合同協(xié)議書

時間：2021-06-15 18:05:08 協(xié)議書我要投稿

合同協(xié)議書模板集錦五篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，協(xié)議書在生活中的使用越來越廣泛，簽訂協(xié)議書可以使雙方受到法律的保護。一起來參考協(xié)議書是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的合同協(xié)議書5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

合同協(xié)議書模板集錦五篇

合同協(xié)議書篇1

　　合同編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方所需微信服務達成以下共識。雙方申明、雙方都已理解并認可了本協(xié)議的所有內(nèi)容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本協(xié)議。

　　第一條：服務內(nèi)容

　　第二條：甲方的權利和義務 1.提供專人與乙方聯(lián)絡。

　　2.甲方必須保證微信信息的合法性和真實性，如因此引起糾紛，乙方不承擔任何法律責任。 3.合同簽訂后，甲方提供微信賬號以及密碼等各種必要的資料和授權。

　　4.按照合同的約定，及時支付費用。如因乙方過錯未能如期完成合同約定內(nèi)同，甲方有權要求終止，并按未完成工作進度所占比例，要求乙方退還相應款項。

　　5.合作期間甲方不得將微信相關信息復制、傳播、出售或許可給其它第三方。

　　第三條：乙方的權利和義務 1.提供專人與甲方聯(lián)絡。

　　2.為甲方提供微信營銷方案。

　　3.按合同相關約定，為甲方提供微信營銷服務。

　　4.在合作期間，如未征得甲方同意，乙方不得擅自改變微信企業(yè)信息。

　　5.在要求的期限內(nèi)，完成合同規(guī)定項目，并通知甲方進行驗收。

　　第四條：驗收標準

　　1.乙方應以電話、傳真以及電子郵件提供運營結果。 2.運營結果到約定效果即為驗收合格。 3.甲方請即時填寫驗收確認單。

　　4.甲方完成驗收后以合同提供的聯(lián)系方式及時聯(lián)系乙方。

　　第五條：違約責任

　　1.乙方在簽訂本合同后，證實無法向甲方提供規(guī)定的服務，甲方有權與乙方終止合同并已付款。

　　2.任何一方有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或?qū)⒁`約，可提出中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方以合同額賠償損失。

　　3.因地震、火災等自然災害、戰(zhàn)爭、罷工、停電、政府行為等造成雙方不能履行本合同義務，雙方通過書面的形式通知對方，本合同即告中止。

　　4.合同中止時，乙方未完成合同規(guī)定的要求，應按照相應比例進行退款。

　　第六條：付款方式：

　　合同期限__________，合同費用總計人民幣_____________元，大寫：______________

　　第七條：服務期限：

　　自_________年_____月______日至__________年_____月______日止。補充條款(如本條款與本合同前述條款有沖突的，以本條款為準)：

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表簽字：代表簽字：

　　簽訂日期：年月日

合同協(xié)議書篇2

　　[案情]

　　被告人馮某承包了H建工集團A工程項目的部分木工工程，因此向杭州R出租站租賃鋼管、扣件用于工程中搭腳手架。R出租站要求馮某在租賃合同上加蓋A工程項目部的公章，但A項目部認為這是馮某個人的租賃合同，不需加蓋公司印章。為順利簽訂合同，馮某私刻H建工集團B項目部的公章，于20xx年3月8日與R出租站簽訂了租賃合同，并在合同上簽署真實姓名。雙方約定，租賃鋼管、扣件，具體數(shù)量按實發(fā)為準，租賃期為2年，租金每月結算并付清。之后馮某陸續(xù)租來鋼管、扣件用于工程，并按約定支付租金。后馮某在工程項目資金墊付較多導致資金短缺，于是將租賃來的部分鋼管轉(zhuǎn)手變賣來周轉(zhuǎn)資金。20xx年1月左右，出租站因馮某拖欠租金未付向法院起訴，A項目部因為被法院凍結了賬戶，也停發(fā)了馮某的工程款，導致馮某預計可以獲得的工程款無法及時獲得。3月馮某與R出租站協(xié)商分期歸還變賣鋼管的材料款，并首期支付17萬元，但要求出租站撤回起訴。7月，法院因發(fā)現(xiàn)租賃合同上B項目部的印章存在私刻嫌疑，駁回起訴，并讓R出租站負責人報案。20xx年5月馮某被抓獲歸案。

