【精華】維修合同范文錦集7篇

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的維修合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

維修合同 篇1

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條 修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條 材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條 修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條 轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同 篇2

　　甲方：湘電集團公司

　　乙方：湘潭公司

　　為保證甲方投資開發的房地產項目的維修質量和效率，提高客戶滿意度，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方就零星維修工程事項協商一致，簽訂本合同。

　　一、維修工程內容

　　維修工程內容分為房屋防水維修和其他零星維修兩類，甲方委托乙方進行維修的項目，具體以書面委托函（委托函格式附后）為準。

　　二、甲方的權利和義務

　　1、甲方委托乙方施工、維修的項目，以書面委托函形式通知乙方。

　　2、甲方在乙方施工完畢后及時組織人員對項目進行驗收，并簽字確認。

　　3、按合同約定支付工程款。

　　三、乙方的權利和義務

　　1、乙方應在接到甲方書面通知后四十八小時內安排施工、維修人員到位，并在甲方要求時間內完成施工、維修內容。

　　2、乙方負責跟蹤項目的施工，并于施工結束后通知甲方驗收。

　　3、乙方有義務對承接工程的質量承擔責任，并對因乙方原因而造成的質量問題承擔無償返修責任，直至符合質量要求為止。工程驗收交付后嚴格履行本合同約定的質量保修義務。

　　4、乙方有義務根據工程需要提供施工照明、圍欄設施，并負責安全保衛。自覺遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格采取施工保衛安全等技術措施，按照安全標準組織施工，確�，F場施工人員及第三者安全，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。自行解決施工照明并保證用電安全，制定安全防火責任人，物件堆放整齊。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　5、乙方有義務接受甲方的監督和管理，并服從甲方的安排與施工協調。

　　6、乙方有義務確保文明施工與施工場地及周邊的整潔，按規定做好施工場地交通、夜間施工、建筑垃圾與渣土、生活垃圾等運輸、工程、生活污水和噪音排放的申報工作，并承擔因此發生的相關費用，及因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

　　7、乙方有義務采取恰當措施保護施工場地周圍地下管線、公共設施和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木等。由于乙方施工措施不當造成污染、侵損、破壞周圍地下管線、公共設施和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木、堵塞排水管網等，造成的損失由乙方承擔。

　　8、乙方有義務承擔與其施工、維修工程有關，或其施工、維修工程進行期間，或其施工、維修工程導致的`人身傷亡及財產損壞導致的損失、費用、索償或訴訟的法律責任，并保障甲方免負該責任。甲方對任何雇員的意外或傷亡，不論該人是否受雇于乙方，皆不負任何法律上的賠償責任，乙方須保障甲方免付任何有關的索償、要求、訴訟、成本、費用和支出。

　　9、乙方對其不具有施工、維修資質或能力的工程，應如實向甲方反映，否則因此造成的責任由乙方承擔。

　　四、驗收要求：

　　須甲方、業主、物業（如果有）共同簽字確認，簽字程序由乙方辦理、甲方配合。

　　五、合同價款及支付方式

　　1、每季度結算一次，乙方結算辦理完畢后，開具經甲方認可的合格發票并辦理完相關付款手續后，甲方按結算總金額的95%支付，留5%質保金，質保期滿后協商返還。

　　2、甲方預決算員審核的價款中均已包含完成該項工程所需要的：施工設備、勞務、管理、材料、安裝、維護、利潤、稅費、安全防護費、安全文明施工措施費、農民工工資保證金及政策性文件規定的各項應有費用及合同明示或暗示的所有一切風險、責任和義務的費用。由乙方包工、包料、包機械、包管理、包質量、包工期、包安全、包文明施工、包驗收等直至竣工驗收交付使用以及維保期間的所有費用。

　　六、結算要求與結算方式

　　1、結算要求：

　　（1）乙方在每季度結束后25日內，憑合同約定格式的書面委托函和甲方現場施工員簽證的工程量辦理結算，逾期遞交竣工結算報告及完整的結算資料的，由乙方按￥100元/天向甲方支付違約金。

