工程施工合同

時間：2023-07-27 07:42:31 施工合同我要投稿

工程施工合同【精品12篇】

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同對我們的幫助越來越大，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼墓こ淌┕ず贤�，希望能夠幫助到大家。

工程施工合同【精品12篇】

　　工程施工合同篇1

　　發包單位：_____________(以下簡稱甲方)

　　承包單位：_____________(以下簡稱乙方)

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促進雙方共同搞好配合與協作，保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條總則

　　1.工程名稱：_____________

　　2.工程地點：_____________

　　3.工程施工范圍及內容：_____________

　　4.工程造價：_____________

　　本合同規定乙方以包工包料方式承包。

　　第二條施工期限及停工

　　1.本合同全部工程項目于20xx年9月14日開工，于20xx年12月31日竣工。

　　2.在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時協商，以書面形式確定順延期限。

　　3.因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者;

　　4.因甲方工程計劃調整需停工者;

　　5.因材料采購困難被迫停工者。

　　第三條工程占地及物資供應

　　1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。

　　2.水泥由乙方在縣內采購合格產品。

　　3.爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協助辦理有關手續。

　　第四條工程質量要求及設計變更

　　1.乙方在組織施工過程中，必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系，認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理，使工程質量達到合格標準。

　　2.各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工，不得降低標準。

　　3.建筑材料質量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求，不準使用不符合質量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。

　　4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂)，含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。

　　5.砼質量要求：砼標號必須達到設計要求和有關質量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。

　　6.允許偏差

　　7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。

　　8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。

　　第五條工程的支付

　　1.工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。

　　2.乙方不得拖欠民工工資。

　　第六條工程竣工驗收、結算和保修

　　1.工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個月內組織有關單位和部門驗收。

　　2.工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的'實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單，乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。

　　第七條工傷事故

　　乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規程，杜絕安全事故發生，若發生安全事故，乙方自行負責。

　　第八條違約責任

　　1.工期：竣工時間超過合同規定時間后，甲方有權從第十天開始，每天罰款工程結算款價的5%。

　　2.按本合同規定，乙方若違約，甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。

　　第九條合同份數及有效期

　　1.本合同一式四份，乙方執一份，甲方三份。

　　2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。

　　第十條附則

　　1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　2.本合同所有附件，與本合同具有同等效力。

　　發包單位(甲方)：(簽章)_____________

　　法人委托代表：(簽名)_____________

　　工程項目負責人：(簽名)_____________

　　承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________

　　法人委托代表：(簽名)_____________

　　工程項目負責人：(簽名)_____________

　　_____________年_____________月_____________日訂立

　　工程施工合同篇2

　　建設單位(以下簡稱甲方)

　　施工單位(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　(一)工程地點：

　　(二)工程內容：具體詳見附件一改造項目工程表

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條工程造價為人民幣

　　第三條合同工期

　　1.雙方商定總工期 30天。

　　開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日

　　2.如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工期可以順延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　　②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　�、垡蛲Ｋ�、停電等情況達六小時以上時。

　�、芗追揭蜇斄Σ蛔慊虿话春贤幎A付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　�、菁追讲荒馨春贤幎ㄔ陂_工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條工程質量標準和保修期

　　(一) 工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二) 工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　(三) 屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的.，乙方應給予修補。

　　第五條材料設備供應

　　(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條付款方式

　　(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付總造價的30%給乙方;

　　(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付總造價的30%給乙方;

　　(三)當工程竣工驗收后七天內甲方支付竣工結算總價的 37 %;

　　(四)剩余3 %工程款在竣工驗收之日起________年內一次結清。

　　第七條責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　�、� 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。

　　② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　　③ 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效，至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條本合同一式貳份，其中：甲方一份、乙方一份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

　　法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　工程施工合同篇3

　　發包單位：________________（以下簡稱甲方）

　　承包單位：________________（以下簡稱乙方）

　　為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備等安全，根據國家有關法律法規及企業安全管理制度，經雙方協商一致簽訂本協議。

　　一、工程項目：________________

　　二、施工地址：________________

　　三、甲方安全責任

　　1.開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底，并應有書面記錄或資料。

　　2.甲方應要求乙方制定施工安全措施，在開始施工前報甲方備案。

　　3.甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。

　　4.甲方指派同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。

　　5.發生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：

　　（1）人身傷亡事故；

　�。�2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；

　　（3）發生廠內火災事故；

　　（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；

　　（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。

　　第四條乙方安全責任

　　乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：

　　1.乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。

　　2.乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規，必須制定相應的`安全管理制度；嚴格執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》等有關安全生產、施工規定、制度。

　　3.現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

　　4.施工期間，乙方應設有專職安監人員。乙方指派____作為安全工作聯系人。

　　5.乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。

　　6.乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。

　　7.開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時增補或調換人員）與培訓記錄報給甲方備案。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。

　　8.開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。

　　9.乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。

　　10.乙方施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。

　　11.乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工，做到防火、防盜、防破壞、防事故。

　　12.乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見（或整改通知書）必須及時整改，并將整改方案交由甲方備案。

　　13.乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故或危及生產運行的不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。