　　[分歧]

　　本案被告人偽造公司印章簽訂了租賃合同，但簽訂合同時并無詐騙故意，且按照合同約定履行合同義務，后在租賃期內(nèi)因資金周轉(zhuǎn)不靈而變賣租賃物的行為是否一定構成合同詐騙罪？對此存在兩種不同意見：第一種意見認為被告人簽訂租賃合同過程中，私刻公司印章，存在隱瞞真相，虛構事實的情況，后又擅自出賣租賃物，具有非法占有的主觀故意，其行為已構成合同詐騙罪。第二種意見認為被告人的行為不構成合同詐騙罪，但構成偽造公司印章罪。

　　[評析]

　　筆者同意第二種意見，理由如下：

　　1.被告人主觀上不具有詐騙的故意。盡管被告人和出租站簽訂租賃合同時使用了偽造的B項目部的公章，但這一行為是在出租站要求合同上加蓋公司印章而工程所在的A項目部不愿意加蓋的情況下，被告人為了順利簽訂合同而實施了偽造印章的行為，但租賃合同上也有被告人的真實簽名，其簽訂合同的真實意圖是租賃鋼管、扣件，并實際用于工程，并不存在虛構事實騙取財物的主觀故意。

　　2.被告人客觀上不具有騙取他人財物的行為。首先，本案中雙方的租賃合同已實際有效，出租站基于租賃合同交付租賃物，并非因為被告人的欺騙行為交付財物。被告人也按約定履行支付租金的義務，由于承包工程項目進行了墊資等原因?qū)е沦Y金暫時短缺，才在租

　　賃期間采取了變賣部分鋼管、扣件來滿足資金周轉(zhuǎn)。其次，被告人完成了所承包的.工程，尚有大量工程款可以結算，并不是沒有償還能力。被害人向法院提起民事訴訟，才導致工程款被凍結，無法按計劃取得。第三，事后被告人積極和被害人進行了協(xié)商，并盡其所能支付17萬元材料款，案發(fā)后也努力賺錢償還，期間與被害人也有聯(lián)系，并未潛逃。

　　3.被告人的行為構成偽造公司印章罪。被告人馮某在未經(jīng)H建工集團許可使用印章的情況下，私刻了該公司B項目部的印章，破壞了國家對社會的正常管理活動，并使用該印章與他人簽訂租賃合同，引發(fā)了極大的經(jīng)濟糾紛，被告人的行為擾亂了公共秩序，構成偽造公司印章罪。

合同協(xié)議書篇3

　　甲方：寧夏慈善總會

　　乙方：固原市西吉縣什字鄉(xiāng)中學

　　經(jīng)甲方推薦，捐贈方確認，中華慈善總會領導批準決定，使用“周大福慈善基金”為寧夏固原市西吉縣什字鄉(xiāng)中學捐建“周大福第232電腦教室”。為了保證該項目的順利實現(xiàn)，甲、乙雙方經(jīng)認真協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　1、受中華慈善總會委托，由甲方配合中華慈善總會提供質(zhì)量可靠的 “惠普20xx系列”電腦44臺，配置為：高性能e3300商用處理器，內(nèi)存2g ddrii ,硬盤500g sata 7200轉(zhuǎn)高速防保護硬盤，windows，19寸高亮液晶顯示器1280*1024，集成128m高性能顯示卡，dvd光驅(qū)，集成網(wǎng)卡，三年有限保修；并統(tǒng)一訂制22套專為學生設計的電腦桌椅及“周大福電腦教室”銅牌1塊；統(tǒng)一訂制22套專為學生設計的電腦桌椅運抵固原市西吉縣什字鄉(xiāng)中學（1個教室22臺電腦、22套電腦桌椅、1塊捐贈銅牌），并協(xié)派工作人員赴現(xiàn)與技術人員現(xiàn)場安裝和調(diào)試。同時,保證電腦提供商為每臺電腦捐贈價值60元的耳機1付，同時還為每臺電腦免費安裝程序軟件一套。

