【精選】維修合同范文十篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它可以保護民事法律關系。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編精心整理的維修合同10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
維修合同 篇1
甲方：溫州市亞飛鋁窗有限公司金華分公司
乙方：
甲方將所需維修安裝交給乙方負責。雙方在自愿平等的基礎上，友好的達成以下協議雙方共同遵守：
1、工程內容：
�。�1）、行政中心4F內庭院幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共5塊，使用活動腳手架安裝；
�。�2）、5#樓8012房及4019房破損幕墻懸窗扇拆除、組裝及安裝，共2塊；
�。�3）、行政中心南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共4塊，使用吊車安裝；
�。�4）、行政中心1F南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共1塊，使用腳手架安裝；
�。�5）、行政中心1F南面地下室光棚破損玻璃拆除及安裝，共1塊；
（6）、5#樓破損點式圓弧夾膠玻璃拆除及安裝，共1塊，使用吊籃安裝；
�。�7）、5#樓屋面破損點式玻璃拆除及安裝（含增加鋼梁1支），（共2塊），使用腳手架安裝；
�。�8）、行政中心4F內庭院破損中空夾膠玻璃拆除及安裝（含每個洞口增加1支140幕墻立柱），共14塊。
以上玻璃清理、打膠及破損玻璃清運工作由乙方負責，吊籃及吊車費用由甲方負責，吊籃搬運由乙方負責。
2、工程單價
a、經雙方協商，乙方同意以RMB18000元（大寫：壹萬捌仟元整）包干以上工作內容。
b、5#樓圓頂網架玻璃光棚原膠縫割除、清理及注膠、清理按30元/平方米。
c、玻璃垃圾清運費1500元。
3、質量要求：乙方要按照甲方提出的要求保質保量完成，如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方全部承擔，工期不順延。如需有變動甲方應提前72小時通知乙方，否則造成的損失由甲方承擔。
4、乙方無條件服從甲方現場負責人的管理，嚴格遵守施工現場的各項規章制度，如有安全事故發生，乙方自行負責。
5、付款方式：待工程驗收合格后一次性付全款。
6、甲方為乙方提供便于施工的場地。并負責協調與施工方的關系。
7、本工程玻璃屬于易碎品，安裝完成后乙方應立即通知甲方，甲方在2日內派人驗收，驗收合格完后玻璃有破損現象由甲方負責，反之未驗收合格之前玻璃有破損現象由乙方負責。
8、本協議一式二份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章生效。
甲 方：溫州市亞飛鋁窗有限公司 乙 方：
金華分公司
負責人：負責人：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
維修合同 篇2
發 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方本著互惠互利的原則，甲方同意將XXX水渠維修工程建設發包給乙方承建。根據《合同法》、《建設法》的有關規定，經雙方協商一致達成如下協議：
一、工程項目名稱和內容：
1、工程名稱：XXX水渠維修工程
2、工程地點：XXX
二、承包方式和工程單價及付款辦法：
1、本工程承包方式：包工包料。
2、工程造價：按實際建筑數量，實做實收，按預算、決算執行。
3、付款方式：工程竣工驗收合格后，20xx年月日內付清工程款。
三、甲方負責項目：
1、負責工地三通一平（即:水、電、路）;
2、接乙方竣工驗收報告后，在5天內組織好有關人員進行驗收。
四、乙方負責項目：
1、開工時間及竣工時間：20xx年8月25日至20xx年9月25日；
2、乙方應嚴格確保工程質量按合同規定時間如期完成和交付使用；
3、乙方應當注意施工安全，如發生意外的工傷事故，甲方不負任何經濟責任和法律責任。
五、違約責任
1、乙方應當在本合同約定期限內交付使用，如延期交付使用，則要按有關規定支付違約金。
2、甲方應當按約定如期支付工程款。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。
本合同一式叁份，甲、乙各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲 方（簽字）：
乙 方（簽字）：
在場人（簽字）：
年月日訂立
維修合同 篇3
托修方：__________________
承修方：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《農業機械維修管理規定》的規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條維修機具
機具型號、名稱：____________牌照號/出廠編號：_________
隨車附件及油料狀況：__________________________________
第二條故障情況
第三條維修項目及經費概算
1、______________________________項_______________元；
2、______________________________項_______________元；
3、______________________________項_______________元；
4、______________________________項_______________元。
概算合計：________________________________________元。
實際發生金額按《維修清單》（見附件）結算。
第四條交付與結算
1、竣工交付時間：________年____月____日
2、交付方式：□自取□送貨
3、結算方式：□現金□轉帳□匯款
4、付款期限：□日期________年____月____日□期限：竣工后____日之內
第五條維修變更
承修方在維修過程中，需變更維修項目或延長維修期限的，應及時征得托修方同意。
第六條權利和義務
1、承修方應妥善保管托修機械，除維修或檢驗目的外，不得使用托修機械；