　　乙方應執行國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》和《電業生產事故調查規程》。對人員在施工中發生的人身傷亡事故，還必須立即用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告，按規定組織調查處理，并由乙方統計上報；如發生國務院《特別重大事故調查程序暫時規定》所規定的特大事故，還應立即通知當地政府、公安部門，并要求派人保護現場。

　　乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。

　　14.發生事故時甲乙雙方聯系方式及響應時間：發生事故時甲乙雙方應于第一時間以電話、工作聯系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的聯系時，雙方負責人及相關人員要及時到達現場。

　　六、違約責任

　　1.乙方在施工過程中造成對甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

　　2.本協議履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。

　　3.發現乙方現場作業人員有違章行為（本協議及安全技術交底）的，處以____元到____元的罰金。

　　4.乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

　　5.乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的，應照價賠償。

　　6.乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承擔違約責任。

　　7.施工過程中發生人身傷亡、設備事故有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔____元至____元/次的違約責任。

　　七、本協議有效期限：

　　自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　八、本協議經雙方負責人或委托代理人簽字蓋章后生效。

　　九、本協議一式____份，甲乙雙方各執____份。

　　十、本協議簽訂地點在甲方住所地。

　　十一、以下七項為本協議附件：

　　1.承包工程要求的乙方相關資質證明材料。

　　2.乙方項目經理、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單。

　　3.乙方特種作業人員上崗資格證書（復印件）。

　　4.乙方施工人員安全技術、安全工作規程和安全教育記錄。

　　5.乙方施工安全技術組織措施。

　　6.乙方具有應對緊急突發事件應急預案并以書面形式提供甲方三份。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　聯系電話：______________聯系電話：______________

　　簽訂時間：______________

　　工程施工合同篇4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________身份證號碼

　　聯系號碼：_________________聯系地址：_________________

　　依據《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律法規，甲乙雙方就乙方承接甲方發包的廣西軍區文化站鋁合金門窗安裝工程施工的.有關事宜協商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：_________________廣西軍區文化站新建工程

　　二、工程地址：_________________南寧植物路49#

　　三、承包方式：_________________包工、包制作、包安裝、包砂漿填縫、包安全文明施工，包竣工驗收的承包方式。乙方負責協調與鋁合金門窗監督和相關部門的所有工作，使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收交付使用。

　　甲方(蓋章) ___________

　　法定代表人(簽章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____年_____月_____日

　　工程施工合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方通過充分了解和協商，本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。

　　一、甲方將座落在____區方施工建設。

　　二、工程結構：全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。

　　三、本工程采用大包干形式，包工包料、包質量、包安全，按建筑面積乘以平方米單價，建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算，在承包范圍內設有任何預算外資金。

　　四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公歷為準，乙方必須在規定時間內完工，如有拖延，乙方承擔違約責任。

　　五、承建內容：

　　1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規設計院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內墻涂料外，內墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質量按國家標準驗收，不合格立即返工至合格。

　　2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。

　　其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。

　　六、施工安全：

　　1、慚方應遵守工程建設和施工安全管理規定。嚴格按安全標準規范施工。指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。

　　2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓，切記安全

　　第一，人人個個講安全。

　　3、乙方必須給所有施工作業人員簽定勞動合同，購買足額保險甲方不承擔，任何安全事故帶來的'經濟損失和其他損失。

　　4、若遇重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定，立即上報有關部門，同時按政府有關部門要求處理，事故發生的費用一切由乙方承擔。

　　七、工程價款：

　　八、工程款支付方式：

　　1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。

　　2、基礎完工驗收合格后

　　3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方

　　4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達

　　5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至

　　6、工程驗收合格后一個月內，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%為質量保證金，________年后全部付清。

　　九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內由乙方承擔，甲方不出任何費用，超出部分只計材料成本，乙方所需一切機械設備工具、模板等生產生活設施均由乙方自備，乙方應聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設，乙方應與工程管理人員多交流，多溝通，協調好周邊關系，確保工程的順利進行，工程項目用電、用水費由乙方承擔，并積極與供電供水部門溝通好。

　　十、違約責任：

　　1、乙方必須在規定的時間內完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約停工，甲方有權另請施工隊伍進場施工。

　　2、由于甲方工程款未及時付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。

　　十

　　一、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　工程施工合同篇6

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規之規定，經甲、乙雙方自愿友好協商一致，就乙方承包甲方諸暨項目護坡工程所涉及相關事宜，共同達成如下合同條款，雙方嚴格遵守執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：諸暨項目護坡工程(以下簡稱本工程)。

　　2、工程地點：諸暨(諸安快速道旁)

　　3、工程內容：甲方指定范圍內土坡護坡加固工程，內容包括：工作面平整、腳手架搭設和拆除、錨桿布設、鋼筋和鋼絲網布設、排水溝布設、噴漿等全部護坡施工內容。

　　4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、機械設備、材料場內轉運、工期、質量、安全等

　　二、建設工期

　　總工期30天(從開工之日起至工程完工之日止)，開工日期以甲方通知為準。本合同工期如遇設計變更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窩工時，工期經甲方簽證后可順延。