　�。�2）結算計算審減額大于乙方送審額10%以外的審計費用由乙方承擔，并同意甲方可直接從工程結算款中扣除該部分審計費用。

　　2、結算方式：

　�。�1）土建部分：執行20xx年《湖南省建筑裝飾裝修工程消耗量標準》。

　　（2）安裝部分：執行20xx年《湖南省安裝工程消耗量標準》。

　�。�3）維修部分：執行20xx年《湖南省房屋修繕工程計價定額》。

　�。�4）主材：價格以施工同期市場信息價格為結算依據。

　�。�5）人工工資：土建部分61元/工日，裝飾部分72元/工日。

　　七、質量保修責任

　　1、屋面防水維修的質保期限按該維修房屋主體的質保期限執行。

　　2、其它維修項目及本合同未約定的質保期限的項目按相關質量管理條例執行。

　　八、違約責任

　　1、乙方如未能在接到甲方書面通知后四十八小時內安排施工、、維修人員到位，或未能在甲方要求時間內完成施工、維修內容的，甲方有權責令其改正；如果乙方累計三次未能及時安排人員到位，或累計三次未能在甲方要求時間內完成施工、維修內容的，甲方有權解除合同。

　　2、甲方如未能及時按照合同約定支付工程款，乙方有權解除合同。

　　九、其它

　　1、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

　　2、雙方在履行合同中發生爭議時，應本著和諧合作的精神協商解決，協商不成的依法提交湘潭仲裁委員會仲裁。

　　3、合同有效期為20xx年6月1日至20xx年12月31日

　　4、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方貳份，具有同等法律效力。甲方單位（蓋章）： 乙方單位（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月

　　價格審核部門負責人：

　　價格審核部門經辦人：

　　年 月

　　年 月 日 日 日

維修合同 篇3

　　甲方：（簡稱甲方）

　　乙方： （簡稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規定，遵循自愿平等公平誠信的原則，雙方就搭建大風鄉畜牧獸醫站辦公樓房頂一事協商一致，訂立本合同。

　　一、工程內容：乙方負責房頂的彩鋼瓦的搭建。

　　二、工程質量及驗收標準：施工完畢后，保證能抗六級大風，不漏雨。彩鋼的板材厚度為4mm。如果兩年內出現垮塌、破損，乙方需要在出現垮塌破損后24小時內現場維修，所需的費用由乙方負責。

　　三、工程計價：此工程的彩鋼瓦按板材面計價，單價為：80元/平方米，施工面積為 平方米，總價為 元。

　　四、工期為 天

　　五、甲乙雙方的責任

　　六、甲方的責任：

　　1、甲方提供施工所用的電，提供便利的施工條件。

　　2、負責給乙方撥工程款。

　　乙方的責任1、嚴格按施工要求施工。

　　2、嚴格操作規程施工，不強行、違規施工，嚴格杜絕火災的安全事故的發生。否則乙方承擔由此產生的全部責任。

　　3、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人生傷亡或財產損失所發生的一切責任，保障保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員訴訟、控告、索賠責任及可能發生的費用。 七付款方式：該工程施工完畢后，甲方按乙方所完成的彩鋼瓦搭建面積及質量驗收合格后，甲方提供有效稅務發票，帶乙方報賬款到賬后，一次性結算工程款。

　　八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，本合同之簽字自日生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

維修合同 篇4

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律、法

　　規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就————————。結合本工程具體情況，甲乙雙方通過共同協商，簽訂本合同。具體內容如下：

