建筑施工合同

時(shí)間：2024-05-27 09:32:40 施工合同我要投稿

【集合】建筑施工合同15篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的建筑施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

【集合】建筑施工合同15篇

建筑施工合同1

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：______________

　　承包方（以下簡稱乙方）：______________

　　經(jīng)甲乙雙方磋商，甲方同意將自己的建筑裝修分項(xiàng)工程承包給乙方，現(xiàn)將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。

　　一、工程名稱及地點(diǎn)

　　1、工程名稱及地點(diǎn)：______________

　　二、工程概況及質(zhì)量要求

　　1、裝修標(biāo)準(zhǔn)：_____________________

　　住宅樓室內(nèi)裝修：__________________

　　2、工程質(zhì)量：乙方按圖紙和甲方的要求進(jìn)行施工。各工程施工程序嚴(yán)格按國家建筑規(guī)范進(jìn)行及做好有關(guān)保養(yǎng)工作，凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽，施工各項(xiàng)工作質(zhì)量必須達(dá)到合格，努力爭取優(yōu)良。

　　三、工程承包方式及施工內(nèi)容

　　1、工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進(jìn)行施工及管理。

　　2、工程施工承包內(nèi)容：_____________________

　　住宅樓室內(nèi)外裝修：________________________

　　四、雙方職責(zé)

　　1、甲方職責(zé)，甲方負(fù)責(zé)征地、折遷、用地規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、報(bào)建等有關(guān)建房的行政手續(xù)和三通一平工作，按時(shí)保量將工程所需施工材料運(yùn)到工地50米以內(nèi)，適時(shí)裝配所需施工機(jī)械備，按規(guī)定做好甲方本職內(nèi)各項(xiàng)工作，確保工作順利進(jìn)展。

　　2、乙方職責(zé)，乙方依據(jù)承包施工內(nèi)容，認(rèn)真組織好工程施工所需達(dá)標(biāo)人員，按規(guī)范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計(jì)劃等施工前期的相關(guān)工作，各項(xiàng)工作必須做到“安全第一。質(zhì)量第一，時(shí)間第一”，成信合作，文明施工的管理宗旨。按時(shí)保質(zhì)完成不同時(shí)期的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　五、施工單價(jià)及結(jié)算付款方式

　　1、施工單價(jià)：______________

　　2、結(jié)付方工式：___________

　　六、工程有關(guān)事項(xiàng)

　　1、乙方必須遵守國家法律、法規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)行甲方的'各項(xiàng)制度，服從甲方分工和指揮，實(shí)行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟(jì)等一切責(zé)任，均由乙方自負(fù)，甲方有權(quán)取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。

　　2、安全生產(chǎn)：乙方必須嚴(yán)格遵守安全的規(guī)章制度，加強(qiáng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)思想教育，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準(zhǔn)上崗并按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。如有出現(xiàn)任何人為事故，均由乙方自負(fù)，與甲方無關(guān)。

　　3、工程材料、用具、設(shè)備等一切用料，均由甲方依據(jù)工程所進(jìn)行分配并按規(guī)定存放在指定的場所內(nèi)。每道工序完成后必須清理場地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下道工序。

　　4、甲方提供地切機(jī)械、用具和領(lǐng)原料，乙方要妥善保管好，并按規(guī)范保養(yǎng)好，否則造成一切損失，均由乙方按價(jià)賠償或加倍處罰。

　　5、任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規(guī)行為，做到尊上愛下，文明施工，如有_____行為者，均送有關(guān)執(zhí)法部門依法嚴(yán)懲。

　　6、未盡事宜欄：________________________

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________

　　乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　電話：_______________________

　　電話：___________________________

　　傳真：_______________________

　　傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

建筑施工合同2

　　甲方(戶主)：

　　住址：

　　乙方(承包人)：

　　住址：

　　甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

　　一、承包方式：

　　包工不包料。

　　二、承包價(jià)：

　　按每平方米元計(jì)算，本承包價(jià)格包括工人的務(wù)餐費(fèi)、香煙費(fèi)。

　　三、付款方法：

　　工程開工甲方預(yù)付元，結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付元，余款年春節(jié)前結(jié)清。

　　四、工期：

　　開工日期為農(nóng)歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。

　　五、質(zhì)量：

　　乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量，施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改，如堅(jiān)持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。

　　六、安全管理：

　　施工中乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費(fèi)用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。

　　七、雙方責(zé)任和義務(wù)：

　　甲方：

　　①應(yīng)保證建筑材料及時(shí)到場不影響乙方使用。

　　乙方：

　　①負(fù)責(zé)建筑施工的`垂直運(yùn)輸設(shè)備、拌料機(jī)械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料進(jìn)場時(shí)間乙方應(yīng)提前通知甲方提供，否則甲方不負(fù)有責(zé)任。

　　③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。

　　八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結(jié)清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

建筑施工合同3

　　甲方（買方單位）：________________________________________

　　乙方（出賣單位）： ________________________________________

　　依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬達(dá)XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。

　　一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點(diǎn)、數(shù)量、單價(jià)、金額

　　二、合同價(jià)格的說明

　　1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位，包含材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排版損耗、機(jī)械費(fèi)、施工費(fèi)（人工費(fèi)、施工損耗、膠粉等輔材費(fèi)）、管理費(fèi)、成品保護(hù)費(fèi)、關(guān)稅、利潤等各種費(fèi)用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費(fèi)用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。

　　2、合同單價(jià)在合同執(zhí)行過程中不作調(diào)整：因市場性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動，均不影響合同執(zhí)行，并不得調(diào)整合同包干單價(jià)。

　　3、因合同為暫定量，供貨過程中乙方不得因?yàn)楣┴洈?shù)量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調(diào)整單價(jià)。

　　三、墻紙質(zhì)量要求墻紙鑲貼完畢，甲方以認(rèn)可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　1、乙方所必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。

　　2、墻紙鑲貼應(yīng)對花對縫，完成可視面應(yīng)無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、所有墻紙和輔料應(yīng)無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

　　四、交貨及施工工期合同簽訂后天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場，場地具備安裝條件后天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎(chǔ)完工時(shí)間推遲而相應(yīng)推遲完工時(shí)間）。

　　五、交貨地點(diǎn)及方式：寬城萬達(dá)XX樣板房

　　六、供貨方式

　　1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測的暫估數(shù)，乙方在備貨時(shí)應(yīng)多于該數(shù)量，保證現(xiàn)場施工面積變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充供應(yīng)同批號、色號產(chǎn)品。

　　2、乙方應(yīng)根據(jù)場地大小進(jìn)行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內(nèi)的.墻紙無色差、條紋順接自然。

　　3、各個(gè)型號的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。

　　七、產(chǎn)品驗(yàn)收及提出異議期嚴(yán)格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進(jìn)行驗(yàn)收，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。

　　八、產(chǎn)品結(jié)算

　　1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗(yàn)收合格后，雙方按墻面面積進(jìn)行收方，核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。

　　2、根據(jù)收方量進(jìn)行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價(jià)計(jì)算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價(jià)。

　　九、付款方式

　　1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額的 30%作預(yù)付款。

　　2、壁紙鋪裝錢付全款

　　十、甲乙雙方職責(zé)

　　1、甲方職責(zé)

　　1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準(zhǔn)備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。

　　1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關(guān)單位的關(guān)系。

　　1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督工作，進(jìn)行墻紙驗(yàn)收和收方工作。

　　1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。

　　2、乙方職責(zé)

　　2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性，嚴(yán)格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。

　　2.2 墻紙基層其他施工隊(duì)伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督。基層不合格，乙方可拒絕施工，并及時(shí)以書面形式報(bào)告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗(yàn)合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

　　2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。

　　2.4 自行作好驗(yàn)收前的成品保護(hù)，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項(xiàng)目的成品應(yīng)照價(jià)賠償。

　　2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。

　　十一、工地現(xiàn)場管理：

　　1、本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時(shí)接受主管部門的檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，如達(dá)不到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.安全施工：乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育，嚴(yán)格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3.文明施工：

　　3.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定，保證工地達(dá)到文明現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)（乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴(yán)重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。）。

　　3.2 施工期間，乙方應(yīng)及時(shí)整理和安排所有機(jī)械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設(shè)中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運(yùn)輸?shù)降孛妫瑖?yán)禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時(shí)應(yīng)按甲方要求及時(shí)清理出工地。

　　3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費(fèi)用已在合同價(jià)款中包干考慮，不作任何調(diào)整。

　　十二、售后服務(wù)

　　1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。

　　2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題，乙方修復(fù)或更換，若人為損壞乙方只收取材料費(fèi)。

　　十三、違約責(zé)任

　　1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內(nèi)更換，更換后仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或拒不更換，視為乙方違約。

　　2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

　　日期：_______________

建筑施工合同4

　　甲方（發(fā)包方）：__________________（以下簡稱甲方）

　　乙方（承包方）：__________________（以下簡稱乙方）

　　依據(jù)

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：設(shè)計(jì)施工圖紙所包含的所有內(nèi)容。

　　二、工程合同價(jià)款：

　　本工程合同造價(jià)為幣_________元，即幣x元整。本造價(jià)內(nèi)含兩年養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。

　　三、承包方式：

　　由乙方設(shè)計(jì)，采用大包干，即包工、包料、包管理、包質(zhì)量、包工期等完全總承包。承包范圍和內(nèi)容：設(shè)計(jì)施工圖紙范圍內(nèi)的所有綠化工程（詳見施工圖）。