　　三、承包單價

　　1、本工程價款實行綜合單價包干：22元㎡。

　　2、上述綜合包干單價包括但不限于：乙方為實施本工程所需的全部人工費、機械設備及燃油費用、電費、各項措施費、材料下車場內運輸，設備進出場費、以及乙方負責施工現場安全、施工現場管理和維護所需全部費用，以及利潤和稅金等。

　　3、前述包干單價確定后，在包干價范圍內，本合同不再執行與工程計價有關的定額及文件，也不再因市場人工及材料等費用的漲跌而進行調整，乙方更不得以虧損等為由要求甲方增加合同價款，相關可預見及不可預見的一切合同風險已經合同各方預見。

　　四、工程量計量

　　所有結算工程量以甲方現場收方數量為準。

　　五、工程款支付

　　1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并經甲方確認后十個工作日內一次行付清(乙方收款前提供，并應向甲方出具民工工資已付清、工程及與工程有關的事務已處理完畢的書面承諾)。

　　2、如乙方違約，甲方有權暫停工程款的支付直至乙方違約行為消除或取得甲方書面諒解之日止。如乙方的違約行為屬于根本性違約的，甲方有權視情節減少或全部拒付工程款。

　　六、雙方職責

　　(一)甲方職責

　　1、負責在乙方進場前2天提供施工場地，并配合乙方施工前的測量工作。

　　2、協助乙方辦理相關手續，協助乙方解決施工現場周邊關系。

　　3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、鐵絲、鋼絲網等。甲方提供給乙方的材料需經乙方簽收，如有浪費和損壞，乙方需照價賠償。

　　4、做好施工質量、工期的監督工作和工程質量的驗收工作。

　　5、配合乙方進行設備場內轉運。

　　6、向乙方提供水源電源接口。

　　(二)乙方職責

　　1、指派作為乙方履約代表暨項目負責人，全權代表乙方履行本合同，代表乙方處理相關工程事務，簽收相關工程文件等。

　　2、應嚴格遵守安全生產、文明施工規范，確保安全生產和施工質量，承擔施工過程中的所有責任，嚴格執行政府有關部門的法規及政策。

　　3、應在施工現場設置警示標志并嚴格人員進出管理，防止無關人員進入施工現場。

　　4、自行管理其現場員工，如發生安全事故及其他人身傷亡事故，均由乙方自行負責處理并承擔一切經濟和法律責任。

　　5、負責工程資料的整理、歸集。

　　6、不得拖欠民工工資，工程完工前應處理完畢工傷事故等工程及與工程有關的事務。乙方應在工程完工后____日內向甲方提供民工工資已付清、工程及與工程有關的事務已處理完畢的書面承諾。

　　七、爭議解決

　　履行本合同如發生爭議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商后達成一致意見的補充協議是本合同的'一部分;如協商后不能達成一致意見或一方不愿意協商的，則交由本工程所在地有管轄權的人民訴訟解決。

　　八、施工工藝要求及工程驗收標準

　　1、施工前對施工面進行清理，要求坡面平整，無樹根石塊以及其他尖狀物，土質表面無寬度超過3c的裂縫。

　　2、鐵絲布設：豎向布置，間距2，上部用直徑16以上鋼筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5c。

　　3、鋼絲網布設：滿鋪，并與鐵絲綁扎，綁扎間距小于50c。離地面不得大于2c。并用直徑6的鋼筋固定在土層上。

　　4、排水孔的布設：用15c長32線管間距2布設。噴漿前用亮膠封住外口，并與鋼絲網綁扎固定，噴漿成型后拆除亮膠。

　　5、排水溝的布設：邊坡上部距邊1.2設置排水溝。根據地形確定坡度,但必須保證溝底無積水。

　　6、混凝土漿不得有漏噴、掉漿，噴漿完成面不得集水,鋼絲網外露不得超過5%，鐵絲不得外露。

　　九、違約責任

　　1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外)，每逾期____日，應向乙方支付合同總價1%作為違約金。

　　2、如乙方逾期完工，每逾期____日，應向甲方支付合同總價1%作為違約金。

　　3、乙方施工質量驗收不通過延期整改的，所導致延期部分不作簽證。乙方除支付違約金外還需承擔因延期所導致甲方的經濟損失。

　　十、附則

　　1、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份，兩份具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效，至本合同中的全部合同權利義務關系完結后自然失效。

　　甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　工程施工合同篇7

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。

　　第一條、工程概況

　　1、項目名稱：

　　2、座落地點：

　　3、材料說明：詳見報價清單

　　第二條、承包方式及承包范圍：

　　2.1承包方式：乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工，向甲方交付勞務成果。

　　2.2具體的承包范圍如下：

　　本工程屬交鑰匙工程，乙方應按時完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。

　　第三條、質量標準及乙方的質量保證

　　3.1本工程的施工應符合以下的質量標準：

　　嚴格執行現行有效且的電梯安裝驗收規范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。

　　3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工，保證質量。

　　第四條、工期

　　4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場，實施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。

　　4.2在履約過程中，如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的，經甲、乙雙方協商同意，可對工期進行調整。

　　第五條、合同總價款

　　5.1本工程的包干總價(含稅)為：

　　5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。

　　第六條、付款方式

　　6.1 xxx 付款方式

　　第七條、甲方責任

　　7.1甲方指定項目代表為。

　　7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方，由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實施。

