賠償給另一方造成的實際損失。

　　10。7不可抗力：凡因發(fā)生地震、臺風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等其它不能預(yù)見、不能避免也不能克服的原因?qū)е潞贤荒馨凑占s定履行時，則遭遇不可抗力的一方，應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生后15天內(nèi)以書面形式通知另一方，并提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照合同約定履行的一方，可免除違約責(zé)任，但該方仍有責(zé)任采取必要措施以盡可能履行自己的義務(wù)。

合同協(xié)議書篇3

　　立合約人：__________（以下簡稱甲方）與__________（以下簡稱乙方），訂定本維護契約，維護條款如下：

　　第一條前言

　　1．維護對象設(shè)備：一般個人計算機及打印機。

　　2．設(shè)備設(shè)置場所：甲方指定地點。

　　3．每月維護費為__________元整。（內(nèi)含5%營業(yè)稅）。

　　4．設(shè)備維護期間：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。

　　第二條維護之委托

　　甲方為保持第三條所示設(shè)備能正常作業(yè)，將維護工作委托乙方，乙方接受甲方之委托。

　　第三條維護設(shè)備

　　依據(jù)第二條，乙方所維護之設(shè)備范圍，為甲方__________之機器（含陸續(xù)新購部份）。目前個人計算機數(shù)量約__________臺，打印機__________臺。（至__________年__________月底止）。

　　第四條維護范圍

　　依本契約第二條，乙方對設(shè)備之維護作業(yè)范圍，內(nèi)容如下：

　　修理維護方式

　　1．甲乙雙方簽訂合約后，乙方同意于甲方上班時間內(nèi)，至少派遣一名維修工程師（須經(jīng)甲方認可），提供維修服務(wù)。

　　2．契約內(nèi)所列標(biāo)的物，一旦發(fā)生故障，乙方同意依據(jù)甲方通知，由派駐工程師實時至故障標(biāo)的處進行維修或更換，以使標(biāo)的物能盡速恢復(fù)正常運作。

　　第五條維修作業(yè)時間

　　設(shè)備之維修時間：（以甲方上班時間為原則）

　　1．星期一至星期五為上午__________時至下午__________時；星期六為上午__________時至__________時；但星期日及國定例假日不實施。

　　第六條維護費

　　1．機器的維護費用，總計__________元/月并包含營業(yè)稅金（以政府決定的營業(yè)稅，附加稅，印花稅等同額的算法）。

　　2．費用計價方式：如需更換零件或送修需先報價經(jīng)甲方同意后始得進行后續(xù)維修動作，部份零件必要時由甲方提供。

　　第七條費用之支付

　　乙方于每月月初，將當(dāng)月份之維護費用制成統(tǒng)一發(fā)票送交甲方，甲方應(yīng)于當(dāng)月之月底以前，將統(tǒng)一發(fā)票之金額支付乙方。

　　第八條罰則

　　于本契約有效期間內(nèi)，乙方如有下列行為發(fā)生，甲方得由維護費用內(nèi)扣除部份費用。

　　1．乙方派駐人員未能于甲方上班時間內(nèi)提供維修服務(wù)時，每延誤1小時即扣款__________元，一天則扣__________元。

　　2．甲方硬件故障，乙方得于一天內(nèi)解決，否則每延遲一天罰__________元。

　　3．每月罰款若累計超過__________元，甲方有權(quán)終止本契約。

　　第九條零件更換后所有權(quán)

　　維護修理時，所更換之不良零件之所有權(quán)，歸屬于甲方。

　　第十條設(shè)備之遷移

　　甲方之設(shè)備欲遷移安裝場所時，由乙方負責(zé)辦理遷移相關(guān)事宜。

　　第十一條續(xù)約

　　于契約屆滿時，乙方得在不超過該年度維護契約價格前提下與甲方議價續(xù)約。

　　第十二條解約

　　甲方有權(quán)于契約有效期間內(nèi)，隨時對設(shè)備之部份或全部解約，唯須于一個月前以書面通知乙方。

　　第十三條維護期間

　　本契約有效期間自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。

　　第十四條協(xié)議

　　本契約書如有未盡事宜者或契約內(nèi)容發(fā)生疑義時，得經(jīng)甲、乙雙方協(xié)議后決定。

　　第十五條

　　本契約書作成正、副本各貳份，甲、乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本由甲方保留。

合同協(xié)議書篇4

　　[案情]

