維修合同

時間：2022-05-30 17:09:14 維修合同我要投稿

維修合同模板錦集9篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的維修合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

維修合同模板錦集9篇

維修合同篇1

　　甲方：_________（以下簡稱甲方）

　　乙方：_________（以下簡稱乙方）根據國務院《物業管理條例》、_________和_________等有關規定，就原有住宅維修基金繳存有關事宜，訂立以下協議：

　　第一條甲方負責對全市住宅維修基金的統一歸集和管理、使用、監督等工作。

　　第二條甲方負責制定原有住宅維修基金繳存、使用和管理等有關規定和辦事程序。

　　第三條甲方負責在________市________銀行開立原有住宅小區公共設施維修基金繳款專用賬戶，以保證乙方順利按時繳存維修基金。

　　第四條甲方應按有關規定保管好維修基金，做到�？顚Ｓ茫木S修基金存入專戶之日起比照商品住宅繳存維修基金的利率計息。

　　第五條甲方應提供維修基金查詢服務，并按照有關規定負責辦理維修基金的使用等業務。

　　第六條甲方負責協調_________銀行在全市各區、縣設立維修基金繳存窗口并提供優質服務，方便開發建設單位繳存維修基金。

　　第七條乙方應當按照有關規定，及時全額繳存維修基金。

　　第八條乙方對所提供原有住宅的住宅套數、建筑面積、建安工程費和已發生維修費用的業主確認書等資料的真實、有效負有完全責任。

　　第九條乙方繳存原有住宅維修基金后，如業主提出異議，乙方應負責解釋。由此產生的任何矛盾和糾紛，乙方須承擔全部責任。

　　第十條乙方應當妥善解決原有住宅的各種遺留問題。

　　第十一條乙方應在_________年_________月_________日前將_________年開發建設的_________區（縣）_________道（路）_________小區（號），共_________套住宅，建筑面積_________平方米，維修基金_________元全額繳存至甲方在_________銀行開立的原有住宅小區公共設施維修基金繳款專用賬戶。

　　第十二條乙方可分_______次繳存維修基金，但應當在_______年_______月_______前繳存維修基金總額的_______%以上，具體安排如下：

　�。ㄒ唬┮曳接诒緟f議簽訂之日起，______日內繳存維修基金總額的______%，______元。

　�。ǘ┮曳皆赺_____年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

　�。ㄈ┮曳皆赺_____年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

　　第十三條乙方未按協議規定時間和比例繳存維修基金的，甲方有權要求乙方及時繳存，并承擔未繳存基金額每日萬分之______違約金。

　　第十四條乙方至______年______月______日未全額繳清維修基金的，根據______稅務局的有關規定，須按未繳金額部分繳納企業所得稅。乙方在繳納企業所得稅后，仍應當全額繳存維修基金。

　　第十五條在本協議執行過程中，對本協議所作的任何更改或補充，應訂立書面變更或補充協議，并成為本協議不可分割的一部分，與本協議具有同等效力。

　　第十六條本協議______式______份，甲、乙雙方各執______份。

　　甲方（蓋章）：__________________

　　負責人（簽字）：________________

　　____________年________月______日

　　乙方（蓋章）：__________________

　　負責人（簽字）：________________

　　____________年________月______日

維修合同篇2

　　甲方：xxx村

　　乙方：范錦元

　　由于今年雨水較多，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的1.2公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執行。

　　一、維修路段：廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路，約1.2公里。

　　二、維修標準：

　　1、清理完所有塌方;

　　2、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;

　　3、路面沙石厚度不低于10CM，路面寬度不小于4米;