　　四、工期

　　本工程工期為：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日綠化工程養(yǎng)護(hù)期為：20__年__月__日至20__年__月__日。

　　五、工程價(jià)款的支付與結(jié)算

　　1、按工程進(jìn)度每月支付完成產(chǎn)值的______%；

　　2、新工工程完工后支付工程總造價(jià)的驗(yàn)收合格后______天內(nèi)一次性付清剩余%的.款項(xiàng)；

　　3、本工程價(jià)款不含稅金。

　　六、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，所達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向__訴訟解決。本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方代表簽字：_________（公章）

　　乙方代表簽字：_________（公章）

　　20__年__月__日

建筑施工合同5

　　發(fā)包方(簡稱甲方)

　　承包方(簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關(guān)法律規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　第一條概況

　　1、甲方工程項(xiàng)目系合法審批。

　　2、工程施工地點(diǎn)：

　　3、工程承包方式：

　　4、總價(jià)款：元，大寫(人民幣)：經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分工程款按成本價(jià)向甲方計(jì)收。

　　5、工期：天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;

　　第二條工期

　　一、甲方要求比合同工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應(yīng)費(fèi)用。

　　二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　三、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　四、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上，工期相應(yīng)順延。

　　五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應(yīng)按工程總造價(jià)的3向甲方支付違約金，甲方有權(quán)直接在工程款中扣除。

　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　一、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方在約定時(shí)間不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。如甲方提出復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方按要求辦理復(fù)驗(yàn)，如復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應(yīng)提前24小時(shí)通知甲方。

　　二、乙方須在交付前一星期交付工程質(zhì)量驗(yàn)收整改通知單給甲方，以便對不合格項(xiàng)目提前維修完善。

　　第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　一、由于乙方原因造成質(zhì)量事故或返工，其返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　二、工程竣工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到通知7天內(nèi)組織驗(yàn)收并辦理驗(yàn)收、面積核實(shí)、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的人工費(fèi)，看管費(fèi)每天100元人民幣。

　　三、材料在使用前，乙方應(yīng)提供給甲方樣品，并經(jīng)甲方確認(rèn)后，方可使用。乙方在施工過程中，應(yīng)自覺接受用戶監(jiān)督，嚴(yán)格按照裝修設(shè)計(jì)方案施工，裝飾材料應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算表中規(guī)定的材質(zhì)及價(jià)格采購，保質(zhì)保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認(rèn)可后按報(bào)價(jià)規(guī)定價(jià)格購進(jìn)并使用。如發(fā)現(xiàn)裝修期間與合同規(guī)定的材料和工藝不相符，甲方有權(quán)要求拆除重做所浪費(fèi)的材料及人工均由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、乙方出具的施工圖須經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設(shè)計(jì)方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規(guī)定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費(fèi)。

　　五、根據(jù)合同要求，乙方應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成裝修任務(wù)，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時(shí)向乙方提出修改方案，甲乙雙方認(rèn)可后按修改方案施工、驗(yàn)收、結(jié)算。

　　六、乙方施工過程中的`所有施工圖，需經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后，方可施工。

　　七、乙方在施工過程中，由于操作不當(dāng)造成火災(zāi)及人身傷亡事故由乙方負(fù)全部責(zé)任。

　　第五條付款方式

　　1、簽訂合同七天內(nèi)，支付工程款總額 %，計(jì)為元整;

　　2、工程進(jìn)展到 ,支付工程款總額 %，計(jì)為元整;

　　3、工程進(jìn)展到 ,支付工程款總額 %，計(jì)為元整;

　　4、工程驗(yàn)收合格一周內(nèi)支付工程總額的 % ，計(jì)為元整;

　　5、按工程總額的 %為質(zhì)保金，計(jì)為元整;

　　第六條其它

　　一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。

　　二、施工完畢甲乙雙方可按實(shí)際施工面積和項(xiàng)目進(jìn)行工程結(jié)算。

　　三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權(quán)按工程總價(jià)的5每日收取滯納金。

　　第七條保修的約定

　　一、保修期限為天，自通過甲方的竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算。

　　二、乙方保修范圍是指因乙方施工質(zhì)量或加工工藝不當(dāng)?shù)纫蛩厮斐傻馁|(zhì)量問題(非竣工驗(yàn)收后人為造成的損壞視為質(zhì)量問題)的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應(yīng)的人工費(fèi)。

　　三、如乙方怠于履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)另行委托

　　第三方進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

建筑施工合同6

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程內(nèi)容：

　　二、工期

　　1、承包方應(yīng)按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。

　　開工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 5 日開工。

　　竣工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 20 天。

　　2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗(yàn)收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時(shí)，每推遲一天罰款元。

　　3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。

　　(1)因發(fā)包方原因影響開工。

　　(2)工程量有較大的增加。

　　(3)不可抗力。

　　(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。

　　三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。

　　2、承包方應(yīng)按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)的施工方案組織施工。

　　3、承包方應(yīng)對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任，因承包方責(zé)任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟(jì)損失由承包方自負(fù)，因此造成工期延誤的，承包方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時(shí)辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)。承包方應(yīng)按國家竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗(yàn)資料。

　　5、質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)包方罰承包方總造價(jià)的。

　　四、過程結(jié)算、工程款支付

　　1、結(jié)算方式：

　　(1)承包方式：包工包料

　　(2)計(jì)價(jià)方法：按固定價(jià)格計(jì)價(jià)

　　(3)合同價(jià)款(大寫)：壹拾萬元整

　　(4)結(jié)算方法：分期撥款

　　2、工程款支付：自合同簽訂之日起，2日內(nèi)甲方撥付工程款的 % 即：整，余款竣工驗(yàn)收完成后 3 日內(nèi)付清。

　　五、材料供應(yīng)及設(shè)備管理

　　1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后使用。

　　2、機(jī)械設(shè)備由承包方自備。

　　六、發(fā)包方責(zé)任

　　1、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。無約定

　　2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。無約定

　　3、提供施工圖紙套。

　　4、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)交底、圖紙會審。

　　5、發(fā)包人指派同志為工地代表。無約定

　　七、承包方的.責(zé)任

　　1、承包方在施工中必須配備確保工程進(jìn)度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。

　　2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。

　　3、本合同生效后日內(nèi)編制出施工方案，報(bào)發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。無約定

　　4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。

　　5、承包方指派王躍民同志為工地代表。

　　八、安全生產(chǎn)與文明施工

　　1、承包方應(yīng)派專人對施工用電、施工機(jī)械進(jìn)行管理，加強(qiáng)使用過程中的檢查，確保使用安全。

　　2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。

　　3、承包方在施工中，應(yīng)嚴(yán)格安全措施，嚴(yán)禁高空拋物。

　　4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設(shè)備事故，一切費(fèi)用和善后問題的處理，均由承包方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　九、其它

　　1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。

　　2、合同份數(shù)：

　　(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。

　　(2)本合同副本無份(發(fā)包方執(zhí) ，承包方執(zhí) )。

　　十、補(bǔ)充條款

　　發(fā)包方(簽字蓋章)：

　　承包方(簽字蓋章)：

　　合同訂立日期：年月日

建筑施工合同7

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就___（工程）施工勞務(wù)承包事宜經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致。訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：______________

　　工程地點(diǎn)：______________

　　第二條工程承包范圍

　　___________________________________

　　第三條工程工期

　　1．開工日期：_______年_______月_______日，完工日期：_______年_______月_______日，總?cè)諝v天數(shù)_______天；

　　2．乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的施工進(jìn)度計(jì)劃安排（包括新調(diào)整的進(jìn)度計(jì)劃）。

　　第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達(dá)到_國家建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，甲方與建設(shè)單位簽訂合同的質(zhì)量等級。

　　第五條組成合同文件及解釋順序

　　組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　1．本合同；

　　2．本合同附件（雙方確認(rèn)的預(yù)算報(bào)價(jià)）；

　　3．本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

　　第六條甲方責(zé)任和義務(wù)

　　1．負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定各項(xiàng)管理目標(biāo)，組織編制施工進(jìn)度計(jì)劃、物資需用量計(jì)劃表，實(shí)施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量檢測、實(shí)驗(yàn)的控制、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。

　　2．負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及成本部、材料部等有關(guān)部門工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。

　　3．根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù)，滿足施工進(jìn)度的需要。對施工質(zhì)量低劣、技術(shù)差、不服從指揮、有違法亂紀(jì)行為的人員予以清退。并由乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　4．及時(shí)提供由甲方供應(yīng)的施工機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料。

　　5．按本合同約定，向乙方按進(jìn)度支付經(jīng)驗(yàn)收合格工程量的勞動報(bào)酬。

　　6．協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件，其費(fèi)用由乙方自理。

　　第七條乙方責(zé)任和義務(wù)

　　1．遵守國家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)等工作。

　　2．嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)，精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)；根據(jù)業(yè)主或甲方的計(jì)劃要求（包括調(diào)整后的計(jì)劃），合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計(jì)劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種違章違規(guī)操作的罰款。

　　3．服從甲方、監(jiān)理和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理；接受甲方、監(jiān)理和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的監(jiān)督管理：接受甲方隨時(shí)檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；

　　4．做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物、地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款：

　　5．按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施：

　　6．按國家政策規(guī)定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資（務(wù)工人員工資每月造冊備案），承擔(dān)因此項(xiàng)工作不到位而引起的糾紛或當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責(zé)任后果；

　　7．為其施工人配備必要的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品）；

　　8．進(jìn)場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件；禁止雇傭18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員；禁止使用不法人員，乙方應(yīng)承擔(dān)因使用以上不合格人員而引起的責(zé)任和后果。