2、承修方必須使用合格零配件。使用回用件時，應征得托修方同意，并保證維修質量；
3、承修方在維修中換下的配件、總成，竣工時一并交付托修方；
4、對托修方提供的維修配件和材料，承修方發現不符合質量標準時，應及時通知更換或補救。托修方拒不更換或補救的，承修方不承擔因托修方提供的維修配件和材料質量問題引發的責任；
5、托修方應說明托修機械的狀況和需維修的內容，按合同規定的期限和方式接收竣工機械，支付維修費用；
6、承修方免費返修質量保證期內維修質量不合格的托修機械。返修項目質量保證期自返修竣工交付日重新計算，但雙方注明約定的除外。質量保證期按《維修清單》（見附表）約定。
第七條違約責任
1、任何一方未履行合同，由違約方賠償造成的損失，或按合同約定負責賠償。違約賠償標準：□__________元/日；□合同總價款的__________%；□__________；
2、承修方未盡妥善保管義務或擅自使用托修機械的，應照價賠償油料等直接損失；造成托修機械損壞的，應無償修理并賠償損失。
第八條爭議解決方式
因維修質量發生爭議，按照《農業機械維修管理規定》第十八條執行。
合同履行過程中發生爭議的解決方式：□雙方協商；□向農業機械管理等部門申請調解；□向____________________法院提起訴訟。
第九條其他
本合同一式兩份，雙方各執一份，簽章生效。未盡事宜，雙方協商解決。
托修方（簽字）：__________承修方（蓋章）：__________
地址：____________________地址：____________________
電話：____________________電話：____________________
委托代理人：______________法定代表人：______________
________年____月____日________年____月____日
附表：維修清單
機具名稱：__________牌照號/出廠編號：___________合同編號：____________________
序號維修項目維修配件維修工時費（元）維修輔料費（元）質量保證期（天）備注
配件型號、規格、名稱數量單價（元）合計（元）
小計（元）――――――――
維修費總計（元）
注：《農業機械維修管理規定》要求整機或總成的修理質量保證期為3個月。
維修合同 篇4
發包方：（以下簡稱：甲方）
承包方：（以下簡稱：乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他法律法規之規定，本著平等、自愿、誠信、公平原則，甲乙雙方經友好協商，就乙方承包零星工程維保項目事宜達成如下合同，以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程范圍：
3、工程承包內容：合同約定的承包期限內出現的工程維保事項。
4、承包方式：包工包料，固定單價包干。
5、承包期限： ，該承包期限自合同生效之日起算。
二、合同價款
1、本合同項下工程的固定單價為：（大寫）元整人民幣，即（小寫）￥ 元）。該包干單價不因任何政策性因素或市場因素的影響而調整。
2、本合同項下所稱固定單價已涵蓋本合同第1.3條項下工程全部竣工驗收合格以及維保各項工作所產生的人工費、機械費、材料費、企業管理費、勞保費、檢測費（如需）、建安稅金等全部費用。
三、付款方式
1、付款方式： 。
2、付款時間：
�。�1）按月結算，每月15日之前支付上個月經甲方審計部審核確認的工程款95%；
�。�2）結算總價5%作為保修金，保修期屆滿后，經甲方客服部確認乙方已履行全部保修義務的，甲方在15個工作日內結清保修金。
3、甲方按照第2條約定支付工程款前，乙方應向甲方客服部報送審核結算資料，由甲方審計部在7個工作日內出具書面的審核結算意見書，審核意見書經乙方確認后作為甲方付款依據。
4、乙方應在合同約定的付款期限前向甲方出具相應的建安發票，否則甲方有權相應順延付款時間。
四、雙方責任
1、甲方責任
�。�1）甲方向乙方提供兩套建筑施工隊平面圖紙及供水、電源、倉庫等施工必備條件。
�。�2）在施工期間探測及試壓產生的水電費由甲方承擔，涉及店鋪及小區業主的各類協調事宜則由甲方負責。
�。�3）甲方應按照合同約定支付工程款。
2、乙方責任
�。�1）乙方應當按照甲方、乙方確認的維保點后方可進行施工。
�。�2）乙方應委派現場代表負責對工程施工技術、安全、質量、進度、文明施工等方面進行統一指揮、調度、檢查、指導和監督。
（3）乙方施工人員在履行本合同項下工程承包任務期間，應當嚴格按照安全生產標準組織施工, 采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。乙方在施工期間發生或者造成施工人員及第三方人身財產損失，由乙方承擔全部責任。
�。�4）乙方在施工中應服從物業的安排與協調，做到完工清場、文明施工、禁止擾民。本工程所有施工建筑垃圾均應及時全部清運出現場，做到文明有序施工、安全標識清晰齊全、保持施工場地整潔衛生。乙方每道工序完成后,應及時清理工作面上屬于本班組應清理的雜物,保證下一道工序正常施工。
五、工程保修
1、工程保修期為 個月，自每個單項維保事項竣工驗收合格并移交甲方之日起計算。
2、保修期限內，乙方應當在收到甲方維保通知后24小時內根據維修項目向甲方提出維保方案，并在7個日歷天內完成維保義務，否則，甲方有權委托第三方進行維保，由此產生的費用，甲方有權直接從保修金中抵扣，不足部分甲方有權向乙方追索。
3、保修期限內，乙方兩次無法按照合同約定完成維保義務的，甲方有權沒收保修金。甲方因為前述事由沒收保修金，不免除乙方的保修義務，甲方沒收保修金后，對于保修期內出現的維保事項產生的費用，有權向乙方追索。
六、其他事項
1、違約責任：甲乙雙方均不得違反合同約定，否則應當按照法律及合同約定承擔相應的違約責任。
2、本合同未盡事宜經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，補充協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、附件系本合同的有效組成部分，與本合同的其他條款具有同等法律效力。
4、甲乙雙方因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，由工程住所地人民法院訴訟管轄解決糾紛。
5、本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