　　7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的，有及時下發《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利；有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。

　　7.4協調業主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。

　　7.5按時向乙方支付合同款項。

　　7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。

　　7.7施工過程中，甲方有監督按照圖紙施工的權力。

　　7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續及政府有關部門的驗收手續，相關費用乙方負責。

　　第八條、乙方責任

　　8.1乙方指定的項目代表為：________。

　　8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。

　　8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質，并保證其資質的真實性、合法性、有效性。

　　8.4乙方在安裝工程開始前，須根據工程規范編制設計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應得到甲方確認。

　　8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應作好施工原始記錄。

　　8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。

　　8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。

　　8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經濟責任。

　　8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。

　　8.10安裝期間轎廂內加設保護板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。

　　8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續前的所有保管工作。如發生損壞，乙方自費予以修復。

　　8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定，辦理有關手續，因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。

　　8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工，保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現場施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。

　　8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續。

　　8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規定提交正式的竣工結算報告，經過甲方審定后作為確定結算款的依據。

　　8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續，以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。

　　第九條、材料設備供應

　　9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規范要求和工程質量要求，相關規定如下：

　　9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。

　　9.1.2對乙方所采購的與設計和規范要求不符的材料，甲方代表有權拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規范和質量要求的材料，并承擔由此發生的費用，工期不予順延。

　　9.2若乙方提供的材料未經甲方驗貨，乙方不得擅自開工。否則，應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應承擔相應的責任。

　　第十條、工程驗收

　　10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時，乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行此后工程施工。驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權要求剝離或開孔，乙方應進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應承擔有關費用，且工期不得順延。

　　10.2竣工驗收：本工程完成安裝調試后，乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格，故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的.，乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。

　　10.3如果在驗收中產生糾紛，由工程所在地質量監督檢查部門核驗為準。

　　第十一條、違約責任

　　11.1甲方如不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。

　　11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金，若乙方逾期竣工超過三十天的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。

　　11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。

　　11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓，違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。

　　11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后，乙方應在甲方發出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作，包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。

　　11.6未經甲方書面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　第十二條、爭議及解決

　　12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案。

　　12.2甲乙雙方在履行合同中發生爭議的，除雙方協議停止施工外，乙方都應繼續履行合同，保持施工連續，并在任何情況下，均須保護已完工程。

　　12.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　12.4當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。

　　第十三條、合同生效

　　13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　13.2本合同未盡事宜，可另行協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，每份均具有同等法律效力。

　　第十四條、聯系方式

　　雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯系電話為有效的聯系方式，若聯系方式發生變更，應及時以書面形式通知對方，未以書面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯系方式發送有關通知、文件，即視為該有關通知、文件送達對方。

　　甲方聯系人：聯系電話：通信地址：

　　乙方聯系人：聯系電話：通信地址：

　　甲方：乙方：

　　簽約代表：簽約代表：

　　____年____月____日 ____年____月____日

　　工程施工合同篇8

　　原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________

　　案由：_________________建設工程施工合同糾紛

　　訴訟請求

　　1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;

　　2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的訴訟費用由被告負擔。

　　事實與理由

　　原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的.1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

　　原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。

此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日

　　工程施工合同篇9

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則，雙方就本道路建設工程施工事項協商一致，簽訂本合同。

　　第一章工程概括

　　第一條工程概括

　　1、工程名稱：高頻振動篩場地十字道路工程

　　2、工程地點：黃石市黃金山有色工業園

　　3、工程內容：。乙方嚴格按甲方提供的圖紙(道路部分)要求進行施工，施工內容包括：300厚石灰墊層、200mm厚6：94水泥穩定碎石導以、300mm厚C30混凝土面層以及道路兩旁站、臥石安、砌，不含路基土方開挖部分。道路施工圖(具體見工程預算附表、同具法律效力)。

　　4、承包方式：包工包料，按包干價：壹佰陸拾壹萬元(￥：1,610,000.00元)結算。

　　5、如施工現場自然地面標高與設計標高不符所增加的工程量或增加的其它工程量，由甲方現場確認。依據湖北省市政工程消耗定額(20xx)計價，綜合費率按市政工程以直接費為基數的二類工程工程取費，人工費按鄂建文[20xx]80的通知進行調整，材料價格參照當期

　　黃石市信息價。

　　第二條絕對工期：經雙方約定為個工作日，開工時間以本合同簽訂時間為準。

　　第三條工程質量等級：建設工程質量驗收規范合格標準。

　　第四條合同價款含3.46%的稅率。

　　第二章雙方責任

　　第五條甲方代表

　　1、甲方駐施工現場債權代表：向守元

　　2、甲方代表易人，甲方應提前七天書面通知乙方，后任繼續承擔前任應負的責任和承諾。

　　第六條甲方工作：甲方應完成以下工作，如造成延誤，工期相應順延。

　　1、確定建筑物或構筑物、道路、線路、上下水的定位標準、水準點和坐標控制點。

　　2、組織甲乙雙方、設計單位和使用單位參加施工圖紙會審。

　　3、對工程進度及質量進行檢查、監督。

　　第七條乙方代表

　　1、乙方駐施工現場全權代表：

　　2、乙方代表易人，乙方應提前七天書面通知乙方，后任繼續承擔前任應負的責任和承諾。

　　第八條乙方工作：乙方應履行以下義務和責任，如造成工期延誤和工程損失，應對甲方的損失給予賠償。

　　1、乙方在開工前5天向甲方提交施工組織計劃，批準后必須按施工設計組織施工，接受甲方代表的檢查和監督。

　　2、參加甲方組織的施工圖紙會審和設計交底。

　　3、提供竣工驗收技術資料，辦理竣工結算，參加竣工驗收。

　　4、施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育，做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中發生的一切安全事故，均由乙方負責。施工中，不得超標污染環境。