　　9．甲方在資金暫時(shí)不到位，業(yè)主未能按時(shí)拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。發(fā)生增項(xiàng)工作時(shí)，乙方不得以甲方未確認(rèn)簽證價(jià)款而影響施工，工期不予順延。10．乙方負(fù)責(zé)已完成部位的成品保護(hù)。

　　11.乙方不得將本合同施工內(nèi)容進(jìn)行勞務(wù)分包，一旦發(fā)現(xiàn)終止乙方履行本合同的權(quán)利，因此所造成的的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)。已完成工程一律不予結(jié)算。特殊分項(xiàng)工程需勞務(wù)分包的必須征得甲方書面同意。

　　12.乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)自身施工產(chǎn)生的垃圾，地面成品保護(hù)的鋪設(shè)、拆除及清運(yùn)至現(xiàn)場業(yè)主（或甲方）指定堆放地點(diǎn)。

　　第八條環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和文明施工

　　1．甲方應(yīng)集中組織對乙方進(jìn)場施工人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)以及公司相關(guān)制度等方面的教育；依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實(shí)施情況，使各項(xiàng)施工措施有效實(shí)施運(yùn)行。

　　2．乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工；加強(qiáng)對現(xiàn)場操作工人的.安全教育；認(rèn)真落實(shí)安全措施，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)；隨時(shí)接受安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成的安全事故，乙方責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任后果和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。

　　發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)甲方有關(guān)部門，同時(shí)按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進(jìn)行處理。

　　第九條材料、設(shè)備供應(yīng)與管理

　　1．甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實(shí)行調(diào)拔制，根據(jù)工程計(jì)劃需要向乙方提供。

　　2．乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備（包括領(lǐng)用、保管、裝卸、退庫、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點(diǎn)歸類堆放）；因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞，乙方應(yīng)按領(lǐng)用時(shí)的價(jià)格賠償。

　　3．材料按預(yù)算分析量對乙方實(shí)行限額領(lǐng)料，乙方應(yīng)合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預(yù)算合理用量，則超出部分的費(fèi)用由乙方承擔(dān)；材料節(jié)約部分，由甲乙雙方按比例分成。

　　4.甲方在所供的材料到貨前24小時(shí)通知乙方，由乙方與甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人共同清點(diǎn)。乙方自行安排現(xiàn)場卸車就位，乙方清點(diǎn)、驗(yàn)收及保管,并承擔(dān)保管相應(yīng)發(fā)生的所有費(fèi)用。驗(yàn)收后發(fā)生丟失損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。甲方未通知乙方清點(diǎn)、驗(yàn)收的材料/設(shè)備，乙方不負(fù)責(zé)材料的保管，所造成丟失、損壞的由甲方負(fù)責(zé)。

　　5.甲方供應(yīng)的材料在使用前，乙方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，不合格的不得使用。

　　第十條承包方式、價(jià)格及包含的內(nèi)容

　　1．承包方式及單價(jià)：

　　2．承包價(jià)格所包含的內(nèi)容：

　　承包價(jià)格包括施工期間乙方的各類風(fēng)險(xiǎn)及施工人員工資、食宿費(fèi)、交通費(fèi)及調(diào)遣費(fèi)：小型機(jī)具（切割片、電鋸片、鉆頭、開孔器、刨刀、修邊刀、磨片、拋光片、鑿子、錘子、抹子、鐵鍬、橡皮錘、網(wǎng)篩、鋁合金靠尺、水平尺、平水管、氣管、拉線、麻繩、吊錐、墨斗、墨線、墨汁、鉛筆、記號筆、電筆、毛刷、鋼絲刷、鋼絲球、不銹鋼擦布、扳手、鉗子、電焊帽、電焊手套、電焊鉗、熨斗、電吹、眼鏡、螺刀、曲線鋸條、開孔器、手鋸（鋸弓、鋸條）、螺絲批頭、毛筆、噴槍、油刷、滾筒、塑料桶、砂漿桶、砂紙器（架）、砂紙、刀架、刀片、灰刀、刮刀、毛巾、棉紗、抹布、口罩、面罩、雨鞋、雨披、拖鞋等）費(fèi)用；各類材料的場內(nèi)二次倒運(yùn)；自然氣候影響停水、停電、待料等不可預(yù)見工日費(fèi)用；包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、裝卸、看護(hù)、保管、退庫；勞動保護(hù)用品費(fèi)用（安全帽、安全帶、手套等）；安全防護(hù)設(shè)施的搭拆（安全網(wǎng)、防護(hù)欄桿、防護(hù)棚等）；文明施工費(fèi)用（包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時(shí)用工）；承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗(yàn)、電工、機(jī)械設(shè)備維修和安裝拆卸配合用工；預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施用工費(fèi)用；

　　3．本合同單價(jià)為一次包干價(jià)格，在合同實(shí)施期間不因其它任何因素變化而調(diào)整變動。

　　4．發(fā)生在承包范圍外的施工增項(xiàng)及零星工作，需經(jīng)項(xiàng)目主管及成本部主管審核，簽字確認(rèn)方能生效。

　　第十一條結(jié)算辦法及付款方式

　　1．每月日由甲方按乙方實(shí)際完成合格工程量（或按工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)）結(jié)算勞務(wù)承包費(fèi)，日按合同價(jià)款結(jié)算完畢，交甲方財(cái)務(wù)部門作為支付勞務(wù)承包費(fèi)用的依據(jù)。

　　2．甲方不預(yù)付乙方生活費(fèi)用，勞務(wù)承包費(fèi)用按月支付（或按工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)），付款時(shí)間為業(yè)主付款后，支付上月結(jié)算款的 %。所承包工程完工驗(yàn)收合格后付結(jié)算款的 %，余款 %待二年質(zhì)保期滿支付

　　第十二條施工驗(yàn)收

　　1．甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)對乙方施工成果組織有關(guān)部門進(jìn)行初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后再進(jìn)入下道工序施工作業(yè)；驗(yàn)收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)，不延長工期，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的甲方的相關(guān)損失。勞務(wù)交叉作業(yè)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)對上道工序的施工進(jìn)行驗(yàn)收，再進(jìn)行下道工序，經(jīng)驗(yàn)收合格后，上道工序不對下道工序的質(zhì)量負(fù)連帶責(zé)任。

　　竣工驗(yàn)收時(shí)，業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方提出的工程質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)無償整改維修，并承擔(dān)由此導(dǎo)致甲方相關(guān)損失，不因先期已經(jīng)甲方驗(yàn)收而減輕乙方責(zé)任。

　　2．乙方應(yīng)配合甲方對其工程進(jìn)行的初步驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收；甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時(shí)，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作，若發(fā)生費(fèi)用另外協(xié)商）

　　第十三條工程保修

　　1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目，乙方應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起24小時(shí)內(nèi)派人維修。乙方不在約定期限內(nèi)派人保修的，甲方可以委托其他人員維修，維修費(fèi)用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，質(zhì)保金不足支付維修費(fèi)用時(shí)，限乙方5天內(nèi)付清維修欠款。

　　2、發(fā)生緊急搶修事故，乙方在接到搶修通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故，搶修費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　3、質(zhì)量保修完成后，由建設(shè)方組織驗(yàn)收，并提交經(jīng)建設(shè)方驗(yàn)收合格的維修證明單給甲方。

　　4、雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項(xiàng)：保修金為工程結(jié)算后價(jià)款的5％，貳年后返還乙方（質(zhì)保金無息）。

　　第十四條保險(xiǎn)

　　1．乙方負(fù)責(zé)人必須為從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財(cái)產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險(xiǎn)，支付保險(xiǎn)費(fèi)用。

　　2．保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，甲、乙雙方有責(zé)任采取必要的措施減少損失。

　　第十五條爭議

　　1．甲、乙雙方在履行合同時(shí)發(fā)生爭議，可以自行協(xié)商解決；否則，雙方應(yīng)在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

　　2．發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護(hù)好已完工作成果；

　　① 單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同；

　　② 調(diào)解要求停止合同的履行，且為雙方接受；

　　③ 仲裁機(jī)構(gòu)要求停止合同的履行；

　　④ 法院要求停止合同的履行。

　　第十六條不可抗力

　　1．不可抗力的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的合同，當(dāng)甲方與業(yè)主簽訂的合同沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，執(zhí)行國家或地方政府規(guī)定。

　　2．不可抗力事件發(fā)生后，乙方應(yīng)立即通知甲方項(xiàng)目主管，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。

　　3．因不可抗力事件延誤的工作時(shí)間相應(yīng)順延。

　　4．因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十七條合同解除

　　1．如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業(yè)主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。但由違約方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　2．因不可抗力或業(yè)主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按要求撤出施工場地；甲方按合同約定支付已完工作勞務(wù)報(bào)酬。

　　第十八條合同終止

　　雙方履行合同全部義務(wù)；勞務(wù)報(bào)酬價(jià)款支付完畢；乙方向甲方交付本合同承包工程作業(yè)成果，并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后；保修期滿未發(fā)生質(zhì)量問題，本合同即告終止。

　　第二十條合同份數(shù)

　　本合同一式_______份，甲方_______份；乙方_______份。

　　第二十二條補(bǔ)充條款

　　__________________________________________

　　第二十條合同生效

　　本合同雙方約定_______后生效。

　　甲方（蓋章）：______________ 乙方（蓋章）：______________

　　合同簽訂時(shí)間：______________ 合同簽訂時(shí)間：______________

建筑施工合同8

　　一、建筑施工合同中管理費(fèi)