　　一、工程地點及內容

　　1、工程地點：

　　2、工程內容：

　�。�1）一車間的損毀（燒毀）部分拆除、除銹、防腐及屋面板的制安。注：一車間面積為11000㎡。

　�。�2）墻體壞、爛部分的拆除、防腐及墻面板的制安。

　�。�3）尼龍紗窗的制安。

　　二、工程造價

　�。�1）一車間損毀部分及墻體燒毀部分

　　①爛彩鋼瓦的拆除￥元/M2。

　　②維護鋼結構部分除銹（按彩鋼瓦的面積計算）￥元/M2(含腳手架，若未更換部分防腐，按照此單價執行）

　�、鄯栏�（按瓦的面積計算）￥元/M2(含腳手架）若未更換部分防腐，按照此單價執行。

　�、苄轮瓢矙_條（C120或140）￥元或￥元/M。

　�、菸菝嫔蠈硬输撏撸�90型，厚度為0.65MM，采用寶鋼板或誠實板）￥元/M2(單層價）。

　�、迌葘覷V.PVC防腐板（厚度為MM）￥元/M2(單層價）。

　�、呶菝姘寮皦γ姘逅�用的五金配件(按瓦面積計算）￥元/M2。

　�。�2）尼龍紗窗（40目） ￥元/M2(含人工費）。

　　以上工程量按實收方結算。

　　三、付款方式：

　　1、工程總造價為人民幣￥元整（大寫：）。以上所例工程完畢并經驗收合格，甲方3日內日前支付給乙方合同總金額的%，計人民幣￥元整（大寫：），經甲乙雙方協商，余下的款項在年月日前全部付清。

　　2、乙方負責向甲方提交竣工資料，若甲方要求開具建安發票，則按總造價的5%計算，甲方負責組織驗收。

　　四、工程工期：

　　按甲方要求進入現場施工，但甲方必須具備施工條件。工期為個工作日，如遇下雨或不可抗力因素，則工期順延。

　　五、質量標準

　　工程按甲方要求驗收。

　　六、質量保修期

　　一年。如在質保期內出現質量問題，在接甲方通知24小時內處理。

　　七、甲乙雙方權利和義務

　　1、甲方負責施工場地平設備的保護，達到維護等施工條件，并派專業人員現場監督，免費提供乙方工程用水用電。

　　2、乙方現場管理員及施工人員的食宿自理。

　　3、乙方負責按照雙方確認的工程量進行維護，確保一次性驗收合格。

　　八、安全責任

　　1、乙方自行組織人員現場施工，乙方必須對工作人員的上、下班安全及現場工作安全負責。

　　2、乙方必須保證安全、質量；若發生安全事故，乙方必須全額承擔，甲方不負任何責任。

　　九、違約責任

　　合同生效后，甲乙雙方應遵照合同內容執行各自權責。若出現違約情況，違約方負全部責任。

　　十、其它約定

　　1、若有其他未盡事宜或約定事項，甲乙雙方可進行書面補充，補充合同或協

　　議與本合同具有同等法律效力。若遇糾紛，任何一方可向當地人民法院進行起訴。

　　2、本合同經甲乙雙方簽名蓋章后即刻生效，履行完畢后自動終止。

　　3、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。

維修合同 篇5

　　發包人：侯德明，男，41歲，住址：棗陽市北城，

　　系棗陽市沙河水庫管理處采砂承包經營者

　�。ㄒ韵潞喎Q甲方）

　　承包人：張軍輝，男，40歲，住址：棗陽市鹿頭鎮居委會

　　四組42號 （以下簡稱乙方）

　　因沙河水庫庫區內采砂對外銷售，沙場通往鹿頭鎮街的道路需要日常進行維護養護，甲方將該路段的維修養護日常事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執行。

　　一、甲方承包給乙方路段維修養護起止界限，即東從每個采砂場地的出口（道）處西至鹿頭鎮街口（楊大橋口）路地段（系村村通公路）。

　　二、甲方承包給乙方的該路段維修養護期限為壹年，既從20xx年3月1日至20xx年2月28日止。

　　三、乙方對該路段維修養護的標準既每天路面平整、光潔，遇雨雪天路面不漬水，無凹凸，路面路基鋪墊沙、石，日常維修養護需用的運料車輛、材料、人工及所需費用等全部由乙方自行安排并自行付費用。乙方必須每天維修養護。

　　四、甲方支付乙方維修養護年承包費用來源系采砂五個作業場籌資計4.5萬元人民幣，五年采砂作業組于20xx年 月

　　日將該款直接交與沙河水庫管理處王曉明代管，后由乙方按約定的時間直接從王曉明處領取，全部用于路道開支。

　　五、甲方支付乙方維修養護費用每年4.5萬元整。支付辦法：全年分12個月分別付款，次月5號按考核后的情況結付上月款項。

　　六、乙方在維修養護期間，甲方及沙河水庫管理處隨時抽查考核該路段的養護事宜，若發現乙方未按第三條約定的標準養護，甲方及沙河水庫管理處每發現一次扣當月應支付乙方費用的10%，以此類推。

