關于外包合同范文匯編五篇
在當今不斷發展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的外包合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
外包合同 篇1
甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽訂以下電腦保養及網絡維護協議：
一、乙方責任：
從甲乙雙方簽定此合同之日起，乙方對甲方電腦網絡進行維護，保障乙方電腦能夠正常工作，如甲方電腦出現故障不能正常工作，乙負責在標準時間3小時上門維護，如需更換、維修硬件根據當時當地市場價格如實另行收費。維修完成后要及時填寫維修清單，由客戶本人簽字，月底MAIL給甲方單位負責人。
二、甲方責任：
甲方在確認電腦出現故障需要維護時，應及時與乙方聯系并詳細說明故障情況，給以乙方維護人員提供維護便利，有時要用QQ等軟件遠程控制，配合乙方維護人員使其盡快排除故障，使電腦正常工作。
三、本協議服務條約，具體服務事項如下：
（一）硬件服務
1、主機（主板、硬盤、光驅、板卡等）、顯示器、網絡設備的維護、維修，保證硬件設備正常運轉。
2、如發現硬件損壞，乙方負責硬件維修，對無法維修的硬件，由乙方向甲方提供配件的規格、型號和報價。
3、設備更換硬件或現場無法維修。甲方要另外付費。
（二）軟件服務
1、電腦操作系統和驅動程序的安裝、升級與維護；電腦病毒的防護、查殺；保證用戶的操作系統正常運轉。
2、由于甲方誤操作及硬件損壞造成的數據丟失，若要恢復數據，乙方要另外收費。
3、對甲方使用的應用軟件，我們有義務全力以赴協助您使用好各種應用軟件。
4、一切因使用甲方提供的軟件而引起任何版權或知識產權侵犯及其所造成的損失，乙方概不負責，亦不承擔任何法律責任，反之，請甲方提供正版，乙方負責安裝。
（三）網絡服務
網絡的日常調試、維護、保障網絡的正常運行，根據網絡的拓撲結構及網絡操作系統，對服務器進行維護；檢測并提高網絡系統的安全性，保障網絡安全。
四、電腦及網絡臨時緊急服務
、地點：甲方實施上門服務地點為協議規定電腦使用所在地。
2、時間：每周一至周五9：00— 7：30為甲方執行本協議的標準時間，乙方在接到甲方維修要求電話后3個小時為本協議的標準響應時間。
3、甲方在本協議所包括的服務設備出現故障后及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確的判斷，因故障現象未如實告知乙方所產生的后果由甲方承擔。
五、文件安全及機密
1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容以及數據或信息確認為機密。
2、甲方所有重要資料應保存到除C盤以外的盤里、服務器上或者用刻錄機進行光盤備份。
六、協議生效及協議期限
本協議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，協議期限為_20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
七、付款方式
1、共有臺式電腦__臺。筆記本電腦__臺。服務器____臺。打印機臺，共計元月。
2、若電腦臺數增加，按以下條款收費：
通用電腦（臺式微機）：____元臺月，筆記本電腦：____元臺月，打印機____元臺月，服務器____元臺月。
3、月底開具當月發票，每月28日至3 日收取當月維護費。
八、協議的終止及罰則
1、本協議服務中前三個月可作為甲方對乙方服務態度與技術水平的一個檢驗期，期間若乙方不能為甲方提供滿意的服務或者甲方的勞動量過大，甲、乙雙方都有權提出終止，期間甲方預付的費用乙方應在扣除已服務月費用后予以返還，三個月后，甲、乙雙方若要終止協議須提前一個月書面通知對方。
2、如果發生下列情況，甲、乙各方有權單方面立即終止本協議；
（1）在沒有特殊原因的情況下，甲、乙雙方由一方未能履行本合同規定的義務。
（2）因甲方原因轉賣、轉讓辦公設備時。
（3）未經乙方同意將服務設備移出大廈而繼續要求服務。
（4）未經乙方同意而拖欠甲方服務費。
（5）由于乙方原因而使乙方辦公設備不能順利工作造成損失。
3、因甲方違約而造成本協議的終止，乙方不退協議所付款項。
九、其它
本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。其它未盡事宜雙方協商解決。協商不成，訴訟至乙方所在地人民法院。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
授權代表：授權代表：
外包合同 篇2
甲方：
乙方：
甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸同書。
一、合同期限：自年 月 日起至 年 月 日止。
1、甲方將自己承包的彝良縣洛澤河大道油路攤鋪中所需油砂全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。
二、運費結算方式：
1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運方位， 元/方、公里結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。
2、工程完工后一次性結清運費。
3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，并辦理貨物簽收手續為交貨完畢。
4、承包經營期間，燃油、車輛維護修理、生活、住宿等一切開支由乙方自己承擔。（生活、住宿可大家協商集體開支、但所有開支由參與者均攤）
三、安全責任方
1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。
2、乙方必須保證所需證照（駕駛證、機動車行駛證、道路運輸證等）齊全。
3、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。