　　5、施工中的工農關系，由乙方負責處理。

　　6、遵守甲方的廠紀廠規，保證道路有序暢通。

　　7、乙方負責土方及渣土外運，自行負責處理。

　　第三章質量及驗收

　　第九條乙方應認真按照標準、規范和設計要求組織施工。隨時接受甲方質量監督部門的檢查驗收，為檢查驗收提供便利條件。

　　1、施工中乙方應嚴格執行隱蔽工程和分部分項驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位一，乙方預檢合格后，提前24小時通知甲方，甲方應組織有關單位進行驗收，經驗收合格并辦理隱蔽工程和分部分項驗收合格手續后，乙方才能繼續施工。

　　2、施工中經檢查檢驗，施工質量不合格。乙方應按質量監督部門的要求進行返工，費用自理。

　　第十條乙方竣工的'工程質量，應達到國家和專業質量檢驗評定標準的合格條件。

　　1、工程竣工后，乙方應在竣工驗收前，必須做到工完料盡，拆

　　2、甲方收到乙方痛工驗收報告之日起七日內組織有關單位參加驗收，工程合格后，辦理竣工手續。

　　3、工程竣工驗收后，辦理移交手續之日起計算其保修期，保修期為一年。

　　第四章工程結算

　　第十一條工程進度款支付方式：已完成合格工程的形象進度的50%，甲方審核后，按實際預付總額的30%支付工程進度款。完工后，經驗收合格，結清余下款項。

　　第十三條本合同價款，在發生下列情況應作調整，即按程序辦理的現場簽證、設計變更、材料代用、審批的施工方案。工程竣工驗收后，辦理結算手續。

　　第五章違約責任

　　第十三條乙方施工質量應達到設計要求，因乙方施工原因所造成的質量問題及時處理，經處理后仍未達到設計要求，責任由乙方承擔;因甲方原因影響工程進度、工程質量、其責任由甲方負責。

　　第十四條乙方應按合同工期按時完成施工，工期每拖延一天，扣款500元。

　　第六章其它

　　第十五條甲乙雙方約定，在履行合同過程中發生爭議，雙方協商解決;協商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　第十六條本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，工程竣工后，乙方將工程交付給甲方，辦理竣工結算，甲方支付工程款完畢，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。

　　第十七條本合同一式陸份，甲方執三份，乙方執三份，具有同等法律效力。

　　本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程施工合同篇10

　　裝飾合同號：________

　　甲方：________

　　乙方（施工責任方）：________

　　甲方承建之工程，現委托乙方采�。ā魽、包工□B、包工包料）、機具、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，雙方共同遵守執行。

　　第一條：工程內容

　　一、工程地點：_____________；

　　二、開工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，總工期：____日；

　　三、分部分項工程工種類別：____；

　　四、工程質量標準：____；

　　五、乙方承包圍：____；

　　第二條：組織領導

　　一、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。

　　二、乙方必須確保進場人員的技術素質，特種工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。

　　三、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

　　四、乙方不得采取任何形式同建設單位代表或建設監理單位代表聯系和溝通，只要與本工程有關的事宜，必須向甲方項目經理匯報與協商。除甲方高層領導特批外，否則，給公司造成負面影響的處以1000元—5000元的罰款。

　　五、乙方向工人發放生活費或工資，必須在本公司的項目經理監督下進行。每個分部分項工程必須有工人的花名冊，工人領取生活費或工資要在花名冊上簽字認可，并花名冊交項目經理保管并存檔。

　　第三條：雙方職責

　　一、甲方責任：

　　1、負責工地現場工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督和管理。

　　2、負責安排乙方工程量及現場進度、審核完成工程量，申報預決算，申請劃撥工程款。

　　3、負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工程聯系并申報文件資料。

　　二、乙方責任：

　　1、嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到（□A、合格□B、優良）以上等級。

　　2、強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行違章施工，嚴格杜絕火災及其他安全事故的發生。否則，由乙方承擔由此產生的全部責任。乙方進入施工現場必須檢查各安全設施的安全狀態，如發現不安全因素及時向甲方書面提出，乙方在安全設施不安全狀態下，有權拒絕施工，如遇到突發性事件或不可抗力因素造成的事故，原則上由乙方負責，乙方經費困難可與甲方協商申請適當補助。

