【實用】維修合同范文錦集8篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的維修合同8篇，歡迎大家分享。

維修合同 篇1

　　關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園

　　教學(xué)樓周邊維修工程承包協(xié)議書

　　建設(shè)單位：江夏區(qū)鄭店街道關(guān)山小學(xué)（以下簡稱甲方） 施工單位： 彭波（以下簡稱乙方）

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、《武漢市保護消費合法權(quán)益條例》，以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵守平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園教學(xué)樓周邊維修工程施工共同協(xié)商，達成如下承包協(xié)議，以明確雙方責(zé)任，相互約束，共同遵守。

　　一、概況

　　1

　　2、施工內(nèi)容：

　　（一）、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)M5混合砂漿擋土墻63M，自然面下挖墻角深0.5M，高度3.5M，寬2M，收口面1M，C25混凝土墊層，擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側(cè)面積189M2。

　　（二）、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)土方：自然面下挖2M，長20M，寬16M，總土方量640M3，考慮外運2KM。

　　（三）、幼兒園運動場南側(cè)長80M，高2M擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160M2。

　　3、工程總造價為：

　　4、工期：自年月日結(jié)束，竣工工期30日歷天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定要求：

　　承包人所使用的材料均應(yīng)具備國家認(rèn)可的有效產(chǎn)品合格證，不合格的產(chǎn)品不得使用。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經(jīng)甲方到場確認(rèn)方可施工。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》，《裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由 乙方 提供施工方案，必須經(jīng)審核簽字確認(rèn)后，方可施工。

　　3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方若提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，乙方方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經(jīng)甲方與同意，乙方擅自更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，乙方自負(fù)。

　　5、工程驗收：施工過程中，甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，并做好隱蔽工程的相關(guān)記錄。

　　6、工程竣工：乙方應(yīng)提前一周內(nèi)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)并填寫《工程竣工驗收單》。

　　7、工程質(zhì)保：本工程質(zhì)保期為貳年，在質(zhì)保期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)或用材造成的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到報修通知后12小時內(nèi)派出維修人員進行修復(fù)，修復(fù)產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)；人為損壞不在保修范圍內(nèi)。質(zhì)保期以后按市場價收取材料費，免人工費。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員安全，防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、工程款付款方式

　　工程竣工驗收合格后，現(xiàn)金支付。

　　六、 質(zhì)量保證承諾：

　　工程質(zhì)量合格，達不到要求罰款合同總價 2 %；文明施工管理目標(biāo)優(yōu)

　　良，達不到要求罰款合同總價 0.5 %；安全生產(chǎn)目標(biāo)合格，達不到要求罰款合同總價 0.5 % 。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價款的 5 ‰向乙方支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天 向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20xx元 大寫（貳仟元整）。

　　八、糾紛處理方式：

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向所在區(qū)縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方不得變更合同內(nèi)容。在合同履行過程中，非經(jīng)雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應(yīng)按合同價款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、本合同一式 兩 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份，具有同

　　等法律效力。

　　甲 方： 江夏區(qū)鄭店街道關(guān)山小學(xué)

　　（代表簽字）：

　　乙 方（簽字）：

　　20xx年7月19日

維修合同 篇2

　　委托方(甲方)： 承攬方(乙方)：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真：郵編： 郵編：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號：甲方蓋章： 乙方蓋章：甲方法定代表人： 乙方法定代表人：委托代理人簽字： 委托代理人簽字：日期： 日期：

　　依據(jù)(中華人民共和國合同法)的有關(guān)規(guī)定，甲方委托乙方對xxx(以下簡稱業(yè)主)在 xx 市 xx 路 xx 號地下室泵房內(nèi)的水泵設(shè)備進行維修保養(yǎng)服務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同并遵照執(zhí)行。

　　1. 服務(wù)項目：水泵設(shè)備維修保養(yǎng)。

　　2. 水泵類型、數(shù)量及服務(wù)費用水泵類型 服務(wù)項目 數(shù)量(臺) 年維保費用 備注30kw 消防泵 2 臺 ￥0.00 元45kw 噴淋泵 2 臺 ￥0.00 元1.1kw 消防增壓泵 2 臺 ￥0.00 元1.1kw 噴淋增壓泵 2 臺 ￥0.00 元5.5kw 變頻控制生活泵 2 臺 ￥0.00 元本合同費用總金額(大寫)：所有服務(wù)范圍包含水泵，水泵電氣控制柜(含變頻器)以及成套中的儀表、保護裝置、氣壓罐等。基中與水泵相連接進、出口閥門，乙方負(fù)責(zé)維修，保養(yǎng)；因閥門質(zhì)量無法維修需更換的，則由甲方負(fù)責(zé)。