聯系地址：
聯系地址：
聯系電話：
聯系電話：
簽訂日期：年月 日
簽訂日期：年月 日
維修合同 篇5
委托方：(以下簡稱甲方)
受托方：(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規，經甲乙雙方協商，本著平等自愿原則，訂立本合同。
第一條工程概況
工程名稱：湖南大學生物工程學院國家重點實驗室維修工程
工程地點：湖南大學
第二條甲方權利與義務
1、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;
2、甲方應向乙方及時提供工作所需的修繕方案和必要的施工圖紙及其他有關的書面資料;
3、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;
4、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;
第三條乙方權利與義務
1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;
2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;
3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;
4、乙方應遵循公平、公正、公開及合法的原則，認真、細致、周到地進行服務工作;
第四條合同費用
甲乙雙方商定：
按國家審計標準為定額，所做項目以另行清單為主。
付款方法：由甲方驗收完工后一次性結清。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
維修合同 篇6
甲方：長沙華志汽車用品有限公司
乙方：
甲乙雙方經友好協商，就設備維修事宜制定此合同，具體相關條款如下：
一、甲方權利義務
1) 甲方有權監督乙方按約定提供維修服務。
2) 乙方在維修過程中需更換配件或其它維修的，需告知甲方同意。
二、乙方的權利義務
1) 乙方應向甲
方說明收費標準，并保證具備與維修業務相適應的設施和技術力量。
2) 乙方維修設備應當國家有關標準、規范，遵守雙方約定，保證維修質量。
3) 乙方應當向甲方如實說明維修使用的配件真實質量情況。乙方使用舊配件進行維修時，應當征得甲方同意，并保證安全性能符合國家的有關技術標準。
4) 在合同期內，承修所有設備（如繡花機、電車、沖床機、裁床機）出現質量問題的，乙方應當及時返修，合同外的配件費用可經甲方同意報銷。
5) 因維修設備出現質量問題給甲方造成人身傷害和財產損失的，乙方應當承擔賠償責任。
6) 在維修質量保證期內，承修設備因同一事故或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的。乙方應當負責聯系其他維修企業，并承擔相應的維修費用。
7) 設備完成維修后，經甲方驗收是否已維修完。
四、雙方約定
1) 乙方未按時完成維修的，造成甲方生產損失的。應當按照約定標準支付違約金和賠償由此給甲方造成的損失。
2) 甲方無正當理由延遲支付維修費用的，乙方有權提起訴訟并要求甲方支付超期違約金，并有權解除合同
3) 乙方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證配件的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償由此給甲方帶來的損失。
4) 未經甲方同意，乙方擅自將設備維修工作轉托給他人的，甲方有權解除合同，所造成的損失由乙方負責。
五、其它條款
1) 本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成的協議與合同具有同等法律效力，與國家法律、法規有關規定相悖的，按有關規定執行。
2) 本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
3) 合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。
甲方：（簽字） 乙方：（簽字）
維修合同 篇7
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇8
委托方(甲方)：邢臺美斯達車業有限公司
承接方(乙方)：南方海外裝飾公司
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，就乙方承包甲方辦公樓裝修工程事宜，簽訂本合同。
一、工程項目
1、工程名稱：美斯達辦公樓裝修工程
2、工程地點：美斯達廠區
3、承包范圍和內容：室內隔墻
4、工程單價：90元/㎡，不含稅
5、材料標準:①主龍骨每26cm一根 ②主龍骨長*寬*厚100mm*50mm*0.6mm ③穿心龍骨38mm ④石膏板里外雙層9.5mm厚（廣泰工程板）
6、承包方式：包工包料。
二、工程期限
l、本工程按工期定額和有關規定，施工工期 20 天（日歷天數）， 4 月 29 日開工。
三、施工準備
1、甲方責任：提供施工場地、水、電、路等基本施工條件，對工程進度、質量進行監督，解決應由委托方解決的問題以及其他事宜。
2、乙方責任：嚴格按照施工規劃進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間竣工和交付。
四、工程質量：乙方必須嚴格按照施工規劃進行施工，并接受甲方監督。
五、工程驗收：工程竣工后，甲依據施工規劃進行驗收。
六、工程款的支付與結算
1、合同簽定后，甲方按乙方進度付款。
2、工程竣工驗收合格后，甲方付給乙方全部工程款。
七、違約責任
1、甲方責任：甲方有權對乙方不滿意的地方或施工質量所造成的后果進行經濟處罰。
2、乙方責任：工程逾期交工，每日向甲方償付工程總造價百分之二的違約金；在施工期間承包方（乙方）負責一切安全傷亡事故，由此造成的全部經濟損失和法律責任由乙方承擔，甲方不負任何責任。
八、附則
1、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
2、本合同自雙方代表簽字之日起生效。
維修合同 篇9
甲方:xx××房地產有限公司 (以下簡稱甲方)