　　3、乙方工人進入施工現場必須佩帶安全帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完場清。未經許可，施工現場嚴禁住人和帶兒童入內，飲食做飯，大小便，乙方工人所使用的交通工具不得進入施工現場，應在指定位置停放，違者甲方有權重罰。乙方有義務保持宿舍內的'衛生和清潔，宿舍內禁止留宿他人。

　　4、乙方絕對服從甲方工程進度安排，班組長每天必須在施工現場，未經項目經理同意不得擅自離開。

　　5、必須保證有充足的施工人員及技術力量，施工人員數量穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。

　　6、具體施工作業中必須配備所需安全標準牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，并且必須符合國家裝飾裝修施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成的一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方全部承擔。

　　7、乙方施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反情節嚴重者或嚴重影響甲方及公司聲譽者，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生的一切法律后果均由乙方自行負責。

　　8、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責任及可能發生的相關費用。

　　9、乙方不得將依據本協議書取得該分部分項工程進行轉包，否則甲方有權立即收回該工程項目并追究相關責任。

　　10、乙方必須提前二日向甲方項目部申報材料，并且必須在材料申報單上簽字負責，常規材料申報量不得大于實際用量的10%，非常規材料申報量不得大于實際用量的5%（含合理損耗）。特別是非常規材料若大于合理損耗多余部分由乙方支付相關采購成本，材料申報單上必須有該工程項目經理簽字認可，方可執行�，F場領料必須有乙方簽字認可，其他集體或個人無權領料。

　　11、乙方在施工過程直到驗收交工前，必須采取有效的半成品或成品保護措施，若無故或惡意損壞成品或半成品，處以該成品或半成品工程造價的三倍對乙方進行處罰。

　　12、工地內廢舊物資回收歸本公司所有，未經甲方項目經理許可，乙方不得私自回收和出售，一旦發現處以該廢舊物資價值5—10倍的罰款。并對發現人或舉報人給予獎勵。

　　13、乙方施工質量達不到約定標準，必須無條件進行返工和修正，乙方必須對所返工部分的主輔材進行賠償，對于返工造成的損失和負面影響，甲方有權對乙方處以500元—10000元的罰款。

　　14、施工現場工人之間打架斗毆、工種之間打架斗毆，甲方項目經理有權對乙方重罰。若工地出現盜竊事件，經公司訪查落實，對舉報人本公司給予盜竊物質價值相等經濟獎勵。情節嚴重者，甲方有權交給司法部門處理。

　　15、乙方在所指定的工程完工后，應向甲方及時上報該分部分項工程的施工總結，并積極配合甲方或第三方對施工質量進行驗收。

　　第四條：工程質量及驗收標準

　　乙方所施工的工程質量必須達到國家或專業質量檢驗部門質量評定（□A、合格□B、優良）標準等級以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作規程施工，導致工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方有權責令乙方立即停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

　　第五條：工期約定

　　乙方必須嚴格按照甲方現場安排的季度、月、度及周施工計劃所要求的時間或期限，如期或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按（□A、結算總價‰□B、元）向甲方支付罰金。

　　第六條：付款方式

　　一、乙方進入施工現場必須大于天后，甲方按乙方所完成的實際施工進度，每月日，日，日，按借款方式領取生活費（或材料備用金），借款總額不得大于預算人工工費或預算工程款的﹪；根據甲方與業主結算工程款的情況，到甲方帳戶后三天內付到決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）的95%支付給乙方。

　　二、質保金：質保金按分部分項工程決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）5%扣除，待工程完工并通過竣工驗收一年后，據實返還，無銀行利息。因質量原因造成的返修，乙方應在收到口頭或書面通知三日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金中扣除，不足部分由乙方支付。

　　第七條：其他

　　一、若乙方無正當理由單方終止本協議書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付分部分項工程總人工工費（或乙方承包工程總造價）3﹪的違約金。

　　二、若乙方違反本協議書的上述有關約定，不按工期竣工、質量達不到設計規范或要求，存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本協議書無法履行的行為，甲方有權單方面解除本協議書并要求乙方清場，乙方對其行為給甲方造成的經濟損失應當給予賠償。

　　三、甲方對本協議書上述各條款具有解釋權。

　　本協議書一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，該協議書自雙方簽字或蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工分部分項工程辦完工程交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。

　　甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字或蓋章）：

　　甲方代表：____________乙方代表：____________

　　經辦人：____________經辦人：____________

　　聯系電話：____________聯系電話：____________

　　簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日

　　簽約地點：____________

　　附件：（備注：附件與本協議書具有同等的法律效力）

　　工程施工合同篇11

　　發包人（以下簡稱甲方）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　風險提示：

　　對于承包方的主體資格審查應從有無企業法人營業執照、是否具有與所承包工程相適應的資質證書等方面。最好是具有相應施工資質的公司主體。如果承包方是個人，存在以下風險：

　　1、本合同可能被認定無效；建議發包給有資質的單位；

　　2、對方所雇傭的工人發生工傷，對方直接攜款跑路，我方可能被要求承擔賠償責任；建議讓對方給工人購買意外險承包人（以下簡稱乙方）：統一社會信用代碼：通訊地址：甲乙雙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關法律、法規，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，結合本工程施工具體情況，經甲乙雙方充分協商，就__________工程施工事宜達成如下協議，以資共同遵守執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_________________________________________