　　4，完善路邊排水設施，確保來年雨季不被水沖毀。

　　三、維修時限：工期從20xx年8月12日至8月30日。

　　四、工程造價：工程由乙方包工包料，工程總造價一萬五千元。

　　五、驗收：維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。

　　六：付款方式：維修工程由乙方墊資施工，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。七、權利和責任

　　1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。

　　2、甲方有責任配合乙方協調施工過程中出現的矛盾。

　　3、維修工程驗收合格后，甲方必須在30天內一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。

　　4、如遇不可抗拒的自然災害造成維修公路再次大面積損毀，雙方可重新商議維修合同條款。

　　5、如乙方在維修過程中，出現任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。

　　八、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方負責人：

　　乙方承包人：

維修合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方同意將房屋維修工程委托乙方。

　　二、乙方負責全部維修所需材料以及施工。

　　三、維修時間：自協議簽訂之日起天完成。

　　四、維修要求：

　　1、維修項目質量符合國家相關驗收規范。

　　2、乙方自行負責施工安全。

　　3、未盡施工細節之處，由雙方協商提出方案確定。

　　五、維修費用：

　　六、維修工程完成后，經甲方驗收合格后，按照公司工程付款流程支付工程款。

　　七、保修條款：在國家規定的質保期限內出現質量問題仍由乙方維修。

　　九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。（親子活動安全協議書）

　　十、本合同經甲乙雙方協商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，公司備案一份。房頂維修協議書房頂維修協議書。

　　乙方簽字：聯系方式：甲方簽字：

　　工程師：聯系方式：項目管理部經理：工程管理部副經理：工程管理部經理：分管副總：

　　年月日

維修合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　1、維修內容：教學樓、宿舍樓、餐廳。

　　2、乙方自行購買所需材料，電源由甲方提供，乙方自備施工工具，施工中的一切瑣事都

　　由乙方自行處理，食宿乙方自行安排。

　　3、乙方必須保證質量，一層暖氣片的溫度與二、三層相等，與主管接近相等，維修后必須無漏點，管道與暖氣片要整潔，破壞處乙方負責復原，地溝管道漏點由乙方維修。

　　4、此項工程總價：包括材料費、人工費、食宿費、運費、旅途費、一切不可預見費，共叁萬陸仟元。材料與工人進場時，甲方付乙方壹萬元，全部驗收合格后甲方一次性付清。

　　5、施工過程中由甲方在現場監督，完工后由甲方與校方共同驗收合格，方可為完工。

　　6、施工過程中有造成人身事故的由乙方自行解決，甲方不予承擔任何責任，

　　此協議一式兩份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

維修合同篇5

　　發包方(簡稱甲方)

　　承包方(簡稱乙方)

　　基于乙方承包甲方本合同約定的冷庫工程，為了明確雙方責任和義務，保證工程順利進行，根據《中華人民共和國合同法》《建設工程質量管理條例》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，達成如下條款，以茲共同遵守執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包范圍：

　　5、承建冷庫物資的名稱、規格、型號、單價、總金額等作為合同的附件。

　　二、工期

　　本合同工程總工期為個日歷日，工期起算日期：為本合同簽字之日起計算。(除發生不可抗力或本合同約定條件(增加工程量)外，在任何情況下，乙方不得以任何理由拖延、順延、怠誤工期。)

　　三、工程造價及付款方式

　　1、工程造價：工程總造價為附件的確認價格，包工、包料、包質量、包安全、包調試、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范圍內所有項目一次性包干，不因物價上漲或下跌而變動。

　　2、付款方式：

　�、佟⒖們r款分三期支付：

　　第一筆款：總價款的60%即元人民幣(￥);支付條件：工程合同簽署后3日內支付。第一筆款支付后本合同生效。

　　第二筆款：總價款的35%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成50%后3日內支付。

　　第三筆款：總價款的5%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成100%后3日內支付。

　�、�、付款方式為：銀行轉賬(賬號)

　　四、甲方義務

　　1、在施工前負責施工場地的平整，協調相關相鄰關系，具體介紹場地及地下管線情況;

　　2、在施工期間給予乙方施工必要方便，提供水源、電源、材料堆放場地。

　　3、按照合同的規定向乙方支付款項;

　　4、接到乙方驗收的通知后，在3日內予以驗收;

　　5、按照本合同約定及時履行義務;

　　6、若因甲方不履行合同義務，致使乙方無法施工的，對此產生的責任乙方免責;

　　7、對乙方在施工過程中提出的問題或建議，在2天內予以回復或解決;

　　8、不得對乙方的施工故意進行刁難，對乙方施工的監督應不影響乙方正常施工;

　　9、若增加工程量、變更設計，需及時通知乙方，以便乙方施工;

