建筑工程施工合同

時間：2023-07-23 09:19:44 施工合同我要投稿

建筑工程施工合同【共15篇】

　　在當今不斷發展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的建筑工程施工合同，歡迎大家分享。

建筑工程施工合同【共15篇】

建筑工程施工合同1

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____ ㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元

　　二、合同價款(固定價格)

　　金額(人民幣大寫)：____;(小寫) ;

　　三、工期：

　　合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　四.工程質量標準

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的'一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　五.安全生產乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

　　六、工程款支付：

　　進場付款____元;

　　基礎±0付款____元;

　　完成主體一層付款____元;

　　主體完工付款________元;

　　工程竣工付款____元。

　　如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔。

　　七、質保期：____一年

　　保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束后產生的維修費由甲方承擔。

　　八.合同的生效

　　合同訂立時間：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　九.附則.

　　1.本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同2

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　工期：本工程自______年______月______日至______年______月______日

　　工程質量：

　　合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條甲方工作

　　開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。

　　向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施，并說明注意事項。

　　第3條乙方工程

　　開工前天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的`施工圖紙或做法說明的現場交底)。

　　第4條關于工期的約定

　　甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　雙方商定本合同價款采用第種。

　　A、固定價格B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算)

　　第7條關于材料供應的約定

　　本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　第9條工程停建或緩建

　　由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。

　　第10條獎勵和違約責任

　　由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的%支付違約金。

　　第11條保修

　　本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。

　　第12條爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。

　　第13條其他約定

　　第13條附則

　　本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

　　本合同履行完成后自動終止。

　　附件資料

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：戶名：

　　帳號：帳號：

　　______年______月______日______年______月______日

建筑工程施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產的一切用具等。

　　二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的'要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈

　　三、承包價格每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成

　　第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成

　　第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工________年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求主體工程工期為天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

建筑工程施工合同4

第一部分協議書發包人（全稱）：__________________________________________________________________承包人（全稱）：__________________...

　　第一部分協議書

　　發包人（全稱）：__________________________________________________________________

　　承包人（全稱）：__________________________________________________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________________________________________________________

　　工程地點：______________________________________________________________________

　　工程內容：______________________________________________________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：___________________

　　資金來源：______________________________________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：______________________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　開工日期：______________________________________________________________________

　　竣工日期：______________________________________________________________________

　　合同工期總日歷天數_________________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：__________________________________________________________________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）

　　￥：_____________________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　１、本合同協議書

　　２、中標通知書

　　３、投標書及其附件

　　４、本合同專用條款

　　５、本合同通用條款

　　６、標準、規范及有關技術文件

　　７、圖紙

　　８、工程量清單

　　９、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同訂立地點： _________________________________________________________________

　　本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。

　　發包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________

　　住所：_______________________________住所：______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

　　電話：_______________________________電話：______________________________________

　　傳真：_______________________________傳真：______________________________________

　　開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________

　　賬號：_______________________________賬號：______________________________________

　　郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。

建筑工程施工合同5

　　單位(甲方)：______________________________

　　施工單位(乙方)：__________________________

　　根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_______________________。

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。

　　三、工程內容

　　1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

　　3.工程竣工后，乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算);

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植;

　　5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的`要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的_______%;

　　2.第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的_______%;

　　3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的_______%;

　　4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。

　　八、其他約定

　　____________________________________________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。

　　甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同6

　　發包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達...