　　（一）管理費(fèi)全額返還給實(shí)際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。” 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費(fèi)，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以收繳。

　　最高人民法院審理認(rèn)為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財(cái)產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定，不能因?yàn)檫m用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費(fèi)。

　　上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費(fèi)，認(rèn)定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn)，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費(fèi)支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費(fèi)的條款亦無效，故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費(fèi)用，不予支持。騰達(dá)公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費(fèi)55．6241萬元，并無不當(dāng)。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費(fèi)的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費(fèi)公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認(rèn)定合同中的管理費(fèi)條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)支付比例。最高人民法院并未將管理費(fèi)視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費(fèi)數(shù)額，而是將管理費(fèi)確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費(fèi)用，從而酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)數(shù)額。

　　（三）根據(jù)過錯原則確定管理費(fèi)數(shù)額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅(jiān)、黃澤喜）按工程實(shí)際結(jié)算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費(fèi)、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認(rèn)定為無效，中太公司與余松堅(jiān)、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費(fèi)、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費(fèi)用，屬違法所得，不宜認(rèn)定為合同無效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)算的工程款；盡管此約定是當(dāng)事人真實(shí)意思表示，但合同被認(rèn)定為無效后，如何分配此筆費(fèi)用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實(shí)際情況決定各半分配并無不當(dāng)。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的.責(zé)任。”上述案件中，非法轉(zhuǎn)包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責(zé)任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費(fèi)數(shù)額。

　　（四）根據(jù)合同履行情況結(jié)算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認(rèn)為：對管理費(fèi)，從二審查明的案件事實(shí)來看，雙方在有關(guān)會議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實(shí)進(jìn)行結(jié)算。因此，二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費(fèi)，并無不當(dāng)。

　　上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，認(rèn)定涉案管理費(fèi)屬于工程價(jià)款的一部分。《解釋》第二條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗(yàn)收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價(jià)款時(shí)，亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實(shí)結(jié)算管理費(fèi)。

　　（五）尚未支付的管理費(fèi)無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”根據(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當(dāng)事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費(fèi)，且華隆公司未能提交對此項(xiàng)工程進(jìn)行過管理并支付相應(yīng)管理費(fèi)的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當(dāng)。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費(fèi)用的法律意思是什么

　　管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費(fèi)用。包括的具體項(xiàng)目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動保險(xiǎn)費(fèi)、董事會費(fèi)、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、綠化費(fèi)、管理人員工資及福利費(fèi)等。

　　管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用，在發(fā)生的當(dāng)期就計(jì)入當(dāng)期的損失或是利益。

　　企業(yè)應(yīng)通過“管理費(fèi)用”科目，核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。

建筑施工合同9

　　甲方：______________實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　乙方：________________建筑工程公司

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，就工程施工有關(guān)事宜進(jìn)行友好協(xié)商，并共同達(dá)成以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

　　一、工程造價(jià)

　　1.土建工程造價(jià)按二類工程取費(fèi)，總價(jià)下浮_______________%后為甲乙雙方土建工程結(jié)算造價(jià)。

　　2.安裝工程造價(jià)按三類工程取費(fèi)，總價(jià)下浮_______________%后為甲乙雙方安裝工程結(jié)算造價(jià)。

　　3.材料價(jià)格計(jì)取劃分為土建結(jié)構(gòu)及安裝預(yù)埋材料計(jì)取階段(地下結(jié)構(gòu)至主體封頂)和建筑及水電安裝工程材料計(jì)取階段(主體封頂前一個(gè)月至_______________年_______________月_______________日)，分段計(jì)算確認(rèn)，即雙方每月確定一次單價(jià)，該段工程完工后按月平均單價(jià)計(jì)算該段工程材料結(jié)算價(jià)值。

　　4.工程材料設(shè)備價(jià)格中信息價(jià)與市場價(jià)差額在正負(fù)_______________萬元(指本合同工程單項(xiàng)材料總值差額，下同)區(qū)間以內(nèi)的工程材料按信息價(jià)計(jì)，信息價(jià)與市場價(jià)差額在正負(fù)_______________萬元區(qū)間以外的`工程材料，乙方須依據(jù)工程材料實(shí)際市場批發(fā)價(jià)書面報(bào)甲方確認(rèn)，并按雙方確認(rèn)價(jià)進(jìn)行工程結(jié)算。

　　5.乙方同意不收取下列費(fèi)用：_________________工程搶工措施費(fèi)、工程質(zhì)量保證施工措施費(fèi)、擾民施工措施費(fèi)、場地不足施工措施費(fèi)、一般施工安全及技術(shù)施工措施費(fèi)(如在定額項(xiàng)目中已含，不再另行扣除，但也不額外追加);現(xiàn)場文明施工措施費(fèi)雙方另行協(xié)商。

　　6.由甲方分包的工程，乙方項(xiàng)目部按分包工程總價(jià)_______________%(主要設(shè)備費(fèi)除外)收取總分包配合費(fèi)、管理費(fèi)，并由甲方從各專業(yè)工程工程款中扣付給乙方環(huán)慶花園項(xiàng)目部。

　　本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

　　甲方(蓋章)：法人代表：

　　乙方(蓋章)：法人代表：

　　年月日年月日

建筑施工合同10

　　甲方：

　　電話：

　　乙方：

　　電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著公平、誠實(shí)、信用的原則，為明確各自在工程當(dāng)中應(yīng)有的`權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，簽定本亮化合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址

　　2、工程范圍及要求樓體用霓虹燈勾勒輪廓；

　　3、工程期限開工日期：年____月____日；竣工日期：年____月____日，合同工期總?cè)諝v天數(shù)天（如遇風(fēng)、雨等惡劣天氣影響，工期順延）。

　　二、工程（款）造價(jià)金額（大寫）：___元（人民幣）：___元

　　三、甲方義務(wù)與權(quán)利

　　1、甲方按合同的約定及時(shí)向乙方支付工程款；

　　2、甲方如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方予以調(diào)換；

　　3、樓體布燈、電源連接等施工中因施工與有關(guān)部門產(chǎn)生的問題，甲方與有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

　　四、乙方義務(wù)與權(quán)利

　　1、乙方對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限（保修期）：燈具均保修________年；

　　2、乙方使用的材料由其自行提供，但應(yīng)確保材料的質(zhì)量達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。．．

　　4、乙方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)至工地，運(yùn)輸費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)等由乙方負(fù)責(zé)，其余費(fèi)用由甲方承擔(dān)（電費(fèi)）。

　　五、付款、結(jié)算方式

　　1.___元（此價(jià)格不含稅票）。

　　2.簽定合同后____日之內(nèi)甲方預(yù)付乙方%的工程總價(jià)款，即人民幣大寫：小寫：___元；發(fā)貨時(shí)甲方支付乙方工程總價(jià)款的%，即人民幣大寫：工作日內(nèi)付工程款即人民幣：大寫：小寫：___元；余款即人民幣：大寫：小寫：___元為工程及產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)保金，兩年質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題三個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。

　　六、附則

　　1、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。附加合同與本合同具有同等法律效力；

　　2、本合同附有《工程預(yù)算清單》一份,工程預(yù)算___元，雙方同意以___元結(jié)算。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：

　　乙方（簽章）：

　　法定代表人：

　　法定代表人

　　委托代理人：

　　電話：

　　________年____月____日________年____月____日

建筑施工合同11

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂了關(guān)于甲方開發(fā)的水城住宅項(xiàng)目高層標(biāo)段的《建設(shè)工程施工合同》，現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下補(bǔ)充協(xié)議：

　　第一條承包范圍

　　水城住宅項(xiàng)目高層標(biāo)段之施工圖中所含的全部內(nèi)容：包括但不限于基礎(chǔ)工程、土建工程、裝飾工程、給排水工程等，以及招標(biāo)文件及投標(biāo)報(bào)價(jià)補(bǔ)充說明中約定的其他工程內(nèi)容，并包括施工圖未列明但乙方為完成合同約定工程所需的其他全部工作內(nèi)容。

　　第二條總承包管理

　　整個(gè)工程(包括乙方負(fù)責(zé)的施工范圍及甲方另行發(fā)包給他方的工程)及周圍相鄰建筑物、道路、地下管線的穩(wěn)妥性、安全性之施工，由乙方承擔(dān)總承包管理。

　　第三條合同的組成

　　組成本工程合同的文件及其解釋順序?yàn)椋?/p>

　　(1)本補(bǔ)充協(xié)議及其附件;

　　(2)《建設(shè)工程施工合同》協(xié)議書、專用條款;

　　(3)招標(biāo)文件(--215;);

　　(4)關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的補(bǔ)充說明;

　　(5)中標(biāo)通知書;

　　(6)《建設(shè)工程施工合同》通用條款;

　　(7)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件;

　　(8)圖紙;

　　(9)投標(biāo)文件。雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本補(bǔ)充協(xié)議組成部分，并最優(yōu)先解釋適用。

　　第四條工地考察

　　1、乙方已認(rèn)真考察了工地并充分了解了工地位置、周邊情況、土質(zhì)、地質(zhì)狀況、道路、儲存空間、作業(yè)空間狹窄、起卸限制及任何其它足以影響工期、承包價(jià)款之情況，已充分認(rèn)識到各種不利因素。乙方理解工地上會有其他施工單位作業(yè)，不會獨(dú)占工作面和工作空間以及施工現(xiàn)場，理解交叉施工、配合施工、施工等待對工期、價(jià)款的影響。乙方確認(rèn)本合同所約定的工期、工程價(jià)款或結(jié)算依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，已包括上述因素等對工期、價(jià)款的影響。前述因素不予延長工期，不予增加費(fèi)用。乙方保證在約定工期內(nèi)將符合本合同約定并具備國家規(guī)定交付使用條件的房屋竣工交付甲方。

