光伏電站安裝施工合同

時間：2024-07-27 09:33:01 施工合同我要投稿

光伏電站安裝施工合同

　　隨著人們對法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的光伏電站安裝施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

光伏電站安裝施工合同

　　發包人：

　　承包人：

　　鑒于甲方有意委托乙方承擔分布式光伏電站項目（以下簡稱“工程”）的安裝施工任務，且乙方同意接受該委托。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他相關法律、法規及規章的規定，雙方經過協商一致，特此簽訂本協議。

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、合同單價：以成功安裝支架太陽能板為基準，每組安裝72塊太陽能板進行計算，每組的合同單價為人民幣：___元（大寫：____）元。

　　一、承包范圍：

　　光伏電站工程的支架、及發電板的分布及安裝（不包含一切電線安裝）。

　　二、合同工期：

　　1、計劃開工日期：__年__月__日

　　2、計劃竣工日期：__年__月__日

　　三、質量標準要求：

　　按現場樣板標準，嚴格按公司的質量要求安裝合格，如有違規操作，安裝等質量問題項目部下罰單，由承包方自行承擔損失。

　　四、結算方式：

　　1、工人到達工地后開始工作，若工作進展順利，在工作進行7天后可申請預支生活費。工資的結算分兩個月進行，第一個月公司會驗收并支付已完成工作量的80%，第二個月公司驗收完成全部工作后將結算剩余工資。

　　2、發包方需在當月最末一天前完成工程量驗收并確認，簽署確認單，并以此做為結算憑據，本項目屬于純勞務清工，承包方不提供相應發票。

　　五、違約：

　　1、承包方進工地后一切工資由發包方直接結算給承包方，如工人因工資問題鬧事，由承包方負一切法律責任，與發包方無關。

　　2、發包方除了提供材料，一切工地交通工具，施工工具，住宿伙食等由承包方自行解決。

　　3、除了自然災害外，承包方不得擅自停工。

　　4、承包方進場后，不足月擅自撤場，按違約停工處理，發包方有權利按實際施工量扣除損失后發放剩余工錢。以上四條如有犯其中一條，合同自動解除。本合同一式四份，雙方各執兩份，如有其它爭議，可在簽署地法院申請仲裁。

　　5、發包方在確認工程量并簽署確認單后7個工作日內必須將勞務款支付給承包方。每逾期一天，按照給付總金額的千分之三支付違約金。如果因為發包方沒有及時支付勞務款而造成工期延誤、停工或其他非承包方原因產生的糾紛，責任由發包方承擔，承包方保留訴訟和追索權利。

　　其他非本合同約定的事項，雙方將按照平等互利的原則進行協商解決。本合同一式兩份，雙方各持一份。

　　發包方：承包方：

　　身份證：身份證：

　　電話：電話：

　　銀行賬號：

　　開戶行：

　　簽署時間：__年__月__日

　　簽署地：

【光伏電站安裝施工合同】相關文章：