　　建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設部制定__________省工商行政管理局監制部門：_________________

　　__________省建設廳建筑裝飾工程施工合同發包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　1.1、工程名稱：_________________

　　1.2、工程地點：_________________

　　1.3、承包范圍：_________________

　　1.4、承包方式：_________________

　　1.5、工期：_________________

　　1.6、工程質量：_________________合格

　　1.7、合同價款(人民幣大寫)：_________________

　　第2務甲方工作

　　2.1、開工前7天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明貳份，并向乙方進行現場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損失，并承擔所相應費用。

　　2.4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應申批手續。

　　2.5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條乙方工作為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期

　　3.1、指派完成施工任務，解決由乙方負責的'各項事宜。

　　3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結算。

　　3.3、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)工期相應順延。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2、本工程質量應達到國家評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應負擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承擔竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種：_________________

　　(1)固定價格(2)固定價格(3)可調價格：_________________

　　6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%進行付款。

　　6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在10天內，結清尾款

　　第7條全生產和防火的約定

　　7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　7.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　7.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　7.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第8條獎勵和違約責任

　　8.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款，每拖期一天，按付款額的__________%支付滯納金。

　　8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方__________元，作為獎勵。

　　8.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方/__________元，作為獎勵。

　　8.4、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　8.5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包有關安__________%包干風險系數計算。包干風險包括內容。括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　8.6、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　第9條爭議或糾紛處理

　　9.1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或清有關部門進行調解。

　　第10條附則

　　10.1、本合同正本兩份，雙方各執一份。副本

　　10.2、本合同履行完成后自動終止。

　　10.3、附件

　　(1)施工圖紙或作法說明(

　　2)工程項目一覽表

　　(3)工程預算書

　　(4)會議紀要

　　(5)設計變更

　　(6)其他份，

　　甲乙雙方各執一份。簽定之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________________

　　法定代表人：_________________

　　代理人：_________________

　　單位地址：_________________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　郵碼：_________________

　　開戶銀行：_________________

　　戶名：_________________

　　帳號：_________________

　　年月日乙方(蓋章)：_________________

　　法定代表人：_________________

　　代理人：_________________

　　單位地址：_________________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　郵碼：_________________

　　開戶銀行：_________________

　　戶名：_________________

　　帳號：_________________

建筑工程施工合同7

　　發包方：______________（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：

　　1、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。

　　2、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。

　　3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。

　　4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。

　　5、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。

　　6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。

　　7、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。

　　8、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。

　　9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：

　　（1）該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。

　　（2）該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的'_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。

　　10、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。

　　11、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。

　　12、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。

　　13、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。

　　14、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

　　15、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。

　　16、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

　　該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同8

　　發包人：（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：

　　5、合同價款：合同總價每公里萬。單位造價每平方米元（竣工后以實際丈量面積為準進行結算）。

　　二、技術要求

　　1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。

　　2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。

　　3、cm厚灰土墊層。

　　三、施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發包人的權利和義務

　　發包人委派的業主代表：

　　姓名：職務；

　　職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。

　　2、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　3、承包人的權利和義務

　　項目負責人姓名：

　　項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。

　　4、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查：

　　五、工程價款的.支付

　　本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七、竣工驗收

　　承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

　　八、本合同一式兩份

　　甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。

　　發包人：（簽章）

　　承包人：（簽章）

　　年月日

建筑工程施工合同9

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項仿古建筑施工有關事項，雙方協商達成如下協議：

　　一、工程內容

　　四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

　　二、工程造價：

　　經協商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　三、甲方責任

　　1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

　　2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。

　　3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的`關系。

　　4、在施工過程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。

　　四、乙方責任

　　1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。

　　2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。

　　3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。

　　4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖，結構圖由于涉及專利技術不予提供。

　　五、撥款方式

　　乙方進行，撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。

　　六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　八、未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方代表簽字：乙方代表簽字：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同10

　　發包人：________大學(以下簡稱甲方)。

　　承包人：________建設公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：____大樓。

　　工程地點：____市____路____號。

　　施工面積：____m2

　　工程造價：____萬元。

　　第二條工程按設計圖紙施工，其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的規定要求。

　　第三條工程期限為：________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四條工程結算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內，甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的.99%,即達________伍仟元。其余l%,即________仟元，作為保修期一年的預留款。保修期滿后，甲方在十天內付清給乙方。