乙方:xx××建設工程有限公司(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則,雙方就××豪庭房屋維修事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:××豪庭房屋維修工程。
2、工程地點:xx市松江區××路×××號。
3、工程范圍:本工程涵蓋××豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內墻面、棚面發霉維修等工程,具體內容見附件:甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單。
4、合同工期:開工日200×年×月×日,竣工日200×年×月××日,該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工,經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式
包工、包料、包工期、包質量。
三、結算方式
甲、乙雙方及監理人員就需要維修部位及工程量,進行技術聯系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方及監理人員簽字確認后的技術聯系單內容為基準,甲、乙雙方依據xx市20xx定額進行結算,確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單,作為合同附件附后。
四、工程總價
暫定為人民幣××萬元(最終以甲、乙雙方確認的結算值為準)。
五、工程質量監督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工,并隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時,對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續維修,并承擔逾期責任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為支票。
2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內,甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。
3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告,雙方按本合同約定標準進行結算,結算值經甲方確認后,甲方向乙方支付至結算值的60%。
4、乙方維修過的部位經過一個雨季過后,未發現滲漏、發霉現象,甲方于200×年×月××日前向乙方支付至結算值的95%。
5、剩余5%工程款留作保修金,保修期滿后十日內如無質量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。
6、甲方每次付款的同時,乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票,否則,甲方有權拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔保修責任,保修期為5年,自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、工程保修金為工程款的5%,保修期滿后十日內,甲方將保修金的剩余部分無息返還。
3、保修期內,如維修工程出現質量問題,乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修,并應在甲方確定的合理期限內修復完畢,如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作,維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢,并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償等。
5、在保修期內,乙方應定期對施工工程進行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質量問題,予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進行維修。
乙方保修負責人姓名:×××
聯系電話:×××
通訊地址:×××××××× 郵政編碼:×××
八、違約責任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔暫定工程總造價5‰的違約金,任何一項逾期達七日或累計出現三次以上(含三次)遲延履行的,甲方有權解除合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。
2、乙方未經甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件于兩日內退場,雙方于乙方退場后結算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務,經甲方通知其限期改正,期滿后仍未改正的,甲方有權解除本合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范及環保要求引起的工程質量問題,或與合同約定不符的,無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期,均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人,否則,甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因導致本合同解除的,乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金,如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金),乙方還應賠償甲方所受到的損失。
九、安全施工
乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。