　　2、發(fā)包人提供的工程周圍現(xiàn)有地下管線圖、或其它資料之提供，只作為承包人之參考，具體由承包人自行負(fù)責(zé)。

　　3、乙方任何因忽視或誤解上述情況，不得因此提出索賠或工期延長。

　　第五條工期

　　1、總工期為215;個(gè)日歷日，開工日：年215;月日;竣工日：年215;月日。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守乙方提交并經(jīng)甲方確定的進(jìn)度計(jì)劃中確定的總?cè)諝v工期、各階段工期。工期中已包括法定節(jié)假日、現(xiàn)場測試、提交竣工報(bào)告的時(shí)間、與其他施工方交叉施工、配合施工的等待時(shí)間、包括政府的各種規(guī)定及臨時(shí)規(guī)定、通告對工期的影響等在內(nèi)，該等因素不作為延長工期的因素。

　　3、乙方逾期履行任何一階段工期，或甲方認(rèn)為竣工日明顯地變得不能遵守，甲方可要求對本工程的一個(gè)或多個(gè)部位優(yōu)先完成而無需增加費(fèi)用。乙方須無償?shù)貙κＳ喙ぷ鳠o延誤地遵從甲方指示。

　　第六條工期的順延

　　1、不影響關(guān)鍵線路的設(shè)計(jì)變更或工程量增加，不予順延工期。雖影響關(guān)鍵線路但需延長工期累計(jì)未超過____日的設(shè)計(jì)變更或工程量增加不順延工期，但超過____日的，自第____日起開始計(jì)算天數(shù)順延工期。當(dāng)出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更或工程量增加可能延誤工期的，乙方應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的趕工措施盡量確保工期和質(zhì)量，相應(yīng)的趕工費(fèi)用應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)甲方蓋章同意。但如該可能的延誤是由于乙方原因造成的，趕工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2、對以下情況造成的工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或有下列情形之一并達(dá)到延誤工期的程度：

　　①4、5級以上的地震;

　　②連續(xù)4小時(shí)以上的持續(xù)8級以上的大風(fēng);

　　③連續(xù)4小時(shí)以上的特大的暴雨;

　　④連續(xù)4小時(shí)以上溫度低于零下15的低溫;

　　⑤連續(xù)7天38℃以上的高溫等。

　　(2)工程按國家法律、政策或地方政府要求停建或緩建時(shí)造成的延誤。

　　前述

　　(1)、

　　(2)項(xiàng)原因造成的損失各自承擔(dān)。

　　(3)甲方同意給予順延的其它情況。

　　3、乙方在以上情況發(fā)生后____日內(nèi)，就延誤的內(nèi)容向甲方代表提出報(bào)告。乙方未按期提出報(bào)告的，視為以上情況對工期無影響或雖有影響但乙方有必要措施無需延長工期和增加費(fèi)用。

　　4、除雙方明確約定可以順延工期的情況外，其它情況一律不予順延工期。非約定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第七條工程進(jìn)度

　　由甲方和監(jiān)理單位組成進(jìn)度監(jiān)督管理小組，對工程進(jìn)度每天進(jìn)行監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決影響工程進(jìn)度的問題。

　　第八條分包和轉(zhuǎn)包

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)在合同約定開工日前____日內(nèi)向甲方提交乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或乙方工地代表、技術(shù)人員、安全人員、施工隊(duì)長(經(jīng)理)名單，并附相應(yīng)的證書，應(yīng)與投標(biāo)文件一致。如發(fā)生變動，乙方應(yīng)當(dāng)提前____日向甲方提交書面報(bào)告。乙方必須由其內(nèi)部職工組成的項(xiàng)目管理人員及技術(shù)人員自行完成本工程。乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場的所有人員要統(tǒng)一著裝，并掛胸牌上崗。甲方發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場乙方上述人員與乙方所報(bào)不符，視為乙方違法分包。其中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目核算負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員必須是本單位的人員。本款所指本單位人員，是指與本單位有合法的人事或者勞動合同、工資以及社會保險(xiǎn)關(guān)系的人員，乙方應(yīng)當(dāng)在提交名單的同時(shí)提交相關(guān)證明文件。

　　2、甲方保留指定分包的權(quán)利。

　　3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必須事先征得甲方的書面許可，但甲方并不因此對該分包商的選擇承擔(dān)責(zé)任。甲方許可的分包商不稱職或者其行為影響項(xiàng)目的工期(包括階段工期)、質(zhì)量等，甲方可書面要求乙方將該分包商撤換，乙方應(yīng)當(dāng)立即撤換。

　　4、乙方違法或違約分包、轉(zhuǎn)包的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)施工合同總金額百分之二十的賠償金。

　　第九條圖紙審查

　　乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行圖紙審查，盡到足夠的注意。對于圖紙的明顯錯誤，例如相關(guān)尺寸規(guī)格、標(biāo)高、數(shù)量、洞口位置、技術(shù)參數(shù)等的不一致，各專業(yè)圖紙之間可能存在的對同一空間部位、同一事項(xiàng)的表述存在不一致乃至漏項(xiàng)，乙方應(yīng)當(dāng)在收到圖紙后____日內(nèi)向甲方及監(jiān)理方書面報(bào)告，并根據(jù)甲方的指令執(zhí)行。因乙方未及時(shí)向甲方及監(jiān)理方報(bào)告而造成的工期延誤或工程量增加、損失，由乙方承擔(dān)。為避免可能出現(xiàn)的上下水、強(qiáng)弱電、暖通等項(xiàng)目管網(wǎng)布置時(shí)相互矛盾，乙方應(yīng)當(dāng)在施工前作好上述各專業(yè)工程的聯(lián)合技術(shù)交底，并現(xiàn)場放樣，經(jīng)甲方書面認(rèn)可后方可施工。否則造成的工期延誤或工程量增加、損失，由乙方承擔(dān)。前述甲方的書面認(rèn)可并不視為對此承擔(dān)責(zé)任。

　　第十條工程例會與會議紀(jì)要

　　乙方應(yīng)當(dāng)按時(shí)參加甲方組織的工程例會。對于每次會議形成的會議紀(jì)要，乙方應(yīng)當(dāng)在會議后第____日或在下次會議前簽字。乙方如不按時(shí)參加工程例會或拒不在會議紀(jì)要上簽字的，視為乙方認(rèn)可會議紀(jì)要內(nèi)容，同時(shí)乙方應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)每次人民幣1000元的違約金。由于乙方未參加工程例會導(dǎo)致其他施工單位或甲方的工期和費(fèi)用損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方參加工程例會的人員應(yīng)當(dāng)為乙方項(xiàng)目經(jīng)理，其他人員到會的視為乙方授權(quán)認(rèn)可。

　　第十一條工程款支付方式及時(shí)間

　　1、本工程無工程預(yù)付款。

　　2、本工程付款方式。

　　(1)工程總造價(jià)的92%以現(xiàn)金方式支付，其中工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金;

　　(2)工程總造價(jià)的8%以開發(fā)商提供的其它資產(chǎn)方式抵頂(以簽訂施工合同時(shí)開發(fā)商所列的資產(chǎn)清單明細(xì)為準(zhǔn))。

　　3、工程款支付進(jìn)度：

　　(1)所承包標(biāo)段全部工程完成至177;0、00，經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付地下室已完成工程量的60%(抵頂資產(chǎn)的50%，差額部分以現(xiàn)金方式支付)。

　　(2)承包標(biāo)段全部主體工程十層完，經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完成工程量的70%(抵頂資產(chǎn)的10%，差額部分以現(xiàn)金方式支付)，

　　(3)承包標(biāo)段全部主體工程封頂，經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完成工程量的70%(抵頂資產(chǎn)的10%，差額部分以現(xiàn)金方式支付)。

　　(4)承包標(biāo)段全部砌筑工程完，經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完成工程量的70%(抵頂資產(chǎn)的10%，差額部分以現(xiàn)金方式支付)。

　　(5)承包標(biāo)段全部外墻抹灰工程完，經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完成工程量的.70%(抵頂資產(chǎn)的10%，差額部分以現(xiàn)金方式支付)。

　　(6)承包標(biāo)段全部內(nèi)墻抹灰工程完，經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完成工程量的70%(抵頂資產(chǎn)的10%，差額部分以現(xiàn)金方式支付)。

　　(7)承包標(biāo)段全部工程竣工，經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后____日內(nèi)，付至已完成工程量的80%。

　　(8)工結(jié)算完成后三個(gè)月內(nèi)付至總造價(jià)的95%，總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金，保修期滿后無息支付。

　　4、甲方對已完工程量、相應(yīng)工程進(jìn)度款報(bào)告的核算確認(rèn)及相關(guān)款項(xiàng)的支付，并不視為甲方對最終的工程量、質(zhì)量及工程造價(jià)的認(rèn)定，甲方仍有權(quán)提出異議。

　　5、甲方在每次支付時(shí)，可扣除應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的違約金、罰款或其他費(fèi)用后支付工程進(jìn)度款，乙方應(yīng)當(dāng)在甲方支付同時(shí)提交相應(yīng)的工程款發(fā)票。但甲方的任何未扣除，并不視為甲方放棄以后要求乙方支付的權(quán)利。甲方在每次支付工程進(jìn)度款時(shí)扣除相關(guān)費(fèi)用，如乙方提出異議，甲方可將有異議的部分扣除后，余款支付給乙方。異議部分另行解決。

