【實用】維修合同范文匯編八篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的維修合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

維修合同 篇1

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬

　　修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

　　第四條 材料

　　材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條 修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質(zhì)量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。

　　第九條 轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結(jié)算方式

　　報酬與材料費的結(jié)算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同 篇2

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商事宜如下：

　　一、甲方負責提供乙方需要的各種電器配件詳細資料。

　　二、甲方銷售電器材料如出現(xiàn)故障一年包換。

　　三、乙方電器出現(xiàn)問題，甲方負責維修，乙方必須支付金額80%貨款和維修手工費，余款待維修調(diào)試完成后3個月內(nèi)結(jié)清所有余款。

　　四、合同期限：20xx年2月13日—20xx年2月12日。

　　五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同雙方簽字蓋章后立即生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）： 簽時日期： 年 月 日簽時日期： 年 月 日

維修合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　本協(xié)議由甲乙雙方磋商同意，甲方為確保弱電智能化系統(tǒng)設備正常使用，委托乙方負責現(xiàn)有弱電智能化系統(tǒng)及周邊設備的維修與保養(yǎng)，經(jīng)雙方友好協(xié)商特簽訂如下維護合約：

　　一、合同期限:

　　合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期滿后，雙方可選擇續(xù)約或自然解除合約：

　　二、服務內(nèi)容

　　弱電系統(tǒng)設備定期保養(yǎng)、故障排除,維修保養(yǎng)清單見附件;

　　三、服務要求

　　1、乙方為保障甲方弱電系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，乙方將指定技術(shù)人員為甲方服務。

　　2、乙方接到甲方設備故障通知24小時內(nèi)(特殊情況除外)趕到甲方公司盡快排除故障;

　　3、當甲方系統(tǒng)故障需要更換時，乙方應以最低市場價提供配置，并負責安裝;

　　4、乙方在合同期間內(nèi)，定期(每月最少提供兩次)上門進行保養(yǎng)維護及優(yōu)化作業(yè)

　　5、若合同以外通知的特殊作業(yè)(如新增點位，新增布線)等由乙方另行報價。

　　6、乙方在維護過程中更換設備單次所需配件總價金額未超過100元由乙方負責支付，如在維護過程中更換設備配件單次金額超出100元由甲方另行支付。

　　四、維護費用：

　　甲方弱電系統(tǒng)需維護項目有：監(jiān)控系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、背景音樂系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、UPS系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)，詳細清單見附件;綜合以上資訊，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，乙方每月向甲方收取維護費_(6500.00)陸仟伍佰元整_ __元，周期為12個月，共計 柒萬捌仟園整(78000.00 ) 元。

　　五、支付方式：

　　維護費乙方按半年方式收取：合同簽訂后十天內(nèi)支付總款項的50%即(36000.00元)叁萬陸仟元整 元合同到期后十天內(nèi)支付總款項的50%即 (36000.00元)叁萬陸仟元。

　　六、雙方責任

　　(1)甲方責任

　　1、硬件或軟件發(fā)生故障時，甲方應及時通知已方。

　　2、甲方不得隨意拆卸及改變設備的其他連接，不得由第三方介入本合同內(nèi)的服務;

　　3、甲方不得要求乙方在服務過程當中提供違法服務;

　　4、維護過程中，甲方有重要數(shù)據(jù)需要保存或處理，應先告之乙方，否則乙方因不知情造成重要數(shù)據(jù)丟失等不承擔任何責任，由甲方自己承擔。但乙方應盡力為甲方損失的數(shù)據(jù)或設備進行維修或恢復;如是由于乙方的原因造成甲方設備或數(shù)據(jù)損壞應由乙方負責維修或恢復，所需費用由乙方承擔。

　　(2)乙方責任

　　1、乙方在維護過程中為甲方的商業(yè)數(shù)據(jù)保密，不可泄露第三方知道;

　　2、乙方在維護過程中需滿足甲方的正當要求，保障弱電系統(tǒng)及其他相關(guān)設備的正常運行。

　　七、其他事項

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力，自雙方簽字蓋章后生效。任何一方不得擅自變更或取消。單方面解除或變更本合同承擔全部相關(guān)責任。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同 篇4

　　甲方: (以下簡稱甲方)

　　乙方: (以下簡稱乙方)