　　10、對乙方提交的增加工程量資料，進行必要的及時審核，以作為工程決算的依據。

　　11、提供冷庫工程的平面布置圖。

　　五、乙方義務

　　1、乙方須對甲方提供圖紙進行必要的專業審核及時解決問題。

　　2、乙方應按合同的約定負責設備的供應、安裝、調試、保修等。

　　3、乙方應保證工程所用材料、配件、設備的質量符合國家或行業標準，且需經甲方代表或監理人員認可后方可使用。

　　4、乙方應將所供設備材料的用戶手冊、保修手冊、有關資料及配件、隨機工具(若有)等交付給甲方。

　　5、乙方在施工前必須視察工地并詳細了解工地各種環境：結構、排水、電力等系統，如現場情況與圖紙不符，及時與甲方相關人員溝通。

　　6、乙方保證安裝施工人員均為專業的熟練技工，工程設備安裝完成后，乙方必須負責免費調試，保證無任何操作故障。

　　7、已完工的工程和設備，在交付前由乙方應負責保管，并負責將場地清掃干凈。

　　六、工程設計的變更

　　1、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計;

　　2、施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，并提供修改或變更設計方案，經甲方確認后方可繼續施工。

　　七、安全施工

　　1、乙方應遵守工程建設安全有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，一切安全措施及費用均由乙方承擔。

　　2、乙方施工人員的安全事故責任均由乙方負責，與甲方無任何關聯。否則，由于上述原因所造成甲方損失，均由乙方負責賠償。

　　3、乙方必須為其施工人員購買意外傷害保險，應對其進行安全教育，并對其安全負責。

　　八、材料設備供應

　　1、本工程所需的材料設備均由乙方采購并供應到施工現場，材料設備進場時必須經甲方書面確認。

　　2、乙方負責采購的材料、設備，應按照設計和國家有關標準采購，對材料設備質量負責，乙方對材料設備的質量擔保責任不因甲方的確認而減輕或免除。

　　3、乙方需要使用代用材料時，必須征得甲方書面同意。

　　九、竣工驗收

　　1、工程全部完工后乙方應及時提請甲方組織驗收，甲方組織有關人員驗收合格后，雙方在《驗收單》上簽字確認，《驗收單》是乙方請求付款的必要憑證。

　　2、在工程全部驗收合格后，工程移交甲方后，乙方離場，工程自移交后毀損風險由甲方承擔。

　　3、若不能通過驗收，乙方必須在甲方指定的期限內完成整改并通過驗收。

　　十、質量保修

　　1、本工程的保修期為壹年(拾貳個月)，自驗收之日起算;

　　2、保修期內工程或設備出現故障(人為因素除外)，乙方負責免費保修及更換配件。

　　3、保修期內工程或設備出現故障，乙方應在接到甲方通知后12小時內修復(如有特殊情況雙方可另行商定)

　　十一、違約責任

　　1、乙方必須在本合同

　　約定的工期內按質按期完成所有工程并通過甲方驗收。

　　2、若乙方承建的工程在質保期內出現質量瑕疵，乙方必須按本合同約定的期限及時予以修復;對設備存在質保期內出現質量瑕疵，由乙方負責免費維修。

　　3、甲方需按照本合同的約定及時支付合同款項，若逾期不支付，須向乙方承擔未支付款項10%的違約金，但乙方違反本合同約定的，不受此限。

　　4、因甲方的原因導致乙方無法施工造成工期延誤，乙方不承擔由此造成的損失。

　　5、若因甲方故意拖延驗收并在合理的期間三天內不進行驗收，視為驗收合格。

　　十二、其他條款

　　1、若未經雙方同意，不得對本合同內容進行任何形式的修改或刪除。

　　2、本合同履行過程中，發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，雙方約定向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同附件是本合同必要的組成部分，對雙方具有約束力。

　　4、本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等的法律效力，有效期為一年。

　　5、其他未盡事宜雙方協商解決

　　合同附件份

　　甲方(簽章) 乙方(簽章)

