建筑施工工程承攬合同書

時間：2025-01-24 06:56:08 施工合同我要投稿

建筑施工工程承攬合同書推薦度：
相關推薦

建筑施工工程承攬合同書

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的建筑施工工程承攬合同書，希望能夠幫助到大家。

建筑施工工程承攬合同書

建筑施工工程承攬合同書1

　　合同編號：__________________

　　定做人：____________

　　承攬人：____________

　　第一條承攬項目：____________________________________________________

　　第二條技術標準、質量要求：__________________________________________

　　第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：

　　______________________________________________________________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________

　　第五條承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

　　第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________

　　第七條定作人協助承攬人的'事項與要求：____________________________________

　　第八條工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________

　　第九條工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________

　　第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________

　　第十一條定作人應在____年___月__日前向承攬人(預付材料費/交付定金(大寫)______元。

　　第十二條結算方式及期限：________________________________________________

　　第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________

　　(二)________________________________________________

　　第十五條定作人違約責任：_________________________________________

　　承攬人違約責任：___________________________________________________

　　第十六條合同爭議的解決方式：

　　本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：(只能選擇一種)

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向_______人民法院起訴。

　　第十七條其他約定事項：_______________________________________

　　第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　定作人：________________(簽章)

　　營業執照號碼：__________________

　　法定代表人：____________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：________________(簽章)

　　營業執照號碼：__________________

　　法定代表人：____________(簽章)

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　簽約日期：_______年_____月____日

　　簽約地點：______________________

建筑施工工程承攬合同書2

　　甲方：___________（以下簡稱甲方）

　　乙方：___________（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑施工工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：自建房底層隔層

　　2、工程地點：高村

　　3、工程承包方式：包工包料（鋼筋、混凝土材料甲方自理）

　　4、工程概況：建筑面積______平方米。

　　二、工程內容

　　模板工程、植筋、鋼筋工程、混凝土澆搗工程、現場清理工作

　　三、工程造價

　　工程造價按照樓板實際澆搗面積乘以_______元每平方進行最終結算

　　工程造價為：￥___________元。（以甲方認定的單價為準）

　　四、工程期限

　　工程開工日期：___________年___________月___________日

　　工程竣工日期：___________年___________月___________日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準GB50300-20__《建筑工程施工質量驗收統一標準》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到優良。工程竣工后如出現質量問題（竣工后甲方使用，人為超負荷造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為五十年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的%

　　2、乙方剩余工程款作為質保金內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的'水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地。

　　2、乙方：務必做好整個工程的協調和管理工作，確保工程質量達到優良，施工過程中如遇到問題要及時向甲方反映；對甲方提出的工程質量問題，積極進行整改。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、本協議是在雙方互利互惠的原則基礎上簽訂的，單方面不能終止合同，如不執行本協議規定的條款行為，均視為違約。違約方將向守約方賠會違約金（壹萬元），并承擔由此造成的一切經濟損失。

　　2、本工程有植筋項目，在植筋過程中，要注意避開框架柱原來的主筋，如野蠻施工打斷框架柱主筋，由乙方單方面負責加固柱子，并賠償甲方相應的經濟損失。

　　3、植筋作為本工程關鍵的項目，要按照國家規范，確保梁主筋植入深度，保證工程質量。

　　4、乙方有權和有義務對甲方提供的主材進行檢查，如無異議，那甲方提供的主材質量是合格的。

　　5、如乙方不按甲方要求施工，甲方有權扣除部分工程款。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　電話：___________電話：___________

建筑施工工程承攬合同書3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　經甲、乙雙方共同協商，甲方將新秒鎮_____________等私人聯建房的所有建筑施工工程承包給乙方，具體協議內容如下：

　　一、承包工程概況

　　工程名稱：________________________________

　　地點： ________________________________

　　建筑承包規模__________，結構為______________磚體七層，建筑高度為____________m(具體內容以施工設計圖為準)。

　　二、工程承包內容和范圍

　　主體工程：建筑內外墻、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外墻搓沙(不含貼磚)。

　　機械安裝、水電安裝。

　　乙方承擔全部建筑所需的'一切用具、機具、板材、跳材、甲方負責水、電通，用量費用。

　　三、承包單價

　　1、按建筑規劃面積計算，每平方米______元，另______元安全勞保費在內。

　　2、點工按_________元/天計算。

　　四、質量要求

　　乙方必須按照甲方的施工要求，不得浪費材料。如有質量不符合造成的經濟損失由乙方自行負責，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中必須按照國家建筑規范進行施工。

　　五、安全責任

　　1、乙方在施工中必須注意安全，做好安全防范、措施，嚴格按照安全操作要求施工，不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故，經濟損失在_____元以內，由乙方負責，超出保險公司賠付后剩余金額由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%。

　　2、在施工中必須保持施工場地清潔，建筑物堆放成型，做到安全文明施工，對工人必須經常進行安全質量教育，組織工人定期開安全質量會，并作好記錄交工地負責人和甲方備案。

　　3、乙方必須服從甲方合理安排。

　　六、工期和付款辦法

　　1、每做兩層按完成的工程量________付款(約_____元)，開工后不得無故停工，保證工地上技術工和小工要有_____人以上。如有雨天就干雨天的活，總之必須保證安全和質量的原則上提前完工，提前完工獎給乙方_____元整，延誤工期五天扣除_____元整，依次計算。連續停工_____天以上，乙方的租金由甲方承擔。

　　2、開工時間于_____年___月___日，完工時間____年___月___日。工程完工后，經檢查驗收合格后一次性付清人工費，并留貳千元保證金。如在一年內不出質量問題，甲方全部退還給乙方。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字后產生法律效力。以上協商甲、乙雙方共同遵守，雙方均不得違約，本合同工程完工結算后自然失效。

　　甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

　　_________年____月____日________年____月____日

【建筑施工工程承攬合同書】相關文章：