　　為修好公路滑坡路基，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂如下條款，雙方共同遵守。

　　一、工程量及內(nèi)容

　　1、乙方負責修建公路滑坡路基堡坎。

　　2、乙方負責清除公路沉降處石頭。

　　3、乙方負責維修路段的填方。

　　二、工程質(zhì)量及要求

　　1、乙方將維修路段山體滑坡的土石方全部清除，并留有護坡。

　　2、乙方負責修建堡坎，清除路邊塌方，完善側(cè)溝，填平路面。

　　三、工程造價

　　工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元結(jié)算，工程造價待維修后計算。

　　四、付款方式

　　乙方施工結(jié)束，經(jīng)甲、乙雙方組織驗收，工程合格后一次性付清工程款。

　　五、安全責任

　　乙方施工要注意安全，在施工中所發(fā)生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。

　　六、法律責任

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。合同未盡事宜必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　甲方：(簽章)

　　乙方：(簽章)

　　年月日：

維修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利與義務關(guān)系，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就乙方承接甲方房頂漏水維修達成如下協(xié)議：

　　第一條 合同概要

　　經(jīng)雙方共同商定，甲方同意乙方對洞庭茗苑小區(qū)房頂漏水進行維修施工作業(yè)。

　　第二條 費用及施工點面

　　1、施工點：一棟1單元601號頂層屋面合溝。

　　2、施工費用：維修點面、脊梁防水，維修材料，勞務用工，共計人民幣。

　　第三條 付款方式

　　乙方施工作業(yè)完畢后，需經(jīng)甲方各受影響業(yè)主檢驗，簽字后，一次性甲方全額付清乙方施工作業(yè)款。

　　第四條 責任保證

　　乙方在施工作業(yè)中，要嚴格按規(guī)定要求施工作業(yè)，必須做到在施工中不閑談，不喝酒，不亂丟各種雜物和易燃品，施工中途休息和結(jié)束后，要徹底檢查，清理勞動用具，施工材料等物品，決不留在施工場所，嚴防各種事故隱患，同時對自己安全負全責，如發(fā)現(xiàn)在作業(yè)時造成對小區(qū)公物及業(yè)主財務損失時，乙方應予以賠償。

　　第五條 質(zhì)量保證

　　維修保質(zhì)期一年，在一年內(nèi)如果甲方發(fā)現(xiàn)維修點面出問題，乙方要隨叫、隨到、隨時維修。維修作業(yè)時，責任保證按第四條規(guī)定嚴格執(zhí)行。

　　第六條 如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方： 乙方：

　　年月日

維修合同 篇6

　　甲方：xx網(wǎng)吧(以下簡稱甲方)

　　負責人：xxx

　　乙方：xx建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱乙方)

　　負責人：xxx

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：

　　xx網(wǎng)吧室內(nèi)裝修工程。

　　2、工程地點：

　　3、工程承包方式：

　　包工包料

　　4、工程概況：

　　建筑面積***平方米。

　　二、工程裝修

　　內(nèi)容室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);工程造價為：***元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、工程期限工程開工日期：***工程竣工日期：***

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。

　　3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方： 日期：

　　乙方： 日期：

維修合同 篇7

　　甲方:xx××房地產(chǎn)有限公司 (以下簡稱甲方)

　　乙方:xx××建設工程有限公司(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就××豪庭房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱:××豪庭房屋維修工程。

　　2、工程地點:xx市松江區(qū)××路×××號。

　　3、工程范圍:本工程涵蓋××豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內(nèi)墻面、棚面發(fā)霉維修等工程,具體內(nèi)容見附件:甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單。

　　4、合同工期:開工日200×年×月×日,竣工日200×年×月××日,該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工,經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

　　二、工程服務形式

　　包工、包料、包工期、包質(zhì)量。

　　三、結(jié)算方式

　　甲、乙雙方及監(jiān)理人員就需要維修部位及工程量,進行技術(shù)聯(lián)系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方及監(jiān)理人員簽字確認后的技術(shù)聯(lián)系單內(nèi)容為基準,甲、乙雙方依據(jù)xx市20xx定額進行結(jié)算,確定工程總造價。