　　3. 付款方式

　　3.1 合同簽訂開始服務(wù)后五個工作日內(nèi)甲方支付給乙方本合同費用總金額的 90％，計人民幣(大寫)：。

　　3.2 合同到期時合同設(shè)備經(jīng)業(yè)主和甲方共同確認(rèn)無故障，處于正常運行狀態(tài)的，甲方在合同到期后五個工作日內(nèi)一次性付清合同費用總金額的另 10％，計人民幣(大寫)：。

　　3.3 乙方承諾已充分了解了合同設(shè)備和現(xiàn)場情況，在合同履約過程中，乙方不會提出任何形式的加價或索賠的要求。

　　4. 服務(wù)內(nèi)容

　　4.1 日常維護：乙方派出維保專業(yè)人員對上述設(shè)備提供至少每60 天 1 次的例行保養(yǎng)工作，其中包括對設(shè)備機件的安全及功能清潔、調(diào)整、檢查及潤滑加油，設(shè)置、調(diào)整操作等以使設(shè)備正常運行。每 180 天一次對設(shè)備除銹、油漆，對儀表進行計量檢定，保證二次供水正常，泵房整潔。對維保設(shè)備的安全性能負(fù)責(zé)。(設(shè)備正常是指包括但不限于以下內(nèi)容：各固定連接部位不應(yīng)有松動；各運動部件運轉(zhuǎn)應(yīng)正常，不得有異常聲響和摩擦現(xiàn)象；附屬系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)應(yīng)正常；管道連接應(yīng)牢固無滲漏；軸承的溫度應(yīng)符合設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定；各潤滑點的潤滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應(yīng)符合設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定；潤滑油不得有滲漏和霧狀噴油現(xiàn)象；泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表均應(yīng)靈敏、正確、可靠；機械密封(或填料密封)的泄漏量應(yīng)符合設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定，且溫升應(yīng)正常。)

　　4.2 保養(yǎng)內(nèi)容：按國家相關(guān)水泵維修保養(yǎng)規(guī)范進行。保養(yǎng)后的水泵應(yīng)達到但不限于以下標(biāo)準(zhǔn)：① 原制造廠家的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；② 其它現(xiàn)行有效的相關(guān)通用標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.3 乙方應(yīng)協(xié)助業(yè)主通過消防年檢，負(fù)責(zé)整改本合同范圍的各項內(nèi)容。

　　4.4 乙方提供的常規(guī)維護保養(yǎng)工作一般在非公休假日的正常工作時間內(nèi)進行。4.5 乙方提供全日 24 小時緊急修理服務(wù)，甲方發(fā)現(xiàn)維保設(shè)備發(fā)生故障或有不正常運行現(xiàn)象，撥打 xxxxxxxx 應(yīng)急電話通知乙方從速派遣稱職人員處理，乙方承諾根據(jù)已接到的甲方通知，在4 個小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理故障。若故障造成業(yè)主停水的，乙方承諾根據(jù)已接到的甲方通知，在 3 小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理故障。4.6 乙方保證維保設(shè)備運轉(zhuǎn)率達到或高于 99 。若維保設(shè)備在1 個維保年度內(nèi)低于此運轉(zhuǎn)率時，乙方將按每降低 1 免收維保服務(wù)費 1 。設(shè)備運轉(zhuǎn)率 365 天 x 24 小時 – 停運時間 x 100365 天 x 24 小時停運時間只包括由于乙方維保原因?qū)е碌脑O(shè)備停用時間。

　　4.7 乙方應(yīng)針對合同設(shè)備的正確使用以及故障的判斷和簡單處理對業(yè)主和甲方相關(guān)人員進行培訓(xùn)，以便共同配合做好合同設(shè)備的維修保養(yǎng)。5. 服務(wù)期限本合同提供服務(wù)的期限為壹年，從 xx 年 xx 月 xx 日到 xx 年xx 月 xx 日止。

　　6. 雙方責(zé)任6.1 乙方應(yīng)當(dāng)具備國家有關(guān)規(guī)定的水泵維護保養(yǎng)資質(zhì)，且具有經(jīng)營水泵維護保養(yǎng)業(yè)務(wù)的范圍。乙方指派的工作人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定具備水泵維護保養(yǎng)資質(zhì)。