4、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。
四、甲、乙雙方的權力義務：
（一）甲方的權力義務：
1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區；如甲方停工，停產等因
素甲方有權暫停或終止合同。
2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。
4、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。
5、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。
（二）乙方的權力義務：
1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理。
2、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同。
3、車輛保險（交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種）、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。
4、乙方必須協助甲方做好貨物、散件貨物等輔助材料的運輸。
6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。
7、甲乙雙方協議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。
五、其他約定：
1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。
2、乙方出現駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。
六、違約責任：
1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同并追賠損失。
2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當
天運費的10%違約金。
七、糾紛的解決方式：
本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。
八、附則：
1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
4、本合同如與施工方合同發生沖突，與施工方為準。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
身份證號碼：身份證號碼：
聯系電話： 聯系電話：
年 日月
外包合同 篇3
甲方：_______________
常住地址：________________________________________
乙方：_______________
常住地址：________________________________________
按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，法規等，結合實際情況，為明確甲，乙雙方的權利和義務；遵守平等．自愿．公平．誠實信用的原則，雙方協商一致，訂立本合同。
一． 工程地點： 縣.
二． 工程內容： 土石礦運輸
三． 工程承包方式：乙方提供車輛運輸。運距平均_____17____公里之內。
四． 運輸價格：甲方以每噸_______元結算給乙方。
五． 合同期為20年______月_____至20 年______月______日。
六． 雙方責任
《一》甲方責任：
1．負責辦理施工所涉及應辦的各項事情．批文．稅收等手續。
2．施工現場具備施工條件的要求及時間，為乙方提供食住場所，所有費用由乙方自行承擔。
3．負責處理施工場所周圍建筑物，設備管線．古樹果木等保護工作及路政交警．城管．運管等工作事宜。（施工道路上超載及一般違章由甲方負責，若車輛因此被扣車超過24小時，甲方補償乙方每天三百元人民幣。不包含贓車．或之前有發生過交通事故的車輛），如車輛在本工程運輸過程被政府部門沒收,雙方協商按市場價格由甲方賠償給乙方（不包含贓車．或之前有發生過交通事故的車輛）
4．協調與其他施工單位等有關部門及當地村民百姓的關系（保障道路暢通，專人修路。）
5．甲方保證乙方每天有充足的貨量運輸，保證每天至少有四車的貨量，不能滿足乙方運輸貨量時，甲方按一天四車補足乙方工程款。
6．因甲方工程款不按時支付而導致乙方不能正常運輸，甲方除付給乙方的工程款項外應承擔乙方的誤工費，每臺車叁百人民幣日，（甲方有特殊原因而停工，必須事先以書面通知乙方，并需經得乙方同意為準）。甲方超過7天不支付運費乙方有權終止合同,并向甲方追討所欠運費和誤工費.并索求兩萬元的`合同違約賠償金.
《二》乙方責任：
1．乙方同意在20xx年______月____日晚上10點前。____臺20方以上車廂長不超過6點3米工程車，人員，按甲方要求到達指定施工場地，不得以任何理由推遲。.乙方車輛超過規定進場時間3天及以上，則甲方有權終止本合同。以后根據工程量需要再增加，服從甲方安排，聽從指揮。
2．乙方車輛工作暫定每天時間在12小時內（從早上6點至下午6點可以進山。）出山時間不限制.乙方在可以開工的時間內必須全力進行運輸作業不得怠工，在規定時間內可以進山運輸情況下必須進山運輸。在車輛出現故障需要維修必須馬上通知甲方。
3．乙方同意首批不少以____臺20方以上車廂長不超過6點3米工程車進場，時間為20xx年____月____日晚12點前。首批車輛前3天作為磨合工作協調熟識路況測試.達到甲方承諾情況下乙方同意于3天后開始分批調配車輛到達,并按約定時間全部到齊.如乙方不能按時把車輛到場必須賠償給甲方五千員人民幣誤工費.如測試情況不達到甲方承諾的乙方有權停止施工車輛離場.