　　甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單,作為合同附件附后。

　　四、工程總價

　　暫定為人民幣××萬元(最終以甲、乙雙方確認的結(jié)算值為準)。

　　五、工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查驗收

　　乙方在施工中要嚴格按照國家、行業(yè)標準和企業(yè)規(guī)范及本合同約定進行施工,并隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結(jié)束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質(zhì)量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修,并承擔逾期責任。

　　六、工程款支付

　　1、工程款支付方式為支票。

　　2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內(nèi),甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。

　　3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內(nèi)乙方須向甲方提交結(jié)算報告,雙方按本合同約定標準進行結(jié)算,結(jié)算值經(jīng)甲方確認后,甲方向乙方支付至結(jié)算值的60%。

　　4、乙方維修過的部位經(jīng)過一個雨季過后,未發(fā)現(xiàn)滲漏、發(fā)霉現(xiàn)象,甲方于200×年×月××日前向乙方支付至結(jié)算值的95%。

　　5、剩余5%工程款留作保修金,保修期滿后十日內(nèi)如無質(zhì)量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。

　　6、甲方每次付款的同時,乙方應向甲方出具同等金額的`工程款發(fā)票,否則,甲方有權(quán)拒絕支付工程款。

　　七、保修

　　1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔保修責任,保修期為5年,自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。

　　2、工程保修金為工程款的5%,保修期滿后十日內(nèi),甲方將保修金的剩余部分無息返還。

　　3、保修期內(nèi),如維修工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應保證接到甲方通知后2小時內(nèi)派人進行檢查及維修,并應在甲方確定的合理期限內(nèi)修復完畢,如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權(quán)另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

　　4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作,維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復完畢,并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊�。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償?shù)取?/p>

　　5、在保修期內(nèi),乙方應定期對施工工程進行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質(zhì)量問題,予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進行維修。

　　乙方保修負責人姓名:×××

　　聯(lián)系電話:×××

　　通訊地址:×××××××× 郵政編碼:×××

　　八、違約責任

　　1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔暫定工程總造價5‰的違約金,任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上(含三次)遲延履行的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。

　　2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的,甲方有權(quán)解除合同,乙方并應當無條件于兩日內(nèi)退場,雙方于乙方退場后結(jié)算。

　　3、乙方違反本合同其他任何一項義務,經(jīng)甲方通知其限期改正,期滿后仍未改正的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。

　　4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質(zhì)量問題,或與合同約定不符的,無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期,均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。

　　5、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的權(quán)利、義務轉(zhuǎn)讓他人,否則,甲方有權(quán)解除合同。

　　6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題在未解決前,甲方有權(quán)拒絕支付任何款項。

　　7、凡因乙方原因?qū)е卤竞贤�解除�?乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金,如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金),乙方還應賠償甲方所受到的損失。

　　九、安全施工

　　乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關(guān)的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。

　　十、施工責任

　　1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利,并負責同住戶及下屬有關(guān)部門協(xié)調(diào)。乙方按施工工藝要求施工。

　　2、乙方在施工中要保護好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木,不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業(yè)規(guī)定的制度,如有住戶投訴或乙方損害物品,甲方有權(quán)在應付乙方的工程款中扣除。

　　3、乙方指派×××為本工程駐工地代表,按本合同要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成本合同規(guī)定之內(nèi)容。并負責與甲方進行溝通、聯(lián)系,該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為,均由乙方承擔責任。

　　4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質(zhì)量標準要求進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,確保工程達到合同約定及甲方要求。

　　5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。

　　6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點,保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作,否則,甲方有權(quán)委托他人清理,所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。

　　7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質(zhì)量檢查、檢驗及監(jiān)督,為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。

　　8、維修施工所需辦理的一切審批手續(xù)(指按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定需報批的項目)由乙方負責辦理并承擔費用,一切責任由乙方承擔。

　　9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成,未經(jīng)甲方同意,乙方不得將該工程擅自分包、轉(zhuǎn)包或交由其他任何第三人完成,否則,甲方有權(quán)解除本合同。

　　10、乙方在維修過程中應注意與維修業(yè)主保持良好的溝通,避免產(chǎn)生糾紛,如因乙方原因與維修業(yè)主產(chǎn)生糾紛而使甲方受到損失的,由乙方承擔責任,甲方有權(quán)在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有權(quán)向乙方追償。