　　七、乙方要保證所維修、養護的路段暢通無阻，若因乙方的養護不到位導致該路段不能通行過往車輛，乙方賠償損失責任（損失計算方式：每個砂場每天賠20xx元，按5個采砂作業組算）。

　　八、嚴禁各砂場放行帶水砂車上路行駛，甲、乙方及沙河水庫管理處各方若發現有帶水砂車上路，每車處罰200元。

　　九、本合同經雙方簽字生效，未盡事宜雙方協商解決處理。

　　十、合同雙方任何一方違約合同條款，由違約方支付合同總金額的20%違約金，并賠償經濟損失。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

維修合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙兩方按照合同法相關規定，本著平等協商，公平公正，客觀求實的精神，達成以下條款。

　　1甲方把學校辦公室維修加固及裝修項目工程委托給乙方承包。并一次發包乙方，由乙方包工包料并負責施工維修。2維修項目：辦公室內墻面翻新和辦公室地面硬化。裝修項目：辦公室內吊頂和辦公室墻面刮涂料安裝防盜門。3要求：乙方按照甲方的要求去維修及裝修，乙方保證項目工程質量。甲方保證項目工程結束后，經主管單位驗收合格，及時付清工程款，否則按違約處理。

　　4項目資金：由市教育局撥付專項資金。維修工程合計價款人民幣：《》當乙方完成工程項目，甲方報請市局驗收合格后，甲方一次付清乙方工程款。

　　5雙方合同簽訂后，共同執行。如有違約，加罰違約金。6本合同一式兩份，雙方當事人各執一份。

　　甲方{蓋章}：乙方{簽字}：

　　合同時間：

　　辦公室維修合同范文三

　　發包人：(甲方)

　　承包人：(乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：辦公室裝飾

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍：室內裝修(見預算清單)

　　4、工程承包方式：本工程采用全包工包料方式承擔(參見附件清單)

　　5、工程造價

　　⑴工程預算總造價為元，大寫人民幣：萬元整。

　　⑵本工程總造價計算依據

　　推薦閱讀：辦公室的裝修合同范本5篇有關辦公室的轉讓合同范文辦公室的租賃合同協議書模板辦公室合同4篇簡單辦公室買賣合同協議書辦公室用房租賃合同范本

　　A、以工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證為依據。

　　B、施工中甲、乙雙方確認的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。

　　C、施工中甲乙要求新增加的項目費用。

　　第二條工程期限

　　1、經甲、乙雙方確定：本工程合同工期為180天(日歷)，具體開發時間以甲乙雙方簽訂的開工報告為準。

　　2、本工程計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月

　　3、本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。

　　(1)由于不可抗力造成無法正常施工的;

　　(2)由于甲方原因影響連續施工的(包括工程付款不到位)。

　　(3)由于設計變更或設計未確定的。

　　(4)由于未辦妥相關物業或行政審批手續的。

　　(5)由于施工工地(非乙方原因)一月內停電停水停氣造成停工累計超過8小時;

　　(6)由于甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。

　　第三條工程施工準備與雙方責任

　　1、甲方責任

　　(1)開工前甲方協調各方面的關系，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。

　　(2)組織好設計交底及圖紙會審工作。

　　(3)委托為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。

　　(4)開工前1天，甲方騰空裝飾場地以便工程開工。

　　(5)做好甲方提供材料及設備的供應;落實建設資金，按期報付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

　　2、乙方責任

　　(1)提供完整的施工圖紙及施工技術資料。

　　(2)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

　　(3)做發了施工準備工作，組織好人員及材料設施的進場、采購、供應和管理。

　　(4)嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。

　　(5)委托為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。

　　第四條工程價款及支付

　　1、本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

　　2、由物業收取的管理配合，裝修押金等相關費用，由甲方支付。

　　3、本工程合同總價為￥：4、支付采取按工程進度分段付款方式。

　　5、分段付款的時間及相應金額為：

　　(1)合同簽訂時付合同價10%，計￥：元整。

　　(2元整。工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

　　第五條施工質量與設計變更

　　1、堅持按圖紙施工，任意一方不得隨意變更設計，如遇到列情況給乙方造成損失，應由責任方負擔。

　　(1)發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方通知甲方后，甲方應在三天內與設計單位商定，發出變更設計文件，甲、乙雙方簽協議后方準施工。