4．遵守國家，地方政府及相關部門對施工現場管理規定，協助甲方處理好，由于施工而帶來的擾民問題及周邊建設單位（住戶）的關系。
5．承擔工程中本身的生產安全責任，并為車輛購買保險.因乙方原因造成的有關事故和生命安全責任，由乙方承擔一切責任。車輛維修，保養費用由乙方自行負責。
6．如乙方中途無故停工或不能完成甲方的運力要求，或不依照工作安排.甲方有權找其他車隊進場施工。并拒付前工程款及賠償給甲方兩萬元的誤工費。
七． 安全措施：
安全施工與檢查，乙方必須遵守工程建議安全生產管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并接受有關人員進行安全檢查及監督。采取必要的安全措施，消除事故隱患。由乙方安全措施不力，造成的責任和因此發生的費用，由乙方負責（民事責任，刑事責任）
八． 工程款結算：憑過磅票據，以噸數結算。
九． 付款方式：
乙方首批車輛 ____ 臺按期到達后，開工前由甲方借支人民幣15000員給乙方作為生活經費，一周后在運費中扣除。
結算方式為一周一結，每天收工后乙方把運輸單以及加油單交由甲方，甲方開具收據證明。每周星期一下午5點前結算前一星期的運費。第2周開始乙方從運費中扣出人民幣兩萬員作為誤工費合同保證金
十． 甲方如繼續需車輛運輸的話，在同等的條件下先優先照顧乙方車隊。
十一．乙方必須能證明本身擁有車輛產權不小于兩輛,本合同乙方不接受非車
的簽注.一旦發現乙方非車輛產權所有者視為違約,本合同馬上自動終止。
十二. 任何因為天氣原因,道路維修,車輛故障維修保養,安全檢查,政策變動等
甲乙雙方非人為原因做成停工,由雙方自行承擔風險,雙方不承擔對方的工
補償責任.
十三．以上協議均在甲乙雙方平等自愿的情況下商定，甲乙雙方各持一份，本協議未盡事宜，雙方可在合同期限內協商解決，本協議甲乙雙方自簽字之日起生效，若在雙方不能處理的情況下，可以通過當地有關司法部門解決。
甲方：_____________________ 乙方：____________________
身份證號碼：_____________________ 身份證號碼：_____________________
聯系方式：_______________________ 聯系方式：_______________________
單位蓋章： 單位蓋章：
外包合同 篇4
甲方：四川上誠裝飾工程有限公司
乙方：
簽約日期： 年 月 日
裝飾裝修工程施工承包合同條款
甲 方：四川上誠裝飾工程有限公司 單位地址：xx市武侯區晉陽路41號5層 聯系電話：028-87427979
乙 方： 單位地址：
聯系電話：
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的下述裝飾裝修工程（以下簡稱“工程”）的有關事宜，達成以下條款：
第一條：工程概況
1.1工程地點：xx及周邊縣市，以乙方指定為準；
1.2造價：￥ 800元/米，大寫：捌佰元整（構造見施工圖紙，施工圖紙雙方簽字后生效）
注：（若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實結算） 1.3工程承包方式：乙方包工、包全部材料、包運費；
第二條：施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 （ ） 種方式提供：
2.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為：年月日，圖紙一式兩份，甲方、乙方各持一份（見附件 ：設計圖）；
2.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各執一份（見附件 ：設計圖），設計費由方支付（此費用 在工程價款內）； 2.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條：甲方義務
3.1開工前 天，為乙方入場施工創造條件，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。對甲方施工現場的物品甲、乙雙方應認真清點及保護，并且雙方簽定《物品清單》； 3.2開工前應向乙方提供施工期間的水源、電源并說明使用注意事項；
3.3禁止拆動室內承重結構，如確需拆、改建筑的承重、非承重結構或設備管線，應負責到有關部門辦理相關的審批手續，根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線。
3.4參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
3.5工程所在的物業管理部門所收的施工押金及各項物業管理費用由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關資料。
第四條：乙方義務
4.1施工中嚴格執行國家對裝飾裝修工程的施工規范，保證工程質量，按期完成工程；
4.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承擔相應責任；
4.3嚴格執行當地有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
4.4保證施工現場內上、下管道的暢通；
4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
4.6因乙方在施工中違反管理部門的規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
第五條：工程變更
5.1為確保工程質量、工期、安全及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效。
5.2合同簽訂后，若因甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費和拆除費。
第六條：材料供應
6.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件 ：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并提前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續，若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。
6.2由乙方提供的材料、設備的（見附件 ：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應將材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收，若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔。
6.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件 ：甲方提供裝飾裝修材料明細表），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收到甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的%）+ 材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔責任。
第七條：工期延誤
7.1對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延； 1) 工程量變化或設計變更； 2) 不可抗力；3) 甲方同意工期順延的其他情況；
7.2因甲方未按合同約定完成相應負責的工作而影響工期的，工期順延；
7.3因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，返工費由甲方承擔，工期順延； 7.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；
7.5因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條：質量標準
8.1雙方約定本工程施工質量按下列第 （ ） 項標準執行： （1）《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質量驗收范》 （2）《xx市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規范》
（1） 其他規定：
8.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時： （1） 可向xx市建筑裝飾協會投訴進行調解；（2） 如不服調解，由甲乙雙方同意的工程檢測機構簽定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條：工程驗收和保修