　　第十二條材料、設(shè)備采購

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)在采購的所有材料設(shè)備(甲控物資應(yīng)按照招投標(biāo)文件中約定的廠家及品牌采購)運(yùn)進(jìn)現(xiàn)場前向甲方及監(jiān)理方提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證、入網(wǎng)許可證、備案證、環(huán)保認(rèn)證書等品質(zhì)合格證明、生產(chǎn)廠家的質(zhì)保承諾及安裝使用維護(hù)的技術(shù)資料、樣品，并應(yīng)當(dāng)按國家、地方規(guī)定或甲方或監(jiān)理方的要求進(jìn)行必要的試驗(yàn)、測試、復(fù)檢，包括防火阻燃性能、環(huán)保等。在使用材料設(shè)備前向甲方及監(jiān)理方提供相應(yīng)的試驗(yàn)、檢測、復(fù)檢報(bào)告(甲方有權(quán)指定檢測機(jī)構(gòu)或?qū)嶒?yàn)室)。否則，相關(guān)的材料、設(shè)備不得使用，甲方或監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)使用的，有權(quán)要求乙方更換，無論該材料、設(shè)備是否質(zhì)量合格，因此所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。若試驗(yàn)結(jié)果被認(rèn)定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬離施工現(xiàn)場。而該批材料采購、運(yùn)輸、搬遷費(fèi)用等均由乙方負(fù)責(zé)。前述甲方或監(jiān)理方的核實(shí)、接受相關(guān)文件、報(bào)告，并不免除乙方對于材料、設(shè)備質(zhì)量的保證責(zé)任，材料設(shè)備的缺陷責(zé)任仍由乙方承擔(dān)。相關(guān)的材料、設(shè)備在使用中，甲方有權(quán)進(jìn)行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的，甲方有權(quán)要求乙方更換或有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)材料設(shè)備價(jià)款20%的違約金。

　　2、乙方采購的材料設(shè)備，不得侵犯他人的權(quán)利(包括知識產(chǎn)權(quán))，乙方并應(yīng)當(dāng)自費(fèi)取得權(quán)利人的使用許可，否則一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方如為繼續(xù)使用而承擔(dān)的費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方為保證能夠按期保質(zhì)的完成合同義務(wù)，乙方同意任何進(jìn)入施工現(xiàn)場材料設(shè)備(施工機(jī)械除外)的所有權(quán)，均自進(jìn)入施工現(xiàn)場之日轉(zhuǎn)歸甲方所有并由乙方負(fù)責(zé)保管保護(hù)，保證材料設(shè)備供應(yīng)商無所有權(quán)保留。

　　4、所有運(yùn)進(jìn)現(xiàn)場的材料、設(shè)備，未報(bào)經(jīng)甲方同意，不得外運(yùn)，否則由此造成的一切損失乙方自負(fù)。

　　5、對于乙方負(fù)責(zé)采購的全部材料，甲方有權(quán)在施工過程中予以調(diào)整，在材料進(jìn)場前的調(diào)整其損失由乙方負(fù)責(zé)，若材料進(jìn)場后調(diào)整所產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。甲方調(diào)整時(shí)，該部分材料的價(jià)格采用甲方限價(jià)。具體為：乙方應(yīng)當(dāng)在采購____日前，向甲方提交采購供應(yīng)計(jì)劃，明確通知擬購材料的產(chǎn)地、品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量及計(jì)劃安裝日期等，甲方在____日內(nèi)提出限價(jià)單，明確其規(guī)格、質(zhì)量要求和限價(jià)要求，乙方必須按甲方限價(jià)單執(zhí)行，單價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。所有材料以甲方確認(rèn)的施工圖為準(zhǔn)、任何調(diào)整均以書面通知乙方。

　　6、材料的其他要求：

　　(1)對于進(jìn)口材料，乙方并應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供原產(chǎn)地證明及商檢報(bào)告，經(jīng)甲方審定、批準(zhǔn)后方可采購、使用。該類材料樣品將被封存，作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)之一。未經(jīng)甲方書面同意，不得再作任何更改。甲方對任何樣品的封存、認(rèn)可，并不會解除乙方對材料的質(zhì)量保證責(zé)任。

　　(2)對于主要材料的供應(yīng)(無論國產(chǎn)或進(jìn)口)，甲方保留直接采購的權(quán)利。

　　(3)材料規(guī)格：

　　本工程所用材料必須符合規(guī)范和圖紙及____市有關(guān)文件規(guī)定所說明的種類和標(biāo)準(zhǔn)要求。任何材料在施工后發(fā)現(xiàn)不符合政府有關(guān)部門的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定時(shí)，乙方必須更換其他由甲方認(rèn)可的合格材料，并不得延長工期期限。

　　(4)材料的地域適應(yīng)性：

　　乙方需考慮材料對上海氣候的適應(yīng)性，尤應(yīng)注意預(yù)防氣候變化造成的發(fā)霉、變形。

　　(5)材料的包裝保護(hù)：

　　所有運(yùn)抵工地現(xiàn)場的材料，必須是全新且完整無缺及有妥善包裝保護(hù)(凡需包裝的材料)。免受因搬運(yùn)、天氣與其他任何情況引起的損壞。在可能情況下，材料在使用前都能保存在原有的包裝箱內(nèi)或用其他覆蓋物保護(hù)。

　　第十三條乙方有關(guān)人員

　　1、乙方項(xiàng)目經(jīng)理及主要技術(shù)負(fù)責(zé)人未經(jīng)甲方同意較長時(shí)間離開工地或乙方違反工地管理規(guī)定等，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約金。甲方對不稱職的乙方項(xiàng)目經(jīng)理或人員的撤換有建議權(quán)。

　　2、乙方文件簽甲、乙雙方于215;年215;月215;日簽訂了關(guān)于甲方開發(fā)的215;水城住宅項(xiàng)目高層標(biāo)段的《建設(shè)工程施工合同》，現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議：

　　收人：215;、。乙方工程款領(lǐng)款人：215;、215;。乙方如需變更簽收人、領(lǐng)款人的，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知甲方，自通知到達(dá)甲方時(shí)生效。

　　第十四條施工及工程保護(hù)

　　1、出入工地及限制：

　　(1)乙方須自費(fèi)修建及保護(hù)、維修進(jìn)出自己工地及工地內(nèi)之道路(包括施工現(xiàn)場內(nèi)乙方施工所需特殊的和臨時(shí)的道路)，且負(fù)責(zé)提供必要的標(biāo)志。

　　(2)工地的大門及圍墻由乙方負(fù)責(zé)完成，因配合工程施工程序和進(jìn)度而需作出的所有改動，由乙方無償完成。

　　2、施工現(xiàn)場的安全保護(hù)、防火防盜、消防等工作均由乙方負(fù)責(zé)。乙方須采取措施使工程免受損壞或受惡劣天氣的影響。乙方應(yīng)當(dāng)配置足夠的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地發(fā)生火災(zāi)。甲方直接發(fā)包的工程施工完畢并交于乙方施工的部位，以及乙方承包范圍內(nèi)的在建工程，以及已竣工工程，在未交付甲方之前，均由乙方承擔(dān)成品保護(hù)責(zé)任。

　　3、乙方必須每天將垃圾集中于甲方在工地的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場的清潔、妥善存放和處置乙方設(shè)備或多余的材料，并每三天清除一次殘留物、垃圾和甲方認(rèn)為不再需要的臨時(shí)工程設(shè)施。乙方在撤場前，應(yīng)當(dāng)清理好工地、清除并運(yùn)走所有乙方設(shè)備、剩余材料、殘物、垃圾和甲方認(rèn)為不再需要的臨時(shí)工程設(shè)施，達(dá)到能夠交付購房者直至甲方滿意為止，使現(xiàn)場和工程處于清潔和安全的狀況。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)積極與其他的現(xiàn)場施工單位配合，包括提供場地、臨時(shí)設(shè)施移交等一切方便條件，甲方予以協(xié)助。因乙方原因或其他施工單位原因造成的乙方或其他施工單位損失及工期的延誤等，由乙方或其他施工單位向直接責(zé)任人索賠，甲方不承擔(dān)非甲方直接行為的責(zé)任。

　　5、乙方在施工中對所使用的坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn)要嚴(yán)加保護(hù)。如坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn)發(fā)生誤差，應(yīng)立即與甲方等有關(guān)單位聯(lián)系并恢復(fù)到正確位置上。其有關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，除非證明是甲方或設(shè)計(jì)單位所造成的誤差。

　　6、甲方負(fù)責(zé)提供生活用水、電源接駁位置，但到具體用水用電作業(yè)區(qū)的二次接線及獨(dú)立計(jì)量表由乙方自費(fèi)接駁、安置，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。生活用水、電費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　7、乙方所需辦公室、廁所、材料堆放場地(庫房)、食堂等，乙方應(yīng)當(dāng)按經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)中的施工總平面布置圖自行搭設(shè)。相關(guān)的的39;清潔衛(wèi)生等由乙方負(fù)責(zé)。乙方使用的范圍內(nèi)一旦發(fā)生火災(zāi)等事故所造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé)和承擔(dān)。

　　8、開工前，乙方須依據(jù)____市有關(guān)規(guī)定和要求報(bào)批所有應(yīng)由施工單位辦理的手續(xù)、交納相關(guān)費(fèi)用。如有疏忽，一切經(jīng)濟(jì)和工期上的損失、造成的罰款由乙方負(fù)責(zé)。

