- 相關推薦
制作廣告牌施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編收集整理的制作廣告牌施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
制作廣告牌施工合同 篇1
甲方：
乙方：
為加大甲方開發的“世紀嘉苑”商住小區的宣傳力度，經甲.乙雙方友好協商，就“世紀嘉苑”小區臨益陽大道廣告牌的制作.報建.審批.安裝.發布維護等事宜達成共識，現簽定“世紀嘉苑”廣告牌制作。施工承包合同。具體內容如下；
一.承包方式
根據乙方提供的設計方案，由乙方采取包工.包料.包制作施工.包質量.包念收。包報建.審批.首次發布的承包方式。
二.合同承包內容
2.1.廣告位地址：位于變速箱廠臨益陽大道廠區大門左側。
2.2.廣告牌規格：噴繪畫面尺寸為10米高30米寬，凈面積300平方米。廣告牌離地面高度為2.5米，廣告牌總高度為12.5米。噴繪畫面的清晰度：為高精度噴繪畫面。
三.合同承包工期與質量
3.1.合同簽定后；乙方須在20日內將廣告安裝發布到位。每延遲一天罰款800元人民幣，可累加追究責任（人力不可抗拒除外）。
3.2.甲方向乙方提供廣告牌發布內容，乙方負責工商審批制作.安裝.發布.一年以內的維護保養，所有費用由乙方負責。
乙方必須保證該廣告牌制作所使用的材料為正品（材質標準和數量.尺寸按乙方提供的設計預算驗收）。施工用材必須經過甲方認可。
3.3.廣告牌須有三年保質期，具備抗受10級風的能力（如10級以下風力使廣告牌損壞，由此產生的一切損失由乙方負責）。
四.合同承包價格和付款方式
4.1.合同總價款為81300人民幣（捌萬壹仟叁佰元）。此價款包括此廣告的基礎.材料.制作費用.城建報批.工商廣告審批發布.稅務.噴繪.安裝等費用。
4.2.付款方式：合同簽定后，甲方即付合同總價款的40%給乙方，計價款32520元；廣告牌制作.安裝發布驗收后甲方即付總價款的55%；計價款44715元；本承包工程質保金為合同總價款的5%。計價款4065元：質保金在合同期滿一年時付清。
五.甲方責任
甲方應保證乙方在施工期間的施工環境良好，做好相關協調工作，保證供電.供水，因甲方原因導致工程中斷造成乙方經濟損失，甲方承擔延誤責任。
六.乙方責任
6.1.保修期內廣告牌如有破損乙方負責修復，所有破損乙方應在12小時內修復完畢。
6.2.乙方施工期間應負責維持施工現場的正常秩序及環境衛生。達到城市管理要求。
6.3.施工期間的人員.設備等在施工過程中的`安全事故由乙方負責。
七.違約責任
7.1.乙方原因（施工方法.材料質量.基礎質量要求等）違章作業等引發的安全事故.工程質量所造成的一切經濟損失由方自行負責。具體執行標準：自接到甲方修復通知起24小時內，方應將廣告牌修復到位。如果24小時內未能按時將廣告牌修復到位，甲方將對乙方處以合同總價款5%的處罰。
7.2.如果甲方不按合同約定付清工程款，乙方將對甲方處以合同總價款5%的處罰。
八.雙方約定；在履行合同過程中產生爭議，如雙方協商不成，向所在地人民法院提起訴訟。
九.本合同一式四份，雙方各執貳份，本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
合同簽訂日期
制作廣告牌施工合同 篇2
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律，行政法規，遵循平等.自愿.公平.和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌制作安裝協商一致，訂立本合同。
一.工程概況
1.工程名稱：廣告牌制作安裝
2.工程地點：
二.工程承包范圍：按照發包方提供的施工圖紙進行施工。
三.合同工期與工期順延
具備安裝條件后，__年__月__日前安裝完畢，以發包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。
四.質量標準與工程量確認
1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。
2.工程量確認：固定單價一次性包干，施工面積為162平方米（暫定），以實際驗收為準。
3.如發生合同以外的.工程量變更以實際增加或減少的工程量另行計費。
五.承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計32000.00元，大寫：叁萬貳仟元整。
六.合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬戶合同簽定后，發包方預付給承包方15000.00元進度款，剩余合同總價款的余款17000.00元待工程竣工后10日內一次性無息付清。
七.違約責任：
�、俪邪藨春贤て谕瓿晒こ蹋üこ塘浚�，否則每拖延一天罰承包人500元。（由于發包方進度款資金不到位.其他工種延誤所造成的拖延工期除外）。
�、谝虺邪瞬宦男泻贤x務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。
八.發包人責任：
�、僖虬l包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發包方全面承擔。