　　6.2 甲方應(yīng)為乙方在不違反國家規(guī)定和業(yè)主管理規(guī)定的情況下，提供進行例行保養(yǎng)或緊急修理服務(wù)所必要場所的方便。在例行保養(yǎng)或緊急修理服務(wù)期間，乙方須按照國家規(guī)定做好安全預(yù)防措施，如設(shè)置現(xiàn)場安全警示、用于確保安全的技術(shù)措施、維護保養(yǎng)作業(yè)人員的作業(yè)安全措施等。由于乙方未做好安全預(yù)防措施所造成的事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　6.3 乙方應(yīng)掌握所服務(wù)設(shè)備的準(zhǔn)確信息。當(dāng)出現(xiàn)不滿足設(shè)備運行的條件時，乙方有及時書面告知甲方的義務(wù)，并提出整改建議。6.4 在乙方對其服務(wù)內(nèi)容進行服務(wù)的過程中，如發(fā)現(xiàn)部分機件損壞或失效需要更換時，應(yīng)及時書面告知甲方，在征得甲方同意后實施更換，被更換零部件的材料費由乙方承擔(dān)。乙方提供的零部件應(yīng)為設(shè)備原制造廠出品的原廠合格配件。乙方經(jīng)努力仍無法采購到原廠配件的，經(jīng)業(yè)主和甲方同意，乙方可以采購其它品牌的同型號配件，但應(yīng)保證該配件的質(zhì)量、性能、技術(shù)參數(shù)等不低于原廠配件。

　　6.5 甲方負(fù)責(zé)合同設(shè)備日常管理工作。乙方負(fù)責(zé)做好保養(yǎng)工作書面記錄，由維護保養(yǎng)工作人員和甲方授權(quán)人員共同簽字確認(rèn)。保養(yǎng)工作記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備的名稱、維護保養(yǎng)單位名稱、使用單位名稱、設(shè)備型號和額定功率等技術(shù)參數(shù)、維護保養(yǎng)項目、維護保養(yǎng)日期、配件更換記錄、使用建議等。

　　6.6 乙方對維護保養(yǎng)的設(shè)備的使用性能負(fù)責(zé)，在維護保養(yǎng)過程中嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范要求，保證設(shè)備的性能符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。在維保期間，乙方應(yīng)對設(shè)備可能存在的故障隱患作出評估，并進行恰當(dāng)?shù)念A(yù)防性處理，以保證設(shè)備的安全運行。若故障隱患超出維護保養(yǎng)范圍的，應(yīng)及時書面通知甲方，并提出消除隱患建議。

　　6.7 由于乙方維保不當(dāng)所造成的損失，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　7. 合同的生效、變更與終止

　　7.1 本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　7.2 若雙方在本合同有效期內(nèi)就本合同有關(guān)事項提出變更，需另行簽訂變更協(xié)議。

　　7.3 當(dāng)出現(xiàn)下列任一情形時，乙方有權(quán)終止合同。①若甲方未按本合同之規(guī)定期限付款，且未按催告函中規(guī)定的付款期限付款，乙方有權(quán)終止履行本合同，且暫時免除保養(yǎng)責(zé)任。②未經(jīng)乙方同意已有非乙方雇員或非乙方授權(quán)人員對設(shè)備進行過維修且使設(shè)備狀態(tài)變化或受損時。但乙方無正當(dāng)理由停止服務(wù)、無法勝任維修項目的除外。

　　7.4 乙方履行義務(wù)不符合國家有關(guān)水泵維護保養(yǎng)的規(guī)定或者合同約定，甲方可隨時以書面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方賠償損失的責(zé)任。

　　7.5 在雙方均無違約的情況下，雙方不能協(xié)商一致解除合同的，任何一方可以提前 2 個月書面通知對方解除合同，雙方按合同履行期限結(jié)清款項。

　　7.6 本合同如有未盡事項，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。

　　7.7 本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，業(yè)主備案二份。

維修合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將所辦公樓維修及附屬工程給乙方施工，甲乙雙方為明確雙方職責(zé)，確保工程質(zhì)量，特訂如下事項，以便雙方共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程名稱：新興國土所辦公樓維修