　　被告人馮某承包了H建工集團A工程項目的部分木工工程，因此向杭州R出租站租賃鋼管、扣件用于工程中搭腳手架。R出租站要求馮某在租賃合同上加蓋A工程項目部的公章，但A項目部認為這是馮某個人的租賃合同，不需加蓋公司印章。為順利簽訂合同，馮某私刻H建工集團B項目部的公章，于20xx年3月8日與R出租站簽訂了租賃合同，并在合同上簽署真實姓名。雙方約定，租賃鋼管、扣件，具體數(shù)量按實發(fā)為準，租賃期為2年，租金每月結(jié)算并付清。之后馮某陸續(xù)租來鋼管、扣件用于工程，并按約定支付租金。后馮某在工程項目資金墊付較多導(dǎo)致資金短缺，于是將租賃來的部分鋼管轉(zhuǎn)手變賣來周轉(zhuǎn)資金。20xx年1月左右，出租站因馮某拖欠租金未付向法院起訴，A項目部因為被法院凍結(jié)了賬戶，也停發(fā)了馮某的工程款，導(dǎo)致馮某預(yù)計可以獲得的工程款無法及時獲得。3月馮某與R出租站協(xié)商分期歸還變賣鋼管的材料款，并首期支付17萬元，但要求出租站撤回起訴。7月，法院因發(fā)現(xiàn)租賃合同上B項目部的印章存在私刻嫌疑，駁回起訴，并讓R出租站負責(zé)人報案。20xx年5月馮某被抓獲歸案。

　　[分歧]

　　本案被告人偽造公司印章簽訂了租賃合同，但簽訂合同時并無詐騙故意，且按照合同約定履行合同義務(wù)，后在租賃期內(nèi)因資金周轉(zhuǎn)不靈而變賣租賃物的行為是否一定構(gòu)成合同詐騙罪？對此存在兩種不同意見：第一種意見認為被告人簽訂租賃合同過程中，私刻公司印章，存在隱瞞真相，虛構(gòu)事實的情況，后又擅自出賣租賃物，具有非法占有的主觀故意，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。第二種意見認為被告人的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，但構(gòu)成偽造公司印章罪。

　　[評析]

　　筆者同意第二種意見，理由如下：

　　1.被告人主觀上不具有詐騙的故意。盡管被告人和出租站簽訂租賃合同時使用了偽造的B項目部的公章，但這一行為是在出租站要求合同上加蓋公司印章而工程所在的A項目部不愿意加蓋的情況下，被告人為了順利簽訂合同而實施了偽造印章的行為，但租賃合同上也有被告人的真實簽名，其簽訂合同的真實意圖是租賃鋼管、扣件，并實際用于工程，并不存在虛構(gòu)事實騙取財物的主觀故意。

　　2.被告人客觀上不具有騙取他人財物的行為。首先，本案中雙方的租賃合同已實際有效，出租站基于租賃合同交付租賃物，并非因為被告人的欺騙行為交付財物。被告人也按約定履行支付租金的義務(wù)，由于承包工程項目進行了墊資等原因?qū)е沦Y金暫時短缺，才在租

　　賃期間采取了變賣部分鋼管、扣件來滿足資金周轉(zhuǎn)。其次，被告人完成了所承包的工程，尚有大量工程款可以結(jié)算，并不是沒有償還能力。被害人向法院提起民事訴訟，才導(dǎo)致工程款被凍結(jié)，無法按計劃取得。第三，事后被告人積極和被害人進行了協(xié)商，并盡其所能支付17萬元材料款，案發(fā)后也努力賺錢償還，期間與被害人也有聯(lián)系，并未潛逃。

　　3.被告人的行為構(gòu)成偽造公司印章罪。被告人馮某在未經(jīng)H建工集團許可使用印章的情況下，私刻了該公司B項目部的印章，破壞了國家對社會的正常管理活動，并使用該印章與他人簽訂租賃合同，引發(fā)了極大的經(jīng)濟糾紛，被告人的行為擾亂了公共秩序，構(gòu)成偽造公司印章罪。