　　9、隱蔽工程在隱蔽前，必須報(bào)經(jīng)甲方代表、監(jiān)理方檢查驗(yàn)收，并按甲方簽發(fā)的有關(guān)管理制度進(jìn)行，否則不得施工，甲方并有權(quán)要求重新檢查驗(yàn)收，因此而造成的損失由乙方承擔(dān)，工期不予延長。

　　10、乙方呈報(bào)的一切技術(shù)聯(lián)系單及施工方案，由乙方承擔(dān)責(zé)任，必須經(jīng)甲方及監(jiān)理的批準(zhǔn)后方能執(zhí)行，但甲方、監(jiān)理的批準(zhǔn)，不會減輕或免除乙方的責(zé)任。乙方必須嚴(yán)格按甲方的指令及有關(guān)管理制度要求、技術(shù)條款執(zhí)行，并嚴(yán)格按施工規(guī)范和經(jīng)甲方審批的施工方案組織施工，保證工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度。 1

　　1、乙方不得以甲方未按時(shí)簽證而停工或延誤工期，否則視為乙方擅自停工。乙方須按本協(xié)議所約定的違反進(jìn)度的責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

　　第十五條工程的變更

　　施工中甲方如需對原工程設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)提前以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。甲方書面通知時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，對于乙方按雙方確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃等文件而采購的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理;已運(yùn)入施工現(xiàn)場的，雙方協(xié)商處理;未運(yùn)入施工現(xiàn)場的非專用材料、設(shè)備，由乙方自行處理，甲方不承擔(dān)賠償或補(bǔ)償。

　　第十六條已完工程量的確認(rèn)

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)在每月____日前向甲方提交當(dāng)月完成工程量報(bào)告及形象進(jìn)度、當(dāng)期技術(shù)資料、下月進(jìn)度計(jì)劃等文件，甲方自收到上述全部文件后及時(shí)核算已完工程量。乙方應(yīng)當(dāng)為甲方審核提供便利條件，并派員參加。

　　2、甲方代表和總監(jiān)理工程師對乙方未按設(shè)計(jì)圖紙或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪費(fèi)的工程量不予承認(rèn)，不予順延工期，不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　第十七條竣工驗(yàn)收

　　1、工程完工具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家及地方工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定及本合同要求，對工程質(zhì)量自檢合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工報(bào)告及完整竣工資料、其中包括符合工程檔案管理、竣工備案及交付使用所需的按規(guī)定應(yīng)由乙方辦理的全部文件、資料，工程檔案經(jīng)相關(guān)部門預(yù)驗(yàn)收并取得建設(shè)工程檔案初檢合格證明，然后，甲方組織進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、乙方未按規(guī)定執(zhí)行的，甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收，因此而造成逾期竣工的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期竣工的責(zé)任。甲方如同意驗(yàn)收，并不免除乙方提交相關(guān)報(bào)告、文件、資料的義務(wù)。

　　3、工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格符合本合同要求、乙方清理好場地可辦理場地移交的，甲方應(yīng)當(dāng)簽發(fā)竣工驗(yàn)收合格證，乙方應(yīng)當(dāng)在甲方簽發(fā)之日起____日內(nèi)移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方簽發(fā)竣工驗(yàn)收合格證之日為竣工日，否則，自乙方實(shí)際移交全部工程之日為竣工日。

　　第十八條工程質(zhì)量等級

　　1、工程質(zhì)量等級：優(yōu)良。

　　2、如本工程質(zhì)量未達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返工以達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如甲方同意接受該質(zhì)量僅達(dá)到合格的工程，乙方應(yīng)當(dāng)按合同總價(jià)款的60%結(jié)算。

　　第十九條結(jié)算

　　雙方確認(rèn)，除本合同約定的款項(xiàng)外，甲方無需再向乙方支付其他任何費(fèi)用。工程竣工驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可且全部工程移交甲方后28天內(nèi)，乙方向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。在已取得工程檔案初驗(yàn)合格證明的條件下，甲方收到乙方遞交的竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后60天內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，給予確認(rèn)或者提出修改意見。但甲方未加蓋公章確認(rèn)或未提出修改意見的，不視為甲方已認(rèn)可乙方的結(jié)算報(bào)告，即使甲方已接受或使用已竣工工程。雙方確認(rèn)不適用《通用條款》第3

　　6、2條的約定。

　　第二十條工程檔案

　　1、工程檔案應(yīng)當(dāng)做到與工程同步。

　　2、工程檔案由乙方負(fù)責(zé)按____市有關(guān)城建檔案報(bào)送要求進(jìn)行編制，必須做到工程檔案與工程建設(shè)同步。乙方最終交付甲方的檔案的份數(shù)為四份，必須滿足____市城建檔案館的要求，按甲方要求時(shí)間提交。

　　3、工程檔案經(jīng)相關(guān)部門預(yù)驗(yàn)收并取得建設(shè)工程檔案初檢合格證明后，雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收、結(jié)算。

　　4、雙方確認(rèn)取得城建檔案初檢合格證明，為雙方進(jìn)行結(jié)算的前提條件之一，該條件不因甲方驗(yàn)收工程或使用工程等而廢止或變更。

　　5、乙方未按期提交技術(shù)資料的，乙方應(yīng)當(dāng)按每日5000元向甲方承擔(dān)違約金。如因乙方逾期提交技術(shù)資料或所提交的技術(shù)資料不全，以至甲方無法按期辦理竣工驗(yàn)收備案證或城建檔案手續(xù)的，或致使該項(xiàng)目購房者無法按期辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的，甲方因此應(yīng)當(dāng)向本項(xiàng)目購房者承擔(dān)的違約金等經(jīng)濟(jì)損失，均由乙方賠償甲方。同時(shí)，甲方有權(quán)拒絕結(jié)算，即使甲方予以結(jié)算，甲方也有權(quán)按乙方最終提交技術(shù)資料的逾期天數(shù)順延相關(guān)款項(xiàng)的支付，甲方不承擔(dān)自工程交付使用之日起至資料完整日止的工程款利息。

　　第二十一條違約責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任

　　甲、乙雙方于215;年215;月215;日簽訂了關(guān)于甲方開發(fā)的215;水城住宅項(xiàng)目高層標(biāo)段的《建設(shè)工程施工合同》，現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議：

　　甲方逾期付款的，每逾期____日，應(yīng)當(dāng)按應(yīng)付款金額的同期銀行貸款基準(zhǔn)利率承擔(dān)利息。

　　2、乙方責(zé)任

　　除本合同已約定的違約責(zé)任外，乙方如有下述違約，并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列違約責(zé)任：

　　(1)乙方違反各項(xiàng)制度的，相應(yīng)制度已規(guī)定了違約責(zé)任的，乙方應(yīng)當(dāng)按相應(yīng)制度規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

　　(2)乙方未及時(shí)履行任何一項(xiàng)義務(wù)的，每逾期____日，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)貳萬元的違約金。逾期超過____日，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)無條件撤出現(xiàn)場，雙方于乙方退場后，按照本合同約定的綜合單價(jià)的50%和實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算工程款。

　　(3)乙方未經(jīng)甲方許可停工達(dá)____日以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無條件于____日內(nèi)退場，雙方于乙方退場后，按照本合同約定的綜合單價(jià)的50%和實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算工程款。

　　(4)在施工過程中，對于工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方或監(jiān)理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。但如該乙方違反國家強(qiáng)制性規(guī)定，或乙方未按指令或要求整改逾期達(dá)____日仍未符合約定標(biāo)準(zhǔn)，或同一部位經(jīng)兩次指令仍未符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)解除合同，雙方于乙方退場后，按照本合同約定的綜合單價(jià)的50%和實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算工程款。

　　(5)對乙方故意或疏忽導(dǎo)致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范引起的工程質(zhì)量問題，無論工程是否已驗(yàn)收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。

　　(6)乙方不得串通甲方相關(guān)人員編造虛假簽證等文件，否則，甲方有權(quán)追究乙方刑事責(zé)任外，同時(shí)乙方應(yīng)當(dāng)按虛假文件產(chǎn)生的虛報(bào)款項(xiàng)的金額向甲方承擔(dān)違約金。

　　3、其他：

　　(1)因甲方原因合同解除，甲方只承擔(dān)因此造成的直接損失，不賠償預(yù)期可得利益。

　　(2)因乙方原因?qū)е陆獬贤曳綉?yīng)無條件在甲方通知后____日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場，甲方為完成剩余工作委托其他施工企業(yè)繼續(xù)施工而需比原合同價(jià)格多發(fā)生的工程費(fèi)用等甲方因本合同解除而遭受的全部損失，皆由乙方賠償給甲方，甲方在支付其余工程款時(shí)予以扣除。

　　(3)如因乙方原因工程延期或存在質(zhì)量問題的，無論甲方是否解除本合同，除乙方按本合同約定向甲方承擔(dān)違約責(zé)任外，甲方因此而逾期交房、房屋質(zhì)量問題需向購房者承擔(dān)的違約金、賠償金，甚至購房者退房的一切損失，均由乙方承擔(dān)，甲方在支付其余工程款時(shí)予以扣除。為此，乙方應(yīng)當(dāng)確保工期和質(zhì)量，并應(yīng)當(dāng)在發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)立即全力解決。