　　二、承包形式：包工包料

　　三、維修范圍：辦公樓油漆、涂料、瓷磚、石材、燈具、水電及其它事項。

　　四、工程總價：叁萬玖仟捌佰元整

　　五、付款方式：竣工驗收后一次結(jié)清

　　六、甲方在施工中現(xiàn)場監(jiān)督乙方施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，隨時責(zé)成乙方返工，返工材料由乙方承擔(dān)。

　　七、乙方在施工中，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，聽從甲方指揮，不得野蠻施工，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，在施工中所發(fā)生的一切責(zé)任事故均由乙方自行承擔(dān)，與甲方無涉。

　　八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程竣工結(jié)清帳目后自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同 篇4

　　甲方：XX公司

　　乙方：XX公司

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下日常維修合同

　　一、 甲方擬對XX進行維修，維修費用為5000元。

　　二、 乙方接甲方通知及相關(guān)要求施工，所用維修材料自備。

　　三、 乙方應(yīng)按時保質(zhì)保量完成施工任務(wù)。

　　四、 甲方對達不到質(zhì)量要求的工程可拒絕驗收。

　　五、 乙方必須遵守誠實經(jīng)營對用戶負(fù)責(zé)的宗旨，對維修項目要確保質(zhì)量合格，價格合理。

　　六、 乙方維修款項必須由甲方負(fù)責(zé)人驗收簽字后，才可結(jié)算。

　　七、 結(jié)算時間由甲方與乙方協(xié)商，乙方必須提供合法的稅務(wù)發(fā)票，否則甲方拒絕付款。

　　八、 本合同的未盡事宜經(jīng)甲、乙雙方另外協(xié)商。

　　九、 本合同經(jīng)甲、乙雙發(fā)代表簽字之日起生效。

　　十、 本合同一式兩份，各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方的一致協(xié)商，確定乙方為甲方單位的汽車定點維修及相關(guān)服務(wù)單位。雙方依據(jù)行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定，就其車輛的協(xié)議維修事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條：乙方提供的服務(wù)內(nèi)容

　　汽車的維修、保養(yǎng)、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。

　　第二條：乙方的.權(quán)利與義務(wù)

　　1、嚴(yán)格履行各項服務(wù)承諾，接受甲方的監(jiān)督檢查。

　　2、提供電話預(yù)約、上門服務(wù)、24小時救援服務(wù)。

　　3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)，不得使用假冒偽劣產(chǎn)品或以次充好，由此造成的損失乙方負(fù)全部責(zé)任。

　　4、維修報價應(yīng)充分考慮車況、部位、安全、經(jīng)費等因素，向甲方提出合理的報價及維修方案，由甲方確定。

　　5、維修車輛達不到規(guī)定的技術(shù)要求的，返修的車輛不得再計價收費。

　　6、對于甲方車輛維修期間，除了試車外，不得以任何理由開出公司外。

　　第三條：甲方的權(quán)利與義務(wù)

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其單位在車輛維修服務(wù)方面的關(guān)系，對于事故車輛與有關(guān)部門一至妥善處理車輛維修糾紛。

　　2、委托給乙方服務(wù)的車輛應(yīng)附派工單并由乙方負(fù)責(zé)人簽字方可進行施工。

　　3、對于竣工車輛，如發(fā)現(xiàn)不合格或與派工單服務(wù)項目不符有權(quán)要求乙方無償返工。

　　4、甲方享受乙方在節(jié)假日期間所推出的活動中的各項優(yōu)惠政策(如打折或贈送禮品等)。

　　5、雙方簽訂協(xié)議，甲方享受協(xié)議價在原消費金額基礎(chǔ)上打九折。

　　第四條：關(guān)于費用結(jié)算

　　1、甲方車輛送達乙方公司維修(或其它服務(wù)項目)發(fā)生費用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。

　　2、甲方于每月日與乙方核對發(fā)生的費用并進行結(jié)算，乙方為甲方開具正式發(fā)票。

　　3、結(jié)算方式：現(xiàn)金或公對公轉(zhuǎn)賬。

　　對公賬戶：xxxx

　　對公賬號：xxx

　　開戶銀行：xxx

　　第五條：本協(xié)議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同 篇6

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬

　　修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

　　第四條 材料

　　材料名稱商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條 修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質(zhì)量要求

　　修繕修理項目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條 轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　第十條 保密

　　承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機密。

　　2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負(fù)責(zé)。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　第十二條 協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務(wù)