　　2、工程地點：_________________________________________

　　3、工程內容：_________________________________________

　　4、工程范圍：_________________________________________風險提示：

　　明確約定好工程期限有利于保障工程進度，是保證工程正常進行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時間完成工程，發包方也可以據此要求承包方承擔違約責任。

　　另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，發包方應當對可能出現工期延誤的情況專門制定制度作出書面認定，比如增加建設項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項，以避免將來發生訴訟時無據可查。

　　5、工程期限：_________________________________________開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，總共_______天。

　　6、承包方式：

　　應當在合同中明確約定結算時間，以及明確約定拖延結算的違約責任，這樣不僅促使發包方為避免承擔違約責任而積極支付工程價款，同時也促使施工方積極完成工程，當出現發包方拖延結算、克扣工程款等問題的時候，走向訴訟維權的時候，合同約定也可以成為呈堂供證。

　　二、工程結算和支付

　　1、結算工程量的核實確認，按圖紙設計量并能同業主結算的工程量為依據，臨時工程以方案量并參照測量收方量為結算的依據。

　　2、乙方應在每月____日前按甲方規定的報表上報，甲方向業主辦理完畢工程結算手續后____日內向乙方辦理工程價款結算。

　　3、本合同外因設計變更或業主（或監理）原因而對新增項目的工程量與新增單價（或費用）在業主未批復之前暫不進行對乙方的計量和結算，最終的計量和結算以業主（或監理）的正式批復為準。

　　4、設計修改的新增項目如本合同內有相應單價的執行此單價結算，無相應單價的雙方在施工前協商簽訂補充單價。

　　5、甲方按業主所結工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。

　　6、工程結算支付采用銀行轉賬方式，乙方必須提供正規的'發票。

　　7、當工程結算達本合同工程價款總額的90%（含已扣質保金）時，甲方暫停付款，待工程完工驗收合格，雙方辦理竣工結算（扣除質保金）后在__________。天內甲方支付乙方。

　　8、本合同工程質保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質量保證期滿，經業主驗收合格，業主支付給甲方工程質保金后__________天內甲方向乙方支付（但乙方所承擔的施工項目如在質保期內出現質量問題的修復費用應扣除）。

　　三、工程進度

　　1、乙方應按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程，工期自甲方開工令下達之日算起。

　　2、不論何種原因造成施工進度滯后，乙方均應按甲方的指示，采取有效措施趕上進度。趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃

　　3、乙方應按照本合同協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔違約責任及相應費用。

　　4、工程暫停施工后，乙方應與甲方協商采取有效措施積極消除停工因素的影響，當工程具備復工條件時，乙方應在指定的期限內復工，若乙方無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔。

　　5、由于自然條件影響或業主原因導致的工程停工、工期拖延等造成的經濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分，乙方無權就此向甲方索賠。

　　6、工程實施期間不可避免的會出現窩工、停工現象，除甲方調劑工作面以外所發生的窩工與停工的費用一律不予補償。

　　四、工程質量標準及驗收

　　1、乙方必須按照國家有關施工驗收規范、設計圖紙及有關設計通知、主合同中的質量要求及甲方質量體系要求控制質量，接受甲方、監理、業主對質量監視、檢查、控制。

　　2、乙方應配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢控制度，配合甲方三檢人員做好各工序的質量檢查及驗收工作。

　　3、乙方應對其所承擔工程項目的施工質量負全責，如發生質量事故，應在__________小時內報告甲方，對施工質量缺陷負責返工并承擔相關費用;對不合格產品，甲方有權要求乙方予以返工并承擔由此造成的經濟損失和工期延誤;不符合質量要求的工程項目，甲方不予計量與結算。

　　4、乙方應嚴格按甲方的施工過程質量驗收程序要求進行全過程的質量檢查、驗收。產品經監理、甲方驗收合格后可轉入下道工序。

　　5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經甲方及監理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋，進入下一道工序。

　　6、乙方所承擔的本合同工程項目完工后______天內，乙方應按照監理、業主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式__________份，并配合甲方進行驗收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。

　　7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負責修復相應缺陷并承擔由此發生的費用和相應的質量責任。

　　8、本合同工程缺陷責任期為________年，缺陷責任期內的缺陷修復由乙方負責，并承擔相關費用；若乙方未能及時修復責任期內的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復，所發生的費用按實際發生由乙方承擔，可在乙方的工程尾款及有關被扣留的費用中直接支付，同時乙方被扣留的質保金不予退還。

　　五、施工安全

　　1、乙方在施工過程中必須確保施工安全，對項目范圍內的施工安全負全責；發生安全事故（包括險情安全事故）應立即報告甲方。

　　2、因乙方責任發生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔，如果還給甲方或第三方造成了經濟損失，由乙方負責賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。

　　3、甲方統一監管本工程的文明施工，負責管理和協調全工地的治安保衛、環境和職業健康安全等有關文明施工事項，乙方應積極做好本合同施工范圍內的文明、環保工作。

　　4、乙方在其施工場地內發現文物，應采取保護措施，并按主合同約定的時間和程序報告甲方，由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應的經濟和法律責任。