　　11、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方及業(yè)主的財產(chǎn)、物品,不得破壞小區(qū)內(nèi)的建筑物及相關(guān)設施、設備。在維修工程中,凡由于乙方原因?qū)е录追交虻谌�人人身或財產(chǎn)損害的,乙方應當予以賠償。甲方有權(quán)在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、業(yè)主或有關(guān)權(quán)利人有權(quán)向乙方追償。

　　十一、其它

　　1、本工程如涉及工程價款的確認,相關(guān)的確認需經(jīng)甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效,其他人(除法定代表人)簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章(例如簽證章等),甲方均不予認可。

　　2、如涉及工程量的確認,必須經(jīng)甲方代表、工程部經(jīng)理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效,缺一不可。

　　3、甲、乙雙方確定的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同壹式陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份,本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　5、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了,由該維修工程所在地人民法院解決。

　　甲方:xx××房地產(chǎn)有限公司 乙方:xx××建設工程有限公司

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人:×× 法定代表人:××

　　(簽字) (簽字)

　　經(jīng)辦人:×× 經(jīng)辦人:×××

　　(簽字) (簽字)

　　簽訂日期:20X×年×月×

維修合同 篇8

　　甲方：溫州市亞飛鋁窗有限公司金華分公司

　　乙方：

　　甲方將所需維修安裝交給乙方負責。雙方在自愿平等的基礎上，友好的達成以下協(xié)議雙方共同遵守：

　　1、工程內(nèi)容：

　　（1）、行政中心4F內(nèi)庭院幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共5塊，使用活動腳手架安裝；

　　（2）、5#樓8012房及4019房破損幕墻懸窗扇拆除、組裝及安裝，共2塊；

　　（3）、行政中心南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共4塊，使用吊車安裝；

　　（4）、行政中心1F南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共1塊，使用腳手架安裝；

　　（5）、行政中心1F南面地下室光棚破損玻璃拆除及安裝，共1塊；

　　（6）、5#樓破損點式圓弧夾膠玻璃拆除及安裝，共1塊，使用吊籃安裝；

　　（7）、5#樓屋面破損點式玻璃拆除及安裝（含增加鋼梁1支），（共2塊），使用腳手架安裝；

　　（8）、行政中心4F內(nèi)庭院破損中空夾膠玻璃拆除及安裝（含每個洞口增加1支140幕墻立柱），共14塊。

　　以上玻璃清理、打膠及破損玻璃清運工作由乙方負責，吊籃及吊車費用由甲方負責，吊籃搬運由乙方負責。

　　2、工程單價

　　a、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方同意以RMB18000元（大寫：壹萬捌仟元整）包干以上工作內(nèi)容。

　　b、5#樓圓頂網(wǎng)架玻璃光棚原膠縫割除、清理及注膠、清理按30元/平方米。

　　c、玻璃垃圾清運費1500元。

　　3、質(zhì)量要求：乙方要按照甲方提出的要求保質(zhì)保量完成，如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方全部承擔，工期不順延。如需有變動甲方應提前72小時通知乙方，否則造成的損失由甲方承擔。

　　4、乙方無條件服從甲方現(xiàn)場負責人的管理，嚴格遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，如有安全事故發(fā)生，乙方自行負責。

　　5、付款方式：待工程驗收合格后一次性付全款。

　　6、甲方為乙方提供便于施工的場地。并負責協(xié)調(diào)與施工方的關(guān)系。

　　7、本工程玻璃屬于易碎品，安裝完成后乙方應立即通知甲方，甲方在2日內(nèi)派人驗收，驗收合格完后玻璃有破損現(xiàn)象由甲方負責，反之未驗收合格之前玻璃有破損現(xiàn)象由乙方負責。

　　8、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲 方：溫州市亞飛鋁窗有限公司 乙 方：

　　金華分公司

　　負責人：負責人：

　　電 話： 電 話：

　　年 月 日 年 月 日

【維修合同】相關(guān)文章：

維修的合同06-23

維修合同怎么寫 維修合同范本11-24

電梯維修合同06-18

物業(yè)維修合同06-17

屋面維修合同06-14

維修合同的范本03-29

空調(diào)維修合同06-23

維修合同模板11-19

車輛維修合同04-21

公路維修合同04-21