十、施工責任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利,并負責同住戶及下屬有關部門協調。乙方按施工工藝要求施工。
2、乙方在施工中要保護好小區內的方磚步道、花草樹木,不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業規定的制度,如有住戶投訴或乙方損害物品,甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派×××為本工程駐工地代表,按本合同要求組織施工,保質、保量、按期完成本合同規定之內容。并負責與甲方進行溝通、聯系,該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為,均由乙方承擔責任。
4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質量標準要求進行施工,做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定,確保工程達到合同約定及甲方要求。
5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。
6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點,保持施工現場的清潔,并在甲方要求的時間內清除,竣工前做好衛生清掃和處理工作,否則,甲方有權委托他人清理,所發生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監督,為檢查、檢驗、監督提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
8、維修施工所需辦理的一切審批手續(指按有關法律法規規定需報批的項目)由乙方負責辦理并承擔費用,一切責任由乙方承擔。
9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成,未經甲方同意,乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成,否則,甲方有權解除本合同。
10、乙方在維修過程中應注意與維修業主保持良好的溝通,避免產生糾紛,如因乙方原因與維修業主產生糾紛而使甲方受到損失的,由乙方承擔責任,甲方有權在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有權向乙方追償。
11、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方及業主的財產、物品,不得破壞小區內的建筑物及相關設施、設備。在維修工程中,凡由于乙方原因導致甲方或第三人人身或財產損害的,乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、業主或有關權利人有權向乙方追償。
十一、其它
1、本工程如涉及工程價款的確認,相關的確認需經甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效,其他人(除法定代表人)簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章(例如簽證章等),甲方均不予認可。
2、如涉及工程量的確認,必須經甲方代表、工程部經理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效,缺一不可。
3、甲、乙雙方確定的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
5、未盡事宜或合同執行中發生糾紛,雙方應友好協商解決。協商不了,由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方:xx××房地產有限公司 乙方:xx××建設工程有限公司
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:×× 法定代表人:××
(簽字) (簽字)
經辦人:×× 經辦人:×××
(簽字) (簽字)
簽訂日期:20X×年×月×
維修合同 篇10
甲方：
乙方：
甲方因工程施工需要，委托乙方對 林和XXA區 工程，地址：____區林和東路林和XXA區改造項目 的 柒 臺施工升降機進行維修保養，直到工程完工。施工升降機生產廠家為____市____區XX公司，型號為C00 ，出廠編號為：C12092
8、C12047
8、C12095
8、C12091
8、C12093
8、C12094
8、C120968為明確雙方權力義務，經雙方友好協商一致，簽訂本合同，希共同遵守。
一、工程內容：
本工程的柒臺施工升降機進行維保及資料。
二、付款方式：
維修保養費在當次維修結束時支付，維修費根據實際維修情況支付，維保資料費為( 元月臺)。
三、甲乙雙方責任：
(一)甲方責任
1、甲方必須提供該柒臺施工升降機的出廠合格證復印件(蓋產權單位章)、產品使用說明書。
2、甲方負責可靠有效的警戒線及安全檢查，無關人員不準進入施工現場。
(二)乙方責任
1、乙方嚴格按照國家有關條例、規范及要求進行施工。
2、乙方不得在維修保養過程中隨意損壞甲方設備和丟失零部件。
3、乙方必須保證質量、保證安全操作。
四、安全文明施工：
1、乙方必須教育好自己的工人嚴格執行操作規程，做好安防護措施，杜絕違章施工，對其操作人員做好條例勞動保護法所要求的防護用具配備和配戴。
2、設備維修保養前，乙方應對自己的操作人員進行安全技術交底并做好相關記錄，甲方有權隨時檢查。
3、在設備維修保養時，乙方應指派一名全職安全負責人做好維修保養現場的安全工作。在維修保養過程中由于乙方的違章操作，處理不當，缺乏預見，管理不善等原因造成安全事故，均由乙方負責。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【【精選】維修合同范文十篇】相關文章：
【實用】維修合同范文十篇05-16
房屋維修合同范文十篇05-13
關于維修合同范文十篇05-11
設備維修合同范文十篇04-30
空調維修合同范文十篇04-29
精選維修合同集錦十篇05-20
精選維修合同范文10篇05-14
精選維修合同范文合集8篇05-22
精選維修合同范文合集八篇05-21
精選維修合同范文合集10篇05-10