9.1雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收； （1） 水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程的驗收 （2） 油漆、面層涂料施工前驗收 （3） 竣工驗收，乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件 ：工程驗收單）。
9.2工程竣工驗收合格后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單（見附件 ）。
第十條：工程款支付方式
10.1合同簽訂后，雙方約定按下列方式（）支付工程款：
外包合同 篇5
甲方：四川xxx工程有限公司
乙方：
簽約日期： 年 月 日
裝飾裝修工程施工承包合同條款
甲 方：四川上誠裝飾工程有限公司 單位地址：成都市武侯區晉陽路41號5層 聯系電話：028-8xxx9
乙 方： 單位地址：
聯系電話：
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的下述裝飾裝修工程（以下簡稱“工程”）的有關事宜，達成以下條款：
第一條：工程概況
1.1工程地點：成都及周邊縣市，以乙方指定為準；
1.2造價：￥ 800元/米，大寫：捌佰元整（構造見施工圖紙，施工圖紙雙方簽字后生效）
注：（若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實結算） 1.3工程承包方式：乙方包工、包全部材料、包運費；
第二條：施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 （ ） 種方式提供：
2.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為：年月日，圖紙一式兩份，甲方、乙方各持一份（見附件 ：設計圖）；
2.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各執一份（見附件 ：設計圖），設計費由方支付（此費用 在工程價款內）； 2.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條：甲方義務
3.1開工前 天，為乙方入場施工創造條件，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。對甲方施工現場的物品甲、乙雙方應認真清點及保護，并且雙方簽定《物品清單》； 3.2開工前應向乙方提供施工期間的水源、電源并說明使用注意事項；
3.3禁止拆動室內承重結構，如確需拆、改建筑的承重、非承重結構或設備管線，應負責到有關部門辦理相關的審批手續，根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線。
3.4參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
3.5工程所在的物業管理部門所收的施工押金及各項物業管理費用由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關資料。
第四條：乙方義務
4.1施工中嚴格執行國家對裝飾裝修工程的施工規范，保證工程質量，按期完成工程； 4.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承擔相應責任；
4.3嚴格執行當地有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境； 4.4保證施工現場內上、下管道的暢通；
4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
4.6因乙方在施工中違反管理部門的規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
第五條：工程變更
5.1為確保工程質量、工期、安全及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效。
5.2合同簽訂后，若因甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費和拆除費。
第六條：材料供應
6.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件 ：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并提前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續，若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。
6.2由乙方提供的材料、設備的（見附件 ：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應將材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收，若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔。
6.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件 ：甲方提供裝飾裝修材料明細表），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收到甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的%）+ 材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔責任。
第七條：工期延誤
7.1對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延； 1) 工程量變化或設計變更； 2) 不可抗力；
3) 甲方同意工期順延的其他情況；
7.2因甲方未按合同約定完成相應負責的工作而影響工期的，工期順延；
7.3因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，返工費由甲方承擔，工期順延； 7.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；
7.5因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條：質量標準
8.1雙方約定本工程施工質量按下列第 （ ） 項標準執行： （1）《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質量驗收范》 （2）《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規范》
（1） 其他規定：
8.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時： （1） 可向成都市建筑裝飾協會投訴進行調解；
（2） 如不服調解，由甲乙雙方同意的工程檢測機構簽定，所需費用及因此造成的損失，由
責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條：工程驗收和保修
9.1雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收； （1） 水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程的驗收 （2） 油漆、面層涂料施工前驗收 （3） 竣工驗收
乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件 ：工程驗收單）。
9.2工程竣工驗收合格后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單（見附件 ）。
第十條：工程款支付方式
10.1合同簽訂后，雙方約定按下列方式（）支付工程款：
【關于外包合同范文匯編五篇】相關文章：
關于外包合同范文匯編六篇05-31
關于外包合同匯編6篇05-24
關于外包合同匯編五篇05-18
關于外包合同匯編9篇05-16
關于外包合同匯編5篇05-14
關于外包合同匯編六篇05-14
關于外包合同匯編10篇05-12
關于外包合同匯編7篇05-12
關于外包合同匯編八篇05-08
關于外包合同匯編8篇05-06