　　第五條工程驗收：乙方工程竣工后，由市質量監督部門負責驗收，簽收合格即交付甲方。

　　第六條違約責任：由于工程質量問題造成的損失，由乙方負責;乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負責。

　　第七條其他條款：甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故，由乙方負責，甲方概不負責。

　　第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份。副本一份，送交監證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。

　　發包人：________________

　　____大學(公章)___________

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：____市____路號

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(簽章)_____

　　簽約時間：____年____月____日

建筑工程施工合同11

　　發包方(以下稱甲方)：__________________

　　承包方(以下稱乙方)：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二條工程期限

　　合同工期總日歷天數______天。

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的.核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

　　第四條甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條獎懲責任

　　1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

建筑工程施工合同12

　　發包人（甲方）：_____________________

　　地址：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　聯系電話：____________________________

　　承包人（乙方）：_____________________

　　身份證號：____________________________

　　聯系電話：____________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則，雙方就本建設工程施工事項訂立本合同。

　　第1條

　　甲方將位于_______市_______內，所建筑的廠房發包給乙方。承包范圍：_______市_______廠房地面工程施工，包括窗臺以下內外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責任人。

　　第2條

　　開工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

　　第3條

　　合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結算工程款，乙方承包單價一次包定。如有個別因素發生最終按乙方實際完成工程量據實結算工程款。

　　第4條

　　甲方開工前提供具備開工條件的施工場地，需要與有關部門聯系和協調的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。

　　第5條

　　乙方在開工過程中，嚴格按國家和地方有關規定及甲方

　　要求執行，而如發生安全責任事故對第三人人身財產損害，由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。

　　第6條

　　施工所需要的機械設備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。

　　第7條

　　工程款支付（兩次性支付）

　　7。1第一次付款_______年_______月_______日前，付給人工費_______萬元。

　　第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據為憑）

　　7。2若甲方到期未給付工程款，承擔違約責任，違約金為_______萬元。

　　第8條

　　本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方：_____________________

　　乙方：________________________

　　法人代表：_________________

　　責任人：______________________

　　________年________月______日

　　________年________月________日

建筑工程施工合同13

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　為了確保xx，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程施工范圍及技術要求：

　　四、工程造價：本工程預算價為xx萬元。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為xx，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期：工期總日歷天數為xx天，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的.日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為xx個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：

建筑工程施工合同14

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根據《民法典》、《____市保護消費合法權益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一.概況裝飾施工地點：住房結構：室廳廚衛陽臺，施工面積____平方米

　　二.價格清包工總費用：______元，大寫(人民幣)：_______________元，其中，水電工：______元，木工：_______元，瓦工：_______元，油漆工：______元，垃圾清運費：_______元，材料搬運費：_______元，其他費用(注明內容)_______________________元。經雙方認可，在施工過程中施工內容如有小的變動，雙方將不更改工程款，當有大的變更時應在變更前友好協商，按實另計。

　　三.工期自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。以上規定工期為指導工期，為保證施工質量，原則上不少于以上工期，也不應超過工期______天。如遇甲方材料供應不及時等問題，或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的，則相應順延竣工日期。如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行(如延長工期后遇春節假期，甲方允許乙方春節期間停工______至______天)。

　　四.設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五.材料甲方負責采購需用材料，應為符合設計要求的合格產品。乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時將采購材料供應到現場供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。如若甲方授權乙方購買所需材料，乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。乙方應幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質量，核對數量和配件的準確性，發現質量或或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，乙方應做好材料的`保管工作，禁止閑雜人等進入工地現常乙方應做好對施工完成的成品保護工作乙方對甲方采購的裝飾材料、均應用于本合同規定的住宅裝飾，未經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按材料價格雙倍補償給甲方。

　　六.付款方式工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：工程款付款時間表，付款時間付款內容金額，協議簽訂完畢，正式開工____日內預付______鋼架;水泥隔層完工后并經甲方驗收本項目全部，強弱電路管線鋪設到位并經過甲方驗收本項目全部，瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經過甲方驗收后本項目全部，完成木工工程，并由甲方驗收通過后本項目全部，完成油漆工程，并由甲方驗收通過后本項目全部，竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當天本項目全部，保修尾款。