　　承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負(fù)擔(dān)。

　　2.修繕修理項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結(jié)算方式

　　報酬與材料費的結(jié)算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同 篇7

　　甲方：

　　****************

　　乙方：

　　****************

　　為了推進我校后勤工作社會化的進程，根據(jù)《*********》，就校園物業(yè)零星維修由乙方承接，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。

　　一、托管時間

　　自*********年*********月*********日至*********年*********月*********日。

　　二、甲方職責(zé)

　　1．保障全校正常的教學(xué)、工作、生活秩序，監(jiān)管好學(xué)校固定資產(chǎn)和設(shè)備。

　　2．計劃和審定大型設(shè)備維修項目。

　　3．監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價維修服務(wù)質(zhì)量。

　　4．測評乙方目標(biāo)責(zé)任，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。

　　5．按期支付托管維修經(jīng)費。

　　6．組織審計維修經(jīng)費的使用管理。

　　三、甲方對乙方的要求

　　1．負(fù)責(zé)學(xué)校水電及動力設(shè)施（泵房、高低配電、室內(nèi)外水電線路）的日常管理、保養(yǎng)、維修。

　　2．負(fù)責(zé)學(xué)校所屬建筑物和建筑物內(nèi)的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎(chǔ)設(shè)施（窨井、下水道、化糞池等）的日常管理和零星維修。

　　3．負(fù)責(zé)學(xué)校通訊設(shè)備的維修。

　　4．經(jīng)常主動巡回檢查，及時維修，確保校內(nèi)設(shè)備完好正常運轉(zhuǎn)，并盡可能節(jié)約成本，提高物品利用率。

　　四、乙方承諾

　　1．保障全校正常的教學(xué)、工作、生活秩序，維護好學(xué)校固定資產(chǎn)和設(shè)備。

　　2．管好維修人員，責(zé)任明確，業(yè)務(wù)熟練，工作到位，作風(fēng)端正，服務(wù)態(tài)度好。

　　3．建立健全行之有效的項目業(yè)務(wù)維護維修細(xì)則及其管理規(guī)章制度。

　　4．全權(quán)保管好國有資產(chǎn)，嚴(yán)防國有資產(chǎn)破壞或流失，維持設(shè)備完好率在95％以上。

　　5．既保障供應(yīng)，又防止浪費流失，積極做好節(jié)水、節(jié)電工作，建立責(zé)任包干制和巡回檢查制度，與獎懲掛鉤。

　　6．堅持每周一、四上午巡回上門零星維修服務(wù)。

　　7．合理使用和嚴(yán)格管好維修經(jīng)費，接受甲方的審計。

　　8．完不成目標(biāo)要求，接受甲方處理。

　　五、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方（蓋章）：

　　************

　　法定代表人（簽字）：

　　******

　　*********年*******月****日

　　簽訂地點：

　　****************

　　乙方（蓋章）：

　　************

　　法定代表人（簽字）：

　　******

　　*********年*******月****日

　　簽訂地點：

　　****************

維修合同 篇8

　　甲方: (以下簡稱甲方)

　　乙方: (以下簡稱乙方)

　　為修好公路滑坡路基，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂如下條款，雙方共同遵守。

　　一、工程量及內(nèi)容

　　1、乙方負(fù)責(zé)修建公路滑坡路基堡坎。

　　2、乙方負(fù)責(zé)清除公路沉降處石頭。

　　3、乙方負(fù)責(zé)維修路段的填方。

　　二、工程質(zhì)量及要求

　　1、乙方將維修路段山體滑坡的土石方全部清除，并留有護坡。

　　2、乙方負(fù)責(zé)修建堡坎，清除路邊塌方，完善側(cè)溝，填平路面。

　　三、工程造價

　　工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元結(jié)算，工程造價待維修后計算。

　　四、付款方式

　　乙方施工結(jié)束，經(jīng)甲、乙雙方組織驗收，工程合格后一次性付清工程款。

　　五、安全責(zé)任

　　乙方施工要注意安全，在施工中所發(fā)生的一切傷亡事故甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　六、法律責(zé)任

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。合同未盡事宜必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　甲方：(簽章)

　　乙方：(簽章)

　　年月日：

【維修合同】相關(guān)文章：

維修的合同06-23

設(shè)備維修合同 機械設(shè)備維修合同09-01

維修合同怎么寫 維修合同范本11-24

汽車維修合同04-23

房屋維修合同04-23

防水維修合同04-23

標(biāo)準(zhǔn)維修合同04-22

水電維修合同04-23

房屋維修的合同04-23

設(shè)備維修合同04-24