　　簽約代表：簽約代表：

　　聯系人：聯系人：

　　電話號碼：電話號碼：

　　傳真：傳真：

　　日期：日期：

維修合同篇6

　　甲方名稱：乙方名稱：

　　聯系電話：聯系電話：

　　單位地址：單位地址：

　　甲乙雙方就甲方微商城平臺維護一事，進行友好協商，并一致同意訂立本《平臺維護協議書》，內容如下：

　　第一條：協議目的

　　1、保障甲方平臺所有功能正常使用，乙方協助甲方進行：服務器搭建、所有版塊源碼及平臺安裝調用、數據上傳下載及后期程序升級調試等服務；

　　第二條：甲方網站情況

　　2.1、網站名稱：

　　網站域名：

　　程序腳本：□( htm) □( asp) □( php)；

　　2.2、網站維護費總額：元，人民幣（大寫）；

　　第三條：網站維護情況

　　3.1、免費維護期年：_________年_____月____日至 _________年_____月____日；

　　3.2、網站維護內容：乙方為甲方提供網站維護更新、每年維護的次數在30次以下。維護期間，乙方每次為甲方更新、維護的頁面在2頁以下。代辦域名主機續費及其維護期間郵局、主機、網站程序上傳至服務器調試等服務。（維護內容為頁面文字、圖片的更新，不包括原頁面風格和模板的改動如需網站風格和模版改動需另行協商收取費用）。

　　第四條：甲方的責任和義務

　　4.1、本協議簽署后，甲方應一次性向乙方交付費用總額；

　　4.2、每次網站維護，甲方應提前將要更新的資料以電子郵件或移動U盤方式交給我公司；明確、清晰的指明更新或維護項目。

　　4.3、甲方自正式簽訂本協議之日起需將網站詳細資料提供給乙方（包括FTP登錄用戶名及密碼）。

　　第五條：乙方的責任和義務

　　5.1、乙方應在不改變甲方網站原頁面風格和模版的前提下為甲方進行網站維護；

　　5.2、乙方應在收到甲方通知后工作日時間，保障在收取資料后3日內完成資料的修改，如甲方提交更新量較大時間往后延遲。

　　5.3、乙方在每次維護網站后，應及時將維護內容上傳到乙方網站所在的服務器上；

　　5.4、乙方以甲方提供的電子郵件通知為依據進行更新、維護網站。

　　5.5、甲方在發現網站不能正常使用，應及時通知乙方，乙方應在第一時間檢查甲方網站找出原因，以及時讓甲方正常使用網站。

　　第六條：免責條件

　　6.1、因電信部門檢修等原因造成服務中斷的，雙方互不承擔責任；

　　6.2、因國家政策法規調整、自然災害等不可抗力造成的服務中斷，雙方互不承擔責任。

　　第七條：附則

　　7.1、本協議一式二份，雙方各執一份，經簽字、蓋章后方生效，本協議于簽署之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　電子郵箱：電子郵箱：

　　負責人：負責人：

　　日期：日期：

維修合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方的一致協商，確定乙方為甲方單位的汽車定點維修及相關服務單位。雙方依據行業管理相關規定，就其車輛的協議維修事宜達成如下協議：

　　第一條：乙方提供的服務內容

　　汽車的維修、保養、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。

　　第二條：乙方的權利與義務

　　1、嚴格履行各項服務承諾，接受甲方的監督檢查。

　　2、提供電話預約、上門服務、24小時救援服務。

　　3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標準，不得使用假冒偽劣產品或以次充好，由此造成的損失乙方負全部責任。

　　4、維修報價應充分考慮車況、部位、安全、經費等因素，向甲方提出合理的報價及維修方案，由甲方確定。

　　5、維修車輛達不到規定的技術要求的，返修的車輛不得再計價收費。

　　6、對于甲方車輛維修期間，除了試車外，不得以任何理由開出公司外。

　　第三條：甲方的權利與義務

　　1、負責協調乙方與其單位在車輛維修服務方面的關系，對于事故車輛與有關部門一至妥善處理車輛維修糾紛。

　　2、委托給乙方服務的車輛應附派工單并由乙方負責人簽字方可進行施工。

　　3、對于竣工車輛，如發現不合格或與派工單服務項目不符有權要求乙方無償返工。

　　4、甲方享受乙方在節假日期間所推出的活動中的各項優惠政策(如打折或贈送禮品等)。

　　5、雙方簽訂協議，甲方享受協議價在原消費金額基礎上打九折。

　　第四條：關于費用結算

　　1、甲方車輛送達乙方公司維修(或其它服務項目)發生費用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。

　　2、甲方于每月日與乙方核對發生的費用并進行結算，乙方為甲方開具正式發票。

　　3、結算方式：現金或公對公轉賬。

　　對公賬戶：xxxx

　　對公賬號：xxx

　　開戶銀行：xxx

　　第五條：本協議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同篇8

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的'更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________