　　2、督促乙方盡快為“周大福電腦教室”安排40平米以獨立的教室一間，并配合中華慈善總會做好前期各項準備工作及設備的運輸、保管、安裝。

　　3、負責監(jiān)督捐贈項目的落實，如發(fā)現(xiàn)擠占、挪用現(xiàn)象，有權追究乙方責任，并追回全部所捐物資。

　　4、電腦教室建成后先期進行驗收，并將驗收情況通報中華慈善總會。

　　5、負責監(jiān)督乙方對“周大福電腦教室”的日常管理和維護。

　　二、乙方責任

　　1、負責上述項目的執(zhí)行。

　　2、電腦教室建成后，負責將“周大福電腦教室”的銅牌及捐贈方要求的相關匾牌，分別張掛在教室內(nèi)外的醒目位置。

　　3、乙方接收電腦和桌椅后，應及時向甲方開具捐贈物資的收據(jù)。

　　4、負責“周大福電腦教室”的日常管理和維護。

　　三、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　四、本協(xié)議一式六份，具有法律效力

　　甲方：寧夏慈善總會乙方：固原市西吉縣什字鄉(xiāng)中學代表簽字：代表簽字：

　　日期：日期：

合同協(xié)議書篇4

　　發(fā)包方：江西柘林水電開發(fā)有限責任公司（以下簡稱甲方）承包方：廣州世紀風裝飾設計工程有限公司（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　#1、工程名稱：綜合2樓（培訓中心）門禁系統(tǒng)工程；

　　#2、工程地點：九江市濱江路961；

　　3、工程質(zhì)量：按國家標準實施；

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、甲方責任

　�。薄⒃谑┕がF(xiàn)場提供具備開工的條件和保證工程按期安全完成的條件；

　�。�、工程開工前，甲方組織有關人員進行協(xié)調(diào)工作；３、負責及時組織工程竣工驗收工作。

　　三、乙方責任

　�。�、負責按時提供相關設備和材料的技術資料。２、向甲方提供本合同范圍內(nèi)相關的工程安裝設計要求，施工中如需變更，乙方應及時通知甲方。

　　3、負責設備的安裝、調(diào)試及操作維護培訓工作。

　　4、負責本合同范圍內(nèi)工程設備半年的保修及過后的有償維修。

　　5、乙方施工人員要遵守工地規(guī)章制度，服從管理，保證施工安全，避免事故發(fā)生。

　　6、由于乙方在施工過程中違反安全，消防等規(guī)定導致發(fā)生的事故，乙方應承擔全部責任。

　　四、工程質(zhì)量、安全、工期、竣工驗收

　　1、為確保工程安全及工程質(zhì)量，乙方應按國家的有關安全標準及質(zhì)量標準的各項規(guī)定實行。

　　2、工期：

　　（1）開工日期：合同簽訂之日

　�。�2）竣工日期：20xx年11月20日

　　3、驗收

　　乙方完成全部設備的安裝、調(diào)試后，向甲方發(fā)出書面驗收通知，甲乙雙方共同派人員到場進行驗收，共同填寫驗收報告并簽字，驗收工作應在 3日內(nèi)完成。如無雙方共同認可的理由，甲方在設備正常運行兩周內(nèi)仍未派人員參加驗收，視為甲方放棄驗收權，則乙方的單方驗收報告即為有效。

　　五、保修期、維修及質(zhì)量保證

　�。薄⒁曳奖ＷC本合同工程在正常使用和維修的情況下，自驗收合格壹年內(nèi)免費維護。

　�。病⒃诒Ｙ|(zhì)期內(nèi)，乙方實行免費維修。在此期間，本合同設備如發(fā)生問題，乙方應于接到通知叁日內(nèi)派人到場，不收取任何費用。但由于使用失誤造成的問題不屬于保修范圍，按有償維修服務處理。