　　(4)工程質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項(xiàng)。

　　第二十二條保修

　　自工程竣工驗(yàn)收合格符合合同要求并乙方交付工程之日起開始計(jì)算保修期，保修期內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)保修，并承擔(dān)費(fèi)用。雙方另行簽訂《建設(shè)工程質(zhì)量保修制度》，作為本協(xié)議的附件。

　　第二十三條保險(xiǎn)

　　由乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的施工安全、施工人員安全，乙方需自行投保施工現(xiàn)場人員人身財(cái)產(chǎn)意外傷亡的保險(xiǎn)、工程的一切保險(xiǎn)及

　　第三者責(zé)任險(xiǎn)，并承擔(dān)其費(fèi)用。

　　第二十四條竣工日前使用

　　下列情況均不視為甲方提前使用，乙方仍應(yīng)當(dāng)對工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，除非乙方能夠證明是甲方或?qū)嶋H使用人造成的質(zhì)量問題：

　　(1)甲方在簽發(fā)竣工驗(yàn)收合格證前臨時(shí)使用已完工程的;

　　(2)經(jīng)甲方許可的裝飾裝修施工單位或廣告發(fā)布單位進(jìn)行裝飾裝修施工;

　　(3)無論何方原因造成的延期，在《建設(shè)工程施工合同》或本補(bǔ)充協(xié)議確定的竣工日之后，如工程尚未達(dá)到國家規(guī)定及合同約定要求時(shí)，甲方為履行與他人的買賣合同或租賃合同，減少損失而將工程或其部分交付買方或承租方的。

　　第二十五條其他事項(xiàng)

　　1、《通用條款》中所稱的工程師，雙方確認(rèn)是指甲方代表，而非監(jiān)理工程師。

　　2、如涉及工程價(jià)款的確認(rèn)，相關(guān)的確認(rèn)需經(jīng)甲方代表、甲方預(yù)算部門確認(rèn)并加蓋甲方公章后為有效，其他人(除法定代表人)簽字或缺少前述任一確認(rèn)、或非加蓋甲方公章(例如簽證章等)，甲方均不予認(rèn)可。如涉及工程量的確認(rèn)，必須經(jīng)甲方代表、工程部經(jīng)理、監(jiān)理公司，共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效，缺一不可。簽證估算造價(jià)超過人民幣萬元時(shí)，還需預(yù)算員及預(yù)算部經(jīng)理會簽方為有效。

　　3、工程施工簽證單必須按甲方《簽證管理制度及流程》執(zhí)行，否則無效。

　　4、甲方的現(xiàn)場管理制度及工作流程，作為本合同的附件，雙方共同遵守。

　　第二十六條效力

　　《建設(shè)工程施工合同》與本《補(bǔ)充協(xié)議》相抵觸的部分，以本《補(bǔ)充協(xié)議》為準(zhǔn)。本《補(bǔ)充協(xié)議》未約定的內(nèi)容，以《建設(shè)工程施工合同》為準(zhǔn)。

　　第二十七條爭議的解決

　　雙方因《建設(shè)工程施工合同》、本補(bǔ)充協(xié)議發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向工程所在地人民法院起訴。

　　第二十八條本協(xié)議一式八份，雙方各執(zhí)四份，具有同等法律效力。

　　第二十九條本《補(bǔ)充協(xié)議》自雙方簽字并蓋章之日起生效。

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　簽訂日期：_________

建筑施工合同12

　　發(fā)包人（全稱）（簡稱甲方）

　　承包人（全稱）（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　五、合同價(jià)款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。

　　8、工程預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：年月日

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

建筑施工合同13

第一部分協(xié)議書發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________承包人（全稱）：__________________...

　　第一部分協(xié)議書

　　發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________

　　承包人（全稱）：__________________________________________________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________________________________________________________

　　工程地點(diǎn)：______________________________________________________________________

　　工程內(nèi)容：______________________________________________________________________

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：___________________

　　資金來源：______________________________________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：______________________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　開工日期：______________________________________________________________________

　　竣工日期：______________________________________________________________________

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________________________________________________________________

　　五、合同價(jià)款

　　金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）

　　￥：_____________________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　１、本合同協(xié)議書

　　２、中標(biāo)通知書

　　３、投標(biāo)書及其附件

　　４、本合同專用條款

　　５、本合同通用條款

　　６、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　７、圖紙

　　８、工程量清單

　　９、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同訂立地點(diǎn)： _________________________________________________________________

　　本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。

　　發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________

　　住所：_______________________________住所：______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

　　電話：_______________________________電話：______________________________________

　　傳真：_______________________________傳真：______________________________________

　　開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________

　　賬號：_______________________________賬號：______________________________________

　　郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。

建筑施工合同14

　　出租人：承租人：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量(詳見合同附件)：

　　第二條租賃物資的用途及使用方法：

　　第三條租賃期限：自月月日，共計(jì)天。承租人因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前重新簽訂合同。

　　第四條租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的標(biāo)準(zhǔn)：租金的支付方式和期限：

　　第五條押金(保證金)

　　經(jīng)雙方協(xié)商，出租人收取承租人押金期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。

　　第六條租賃物資交付的時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法：

　　第七條租賃物資的保管與維修

　　一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時(shí)，雙方檢查驗(yàn)收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

　　合同編號：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年

　　二、租賃期間，租賃物資的維修及費(fèi)用由人承擔(dān)。

　　第八條出租人變更

　　一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三人，應(yīng)正式通知承租人，租賃物資新的'所有權(quán)人即成為本合同的當(dāng)然出租人。

　　二、在租賃期間，承租人未經(jīng)出租人同意，不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第九條租賃期滿租賃物資的返還時(shí)間為：第十條本合同解除的條件：

　　第十一條違約責(zé)任

　　2. 未按質(zhì)量提供租賃物資，應(yīng)向承租人償付違約期租金%的違約金。

　　3. 未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外，還應(yīng)償付違約期租金%的違約金。

　　4. 其他違約行為：

　　二、承租人違約責(zé)任：

　　1. 不按時(shí)交納租金，應(yīng)向出租人償付違約期租金%的違約金。

　　2. 逾期不返還租賃物資，應(yīng)向出租人償付違約期租金的違約金。

　　3. 如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租人有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租人還應(yīng)向出租人償付違約期租金%的違約金。

　　4. 其他違約行為：

　　第十二條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第

　　一、出租人違約責(zé)任：

　　1. 未按時(shí)間提供租賃物資，應(yīng)向承租人償付違約期租金%的違約金。

　　(一)提交

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十三條其他約定事項(xiàng)：第十四條本合同未作規(guī)定的，按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。

　　第十五條本合同一式份。本合同附件是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　印制單位：

　　監(jiān)制部門：

建筑施工合同15

　　建房房東發(fā)包方：以下簡稱甲方

　　承接方或承包方：以下簡稱乙方

　　現(xiàn)甲方區(qū) 村大街巷號原有x層樓房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。為了保證質(zhì)量，能按時(shí)完成任務(wù)，甲方與乙方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：

　　本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協(xié)商達(dá)成一致意見并簽訂本合同，雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　一、工程名稱：甲方私人住宅加建

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、工程限期：從20xx年月日至20xx年月日止，共月。

　　四、工程議價(jià)：人民幣x萬元整。

　　五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的樓面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、頂架、外墻排柵及施工機(jī)械、鐵釘、鐵線、扎帶、四周彩條布、其它細(xì)節(jié)工具及一切建筑材料。

　　六、工程內(nèi)容：按照甲方要求和現(xiàn)有模型修建，在x樓加建x層樓房。

　　建房水泥采用，樓面用鋼筋混凝土，室內(nèi)倒x條橫梁，位置由房東安排。樓層高3米。采用x磚，墻面扇灰二遍，貼XXX磚。東面留x×x窗x個(gè)，具體位置由房東安排。廁所、廚房、陽臺墻面貼200×300瓷片到墻頂，地面貼300×300防滑磚。廁所、廚房安裝不銹鋼門，各留一窗，建廁所位和不銹鋼洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用聯(lián)塑。窗材料為東江鋁，防盜網(wǎng)為遠(yuǎn)航不銹鋼，飄xcm。

　　上述材料需為優(yōu)等品，建好后乙方搞好屋內(nèi)、四周衛(wèi)生，做好防火防盜。做到人走場地清。

　　七、乙方在建房施工時(shí)，一定要保證質(zhì)量。如有不符合質(zhì)量問題，要求翻工，造成的浪費(fèi)由乙方自己負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)翻工費(fèi)用。

　　八、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的'責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，非乙方責(zé)任造成傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用;若造成鄰居房屋損壞，由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、若遭受城管干擾，影響乙方施工，當(dāng)中損壞的建筑材料，按當(dāng)時(shí)造價(jià)由甲方負(fù)責(zé)。另外，如需修改施工內(nèi)容，增加工程項(xiàng)目必須與甲方商量，雙方達(dá)成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務(wù)。

　　十、乙方進(jìn)場后，施工用水用電由甲方負(fù)責(zé)，保證施工場地通水通電。房子建好后水電安裝包括水電材料全部由甲方負(fù)責(zé)。

　　十一、付款方式：完工后一周內(nèi)全部付清。

　　十二、本合同書經(jīng)雙方確認(rèn)后，即生效，雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，未盡事宜需經(jīng)雙方協(xié)商，意見一致后可作補(bǔ)充條文。結(jié)算付清工程款項(xiàng)后，本合同書自然終止無效。

　　甲方房東簽字：乙方承接方簽字：

　　身份證號碼：身份證號碼：

【建筑施工合同】相關(guān)文章：

施工建筑合同04-10

建筑施工合同06-12