　　七.關于工程質量及驗收的約定甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。凡每一單項施工項目完工后，雙方應在工程質量驗收單上簽字確認。(詳見附表) 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準______《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　八.垃圾清運處理乙方應盡可能將垃圾袋裝化，并有責任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應把所處理垃圾清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九.工地現場管理和安全

　　1.甲方提供的施工要求及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，由施工產生任何事故的責任完全由乙方自行負責。

　　十.違約及違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金支付給對方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期______天后，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協議約定時間付款的，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給乙方。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　十一糾紛處理方式因工程質量雙方發生爭議時，雙方應先協商調解。協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

　　十二.附則

　　1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，乙方將房屋外門鑰匙歸還。

　　2.本合同簽訂后，工程不得轉包。

　　3.本合同一式___份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　十三.其它約定

　　1.質量保修期為________年，中間出現任何施工質量問題乙方無條件負責維修，但因是包清工形式，乙方無質保金，如乙方在保修期內無辜推委，甲方有權利通過其他途徑采取相應措施直至訴諸法律。

　　2.對于不能確定的工程量雙方應該事先談好單價，按照實際工程量結算。

　　3._________

　　4.__________

　　5.__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　簽章：__________

　　聯系電話：__________

　　簽約日期：__________

建筑工程施工合同15

　　甲方：中國XX公司_______________分公司，乙方：______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發展”的原則，共同開展_______________行業市場，就______（包括手機、筆記本d）業務系統，乙方通過合作利用甲方的通信網絡為乙方用戶提供技術服務的相關事宜達成如下協議：

　　一、合作內容

　　1、甲方根據公司總體運營思路制定終端銷售政策，乙方負責“_______________”專用終端的引進和銷售。

　　2、乙方通過對甲方進行業務分成的方式來收回投入成本。

　　二、甲方權利及義務

　　（一）甲方的權利

　　1、根據____________行業市場的發展需要，甲方有權與乙方共同選定____________專用終端型號；

　　2、甲方對訂購終端制定銷售政策；

　　3、甲方有監督乙方完善售后服務體系的權利，包括：

　　（1）提供終端備機；

　　（2）在________________區至少設有一個售后服務站；

　　（3）要求制定詳盡的售后服務流程，嚴格按照產品相關三包規定處理終端售后問題；

　　（4）如經售后服務維修站確認為手機故障并在可提供換機服務時間范圍內的，乙方必須為用戶提供換機服務。

　　4、甲方有權要求乙方完善其終端進銷體系，包括：

　　（1）車輛要求：自有貨車至少______輛，送貨人員至少______人；

　　（2）終端管理：要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度，并配備相應崗位負責人員；

　　（3）財務管理：具有完善的財務核算體系及管理制度，配備相應財務人員；

　　（4）業務聯系人員：配備相關業務聯系人員，用于發展用戶、日常業務交涉、貨物供應聯系、市場銷售監控等；

　　5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端，甲方有權要求出示廠家直供證明，否則不予掃串

　　（二）甲方的義務

　　1、對于乙方掃串號終端，甲方根據cda移動業務社會化運營總體思路，有義務制定符合市場發展的終端銷售政策；

　　2、對經甲、乙雙方共同協商后訂購的`移動終端，甲方有義務申請將終端串號錄入系統；

　　3、根據市場發展需要，在終端型號上，甲方有指導乙方進行采購的義務；

　　4、在乙方完備售后服務及終端進行銷體系過程中，甲方有義務提供部分指導意見協助實施；

　　5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結算，甲方有義務協助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款；