　　３、保修期滿后，乙方對本合同設備有責任提供及時的有償維修服務，維修合同可以由甲方與乙方另行簽訂。

　　４、乙方保證因質(zhì)量問題給甲方造成的損失，由乙方負責賠償。

　　六、技術培訓

　　乙方負責對設備操作及日常維護免費培訓。并提供維護、維修技術資料。

　　七、價格條款，付款方式及期限

　　1、工程總造價：人民幣貳萬捌仟柒佰貳拾元整（小寫：￥28720.00元）。

　　2、工程總造價包括：

　　a、全部設備材料款；

　　b、運輸及運輸保險費；

　　c、施工安裝費；

　　d、設備到達工地后的倉儲費用及二次搬運費。

　　3、貨款結算方式

　　本合同簽訂后壹日內(nèi)，甲方付給乙方工程總造價 30 %的預付款,計：人民幣捌仟陸佰壹拾陸元整（小寫：

　　￥8616.00元）；設備安裝完畢，驗收合格后，甲方付給乙方工程總造價 65 ％，計：人民幣壹萬捌仟陸佰陸拾捌元整（小寫：￥18668.00元）；其余5%工程款，計：人民幣壹仟肆佰叁拾陸元整（小寫：￥1436.00元）在工程一年質(zhì)保期結束后一次結清（以驗收合格日計時一年）。

　　八、不可抗力

　　遇不可抗力的一方應在事件出現(xiàn)的１０天內(nèi)以書面通知另一方，并向另一方出具有關部門對于不可抗力的證明，當不可抗力終止或者消除時，遭遇不可抗力的一方也應及時通知另一方。否則，因此延遲履行而造成的損失由該方承擔。

　　九、爭議解決途徑

　　因執(zhí)行合同或與本合同有關的爭議，應由甲、乙雙方通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，應將爭議提交工程所在人民法院管轄提起訴訟。

　　十、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

　　甲方：乙方：

　�。ê炞稚w章）（簽字蓋章）

　　簽約代表：簽約代表：

　　20xx年月日

合同協(xié)議書篇5

　　甲方：乙方：

　　身份證號：_____________身份證號：_____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市裝修裝飾的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.工程地址：_________________________

　　2、工程裝飾裝修面積：______平方米。

　　3.工程戶型：________

　　4.乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　5.工程期限__日，(以實際工作日計算)：

　　工程開工日期：___年___月___日。

　　工程竣工日期：___年___月___日。

　　第二條工程價款

　　1.工程價款：(大寫)____________元，小寫：______

　　2、付款方式：首付60%_____，工程過半支付35%_____，竣工移交支付5%_____。

　　第三條材料供應

　　1.由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備

　　運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔;

　　2、由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，

　　雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承擔;

　　3. 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔;

　　第四條甲方的權利和義務

　　1.開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　3.負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.禁止拆動室內(nèi)承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

　　5.參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　6、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料;

　　7.未經(jīng)原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構;

　　8.甲方無權要求乙方移動或改造燃氣管線;

　　9、房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式時間堆放，并按有關規(guī)定清運;

　　10、甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據(jù)住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議的約定，對住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督檢查;

　　11.甲方進行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設施，降低節(jié)能效果;

　　12、未經(jīng)批準，甲方不得隨意在承重墻上穿洞，拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內(nèi)砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經(jīng)穿管直接埋設電線或者改線;

　　13.未經(jīng)批準，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。

　　14.因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

　　第五條乙方的權利和義務

　　1.施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;

　　3.保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　4.家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;

　　5.乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理;

　　6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;

　　7.乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　8.乙方施工應符合有關規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造;

　　9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;

　　10、乙方不得損害居民和其他經(jīng)營者權益;

　　第六條工程變更

　　1.為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔;

　　2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　3.甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條工期延誤

　　1.對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

　　3.甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

　　4.因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條工程驗收和保修