②發包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，并追究其相應的違約責任。
九.現場管理
�、佻F場應做到活完場凈，文明施工，以利于下道工序的
施工。承包方必須保證施工現場的合理節約，否則造成的浪費的所有材料費用由承包方負責。
②承包方進場后必須服從發包方的統一指揮管理，遵守工地的各項規章制度。
十.在施工過程中所發生的工商.稅務以及合同價款以外產生的費用均由發包方承擔。如因發包方先期各種施工手續不全造成停工.拆除等損失，由發包方承擔。
十一.爭議解決方式：
由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。
十二.合同份數：本合同一式二份，發包人執一份，承包人執一份。
十三.合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，工程竣工.工程總額余款付清后終止。
發包人：
承包人：
__年__月__日
制作廣告牌施工合同 篇3
甲方：
乙方：____________________________
簽訂時間：______年____月____日
簽訂地點：嘉興市______區
根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務，和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條：工程項目
一.工程名稱：戶外廣告牌制作工程
二.工程地點：嘉興市_________________________
第二條：施工準備
一.甲方：雙方正式簽訂施工合同起7天內，甲方負責協調施工現場的.用電需要。
二.乙方：組織施工管理人員和材料.施工機械進場。
第三條：工程期限
一.總工程從______年____月____日起至______年____月____日.全部安裝完畢。（遇雨天順延）
二.如遇到下列情況，經甲.乙雙方現場協商后，工期相應順延：
1.非乙方原因而影響施工。
2.由于人力不可抗拒或政府原因影響施工，乙方不承擔責任。
第四條：工程質量，施工安全
一.乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工。
二.因制造.安裝造成的質量事故和質量缺陷，給人員造成傷亡，或給設備造成損失，或給第三方造成損害，全部由乙方負責賠償和承擔。
三.在施工過程中，乙方對施工安全負責到底。如在施工過程中發生人參傷亡事故.設備丟失.損壞事故和施工質量事故，以及對第三方造成損失，除由于不可抗拒因素外，由乙方承擔責任。
四.在施工過程中，乙方對施工現場的安全保衛工作全權負責，做到一切安全保障措施，施工現場發生安全問題造成的損失全部由乙方承擔。
第五條：工程價款的結算與支付
廣告制作工程完工，甲方驗收完畢后柒日內甲方向乙方付清工程款。
第六條：項目驗收
一.乙方完成承包項目的全部施工內容。
二.竣工后，乙方完成現場清理工作。
第七條：糾紛解決方法：
任何一方違反規定，雙方友好協商解決，若協商無果，可向當地人民法院起訴。
第八條：附則
一.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
二.本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改合同，經雙方協議一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
三.本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章后立即生效。
甲方（蓋章）
乙方：（蓋章）
__年__月__日
制作廣告牌施工合同 篇4
甲方：豐城市氣象局
乙方：南昌萬捷廣告材料有限公司
經雙方友好協商，甲方決定將宣傳廣告牌委托乙方制作安裝�，F甲、乙雙方就有關細節問題達成如下協議并共同遵守：
一、制作形式：包工包料包安裝。
二、尺寸及數量：信息站牌：規格：70*45材質是白鐵的，數量171塊。制度、流程、職責牌各171塊，規格：50*70
三、價格
價格為：信息站牌單價60元/塊，制度、流程、職責牌單價50元/塊，合計總價格為35910元
四、制作及安裝工期
合同簽定后，7個有效工作日內制作完工。
安裝根據甲方時間要求安裝，無條件配合。
五、質量要求
1、乙方承諾其基于本合同所采用的原材料均符合相關國家標準及行業標準。
2、乙方應嚴格按照本合同相關條款約定的.材質、規格、要求進行牌子制作安裝，并對其質量負責。
3、乙方承諾其基于本合同所使用的材質，使用壽命2年以上。
六、付款方式：
甲方驗收合格后一次性支付￥35910元（人民幣叁萬伍千玖佰壹拾元整）
七、本合同壹式貳份，甲方壹份，乙方壹份。自雙方簽字蓋章之日起自行生效。
甲方：
地址：
代表人：
電話：
乙方：
地址：
賬號：xxxxxxxxxxxxxx
建行南昌高新開發區支行
代表人：
電話：
年月年月日日
【制作廣告牌施工合同】相關文章：
廣告牌制作合同范本 廣告牌制作合同模板05-31
廣告牌施工合同09-07
戶外廣告牌制作施工協議書通用05-29
委托制作燈箱廣告牌合同11-22
廣告牌制作合同范本05-26
廣告牌拆除施工合同12-21
廣告牌拆除施工合同通用11-23
廣告牌施工合同(12篇)03-12
廣告牌施工合同13篇04-05