　　六、施工材料、設備

　　1、乙方應按合同要求組織施工設備，按實際需要向甲方提供入場施工設備清單（含入場時間），并按甲方現場總體要求進行停放管理，不得隨意進出指定區域和亂停亂放。

　　2、乙方入場施工設備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發現乙方使用的施工設備因完好率低下或數量不足等原因影響工程進度、質量時，有權要求乙方增加或更換施工設備，乙方應予以及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。

　　3、乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場，否則按違約處理。

　　4、乙方施工設備的安全責任由乙方負責，對安全風險較高的設備由甲方強制乙方購買相應保險。

　　七、履約保證金

　　在本合同簽訂前乙方應向甲方交納__________萬元履約保證金，本合同約定的乙方的全部義務履約完成后無息退還剩余款項。

　　八、雙方職責

　　1、甲方職責

　�。�1）甲方應負責做好本合同工程的現場施工協調和組織策劃及工程竣工驗收。

　　（2）甲方負責及時向乙方提供施工圖紙套和轉發設計、監理文件和施工指示，并對施工進行技術指導（含技術交底）。

　　（3）甲方按主合同的總體進度計劃及監理批復的施工進度，負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。

　�。�4）甲方負責對乙方施工進度、安全、質量等全過程進行監督（但不能免除乙方責任），若工程進度出現滯后、工程質量出現嚴重問題、施工安全出現嚴重隱患時，甲方有權責令乙方停工整改，若在規定整改期限內仍達不到甲方要求時，甲方有權調整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發生的相關費用、損失由乙方承擔。

　�。�5）甲方督促乙方購買高危作業人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設備財產險和必要的第三者責任險。

　　2、乙方職責

　　（1）乙方應服從甲方、監理的統一指揮和調度，按照本合同約定對進度、質量、安全等負責。

　�。�2）乙方不得轉讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包（包括事實上的分包）、轉包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔，且乙方不得提出任何異議與索賠。

　　（3）乙方合同工程完工后應及時對施工現場進行清理，做到工完場清，并不得損壞現場構筑物及其他設施，如發生損壞，應負責修復或賠償。

　�。�4）乙方應加強對本單位職工的思想教育，規范其行為，做到遵紀守法，在工地不得發生違法違紀事件，做好環境保護工作，遵守環境保護的法律、法規，生產中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應按有關規定處理。

　　（5）乙方應負責已完合同工程移交前的維護。

　　九、違約責任

　　1、若乙方將本合同項目另行轉包或再分包，甲方有權直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。

　　2、若乙方原因未達到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元天計取違約金。

　　3、若乙方原因造成主合同規定的其他違約事項（簽訂分包合同應明確具體的責任），則由乙方承擔違約責任，并賠償甲方信譽損失，按乙方分包合同工程價款__________％計取違約金，并賠償相關損失。

　　4、本合同未規定的違約責任，按甲方與業主簽訂的主合同違約責任規定處理。

　　5、乙方應及時發放民工工資，由于拖欠民工工資造成不良影響，按違約處理。

　　十、爭議解決

　　甲乙雙方再執行本合同過程中若發生意見分歧，雙方應通過友好協商解決，協商不成的，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　十一、其他

　　1、本合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　2、本合同經雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章后生效，工程完工，工程價款結清后自然失效。

　　3、本合同一式__________份，雙方各執__________份，具有同等效力。

　　甲方（蓋章）：

　　簽約日期：

　　乙方（蓋章）：

　　簽約日期：

　　工程施工合同篇12

　　合同編號：___________

　　簽約時間：__________________________________

　　發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________

　　承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

　　工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

　　第一條工程概況

　　1．1工程名稱：________________________。

　　1．2工程地址：________________________。

　　1．3工程內容：________________________。

　　1．4工程做法：________________________。

　　1．5承包范圍：________________________。

　　1．6承包方式：乙方包工包料。

　　1．7進場材料：________________________。

　　1．8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。

　　1．9工程質量：________________________。

　　第二條合同價款、付款方式及結算

　　2．1合同單價：________________________。

　　2．2合同總價款：______________________。

　　2．3付款方式及期限：__________________。

　　2．4計算原則：________________________。

　　第三條甲方責任

　　3．1 甲方根據合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。

　　3．2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收。

　　3．3 開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的`各種申請、批件等手續。

　　3．4 指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　3．5 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。

　　3．6如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續。

　　3．7開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。

　　3．8協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　第四條乙方責任

　　4．1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。

　　4．2 指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　4．3 嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　4．4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　4．5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4．6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。

　　4．7做好現場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場管理制度執行。

　　第五條關于工期的約定

　　5．1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　5．2 甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。

　　5．3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　5．4 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　5．5因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第六條工程驗收

　　6．1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；

　�。�1）材料驗收；

　�。�2）隱蔽工程驗收；

　�。�3）竣工驗收；

　　6．2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。

　　6．3對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。

　　6．4工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；

　　6．5雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；

　　6．6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為年。

　　第七條違約責任。

　　7．1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。

　　7．2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元計算，向甲方支付違約金。

　　第八條不可抗力

　　8．1由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在 7 日內通知另一方，并在 14 日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。

　　第九條爭議或糾紛處理

　　9．1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　9．2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。