　　(2)設計變更超出原設計標準或規模時，甲方必須按審批程序重新報批，甲、乙雙方簽協議后方準施工。

　　(3)如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，并由甲方承擔乙方的經濟損失。

　　2、乙方如遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。

　　第六條工程竣工驗收及結算

　　1、乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

　　2、甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

　　3、工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發現質量問題，由甲方承擔責任。

　　4、乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

　　第七條工程安全生產、文明施工

　　1、甲方對乙方承擔的工程要做好安全交底，明確安全要求并進行監督檢查，雙方應按規定協商相關安全生產責任和治安消防事宜。

　　2、乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工教育工作，嚴格安全操作規程，文明施工要求及嚴格執行治安消防條例。

　　3、工程在施工期間，乙方人員發生工傷和急病等，甲方有提供方便，協助搶救義務，責任和費用均由責任方負擔。

　　第八條工程處罰及仲裁

　　1、按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之二進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結請。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。

　　2、甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。

　　3、本合同在執行過程中發生合同糾紛，當事人雙方應及時協商，協調不成時，任何一方均申請雙方上級主管部門或建設主管部門進行調解，調解不成時可由工程所在地的仲裁委員會提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條附則

　　1、本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　3、本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。

　　4、本合同有效附件。

　　(一)乙方提供平面圖紙;

　　(二)工程預算書;

　　(三)補充條款;

　　(四)其他

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代理人：代理人：

　　20xx年5月15日

維修合同 篇7

　　甲方（委托維修及配件需求方）：

　　簽訂地點：

　　乙方（維修及配件供貨方）：

　　簽訂時間：

　　第一條甲方自愿委托乙方對甲方提供的電機及相關設備進行維修、提供相關配件。

　　第二條乙方方保證其具有維修電機及相關設備的資格證照，有權從事維修電機及相關設備。

　　第三條電機及相關設備維修修理項目、數量、金額

　　第四條更換配件：

　　1、配件更換可能會影響電機的功能、性能，乙方要在與甲方協商認同后進行。

　　2、乙方提供更換配件必須保證為與設備同品牌原裝配件，如有特殊情況乙方需在與甲方協商認同后更換與原配件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3、更換配件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于電機及相關設備的生產商在西安市授權的維修（服務）中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。

　　4、乙方未經甲方同意不應自行雇傭未經甲方書面同意的第三方更換或拆卸配件。

　　5、更換配件時，未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，乙方退還甲方所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成電機損壞，乙方要按市場價格進行賠償。

　　第五條交付

　　1、甲方將需維修的電機及相關設備告知乙方，乙方協同甲方確認后自行取走。

　　2、維修項目完工后，乙方有義務告知甲方確認維修項目和更換配件明細。交付時間：維修項目完工后3日內。交付方式：乙方將維修完工的電機及相關設備移交給甲方。交付地點：陜西化建設備制造公司院內。

　　第六條驗收

　　1、雙方約定由甲方和乙方共同來進行維修的驗收工作。

　　2、修繕修理項目檢驗標準依據國家相關標準執行。

　　第七條保管義務

　　乙方應當妥善保管甲方提供的電機及相關設備。因保管不善造成毀損、滅失的，乙方應當承擔損害賠償責任

　　第八條本次合同維修費用合計總金額；整（元）

　　第九條包裝標準、包裝物的供應與回收：無

　　第十條保修

　　電機修復后，在正常的使用環境下，對于該電機的同一故障，乙方提供3個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：

　　1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；

　　2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；

　　3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；

　　4、因未經乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第十一條結算方式、時間：質量、服務無糾紛，一次性付清。

　　第十二條擔保方式（也可另立擔保合同）：無

　　第十三條條違約責任：由違約方承擔。

　　第十四條合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向合同簽約地人民法院起訴。

　　第十五條本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

【維修合同】相關文章：

維修的合同06-23

維修合同怎么寫 維修合同范本11-24

空調維修合同06-23

電梯維修合同06-18

物業維修合同06-17

屋面維修合同06-14

維修合同模板11-19

維修合同的范本03-29

叉車維修合同05-26

標準維修合同04-22