　　三、乙方的權利及義務

　　（一）乙方的權利

　　1、乙方根據市場發展需要，有自行上報進貨終端型號的權利；

　　2、乙方訂購終端過程中，在滿足入圍條件前提下，對訂貨終端型號有選擇的權利；

　　3、對于甲、乙雙方共同協商確定后進貨的終端，乙方有權利要求甲方將終端串號錄入系統且制定相關銷售政策；

　　4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道，甲方不做具體規定，乙方有權利選擇滲透目標；

　　5、乙方在完備售后服務及終端進銷體系過程中，在符合電信公司相關要求的前提下，有權利提出個性化建設方案；

　　6、乙方有權利要求甲方協助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款，知道乙方收到相應款項后為止。

　　（二）乙方的義務

　　1、根據市場發展情況，針對甲方提出的終端訂購需求，乙方有義務部分或全數訂購；

　　2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務及終端進銷體系的義務；

　　3、甲方根據市場發展實際情況，對天翼終端市場進行宏觀調控過程中，乙方有義務按照甲方要求經營天翼終端業務；

　　4、終端進貨，出貨及銷售過程中，乙方有按照甲方要求進行規范操作的義務。

　　四、資費標準

　　1、短信費：______元條（按條）；

　　2、功能費：______元月（自治區內不限流量費，區外流量費和超出部分按照標準資費收取）；

　　3、d上網業務包月資費套餐：______元月人，區內不限流量，____________外流量按：______元分鐘計算；

　　4、如開通其他業務，按現行資費標準收取

　　五、分成方式

　　1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本；

　　2、在功能、短信等費用上進行分成

　　3、分成比例為：甲方占50%，乙方占50%

　　六、結算周期

　　1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結算；

　　2、每月____日前提供上個月的業務出賬單，雙方進行對賬；

　　3、賬單核對無誤后，____日乙方開出與賬單等額的發票送至甲方處；

　　4、甲方依據乙方開具的發票在每月2____日前將上月結算款匯至乙方結算賬戶

　　七、乙方結算賬戶公司名稱：__________________公司地址：__________________郵編：__________________開戶行名稱：__________________賬號：________________________

　　八、違約責任

　　1、因為不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協項下有關義務時，可視情形部分或全部免除承擔違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應與不可抗力發生或清除后____日內將情況告知對方，并提供有關單位的證明文件。在不可抗力影響消除后，一方或雙反應繼續履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時，雙方應重新協商合同的履行問題；

　　2、因不可抗力事件影響協議履行是，則延長履行協議的期限，這一期限相當于不可抗力影響的時間；

　　3、因不可抗力時間導致的費用由雙方自行承擔。

　　九、爭議的解決對于因為本協議履行而發生的爭執，甲乙雙方可協商解決，協議不成的，由呼和浩特仲裁委員會依據規則仲裁。仲裁判決是終局的，對雙方均有約束力。

　　十、合同期限本協議自雙方代表簽字蓋章之日起生效，合同有效期限為________年。合同到期后，如雙方無反對意見，有效期自動順延；如任何一方有反對意見，在本協議到期后前一個月書面通知對方，以反對意見書面送達為標志，則本協議到期自動終止或重新談判簽訂新協議。

　　一、保密甲乙雙方決定就該協議相關內容保密性采用如下防范措施：

　　1、甲乙雙方對合作內容及協議條款嚴格保密，不得給甲方其他競爭者透露；

　　2、如發現因甲方或乙方過失造成協議內容或約定條款泄密的，由責任方采取相應措施承擔責任，并承擔相應損失。

　　二、協議的生效、變更、終止

　　1、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力，經雙方代表簽字并蓋章后生效。

　　2、在本協議有效期內，雙方可以通過友好協商，對本協議相關條款進行變更或者解除本協議。任何一方欲變更或者解除本協議，應提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協議的一方，應對另一方因此遭受的損失承擔全部賠償責任。

　　3、如果甲方不能按時付款，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付未付金額的千分之三的違約金。

　　4、協議中其它未盡事宜由雙方友好協商解決。